STANDARDOWE WARUNKI DLA PODWYKONAWCÓW (SWP)

Załącznik nr……. do………………..………………

(nr umowy/zlecenia/zamówienia)

STANDARDOWE WARUNKI DLA PODWYKONAWCÓW (SWP)

wersja obowiązująca od dnia 28.08.2014

Symbole: PW – Podwykonawca

GW – Generalny Wykonawca

Umowa – Umowa z Podwykonawcą

1. CZĘŚCI UMOWY

1.1. Umowa zawierana z Podwykonawcą (PW) składa się z następujących części wymienionych według ich ważności:

1.1.1 Umowa Podwykonawstwa,

1.1.2 Protokół Negocjacji Warunków Umowy Podwykonawstwa (PNU),

1.1.3 Niniejsze Standardowe Warunki dla Podwykonawców ( SWP),

1.1.4 Zasady współdziałania w zakresie BHP,

1.1.5 Taryfikator kar za nieprzestrzeganie zasad i przepisów BHP na budowach Eiffage Polska Budownictwo,

1.1.6 Dokumentacja projektowa (rysunki, obliczenia i informacje techniczne) związana z umową z podwykonawcą (PW),

1.1.7 Harmonogram prac,

1.1.8 Propozycja cenowa Podwykonawcy (PW), wyłącznie dla robót zamiennych, dodatkowych i zaniechanych,

1.1.9 Inne załączniki do umowy,

1.1.10 Wykaz elementów robót.

Strony mogą uzgodnić inną kolejność ważności dokumentów.

1.2. Nieważność (zmiana/ wyłączenie) poszczególnych postanowień zawartych w niniejszych Standardowych Warunkach dla Podwykonawców, nie ma wpływu na ważność pozostałych. Postanowienia nieważne zostaną zastąpione warunkami odpowiadającymi celowi zawarcia niniejszej umowy i zamiarowi stron w chwili jej zawierania.

2. ZAKRES PRAC

2.1. PW zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w Umowie, wszelkich prac niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. PW oświadcza, że zakres robót określony w Umowie nie budzi wątpliwości. PW wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, iż nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

2.2. GW ma prawo do zmiany zakresu Prac, zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, o czym GW poinformuje PW na piśmie. Roboty dodatkowe mogą być wykonane tylko po uzyskaniu pisemnej akceptacji GW.

2.3. GW zastrzega sobie prawo weryfikacji wyceny Prac Dodatkowych, Zamiennych i Zaniechanych w oparciu o obmiar powykonawczy, a w przypadku rozbieżności przynależna PW kwota wynagrodzenia będzie iloczynem zaakceptowanych cen jednostkowych i obmiaru powykonawczego.

2.4. W sytuacji, gdy Xxxxxx nie uzgodnią warunków wykonania zmian zakresu Prac, GW będzie miał prawo zlecić ich wykonanie innemu wykonawcy bądź wykonać je samodzielnie, a PW będzie zobowiązany podporządkować się działaniom koordynującym GW.

2.5. W przypadku konieczności podjęcia jakichkolwiek prac zapobiegających awarii lub usunięcia jej skutków, które nie były przewidziane w projekcie,

PW przystąpi do tego bezzwłocznie.

3. OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA ORAZ OŚWIADCZENIA PW

3.1. PW niniejszym oświadcza, że:

3.1.1Otrzymana od GW dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę wykonania prac, jest kompletnym i wystarczającym zestawem dokumentów, pozwalającym na wykonanie Prac zgodnie z umową,

3.1.2Dokumentacja projektowa, o której mowa powyżej, może być w trakcje realizacji Prac doprecyzowana przez Projektanta w ramach pełnionego nadzoru autorskiego. Uszczegółowienie dokumentacji, nie zmieniające zakresu rzeczowego Prac, wprowadzone w celu zrealizowania założonego programu, planu realizacji Inwestycji, określonej jej funkcji, wymagań, żądań Inwestora, obowiązujących przepisów nie stanowią zmiany zakresu umowy,

3.1.3Wysokość wynagrodzenia jest wystarczająca i odpowiednia dla PW i pozwoli na pokrycie wszelkich kosztów, wydatków i zobowiązań związanych z wykonaniem Prac, w ramach umowy,

3.1.4Przed podpisaniem umowy PW zapoznał się z dostępną dokumentacją geodezyjną/ geotechniczną dotyczącą terenu, na którym realizowane będą Prace, był obecny na terenie i terenach przyległych i otrzymał wszelką niezbędną informację, a w szczególności wiedzę niezbędną do właściwej organizacji wykonywania Prac,

3.1.5Posiada uprawnienia i spełnia wszystkie wymogi niezbędne do wykonania Prac zgodnie z umową.

3.2. PW zobowiązuje się wykonać wszelkie Prace terminowo, profesjonalnie, z najwyższą starannością i najlepszą wiedzą, zgodnie z umową oraz przy użyciu materiałów, sprzętu i siły roboczej spełniających standardy i wymagania określone w umowie i wynikające z właściwych norm i przepisów prawnych.

3.3. PW ponosi pełną odpowiedzialność za to, by stosowane na placu budowy wyroby, urządzenia, wyposażenie, sprzęt oraz stosowane technologie, były zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz właściwymi normami.

3.4. PW ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy, jak również z tytułu wszelkich negatywnych konsekwencji związanych z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem przez GW Umowy Głównej (Umowy z Inwestorem), o ile takie negatywne konsekwencje wynikać będą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez PW.

3.5. Koszt wykonania badań i prób ponoszony jest przez PW, o ile takie badania lub próby są niezbędne lub wymagane sztuką budowlaną.

GW ma prawo żądać wykonania dodatkowych badań i prób, w przypadku wątpliwości, co do jakości wykonanych Prac lub w przypadku prac zanikowych. Koszty tych badań i prób, obciążą PW w przypadku potwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności z projektem, umową, właściwymi normami lub obowiązującymi przepisami.

4. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

4.1. Podstawą rozpoczęcia i prowadzenia Prac może być wyłącznie dokumentacja projektowa przekazana protokolarnie PW przez GW.

4.2. W przypadku stwierdzenia wykonania Prac na podstawie dokumentacji innej niż wymienionej w tym punkcie, PW może zostać wezwany do ich rozebrania na własny koszt i ryzyko.

4.3. PW nie jest uprawniony do powielania projektu bez zgody GW i Inwestora, ani używania przekazanej mu dokumentacji projektowej w zakresie szerszym niż wymaga tego realizacja umowy.

4.4. W przypadku opracowania przez PW dokumentacji wykonawczej, warsztatowej lub korekty dokumentacji przekazanej przez GW, PW

z odpowiednim wyprzedzeniem przekaże ją GW do akceptacji.

4.5. W przypadku wątpliwości, co do zakresu i sposobu prowadzenia Prac powstałych w wyniku rozbieżności miedzy dokumentami (rysunkami, opisami, notatkami itp.) poszczególnych branż, PW zobowiązany jest każdorazowo powiadomić GW o tych wątpliwościach na piśmie. Decyzję ostateczną zawsze podejmuje GW.

4.6. PW oświadcza, iż przenosi na GW autorskie prawa majątkowe do utworów wykonanych przez PW i jego podwykonawców w związku z wykonaniem Umowy (dalej „Utwory”) na wszystkich odrębnych polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.7. PW przenosi na GW prawa zależne do Utworów oraz wyrażą zgodę na wyłączne rozporządzanie i korzystanie przez GW z opracowań Utworów w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.8. Przeniesienie powyższych praw będzie następowało po każdorazowym podpisaniu protokołu zdawczo- odbiorczego Utworów zgodnie z zapisami Umowy. Podpisany protokół zdawczo – odbiorczy jest dokumentem świadczącym o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na GW.

4.9. GW nabywa na własność oryginały Utworów.

4.10. Strony Umowy zgodnie postanawiają, iż przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi na zawsze, oraz że GW będzie miał prawo je wykorzystywać na wyłączność zarówno w kraju jak i zagranicą.

4.11. Strony ustalają, że wynagrodzenie za przeniesienie na GW autorskich praw majątkowych, praw zależnych, rozporządzanie i korzystanie z opracowań, o których mowa w ust. 2, oraz za przeniesienie na własność oryginałów Utworów, zawiera się w Wynagrodzeniu za wykonanie Prac określonym w §2 Umowy.

5. PLAC BUDOWY, MEDIA, PERSONEL, MATERIAŁY I URZĄDZENIA

5.1. Ustawienie kontenerów, baraków, warsztatów, silosów oraz tworzenie placów magazynowych, może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody kierownictwa budowy GW.

5.2. Umieszczenie logo PW lub tablic reklamowych na placu budowy lub w obrębie ogrodzenia budowy, może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody kierownictwa budowy GW.

5.3. Energia elektryczna, woda, ochrona, jak również oświetlenie placu budowy, główne drogi komunikacyjne niezbędne do realizacji Prac, zostaną udostępnione PW przez GW. Udział PW w kosztach powyższych mediów, usług i wyposażenia, określony jest w Protokole Negocjacji i będzie rozliczany z należnego PW Wynagrodzenia.

5.4. PW zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej siły roboczej, posiadającej właściwe kwalifikacje i uprawnienia, niezbędne do wykonania Prac oraz wyposażonej w sprzęt ochrony osobistej, podstawowe narzędzia niezbędne do realizacji prac oraz wiarygodny (sprawdzony) sprzęt pomiarowy.

5.5. PW zobowiązany jest uzgodnić z kierownictwem budowy GW, czas pracy podczas wykonywania Prac. W przypadku zagrożenia terminu realizacji prac, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, GW ma prawo żądania zintensyfikowania pracy przez PW do momentu ustania zagrożenia. Godziny nadliczbowe, praca nocna, praca w niedzielę i święta, konieczne do prawidłowego zrealizowania Prac, nie będą dodatkowo opłacane przez GW.

5.6. GW zastrzega sobie prawo do usunięcia z placu budowy, na koszt PW, pracowników PW lub podwykonawców PW, którzy nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, nie posiadają odzieży ochronnej lub zachowują się nieodpowiednio wobec przedstawicieli GW lub innych osób.

5.7. PW zobowiązany jest do posiadania dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP pracowników realizujących przedmiotowe prace oraz niezwłocznego okazywania tych dokumentów kierownictwu budowy.

5.8. PW jest zobowiązany do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz postępowania z odpadami.

5.9. Przez cały okres wykonywania Prac, PW będzie reprezentowany na placu budowy przez kierownika robót, posiadającego wymagane kwalifikacje i uprawnienia, zatwierdzonego przez GW.

5.10. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przez PW muszą być, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom określonym w umowie, a także w przepisach obowiązującego w Polsce prawa. Przed wbudowaniem materiałów lub urządzeń, PW ma obowiązek przedstawić je do akceptacji GW.

W przypadku zapewnienia materiałów przez GW, niezbędnych dla zakresu Prac PW, PW jest zobowiązany do należytej dbałości o dostarczone materiały i ponosi on odpowiedzialność za ich utratę lub uszkodzenie. PW ma obowiązek również zatroszczyć się o dostarczenie przez GW materiałów we właściwym czasie i odpowiedniej ilości, zgłaszając pisemne zapotrzebowanie z właściwym wyprzedzeniem. PW ma obowiązek kontrolowania jakości i przydatności dostarczonych materiałów i natychmiastowego zgłaszania do GW ewentualnych braków lub wad, pod rygorem utraty prawa powoływania się na te braki lub wady w okresie późniejszym. Materiały i urządzenia, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w umowie, jak również nieodpowiadające właściwym normom lub nieposiadające ważnych potwierdzeń przydatności do stosowania w budownictwie oraz zgodności z wymaganiami (CE, B, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty, atesty itp.), muszą zostać usunięte z placu budowy przez PW. Jeśli to nie nastąpi mogą zostać usunięte przez GW na koszt i ryzyko PW.

6. POMIARY GEODEZYJNE, BADANIA GEOTECHNICZNE

6.1. Wszelkie pomiary geodezyjne i miernicze w stosunku do punktów stałych na budowie, tj. osi głównej i głównych punktów wysokościowych, zapewnione zostaną przez GW, natomiast niezbędne pomiary w związku z przeprowadzanymi Pracami winny być wykonywane przez PW. W przypadku, gdy pomiary i badania geodezyjne lub geotechniczne są częścią składową zakresu Prac lub sporządzanej dokumentacji winny one być, po uzgodnieniu z kierownictwem budowy GW, przekazane protokolarnie GW. Koszty tych prac zostały ujęte w Wynagrodzeniu PW. Wszelkie pomiary na budowie powinny być wykonywane przy użyciu sprzętu o potwierdzonej sprawności i zdolności pomiarowej.

6.2. PW jest zobowiązany do przestrzegania zawartych w umowie wymogów geotechnicznych, które są dostępne na terenie budowy.

7. BEZPIECZEŃSTWO, PORZĄDEK, OCHRONA ŚRODOWISKA

7.1. PW przestrzegać będzie w ramach wykonywanych Prac obowiązujących przepisów i zasad dotyczących BHP, ochrony środowiska, przepisów przeciwpożarowych, a także aktualnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania materiałów.

7.2. PW przestrzegać będzie szczegółowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie określonych w załączniku do niniejszej umowy - „Zasady współdziałania w zakresie BHP”.

7.3. PW winien niezwłocznie zawiadomić właściwy organ, zgodnie z odpowiednimi przepisami, o wszelkich wypadkach przy pracy, jeżeli wypadek taki zdarzył się jego personelowi na placu budowy. W takim przypadku PW jest zobowiązany ponadto, do niezwłocznego powiadomienia GW o zaistniałym zdarzeniu.

7.4. PW zobowiązany jest do stosowania właściwych środków ochrony zbiorowej podczas wykonywania Prac. W razie stwierdzenia niezgodności z wymaganiami GW jest uprawniony do wykonania zabezpieczeń na koszt PW.

7.5. PW zobowiązany jest do stałego utrzymywania w czystości miejsc pracy i dróg transportowych. Odpady winny być przez PW na bieżąco sprzątane i umieszczane, zgodnie z ich rodzajem, w miejscach wskazanych przez Kierownictwo Budowy. W razie zaniedbania tych czynności przez PW, GW jest uprawniony do ich wykonania na koszt i ryzyko PW. Zabronione jest zakopywanie lub spalanie odpadów.

7.6. PW jest wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych w trakcie wykonywania Prac i jest zobowiązany do właściwego (zgodnego z przepisami) postępowania z nimi. Odpadów niebezpiecznych nie wolno mieszać z innymi odpadami. Krótkotrwałe przechowywanie odpadów niebezpiecznych na budowie, może odbywać się wyłącznie na utwardzonym podłożu, w wyznaczonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych.

7.7. W przypadku używania substancji niebezpiecznych (substancji i preparatów chemicznych) PW jest zobowiązany do przechowywania ich w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych, we właściwych oznaczonych pojemnikach, posiadania kart charakterystyk tych substancji, zabezpieczenia miejsc ich przechowywania przed ewentualnym wyciekiem oraz przygotowania środków do usunięcia skutków ewentualnego wycieku.

7.8. PW jest zobowiązany do zagwarantowania właściwego stanu technicznegowykorzystywanych pojazdów i maszyn oraz odpowiada za usunięcie skut ków ewentualnych awarii. Miejsce parkowania pojazdów PW wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Kierownictwem Budowy.

8. PODWYKONAWCY ZATRUDNIENI PRZEZ PW

8.1. PW wykona powierzony mu zakres Prac za pomocą własnej siły roboczej i własnego sprzętu, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.

8.2. W przypadku, gdyby dla wykonania przez PW Prac, potrzebne było zatrudnienie podwykonawców, PW - pod rygorem skorzystania przez GW z uprawnień zawartych w punkcie 18 niniejszych SWP - jest zobowiązany na życzenie GW zapisane w Protokole Negocjacji, do przedstawienia GW listy swoich podwykonawców celem ich zatwierdzenia, wraz z podaniem danych osób kontaktowych oraz projektów umów z podwykonawcami. W takiej sytuacji do zawarcia przez PW umowy z dalszym podwykonawcą dla realizacji Prac wymagana jest uprzednia zgoda GW wyrażona na piśmie. GW zobowiązany jest do dokonania weryfikacji wskazanego przez PW podwykonawcy w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia przekazania mu przez PW projektu umowy z podwykonawcą i innych wymaganych informacji. We wskazanym wyżej okresie, GW może zgłosić swój sprzeciw lub zastrzeżenia. Przed dokonaniem akceptacji, GW może wezwać PW do przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje przedstawionych podwykonawców. Wszelkie uzgodnienia i proces zatwierdzania podwykonawców PW, nie będzie powodował opóźnień w realizacji Prac przez PW i niezbędny na to czas został uwzględniony w Wynagrodzeniu PW oraz w harmonogramie.

Jeżeli PW wprowadzi na plac budowy podwykonawcę z naruszeniem postanowień tego punktu, GW będzie uprawniony do obciążenia PW karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w Umowie. Ponadto GW będzie mógł skorzystać z uprawnień zawartych w punkcie 18 niniejszych SWP, bezpośredniego zaangażowania podwykonawców PW, w celu kontynuacji realizacji zleconych PW Prac, podjęcia działań zastępczych na koszt i ryzyko PW.

8.3. Zgłoszenie przez GW pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżenia oznacza bezskuteczność wobec GW umowy zawartej pomiędzy PW i dalszym podwykonawcą. Nadanie pisma zawierającego sprzeciw lub zastrzeżenie w ostatnim dniu obowiązywania terminu, o którym mowa powyżej, uważa się za zgłoszenie sprzeciwu w terminie. Podstawą do zgłoszenia przez GW sprzeciwu co do zawarcia przez PW umowy z podwykonawcą jest w szczególności fakt, iż suma wynagrodzeń należnych podwykonawcom PW jest większa niż 80% wartości wynagrodzenia należnego PW.

8.4. PW obowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności płatności wynagrodzenia należnego PW, jednakże nie później niż przed odbiorem końcowym, jak również na każde żądanie GW lub Inwestora, przedstawić GW oświadczenia wszystkich zatrudnionych przez siebie podwykonawców, iż otrzymali oni w całości wynagrodzenie należne im z tytułu wykonanych prac.

8.5. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz swojego podwykonawcy, PW winien podać GW przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować GW, iż nie narusza to prawa ani też warunków umowy. GW przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się PW z warunków umowy z jego podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy a także domagania się od PW złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.

8.6. W przypadku niedopełnienia powyższych obowiązków GW władny jest wstrzymać wypłatę wynagrodzenia na rzecz PW w części odpowiadającej kwocie należnej podwykonawcy PW, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy PW, które mogą być skierowane wobec GW w trybie art. 647 1 § 5 kodeksu cywilnego lub odmówić dokonania odbiorów pośrednich i odbioru końcowego.

8.7. Wszystkie płatności dokonane przez GW bezpośrednio na rzecz podwykonawców lub dostawców PW związane z realizacją Umowy, zwalniają GW

od jego zobowiązań umownych wobec PW, do wysokości dokonanych płatności.

8.8. Do zmiany umowy między PW a podwykonawcą stosuje się odpowiednio postanowienia i procedurę określoną w niniejszym punkcie 8 SWP.

9. WSPÓŁDZIAŁANIE NA BUDOWIE

9.1. PW wykona Xxxxx w taki sposób, aby nie powodować utrudnień dla innych wykonawców biorących udział w realizacji Inwestycji.

9.2. PW będzie uczestniczył, na każde wezwanie GW, w organizowanych w miarę potrzeby naradach dotyczących realizowanej Inwestycji. Narady takie będą odbywać się na placu budowy.

9.3. GW jest uprawniony do wydawania PW pisemnych poleceń:

- usunięcia z placu budowy materiałów oraz urządzeń nie spełniających wymogów umowy oraz zastąpienia ich innymi,

- zmiany sposobu wykonywania Prac, jeżeli PW wykonuje je w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, W treści każdego polecenia określony zostanie wiążący dla PW, termin jego wykonania.

9.4. W przypadku niezastosowania się przez PW do polecenia wydanego przez GW, GW może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od upływu terminu na wykonanie polecenia albo powierzyć wykonanie określonych czynności osobom trzecim, na koszt i ryzyko PW. PW upoważnia GW do wystawienia PW faktury VAT lub noty obciążeniowej dokumentującej poniesione przez GW wyżej wskazane koszty, bez podpisu PW. Odliczenie tych kosztów będzie realizowane poprzez potrącenie z bieżących płatności należnych PW lub potrąconych kaucji albo poprzez pobranie z otrzymanych od PW Gwarancji bankowych/ ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy GW nie skorzysta z prawa potrącenia z kaucji lub innej płatności dla PW albo pobrania z Gwarancji bankowych/ ubezpieczeniowych, PW zobowiązany będzie do zapłaty należności w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT lub noty obciążeniowej. Postanowienie to odpowiednio dotyczy również obsługi w okresie gwarancyjnym.

9.5. W przypadku wstrzymania (zawieszenia) Prac lub odstąpienia od umowy, PW jest zobowiązany zabezpieczyć wykonane Prace i dokonać pełnej inwentaryzacji wykonanych Prac na swój koszt.

10. TERMINY REALIZACJI PRAC

10.1. Termin zakończenia Prac, obejmuje zakończenie wszelkich odbiorów potwierdzonych protokołami, wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń, jak również, o ile nie uzgodniono inaczej, całkowite uprzątnięcie przez PW wszystkich elementów wyposażenia. Prace wykonane zostaną w terminach szczegółowo określonych w harmonogramie sporządzonym przez PW i zatwierdzonym przez GW, stanowiącym załącznik do umowy.

10.2. W przypadku opóźnienia PW w zakończeniu Prac, GW może odstąpić od umowy na podstawie pkt. 18.1.1 albo powierzyć dokończenie Prac osobom trzecim, na koszt i ryzyko PW. PW upoważnia GW do wystawienia PW faktury VAT lub noty obciążeniowej dokumentującej poniesione przez GW wyżej wskazane koszty bez podpisu PW. Odliczenie tych kosztów będzie realizowane poprzez potrącenie z bieżących płatności należnych PW lub potrąconych kaucji dobrego i terminowego wykonania umowy albo poprzez pobranie z otrzymanych od PW Gwarancji bankowych/ ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy GW nie skorzysta z prawa potrącenia z kaucji dobrego i terminowego wykonania umowy lub innej płatności dla PW albo pobrania z Gwarancji bankowych/ ubezpieczeniowych, PW zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT lub noty obciążeniowej.

11. KARY UMOWNE

11.1. Niezależnie od kar określonych w Protokole Negocjacji, GW i PW wspólnie, zgodnie określają następujące przypadki skutkujące obowiązkiem zapłaty kary umownej przez PW na rzecz GW:

11.1.1 żadne spory pomiędzy stronami, w tym w szczególności spory co do wysokości bądź wypłaty jakichkolwiek wynagrodzeń PW, nie dają PW prawa do wstrzymania jakichkolwiek Prac wykonywanych dla GW na mocy umowy lub jakichkolwiek dodatkowych porozumień. W przypadku przerwania lub zaprzestania Prac przez PW, PW zapłaci GW karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień, w którym wskazane powyżej Prace nie będą przez PW wykonywane,

11.1.2 w przypadku naruszenia przez PW obowiązku uczestnictwa w naradach, o których mowa w pkt 9.2 SWP, PW zapłaci karę umowną w wysokości

1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdą nieobecność na naradzie,

11.2 Uiszczenie którejkolwiek z kar umownych, nie powoduje utraty roszczenia GW do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

11.3 Niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej przez PW, GW zastrzega sobie prawo, w przypadku opóźnienia PW w wykonywaniu Prac lub usuwaniu wad i usterek lub wykonywania Prac w sposób wadliwy lub niezgodny z Umową, do podejmowania na koszt PW działań zastępczych zmierzających do wykonania Prac, w tym również do powierzenia wykonania Prac osobie trzeciej, na wyłączny koszt i ryzyko PW, na co PW niniejszym wyraża zgodę i do czego nieodwołalnie upoważnia GW.

11.4 Wszystkie kary umowne stają się wymagalne od daty powstania okoliczności skutkujących obowiązkiem ich zapłaty.

12. GWARANCJA PRAWIDŁOWEGO I TERMINOWEGO WYKONANIA UMOWY

GW będzie uprawniony do skorzystania z gwarancji prawidłowego i terminowego wykonania umowy (lub zatrzymanej kaucji) w każdym przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy przez PW, w szczególności do zażądania wypłaty z gwarancji kwot należnych GW w przypadku dochodzenia od PW zapłaty kar umownych lub innych kwot należnych GW od PW na podstawie umowy.

13. PROTOKOŁY ZAAWANSOWANIA ROBÓT. ODBIORY PRAC

13.1 Na koniec każdego miesiąca w czasie realizacji przedmiotu umowy, PW przekaże GW zestawienie dotyczące w pełni wykonanych Prac wraz z dokumentacją umożliwiającą weryfikację tego zestawienia. GW dokona weryfikacji Protokołu Zaawansowania Robót oraz ich tymczasowej oceny jakościowej i ilościowej. Wyłącznie zaakceptowany i podpisany przez przedstawiciela GW Protokół Zaawansowania Robót stanowi podstawę do wystawienia przez PW faktury częściowej i końcowej. GW zatwierdzi w/w protokół w terminie pięciu dni roboczych od daty jego otrzymania.

13.2 Podpisanie Protokołu Zaawansowania Robót nie stanowi odbioru prac budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, a stanowi wyłącznie podstawę dla ustalenia przez GW i PW stanu zaawansowania Prac na potrzeby rozliczeń wynikających z umowy.

13.3 Odbiory Prac podlegających zakryciu lub prac zanikających nastąpią w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez

PW.

13.4 Na wniosek GW, PW odkryje lub zrobi otwory w częściach Prac, które nie zostały odebrane zgodnie z postanowieniami pkt 13.3. Koszty odkrycia lub zrobienia otworów, a także przywrócenia Prac do stanu początkowego lub ich prawidłowego wykonania, poniesie PW.

13.5 Końcowy odbiór Prac PW, dokonywany jest przez GW po zakończeniu wszelkich prac PW.

13.6 Przed przystąpieniem do odbioru PW przedłoży GW komplet dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów i urządzeń z wymaganiami stawianymi przez GW i obowiązującymi przepisami.

13.7 O osiągnięciu gotowości do odbioru PW zawiadomi pisemnie GW

13.8 GW wyznaczy termin odbioru w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru. PW obowiązany jest zawiadomić podwykonawców, przy których pomocy wykonał przedmiot odbioru, o terminie odbioru.

13.9 Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

13.9.1. nadające się do usunięcia - GW może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad

13.9.2. wady nie nadające się do usunięcia - GW może wedle własnego wyboru:

13.9.2.1. jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie PW odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

13.9.2.2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem:

13.9.2.2.1. odstąpić od umowy w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o takiej wadzie w trakcie odbioru 13.9.2.2.2. żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi

00.0.0.0.0.xx koszt PW zlecić innemu podmiotowi wykonanie na nowo prac, których wada dotyczy.

13.10.W przypadku określonym w ust. 13.9.1. oraz 13.9.2.2.2., nowy termin osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru ustala się w trybie określonym w ust. 13.6. i 13.8..

13.11.W przypadku odbiorów częściowych postanowienia pkt. 13.6 – 13.10 stosuje się odpowiednio.

13.12.Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.

13.13. Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze, doręcza się PW w dniu zakończenia czynności odbioru.

13.14. W ciągu 14 dni od upływu terminu gwarancji jakości oraz rękojmi przedstawiciel GW dokonuje odbioru pogwarancyjnego przy udziale przedstawiciela PW. Celem odbioru pogwarancyjnego jest skwitowanie wypełnienia przez PW obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady.

13.15. Za dzień dokonania odbioru końcowego prac PW, uznaje się dzień podpisania przez GW bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, po usunięciu wszelkich usterek przez PW.

14. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

PW zobowiązany jest do wykonania i przekazania GW po zakończeniu Prac, kompletnej dokumentacji powykonawczej, jeżeli nie ustalono inaczej w Umowie.

Zakończenie Prac, prac dodatkowych i prac zleconych oraz ich rozliczenie, nie jest możliwe bez przekazania dokumentacji, chyba że GW w formie pisemnej postanowi inaczej.

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY. GWARANCJA

15.1 PW udziela GW na wszystkie wykonane Prace gwarancji jakości w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego na okres wskazany w PNU, bez konieczności wydawania odrębnych dokumentów gwarancyjnych („Gwarancja jakości”). PW zapewnia dobrą i odpowiadającą warunkom Umowy jakość Prac, zgodnie z wymogami określonymi Umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentacją dostarczoną przez GW. Gwarancja jakości udzielana jest na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego ze zmianami wynikającymi z postanowień pkt. 15.2 – 15.13.

15.2 Gwarancja jakości jest ważna niezależnie od rozwiązania Umowy zgodnie z pkt. 18 niniejszych SWP.

15.3 W wypadku powzięcia przez GW wiadomości o jakiejkolwiek wadzie Prac, GW zawiadomi PW pisemnie (pismo, fax lub e-mail) o jej wystąpieniu, a PW niezwłocznie podejmie nieodpłatnie wszelkie działania mające na celu naprawę lub usunięcie zaistniałej wady, nie wyłączając wymiany wadliwego elementu Prac na nowy („Usunięcie wady”). PW zobowiązany jest Usunąć wady w terminie określonym w PNU.

15.4 Gwarancją objęte są również wady estetyczne oraz zmniejszające wartość Prac.

15.5 Trzykrotne ujawnienie się tej samej wady, zobowiązuje PW na żądanie GW, do wymiany wadliwego elementu na nowy.

15.6 W przypadku kwestionowania odpowiedzialności PW za zgłoszoną wadę, GW ma prawo zlecić wykonanie ekspertyzy dotyczącej przyczyn powstania wady. W przypadku, gdy ekspertyza wykaże odpowiedzialność PW za wadę, PW zwróci GW poniesione koszty ekspertyzy. Niezależnie od stanowiska PW w zakresie zasadności zgłoszonych przez GW wad, PW zobowiązany jest w terminie trzech dni, od jego otrzymania ustosunkować się do zgłoszenia, w szczególności, wskazać, czy wyznaczony przez GW termin jest wystarczający do prawidłowego i skutecznego usunięcia zgłoszonych wad. W przypadku braku dochowania wskazanego w zadaniu powyżej terminu na zajęcie stanowiska w przedmiocie zgłoszonych przez GW wad, PW zapłaci GW karę umowną w wysokości 1% wartości umowy za niezajęcie stanowiska w przedmiocie zgłoszonych wad, zachowanie PW będzie jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw do wszelkich zarzutów co do zasadności oraz odpowiedzialności PW za wystąpienie zgłoszonych wad. Określona w niniejszym punkcie kara umowna zostanie umorzona w sytuacji gdy PW skutecznie i terminowo usunie zgłoszoną wadę.

15.7 Usunięcie wady powinno być stwierdzone dokonaniem odbioru gwarancyjnego.

15.8 Zgłoszenia wady może również dokonać właściciel lub użytkownik obiektu objętego Gwarancją jakości. O takim zgłoszeniu, PW musi niezwłocznie powiadomić GW. W przypadku kierowania jakiejkolwiek korespondencji bezpośrednio do właściciela lub użytkownika obiektu objętego gwarancją PW zobowiązany jest wysłać kopię również do GW, pod rygorem wszelkich negatywnych skutków, w szczególności obciążenia karą umowną o której mowa w punkcie 15.6 powyżej.

15.9 Po upływie każdego roku obowiązywania Gwarancji jakości GW i PW dokonają wspólnie przeglądu gwarancyjnego, a ustalenia poczynione w jego trakcie, w tym w szczególności co do Usunięcia wad zgodnie z postanowieniami Umowy, zostaną wskazane na piśmie. Nieusprawiedliwiona nieobecność PW na przeglądzie gwarancyjnym nie będzie tamować dokonania tego przeglądu i podjęcia na nim wiążących PW ustaleń.

15.10 W ramach Usunięcia wady, PW zobowiązany jest nie tylko do dokonania czynności mających na celu jej usunięcie, ale również do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez GW, Xxxxxxxxx lub jakiekolwiek osoby trzecie w wyniku samego wystąpienia wady.

15.11 Wszelkie wady, które nie zostały usunięte przez PW w terminie, GW może usunąć w zastępstwie PW na jego koszt i ryzyko lub GW może obciążyć PW odszkodowaniem wypłaconym Inwestorowi z tytułu nie usunięcia wad przez PW, co nie zwolni w takim wypadku PW z odpowiedzialności z tytułu Gwarancji jakości. PW upoważnia GW do wystawienia PW faktury VAT lub noty obciążeniowej dokumentującej poniesione przez GW koszty bez podpisu PW. Odliczenie tych kosztów będzie realizowane poprzez potrącenie z bieżących płatności należnych PW lub pobranych kaucji albo poprzez pobranie z otrzymanych od PW Gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych. W przypadku, gdyby GW nie skorzystał z prawa potrącenia z kaucji lub innej płatności dla PW albo pobrania z Gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych, PW zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT.

15.12 Jeżeli Inwestor, GW i PW uznają Usunięcie wady za niemożliwe, wówczas wynagrodzenie PW zostanie odpowiednio obniżone, proporcjonalnie do obniżonej wartości użytkowej, estetycznej lub użytkowej Prac, co nie wyklucza dochodzenia przez GW od PW pokrycia wszelkich szkód jakie GW poniósł w wyniku powstania takiej wady.

15.13 GW ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu Gwarancji jakości także po upływie jej okresu jeśli wada została ujawniona w okresie Gwarancji jakości. Okres Gwarancji jakości przedłuża się o czas w jakim Inwestor lub inny użytkownik Prac nie mógł wykorzystywać przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem na skutek wystąpienia wad. W wypadku gdy w ramach Usunięcia wad PW wymienił wadliwy element Prac na nowy lub dokonał jego istotnych napraw, to wówczas termin Gwarancji jakości dla tego elementu będzie biegł na nowo.

15.14 Strony ustalają, iż okres rękojmi za wady Prac będzie odpowiadał okresowi obowiązywania Gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady PW ponosi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, jednakże GW ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady także po upływie jej okresu jeśli wada została ujawniona w okresie rękojmi za wady.

16. PŁATNOŚCI

00.0.XX nie przewiduje wypłacenia jakichkolwiek zaliczek na wykonanie Prac, chyba że w Protokole Negocjacji ustalono inaczej.

W wyjątkowym przypadku, kiedy GW udzieli zaliczki w wysokości ustalonej w Protokole Negocjacji, zabezpieczenie zwrotu zaliczki na jej pełną wartość nastąpi przez udzielenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie GW, do kwoty odpowiadającej wartości brutto wypłaconej zaliczki. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa i instytucja jej udzielająca podlegają uprzedniej akceptacji GW.

16.2.Od uznanych sum wynikających z faktur częściowych, GW uprawniony jest do dokonywania potrąceń kaucji określonych w Protokole Negocjacji.

16.3.Podstawą do dokonania pomiędzy GW i PW rozliczenia końcowego jest dokonanie przez GW odbioru końcowego bez zastrzeżeń, w tym wystawienie przez GW, bezusterkowego protokołu końcowego odbioru Prac oraz przedłożenie GW przez PW oświadczenia potwierdzającego dokonanie zapłaty przez GW na jego rzecz wszelkich należnych i wymagalnych kwot do dnia rozliczenia końcowego, jak również, na życzenie GW, przedłożenie oświadczeń dalszych podwykonawców PW, potwierdzających dokonanie na ich rzecz wszystkich należnych płatności.

16.4.Wypłata na rzecz PW kwoty stanowiącej potrącone kaucje gwarancyjne nastąpi po upływie okresu gwarancji, na pisemny wniosek PW, po usunięciu przez PW wszelkich usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji lub po przedstawieniu gwarancji bankowej zgodnej z wymaganiami GW opisanymi w Protokole Negocjacji.

16.5.Płatności dokonywane będą przelewem na wskazany w treści faktury rachunek bankowy PW. Za datę płatności faktury uznaje się dzień złożenia przez GW polecenia przelewu kwot wynikających z danych faktur.

16.6.Jeżeli PW opóźnia się z zapłatą należności względem swoich podwykonawców, GW zastrzega sobie możliwość dokonania zapłaty bezpośrednio na rzecz podwykonawców PW.

Kwoty przekazane podwykonawcom, zgodnie z niniejszym punktem, zostaną rozliczone poprzez stosowne obniżenie przez GW Wynagrodzenia PW, albo potrącenie jej z Wynagrodzenia, Wynagrodzenia Dodatkowego lub Wynagrodzenia za Prace Zlecone lub też z Kwot Zatrzymanych lub Zatrzymania gwarancyjnego, na co PW niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę, zobowiązując się tym samym takie kwoty na rzecz GW zapłacić.

17. CESJE

17.1.Zarówno cesje praw i przeniesienie obowiązków wynikających z umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą GW udzielaną na piśmie, pod rygorem nieważności.

17.2.W przypadku rozwiązania Umowy Głównej, PW wyraża zgodę na wstąpienie Inwestora w prawa i obowiązki GW wynikające z umowy, jeżeli GW

zawrze w tym zakresie stosowne porozumienie z Inwestorem i zawiadomi o tym fakcie PW.

17.3.W przypadku, gdy ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa zakaz cesji określony w punkcie 17.1 powyżej zostanie wyłączony, GW przysługuje prawo wskazania podmiotu, który wykupi wierzytelności należne PW od GW na warunkach określonych przez PW z podmiotem trzecim. Zbycie wierzytelności bez uprzedniego powiadomienia GW o tym zamierzeniu i bez wyznaczenia GW co najmniej 14 dniowego terminu na wskazanie podmiotu, który wykupi wierzytelność na takich samych warunkach jak podmiot trzeci pozyskany przez PW, jest nieważne.

18. ROZWIĄZANIE UMOWY

00.0.XX ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w następujących przypadkach:

18.1.1. jeżeli PW nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań umownych, w szczególności, jeżeli PW opóźnia się z wykonywaniem Prac o więcej niż 30 dni w stosunku do terminu końcowego lub terminów określonych w Harmonogramie prac,

18.1.2. jeżeli majątek PW został zajęty w drodze postępowania egzekucyjnego lub wobec PW zostanie zgłoszony do sądu wniosek o upadłość lub likwidację,

18.1.3. jeżeli PW systematycznie narusza obowiązujące przy realizacji umowy przepisy prawa, a w szczególności przepisy prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, przepisy przeciwpożarowe oraz zasady obowiązujące na budowie,

18.1.4. jeżeli PW nie reguluje płatności na rzecz swoich podwykonawców lub wprowadzi podwykonawcę bez zgody GW,

18.1.5. jeżeli Umowa Główna zostanie rozwiązana, wygaśnie lub nastąpi odstąpienie przez Inwestora lub GW,

18.1.6. w razie zagrożenia lub zaistnienia niewypłacalności Inwestora,

18.1.7. w razie zagrożenia lub zaistnienia niewypłacalności PW,

18.1.8. w razie wydania przez właściwy organ zakazu prowadzenia robót budowlanych,

18.1.9. w razie niespełnienia przez PW wymagań jakościowych,

18.1.10. oraz w innych przypadkach określonych w kodeksie cywilnym,

18.2. W przypadkach, o których mowa w pkt 18.1. (za wyjątkiem pkt. 18.1.5, 18.1.6 oraz 18.1.8), GW nie tracąc uprawnienia do odstąpienia od Umowy, może zlecić wykonanie całości lub części Prac osobie trzeciej na wyłączne ryzyko i koszt PW.

18.3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez GW z przyczyn zależnych od PW oraz odstąpienia od niniejszej umowy przez PW z przyczyn niezależnych od GW, PW zapłaci na rzecz GW karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto.

18.4. W przypadku odstąpienia przez GW od Umowy, PW jest zobowiązany zabezpieczyć wykonane Prace oraz dokonać przy udziale GW pełnej inwentaryzacji wykonanych prac na koszt PW.

18.5. W przypadku skorzystania przez GW z uprawnień, o których mowa w pkt. 18.1., PW ma prawo wyłącznie do zapłaty tej części Wynagrodzenia, która pokryje wartość zakończonych, a niezapłaconych jeszcze Prac. GW przysługuje prawo odkupienia materiałów zakupionych przez PW, zmagazynowanych, będących w trakcie transportu lub będących w produkcji dla potrzeb przedmiotowej Inwestycji, pod warunkiem, że zostaną potwierdzone protokołem odbioru lub protokołem inwentaryzacyjnym, który zostanie sporządzony w terminie 7 dni roboczych od dnia rozwiązania umowy. Zapłata takiego wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia GW przez PW należycie wystawionej faktury VAT w oparciu o protokół, o którym mowa powyżej.

18.6. GW ma prawo potrącić z Wynagrodzenia PW wszelkie koszty wynikłe w związku ze skorzystaniem przez GW z uprawnień, o których mowa w pkt.

18.1. (za wyjątkiem pkt. 18.1.5, 18.1.6 oraz 18.1.8) i 18.2., jak również kary umowne i inne koszty poniesione przez GW w toku realizacji Prac, do których żądania zwrotu jest uprawniony zgodnie z umową.

18.7. PW jest zobowiązany do przekazania GW wszelkiej dokumentacji, w tym projektów, rysunków warsztatowych itd. dotyczących Prac i materiałów zgodnie z pkt. 18.5.

18.8. GW ma prawo odstąpić o umowy na podstawie pkt. 18.1.1 – 18.1.9 w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości przez GW o zaistnieniu przesłanek do odstąpienia od umowy.

Nadanie listu poleconego przed upływem sześćdziesięciodniowego terminu zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy, uważa się za dotrzymanie terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu.

18.9 Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej w całości lub w części dotyczącej niewykonanego zakresu Umowy, według wyboru GW.

19. SIŁA WYŻSZA

W przypadku jakiejkolwiek straty wynikłej z któregokolwiek z następujących ryzyk:

- działania wojenne,

- strajk generalny trwający dłużej niż 50 dni,

- stan klęski żywiołowej w tym spowodowany siłami przyrody, jak również awariami urządzeń przemysłowych i skażeniem radioaktywnym,

- działania siły natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie można się było zabezpieczyć.

PW powinien niezwłocznie powiadomić GW o takiej szkodzie, poniesionych stratach oraz o kosztach ich naprawy.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20.1. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami wymaga powołania się na numer Umowy, nazwę Budowy i adres Inwestycji.

20.2. Wszelkie zawiadomienia pomiędzy GW i PW dokonywane będą poprzez przekazanie ich PW/GW bezpośrednio za potwierdzeniem, drogą faxową oraz dodatkowo przesyłkami kurierskimi lub listami za potwierdzeniem odbioru na adresy i numery faxów wskazane w Protokole Negocjacji, o ile GW i PW nie postanowili inaczej. Doręczenie uznaje się za dokonane z chwilą przesłania faxu i otrzymania potwierdzenia jego doręczenia. PW zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedziby lub adresu do doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie w dacie pierwszego awizowania listu.

20.3. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzane będą w formie aneksu podpisanego przez Strony umowy.

20.4. Wszelkie informacje związane z realizacją umowy mają charakter poufny i nie mogą być ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody GW z tym zastrzeżeniem, że GW może przekazać powyższe informacje spółkom z Grupy Eiffage. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, niezależnie od przyczyn.

20.5. Strony podejmą starania, aby wszelkie spory powstałe w związku z umową rozwiązywane były w sposób polubowny i na drodze rokowań.

20.6. PW zapewnia GW i zwalnia go od jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, gdy osoby trzecie wystąpią przeciwko GW z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej osób trzecich, które mogą powstać w wyniku naruszenia przez PW lub jego

podwykonawców jakichkolwiek praw własności przemysłowej osób trzecich, podczas lub w związku z wykonaniem umowy; za wyjątkiem naruszenia, które następuje na skutek zastosowania się do dostarczonego przez Inwestora dla GW projektu lub specyfikacji.

20.7. Odpowiedzialność GW wynikająca z wykonania umowy nie może przekroczyć w żadnym wypadku wartości Wynagrodzenia PW. GW odpowiada wyłącznie za działanie umyślne bądź rażące niedbalstwo. PW zwalnia GW od wszelkich roszczeń osób trzecich i zobowiązuje się je pokryć na żądanie GW, o ile powstały one wskutek wykonywania przez PW umowy.

20.8. Strony oświadczają, że są w pełni uprawnione do zawarcia Umowy, w szczególności, iż uzyskały wszelkie wymagane do jej zawarcia zgody swoich organów. Osoby podpisujące umowę w imieniu Xxxxx są w pełni uprawnione do reprezentowania Stron.

20.9. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla GW.

Generalny Wykonawca (GW) Podwykonawca (PW)