U M O W A D O S T A W Y Nr DZP – 4/KC/2013

Załącznik Nr 4.2 do SIWZ

- Projekt umowy -

U M O W A D O S T A W Y Nr DZP – 4/KC/2013

Zawarta w Bytomiu dnia r. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 4 w Bytomiu, Al. Xxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxx, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Publicznych i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054127,

NIP: 000-00-00-000, REGON: 000296271,

który reprezentuje:

Dyrektor – dr n. xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxx zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” a

firmą ...........................................................................................................................................................

zarejestrowaną w ........................................................................................ Nr KRS ................................

NIP:......................... Regon................................

którą reprezentuje:

1. .......................................................

2. .......................................................

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

§ 1

PODSTAWA ZAWARCIA

Umowa została zawarta na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie „Przetargu Pisemnego Otwartego” na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego

§ 2

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest zadanie pod nazwą „Modernizacja bazy materialnej jedynego w Bytomiu Oddziału Psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu w zakresie terapii uzależnień i współuzaleznień od alkoholu.

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego 30 lamp oświetlenia górnego w pomieszczeniach Oddziału Psychiatrii WSzS Nr 4 w Bytomiu, zgodnie z opisem zawartym w Regulaminie Przetargu oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu.

§ 3

WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawa przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, zostanie zrealizowana loco Magazyn WSzS Nr 4 w Bytomiu w terminie do 08 listopada 2013 r.

2. Ubezpieczenie przedmiotu zamówienia na czas transportu do Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

3. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy może odmówić przyjęcia dostawy jeżeli:

a) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany i oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) opakowanie będzie naruszone,

c) dostarczony asortyment nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia, zaoferowanym do postępowania i wyszczególnionymi w arkuszach cenowych stanowiących załącznik do umowy.

d) Wykonawca udziela na przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 nn umowy, gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru bez uwag.

§ 4

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. do dnia 08 listopada 2013 r.

§ 5

WYNAGRODZENIE DOSTAWCY

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z cenami zawartymi w załączniku Nr 1 do umowy, które stanowią podstawę do rozliczeń finansowych między stronami.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Wartość umowy nie może przekroczyć kwoty:

wartość netto: ...........................................................

słownie zł 00/100

wartość z podatkiem VAT: .....................................

słownie zł 00/100

§ 6

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za towar ustaloną cenę przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

2. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.

§ 7

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1.1 w przypadku niezrealizowania w terminie określonym w § 3 ust. 1 dostawy karę umowną w wysokości 0,3 % wartości netto niedostaczonej partii dostawy licząc za każdy dzień opóźnienia do dnia zrealizowania dostawy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego na podstawie § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

1.2 w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 8 ust. 2 karę w wysokości 0,3 % wartości netto niedostaczonej partii dostawy, licząc za każdy dzień opóźnienia do dnia

zrealizowania dostawy towarów pełnowartościowych lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego na podstawie § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

1.3 w przypadku o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy karę umowną w wysokości 10 % wartości netto zamówienia pozostałego do realizacji.

2. Kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość ustalonych kar umownych.

§ 8

REKLAMACJE

1. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację wad jakościowych w ciągu 7 dni od zareklamowania dostawy, tj. doręczenia pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. Brak reakcji ze strony Wykonawcy w wyznaczonym terminie traktowane będzie, jako uznanie reklamacji.

2. Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od momentu uznania reklamacji, jest zobowiązany do wymiany wadliwych towarów na pełnowartościowe i dostarczenia ich do siedziby Zamawiającego.

§ 9

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W przypadku niezrealizowania lub nienależytego wykonania postanowień umowy, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym obciążając Wykonawcę karą, o której mowa w § 7 ust. 1.2 niniejszej umowy.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości

o powyższych okolicznościach.

W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany lub wprowadzenie nowych postanowień umowy mogą mieć miejsce na zasadach opisanych poniżej:

1.1. Wnioskowanie o zmianę – Strony:

a) Wniosek zamawiającego o dokonanie zmiany;

b) Wniosek zamawiającego, aby wykonawca przedłożył propozycję;

c) Wniosek wykonawcy dokonanie zmiany.

1.2. Opis zmiany:

a) ustawowa zmiana podatku VAT; w takim przypadku zmianie ulega wartość brutto umowy (ceny jednostkowe netto i wartość netto pozostają bez zmian);

b) zmiana, której przy dochowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

c) miana przepisów obowiązujących, mających wpływ na realizację niniejszej umowy;

d) siła wyższa.;

1.3. Procedura wprowadzania zmian przez wnioskodawcę;

a) Opis proponowanej zmiany

b) Termin wprowadzenia zmian

c) Należy podać w jaki sposób / dlaczego zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna dla wykonania umowy.

1.4. Wniosek o zmianę składany przez Wykonawcę musi wpłynąć do zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przed planowanym wprowadzeniem zmian, pisemnie do Kancelarii głównej

zamawiającego. Wnioski wniesione po terminie oraz wnioski nie zawierające elementów opisanych powyżej nie będą rozpatrywane.

2. Ewentualne zmiany warunków umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może dokonywać innych czynności w celu przystąpienia osoby trzeciej do zobowiązań Zamawiającego.

4. W sprawach nie unormowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

5. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, jeżeli nie dojdzie do ugody lub porozumienia stron, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca Zamawiający

Załączniki:

• Formularz ofertowo-cenowy