Ogólne Warunki Zamówienia
Ogólne Warunki Zamówienia
obowiązujące dla umów realizowanych na zlecenie ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o.
⮚ Niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia (OWZ) stanowią integralną część umów (Umowa) zawieranych przez ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (ZAMAWIAJĄCY) z wykonawcami (WYKONAWCY), o ile są w nich wskazane jako załącznik.
⮚ W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Umowy a OWZ, pierwszeństwo mają zapisy Umowy. Strony mogą również wyłączyć w Umowie stosowanie OWZ w części lub w całości.
§1 Staranność zawodowa
1. WYKONAWCA zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy przy zachowaniu zawodowej staranności, zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do dokonania wszystkich odbiorów wymaganych prawem.
2. Przy realizacji Przedmiotu Umowy WYKONAWCA zobowiązany jest przestrzegać przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska zgodnych z obowiązującym prawem i wytycznymi ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez WYKONAWCĘ zgodnie z posiadaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją, normami i zasadami obowiązującymi w prawie oraz najlepszą wiedzą i zasadami sztuki
4. WYKONAWCA oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od ZAMAWIAJĄCEGO wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji Umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego Przedmiotu Umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w przyszłości żadnych zastrzeżeń.
§2 Części składowe zamówienia
1. Integralną częścią Zamówienia są następujące załączniki :
a. Oferta WYKONAWCY.
b. Zamówienie ZAMAWIAJĄCEGO.
c. Przedmiot Umowy - zakres prac/lista materiałów.
d. „Plan zapobiegania dla wykonawcy zewnętrznego”.
§ 3 Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i stanowi zapłatę za wszystkie świadczenia w ramach Zamówienia.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia jest możliwa tylko wtedy, gdy przez dodatkowe zlecenie udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ZAMAWIAJĄCY dokona zmiany rodzaju i zakresu świadczenia WYKONAWCY.
3. Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze VAT wystawionej przez WYKONAWCĘ.
4. ZAMAWIAJĄCY może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu dostarczenia przez WYKONAWCĘ wszystkich wymaganych aprobat, atestów lub dokumentów związanych z Przedmiotem Umowy lub wykorzystywanymi materiałami.
5. Zapłata wynagrodzenia następuje przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury VAT, chyba że Strony postawiły inaczej.
§ 4 Zmiana Przedmiotu Umowy
1. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do dokonywania zmian i uzupełnień Przedmiotu Umowy. WYKONAWCA jest zobowiązany do wykonania dodatkowych prac, które nie były objęte Zamówieniem. Wynagrodzenie za dodatkowe prace, nie objęte Zamówieniem zostanie ustalone przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ odrębnie, i potwierdzone pisemnie pod rygorem nieważności.
2. Prace, które WYKONAWCA wykona bez zlecenia udzielonego w formie pisemnej lub jako samowolne odstępstwo od Zamówienia, nie podlegają wynagrodzeniu.
§ 5 Realizacja Przedmiotu Umowy
1. WYKONAWCA zobowiązuje się rozpocząć wszelkie prace przygotowawcze, konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy, niezwłocznie po otrzymaniu i potwierdzeniu Zamówienia.
2. Ewentualne opóźnienie wynikające z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY w postaci siły wyższej, która uniemożliwia realizację Przedmiotu Umowy, i która zostanie potwierdzona przez Inspektora Nadzoru ZAMAWIAJĄCEGO (w przypadku usług) powoduje, że termin wykonania Przedmiotu Umowy wskazany w Zamówieniu ulegnie stosownemu przesunięciu.
3. WYKONAWCA, w przypadku, gdy Przedmiotem Umowy są roboty budowlane, ustanawia na własny koszt kierownika budowy.
4. WYKONAWCA na podstawie Zamówienia wykonuje Przedmiot Umowy na własną odpowiedzialność. Winien on przy tym przestrzegać zasad wiedzy technicznej, jak również przepisów prawa polskiego i wymogów administracyjnych. Do niego należy kierowanie realizacją jego świadczenia, jak również zachowanie porządku w miejscu pracy (w przypadku usług). Ma on obowiązek stałego utrzymywania terenu realizacji Przedmiotu Umowy w czystości, a po zakończeniu prac, uprzątnięcia placu robót.
5. Jeśli WYKONAWCA ma wątpliwości, co do przewidzianego sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub przy zachowaniu należytej staranności powinien mieć takie wątpliwości, jako profesjonalista, winien niezwłocznie powiadomić na piśmie ZAMAWIAJĄCEGO, o ile to możliwe, jeszcze przed rozpoczęciem prac. Jeśli WYKONAWCA nie dokona powyższego powiadomienia, nie ma on prawa powołać się na ewentualne zaniedbania ZAMAWIAJĄCEGO, gdy spowoduje to wadliwość wykonanych przez niego prac.
6. WYKONAWCA jest zobowiązany wszelkie wykonane prace oraz przekazane mu do wykonania przedmioty chronić przed uszkodzeniem, aż do odbioru przez ZAMAWIAJĄCEGO.
7. ZAMAWIAJACY ma prawo dokonywać bieżącego nadzoru nad przebiegiem oraz jakością wykonywanych prac. Nadzór ten sprawuje osoba uprawniona przez ZAMAWIAJACEGO do dokonywania odbiorów.
8. Dodatkowo WYKONAWCA potwierdza, że przy realizacji Przedmiotu Umowy będzie przestrzegał polskich norm i wymagań.
9. WYKONAWCA może zlecić wykonanie Przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych części innym podmiotom, po wcześniejszej akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO, która będzie wyrażona pisemnie pod rygorem nieważności.
§ 6 Przejście własności, podział ryzyk i ubezpieczenia
1. W przypadku, gdy Przedmiotem Umowy są roboty budowlane, elementy budowlane i materiały należące do WYKONAWCY, które zostaną użyte do wzniesienia obiektu, względnie realizacji inwestycji budowlanej i są przeznaczone do tego, że staną się częścią składową obiektu budowlanego w sposób trwały, przechodzą one z chwilą ich dostarczenia na teren budowy i zapłaty, na własność ZAMAWIAJĄCEGO.
2. Wyposażenie miejsca realizacji Przedmiotu Umowy, urządzenia itp., którymi WYKONAWCA posługuje się przy realizacji Przedmiotu Umowy, które nie są przeznaczone do pozostawienia również po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego, pozostają własnością WYKONAWCY lub jego podwykonawców.
3. Niezależnie od uregulowania przejścia własności WYKONAWCA jest zobowiązany chronić przed wszelkimi szkodami i dozorować dostarczone przedmioty, maszyny lub elementy maszyn, elementy budowlane i materiały na równi z obiektem budowlanym.
4. Wszelkie ryzyko utraty, uszkodzenia, zniszczenia powierzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO lub dostarczonych przez niego przedmiotów, maszyn, elementów maszyn lub wykonanych przez WYKONAWCĘ robót budowlanych, aż do chwili odbioru końcowego ponosi WYKONAWCA. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzić od WYKONAWCY wszelkich odszkodowań związanych z powstałą szkodą.
5. WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU, przed realizacją Przedmiotu Zamówienia, kopię polisy dotyczącą działalności gospodarczej WYKONAWCY. W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia lub w przedmiotach na nim umieszczonych, lub trwale do niego przymocowanych, na skutek bezpośredniej winy WYKONAWCY lub na skutek jego zaniedbań, WYKONAWCA będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność przed Właścicielem tego terenu lub tychże przedmiotów.
§ 7 Odstąpienie od umowy
1. Zarówno ZAMAWIAJĄCY, jak i WYKONAWCA ma prawo odstąpić od zawartej umowy w przypadkach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Niezależnie od sytuacji określonych w Kodeksie Cywilnym, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym również w następujących przypadkach:
(a) gdy WYKONAWCA nie rozpoczął w ciągu 7 dni roboczych wykonywania Przedmiotu Umowy bez uzasadnionej i zakomunikowanej ZAMAWIAJĄCEMU przyczyny,
(b) istnieje ryzyko, że WYKONAWCA nie zakończy Przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie, pomimo pisemnego wezwania ZAMAWIAJĄCEGO,
(c) opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do uzgodnionego terminu przekracza 30 dni,
(d) złożenia wniosku o likwidację WYKONAWCY.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn dotyczących WYKONAWCY, WYKONAWCĘ obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
(a) w terminie 5 dni od daty odstąpienia, WYKONAWCA przy udziale i po uzgodnieniach z ZAMAWIAJĄCYM sporządzi protokół inwentaryzacji wykonanych prac (w przypadku usług) według stanu na dzień odstąpienia,
(b) WYKONAWCA na swój koszt zabezpieczy prace w toku w zakresie uzgodnionym z ZAMAWIAJĄCYM, a jeżeli to nie nastąpi, ZAMAWIAJĄCY zabezpieczy teren, na którym prowadzone są prace w toku na odpowiedzialność, koszt i ryzyko WYKONAWCY.
4. Oświadczenie o odstąpieniu musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie do 60 dni od daty zdarzenia opisanego w ust. 2. powyżej
§ 8 Odbiory
1. Odbiór realizacji Przedmiotu Umowy (w przypadku usług) będzie przeprowadzony przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron po wykonaniu całości prac związanych z Przedmiotem Umowy.
2. W dniu odbioru Przedmiotu Umowy, ZAMAWIAJĄCY oraz WYKONAWCA sporządzą protokół z odbioru, który określać będzie datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru, oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze, wykaz dokumentów przekazywanych przez WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU w trakcie odbioru, spis i charakterystykę ujawnionych wad lub usterek oraz terminy ich naprawy.
3. W przypadku stwierdzenia wad (usterek) w czasie odbioru ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA ustalą termin ich usunięcia i wyznaczą nowy termin odbioru. Stwierdzenie wad (usterek) w czasie odbioru uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do wstrzymania wszelkich płatności do czasu ich usunięcia, wówczas terminy płatności określone w niniejszej umowie nie wiążą ZAMAWIAJĄCEGO.
4. Strony zgodnie przyjmują, że wykonanie Przedmiotu Umowy następuje w dniu:
(a) podpisania przez obie Strony protokołu odbioru Przedmiotu Umowy (w przypadku usług), który nie zawierał będzie ujawnionych wad (usterek) Przedmiotu Umowy, albo
(b) jeżeli protokół odbioru Przedmiotu Umowy będzie zawierał informację o ujawnionych wadach (usterkach), wówczas datą zakończenia Przedmiotu Umowy jest data usunięcia wad (usterek) zaakceptowana przez ZAMAWIAJĄCEGO.
5. Strony przyjmują, że jeżeli nie ustaliły inaczej, dla usług podstawą zapłaty całego wynagrodzenia jest wyłącznie podpisany przez obie Strony protokół odbioru Przedmiotu Umowy, który nie będzie zawierał ujawnionych wad (usterek).
§ 9 Kary umowne
1. W razie nie zachowania przez WYKONAWCĘ terminu wykonania/dostawy Przedmiotu Umowy będzie on zobowiązany do zapłaty na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO kary umownej:
(a) za opóźnienie w wykonaniu/dostawy Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia,
(b) za opóźnienie w usunięciu wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia,
(c) za każde kolejne pisemne upomnienie poprzedzone pierwszym pisemnym upomnieniem przesłanym do Wykonawcy o nie przestrzeganiu przez pracowników WYKONAWCY bezpieczeństwa zgodnie z dokumentem „Plan zapobiegania dla wykonawcy zewnętrznego” wraz z dokumentami towarzyszącymi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto, z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy.
2. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn dotyczących drugiej Strony, Strona z której przyczyn następuje wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy jest zobowiązana do zapłaty drugiej Stronie kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, z tytułu niewykonania Przedmiotu Umowy.
3. Jeżeli powstała szkoda jest wyższa od zastrzeżonej powyżej w umowie kary umownej, Strona, która poniosła szkodę uprawniona jest do żądania odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość kar umownych – w wysokości pełnej szkody, tj. szkody rzeczywistej.
4. W przypadku, gdy WYKONAWCA nie wykona Przedmiotu Umowy w terminie lub nie usunie wad (usterek) w terminie, w tym nie usunie w terminie wad (usterek) w okresie rękojmi lub gwarancji, pomimo uprzedniego wezwania WYKONAWCY i wyznaczenia mu terminu nie krótszego niż 7 dni, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do zlecenia osobie trzeciej wykonania całości lub części Przedmiotu Umowy lub usunięcia wad (usterek) na pełny koszt i ryzyko WYKONAWCY.
5. Uprawnienie określone w pkt 4 powyżej przysługuje ZAMAWIAJĄCEMU również w sytuacji, gdy WYKONAWCA wykonuje Przedmiot Umowy nieprawidłowo i/lub niezgodnie z Umową i/lub istnieje ryzyko, że WYKONAWCA nie wykona Przedmiotu Umowy w terminie – pomimo uprzedniego wezwania WYKONAWCY i wyznaczenia mu terminu nie krótszego niż 7 dni do wykonywania Przedmiotu Umowy w sposób prawidłowy i/lub zgodnie z niniejszą Umową i/lub zabezpieczy w sposób wiarygodny dla ZAMAWIAJĄCEGO (o czym decyduje ZAMAWIAJĄCY), terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.
§ 10 Gwarancja i rękojmia
1. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność wobec ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy.
2. W przypadku żądania usunięcia wad Przedmiotu Umowy, WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania naprawy w terminie wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO.
3. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji jakości na wykonany/dostarczony Przedmiot Umowy na okres 24 miesięcy, chyba że Xxxxxx postanowiły inaczej.
§ 11 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany Zamówienia lub Ogólnych Warunków Zamówienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamówienie podlega prawu polskiemu.
3. Bezskuteczność lub nieważność któregokolwiek z postanowień Zamówienia lub Ogólnych Warunków Zamówienia nie ma wpływu na ważność pozostałej części Ogólnych Warunków Zamówienia. W miejsce postanowień bezskutecznych Strony ustalą regulację, która jest najbliższa celowi ekonomicznemu i gospodarczemu, do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych
4. Zamówienie stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami, co do jego przedmiotu, a wszystkie wcześniejsze negocjacje, oświadczenia czy uzgodnienia związane z Przedmiotem Umowy, zarówno pisemne, jak i ustne, należy uważać za nieważne, chyba że zostały wyraźnie powtórzone w Zamówieniu.
5. WYKONAWCA akceptuje fakt, że ZAMAWIAJĄCY nie posiada odpowiednich kwalifikacji, aby osądzić czy oferta Wykonawcy jest odpowiednia do rozwiązania problemu wykonania wszystkich prac potrzebnych do realizacji Przedmiotu Umowy. ZAMAWIAJĄCY zakłada, że oferta WYKONAWCY została sporządzona zgodnie ze znajomością tematu i wymaganymi prawem wytycznymi.
6. WYKONAWCA zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów prawa dotyczącego zapobiegania i przeciwdziałania korupcji oraz wytycznych zawartych w dokumencie Kodeks Etyki Biznesu, dostępnym pod linkiem: xxxx://xx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/XXXX%00Xxxxxx%00xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx%00xxxxxx/Xxxxxx_xxxxx_xxxxxxx/xxxxx.xxxx .