ZAŁĄCZNIK NR 2: WARUNKI OGÓLNE UMOWY NR: 1/2020

ZAŁĄCZNIK NR 2: WARUNKI OGÓLNE UMOWY NR: 1/2020

UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

KLAUZULA 1. DEFINICJE

1. Umowa – Akt Umowy wraz ze wszystkimi za- łącznikami.

2. Przedsięwzięcie Inwestycyjne – Wykonanie wszelkich prac i czynności związanych z zapro- jektowaniem, wybudowaniem i oddaniem do użytkowania obiektu wskazanego w Warun- kach szczególnych umowy.

3. Inwestor – oznacza osobę fizyczną, osobę praw- ną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej wskazaną w Warunkach szczególnych umowy, będącą inwestorem Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.

4. Przedstawiciel Zamawiającego – osoba wskaza- na w Warunkach szczególnych umowy odpo- wiedzialna za współpracę z Podwykonawcą za realizację Robót objętych Umową, której udziela się pełnomocnictwa do podpisywania Protoko- łów Zaawansowania Robót oraz Protokółu Koń- cowego Robót, określonych w niniejszej Umo- wie oraz zmian terminów pośrednich wykonania Robót.

5. Przedstawiciel Podwykonawcy – osoba wskaza- na w Warunkach szczególnych umowy odpo- wiedzialna za współpracę z Zamawiającym za realizację Robót objętych Umową, której udziela się pełnomocnictwa do reprezentowania Podwy- konawcy we wszystkich sprawach związanych z niniejszą Umową.

6. Projektant – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiada- jącą osobowości prawnej posiadająca stosowne uprawnienia do wykonywania projektów, wska- zana w Dokumentacji technicznej lub przez Za- mawiającego wg Warunkach szczególnych umowy.

7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba fi- zyczna lub zespół osób, pełniący funkcje inspek- tora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisa- mi prawa budowlanego, wskazana w Warun- kach szczególnych umowy.

8. Dokumentacja techniczna – opracowania wg Warunkach szczególnych umowy obejmujące również wszelki inne dokumenty odnoszące się

do Przedsięwzięcia Inwestycyjnego niezbędne do wykonania Robót.

9. Pozwolenie na budowę – dokument wskazany w

Warunkach szczególnych umowy.

10. Protokół Zaawansowania Robót – dokument podpisany przez Zamawiającego będący podsta- wą do wystawienia faktury przez Podwykonaw- cę, stwierdzający stopień zaawansowania wyko- nanych przez Podwykonawcę Robót. Protokół Zaawansowania Robót nie stanowi odbioru czę- ści lub całości Robót.

11. Protokół Końcowy Odbioru Przedsięwzięcia Inwestycyjnego – ostateczny dokument potwier- dzający zakończenie wszelkich prac związanych z zaprojektowaniem, wybudowaniem i oddaniem do użytkowania Przedsięwzięcia Inwestycyjne- go.

12. Protokół Końcowy Robót – dokument potwier- dzający zakończenie Robót Podwykonawcy.

13. Roboty / Prace – całokształt działań i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy i innych zobowiązań Podwykonawcy, w szczegól- ności prace stanowiące część Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.

14. Strona - oznacza Zamawiającego i/lub Podwy- konawcę.

15. Przekaz – oznacza wyrażoną na warunkach ni- niejszej Umowy zgodę Podwykonawcy na prze- kazanie należnego mu wynagrodzenia na rzecz kontrahentów Podwykonawcy, na poczet zapłaty należnego im wynagrodzenia za dostawy lub usługi świadczone na rzecz Podwykonawcy. Zamawiający nie jest związany przekazem do chwili jego spełnienia.

16. Harmonogram dostaw – sporządzony przez Podwykonawcę i zaakceptowany przez Zama- wiającego harmonogram dostaw materiałów lub urządzeń niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy. Harmonogram dostaw będzie zawierał dane dostawców poszczególnych materiałów, terminy oraz wartość dostaw.

KLAUZULA 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Podwykonawca przyjmuje do wykonania, na zasadach przyjętych w Umo- wie, Roboty, których zakres opisany jest w Ak- cie Umowy oraz szczegółowo w Warunkach szczególnych umowy. Roboty obejmują ponad-

to wszystkie inne składniki potrzebne do wyko- nania przedmiotu Umowy.

2. Roboty zostaną wykonane zgodnie z postano- wieniami Umowy, sztuką budowlaną i przezna- czeniem Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, w za- kresie i zgodnie z przekazaną Dokumentacją techniczną, a także zgodnie ze zmianami ustalo- nymi z przedstawicielem Zamawiającego oraz projektantami Przedsięwzięcia Inwestycyjnego lub jego części. Uszczegółowienia, rozwinięcia i modyfikacje Dokumentacji technicznej, będące konsekwencją należytego spełnienia założonego programu, określonych funkcji, obowiązujących przepisów i norm techniczno – budowlanych i sztuki budowlanej, nie będzie rozumiane za zmianę zakresu rzeczowego. Podwykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem Umowy zwery- fikował i sprawdził Dokumentację techniczną i stwierdza, iż jest ona kompletna i wystarczająca do wykonania Xxxxx oraz, iż nie wnosi i w przy- szłości nie będzie z tego powodu wnosił żadnych zastrzeżeń.

3. Podwykonawca będzie wykonywał Roboty, w tym prace projektowe zgodnie z pozwoleniem na budowę. Podwykonawca uzyska wszelkie ko- nieczne mu informacje oraz autoryzację autorów Dokumentacji technicznej, w tym projektu bu- dowlanego, na jej opracowanie, modyfikacje, rozwinięcie lub zmiany.

4. Podwykonawca uzyska na własny koszt wszelkie niezbędne do wykonania w sposób należyty ob- owiązków wynikających z niniejszej Umowy dalsze pozwolenia, uzgodnienia, zgody, opinie certyfikaty jakości i karty gwarancyjne.

5. Podwykonawca oświadcza, iż materiały i urzą- dzenia wykorzystywane do wykonania Robót nie będą przedmiotem jakiejkolwiek zastrzeżenia własności, sprzedaży warunkowej, umowy za- bezpieczenia, zastawu ani innego roszczenia lub w jakikolwiek inny sposób obciążone prawami osób trzecich.

KLAUZULA 3. PODWYKONAWCA

1. Obowiązki Podwykonawcy w związku z wyko- naniem przedmiotu Umowy:

1. weryfikacja kompletności i poprawności Dokumentacji technicznej w zakresie wy- konywanych Robót,

2. uzgodnienie – na własny koszt i odpo- wiedzialność – wszelkich szczegółów do- tyczących wykonywanych Robót niewy- jaśnionych w Dokumentacji technicznej z

przedstawicielem Zamawiającego, a gdy zajdzie taka potrzeba również z Projek- tantem,

3. wykonanie Robót, w tym prac projekto- wych zgodnie ze sztuką budowlaną, wie- dzą techniczną, normami branżowymi (PN i EN) i przepisami prawa,

4. praca w formie i godzinach w jakich bę- dzie to niezbędne w celu zapewnienia ciągłości robót prowadzonych przez Za- mawiającego,

5. dostarczenie materiałów i urządzeń nie- zbędnych do wykonania Robót na budo- wę i rozwiezienie ich na poszczególne stanowiska robocze i zabezpieczenie ich przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą,

6. zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, wcześniej wykonanych elementów Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, w tym Robót, mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trak- cie prowadzenia Robót. Jeżeli Podwyko- nawca spowoduje szkody w elementach Przedsięwzięcia Inwestycyjnego realizo- wanych lub zakończonych, niezależnie czy były przez niego wykonywane, usu- nie je lub wartość tych szkód oszacuje przedstawiciel Zamawiającego i ich kosz- tem obciąży Podwykonawcę,

7. usunięcie zabezpieczeń wykonanych ele- mentów Przedsięwzięcia Inwestycyjnego w terminie ustalonym przez przedstawi- ciela Zamawiającego, nie później jednak niż w dniu ukończenia Robót,

8. wykonanie dokumentacji powykonaw- czej Robót objętych umową. Dokumenta- cja powykonawcza będzie przekazywana Zamawiającemu sukcesywnie do postępu Xxxxx. Najpóźniej w dniu zgłoszenia Ro- bót do odbioru końcowego Podwykonaw- ca przekaże Zamawiającemu zebraną w jedne opracowanie, kompletną dokumen- tację powykonawczą, w formie i ilościach określonych przez Zamawiającego, a je- żeli Zamawiający nie określi formy lub ilości, w formie i zakresie określonym w prawie budowlanym, w 4 egzemplarzach w formie papierowej i jednej cyfrowej.

9. przedstawienie, w terminie 14 dni od podpisania Umowy, jednakże przed roz- poczęciem jakichkolwiek robót, Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót lub Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowa (BIOZ) oraz planu technologii i organiza- cji robót wraz z dokumentami dopuszcza- jącymi, użyte w czasie realizacji materia- ły do stosowania w budownictwie. In- strukcja lub Plan winien być zgodny z

Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdro- wia przygotowanym przez lub na zlecenie Kierownika budowy. Podwykonawca zo- bowiązuje się stosować do wymagań Pla- nu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przygotowanego przez lub na zlecenie Kierownika budowy,

10. ustanowienie osoby odpowiedzialnej za przebieg Robót posiadającej uprawnienia (np. uprawnienia budowlane) stosownie do danej branży. Podwykonawca jest zo- bowiązany w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy, lecz nie później niż w dniu roz- poczęcia Robót, powołać i wskazać Za- mawiającemu Kierownika Xxxxx, pełnią- cego swą funkcję do czasu końcowego odbioru Robót. Podwykonawca zapewni, że Kierownik Xxxxx przeznaczy cały swój służbowy czas na kierowanie Robotami i będzie odbierał polecenia ich dotyczące od przedstawiciela Zamawiającego. Pod- wykonawca wyznaczy i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu, najpóźniej w dniu końcowego odbioru Robót, osobę, która będzie sprawowała nadzór nad usu- waniem wad w okresie rękojmi i gwaran- cji.

11. przedstawienie oryginałów lub poświad- czonych urzędowo kopii odpowiednich świadectw stwierdzających posiadanie ak- tualnych kwalifikacji Podwykonawcy i zaangażowanych przez niego osób do wykonania Xxxxx,

12. zapewnienie stałego całodziennego dozo- ru nad Robotami przez osobę z uprawnie- niami o jakich mowa w pkt. 10 i 11. Po- nadto Podwykonawca ustanowi osobę odpowiadającą za organizację i nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy.

13. wyposażenie swoich pracowników oraz inne osoby którym Podwykonawca po- wierza wykonywanie Robót w schludne i jednolite ubrania robocze oraz odpowied- nie środki ochrony osobistej oraz wypo- sażenia w materiały, sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania Robót, oraz za- bezpieczenie tych rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem

14. dostarczenie próbek i wymaganych in- formacji oraz dokumentów zgodności do- puszczających użyte materiały do stoso- wania w Polsce w myśl prawa budowla- nego, w celu przeprowadzenia przeglądu przed wbudowaniem. Podwykonawca zo- bowiązuje się do wykonania Robót wy- łącznie przy użyciu materiałów, wyrobów i urządzeń nowych i dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnie z obowiązują- cymi przepisami, spełniających wymogi i

standardy określone w Dokumentacji technicznej. Materiały, wyroby i urządze- nia, które nie będą zgodne z warunkami określonymi Umową, jak również niepo- siadające stosownych atestów oraz certy- fikatów muszą zostać usunięte z terenu budowy przez Podwykonawcę, pod rygo- rem ich usunięcia przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Xxxxxxxxxxxx,

00. uzyskać i przedłożyć na żądanie Zama- wiającego niezbędne dokumenty i zezwo- lenia dopuszczające do użytkowania ma- szyny, urządzenia, narzędzia, rusztowania i inne sprzęty wykorzystywane przez Podwykonawcę. Na życzenie Zamawiają- cego Podwykonawca jest zobowiązany sporządzić i przedstawić Zamawiającemu plan kontroli i testów swoich maszyn i urządzeń wprowadzonych na teren budo- wy.

16. nieodpłatne wykonania elementu wzor- cowego w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

17. dokonanie właściwych prób, badań i od- biorów technicznych zgodnych z wyma- ganiami Dokumentacji technicznej, przedstawiciela Zamawiającego, prawa budowlanego, norm branżowych lub przepisów branżowych wraz ponoszeniem pełnych kosztów tych czynności. Przed- stawiciel Zamawiającego może zażądać, aby testy inne niż wskazane powyżej lub wymagane przy odbiorze zostały prze- prowadzone w czasie trwania Robót, w takim przypadku Podwykonawca, na swój koszt, dostarczy wszelkie urządzenia, do- kumenty i informacje konieczne do prze- prowadzenia testów,

18. pisemne informowanie przedstawiciela Zamawiającego o realizacji zamówień materiałowych przed dostawą na plac bu- dowy,

19. bieżącego utrzymywania porządku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu; codzienne sprzątanie po swoich robotach,

20. stosowanie się do przepisów dotyczących ochrony środowiska i zagospodarowania odpadów. Podwykonawca zobowiązany jest do zagospodarowanie wytworzonych odpadów zgodnie z przepisami dotyczą- cych gospodarki odpadami. Podwyko- nawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w środowisku (np. za- nieczyszczenie gruntu substancjami ropo- pochodnymi) powstałe w wyniku swojej działalności. Jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt oraz jeżeli jest to możliwe, do przywrócenia środowiska do stanu sprzed szkody. Jeżeli Zamawia-

jący nie postanowi inaczej, Podwykonaw- ca będzie uważany za posiadacza i wy- twórcę odpadów w rozumieniu Ustawy o Odpadach. Podwykonawca zobowiązany jest do dokonania rejestracji w Bazie Da- nych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami i przekazać Za- mawiającemu najpóźniej w dniu rozpo- częcia Robót numer pod jakim został za- rejestrowany. Odpady muszą być maga- zynowane w sposób zgodny z przepisami prawa, bezpieczny dla ludzi i zapobiega- jący zanieczyszczeniu środowiska, w od- powiednich pojemnikach/kontenerach (w przepadku odpadów niebezpiecznych za- bronione jest ich składowanie bezpośred- nio na ziemi), w przypadku odpadów obo- jętnych (np. drewno, gruz, ziemia) do- puszczalne jest magazynowanie na utwardzonym podłożu. Podwykonawca zobowiązany jest do segregowania odpa- dów. Podwykonawca zobowiązany jest do umieszczania odpadów w kontenerach zgodnie z ich opisem i kodem odpadu. Zabronione jest wrzucanie odpadów bu- dowlanych oraz opakowań po takich ma- teriałach do pojemników na odpady ko- munalne. Zabronione jest spalanie jakich- kolwiek odpadów na terenie budowy oraz powtórne wykorzystywanie opakowań po produktach i substancjach niebezpiecz- nych. Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych między sobą oraz z in- nymi rodzajami odpadów. Podwykonaw- ca zobowiązany jest do magazynowania substancji i preparatów niebezpiecznych (w tym szczególnie produktów ropopo- chodnych) na terenie budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i śro- dowiska i zgodnie z Planem BIOZ. Pod- wykonawca zobowiązany jest do wyposa- żenia swoich pracowników oraz wszyst- kich osób którym Podwykonawca powie- rza wykonanie Robót, w sprzęt zapobie- gający skażeniu środowiska (np. wanny wychwytowe/ociekowe, itp.) i do usuwa- nia skutków ewentualnych wycieków i awarii (np. sorbenty do zbierania substan- cji ropopochodnych, itp.) . Odpady należy usuwać na bieżąco po uzbieraniu partii transportowej. Podwykonawca jest zobo- wiązany usunąć odpady, których jest wy- twórcą, w tym opakowania, na własną odpowiedzialność i koszt, zgodnie z po- wyższymi przepisami. Podwykonawca ma obowiązek przekazywania odpadów, w tym do transportu, wyłącznie odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenia. Podwykonawca przedłoży na żądanie

Zamawiającego dokumenty potwierdzają- ce zgodny z prawem sposób zagospoda- rowania wytworzonych odpadów (w tym Karty Ewidencji Odpadów i Karty Prze- kazania Odpadu potwierdzone przez przyjmującego odpady). Podwykonawca odpowiada za wszelkie kary i sankcje wynikające z niewłaściwej gospodarki odpadami.

21. przestrzeganie przepisów i wymogów BHP, zasad określonych w Planie BIOZ oraz normach jakości i instrukcjach Za- mawiającego przez cały czas przebywania na terenie budowy w szczególności przez wszystkich pracowników Podwykonaw- cy. Podwykonawca ponosi pełną odpo- wiedzialność i koszty za prawidłowe i terminowe dokonanie wszelkich wyma- ganych zgłoszeń i uzyskanie zezwoleń, a także przeprowadzenie szkoleń związa- nych z pracą jego personelu, w tym osób zatrudnionych na innej podstawie niż sto- sunek pracy i Dalszych Podwykonawców, przy realizacji Robót w tym szkoleń BHP (szkolenia stanowiskowe). Podwykonaw- ca jest zobowiązany przeprowadzić i udo- kumentować ocenę ryzyka zawodowego związanego z wykonaniem Robót, zazna- jomić swoich pracowników i inne osoby którym powierza wykonanie Robót z za- kresem ich obowiązków, sposobem wy- konywania pracy na wyznaczonych sta- nowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami, w sposób zapewniający przestrzeganie zasad i przepisów BHP. Podwykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za pracowników i inne osoby którymi się posługuje, w zakresie przestrzegania przepisów i zasad BHP, a także zobowiązany jest w tym zakresie zapewnić skuteczny nadzór osoby o wła- ściwych kwalifikacjach i uprawnieniach. Podwykonawca oświadcza, że jego per- sonel przez cały czas realizacji Xxxxx po- siadać będzie aktualne badania lekarskie, świadectwa kwalifikacji i zaświadczenia o przeszkoleniu BHP oraz inne wymaga- ne przepisami prawa zaświadczenia. Podwykonawca zobowiązuje się stosować do wymagań BHP określonych w Załącz- niku nr 9 do Umowy. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Za- mawiającego nie wywiązywania się Pod- wykonawcy lub jego pracowników z po- wyższych obowiązków, przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do nałożenia na Podwykonawcę kar umownych za każde przewinienie określonych w Za- łączniku nr 9, a w ostateczności do

wstrzymania Robót na koszt i ryzyko Podwykonawcy. Zamawiający uprawnio- ny jest do usunięcia z terenu budowy per- sonelu Podwykonawcy nie stosującego się do tego obowiązku. Kara będzie nali- czana za każdy dzień okresu nie wywią- zania się z powyższych warunków. Wstrzymanie Robót nie będzie miało żadnego wpływu na terminy pośrednie oraz na termin zakończenia Robót okre- ślony Umową, które zostaną niezmienne,

22. wykonywanie wszelkich poleceń przed- stawiciela Zamawiającego dotyczących Xxxxx,

23. wydanie na każde żądanie Zamawiające- go, wszelkiej posiadanej oryginalnej do- kumentacji wraz z kopiami, związanej z wykonywanymi pracami

24. prowadzenie robót zgodnie z obowiązują- cymi na budowie procedurami, w tym zgodnie z przedstawionymi Podwyko- nawcy elementami Zintegrowanego Sys- temu Zarządzania obowiązującym u Za- mawiającego. Zamawiający ma prawo wstrzymać na kosz i ryzyko Podwyko- nawcy prowadzone przez niego Roboty jeżeli będą prowadzone niezgodnie z po- wyższymi zasadami,

25. bezpłatnego serwisowania i konserwacji wykonanych Robót od dnia ich wykona- nia do upływu okresu gwarancji jakości i rękojmi oraz przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego lub Inwestora osób z zasad obsługi, serwisowania i konser- wacji wykonanych Robót.

2. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wybór technologii i sposobu wykonania Robót oraz skutki wynikają- ce z zastosowania niewłaściwej technologii lub niewłaściwego prowadzenia Robót. Zatwierdze- nie przez Zamawiającego lub wskazanie sposobu wykonania Xxxxx nie zwalnia Podwykonawcy z pełnej odpowiedzialności za Roboty w tym ich jakość i przydatność do umówionego użytku. Wszystkie wyroby, materiały i urządzenia będą stosowane, instalowane, podłączane, montowa- ne, używane, czyszczone i konserwowane zgod- nie z pisemnymi instrukcjami lub specyfikacjami producenta.

3. Podwykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody w stosunku do Zamawiającego, które wynikają z niewłaściwego wykonywania posta- nowień Umowy.

4. Podwykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy, zabezpieczenia należytego wykonania

Umowy w postaci bezwarunkowej, nieodwoły- walnej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej , o treści zaakceptowanej przez Za- mawiającego, wartości, z zastrzeżeniem klauzuli 10.3, 30% wynagrodzenia Podwykonawcy wskazanego w Akcie Umowy oraz ważnej, z za- chowaniem uzgodnionej wartości, do dnia przy- padającego 30 dni po wydaniu Protokołu Koń- cowego Odbioru Przedsięwzięcia Inwestycyjne- go i przekazania Przedsięwzięcia Inwestycyjne- go do użytkowania. W przypadku niedostarcze- nia lub nie utrzymania przez Podwykonawcę za- bezpieczenia zgodnego z warunkami Umowy w formie gwarancji bankowej, Podwykonawca zo- bowiązany będzie najpóźniej w terminie kolej- nych 14 dni, dokonać, tytułem ustanowienia za- bezpieczenia należytego wykonania Umowy, wpłaty na konto bankowe Zamawiającego pro- wadzone w banku SG nr 11184000072210706008101619, kaucji gwaran- cyjnej w wysokości, z zastrzeżeniem klauzuli 10 ust. 3 Umowy, 30% wynagrodzenia Podwyko- nawcy wskazanego w Akcie Umowy (umowa kaucyjna). W przypadku niedokonania wpłaty w powyższym terminie, kaucja gwarancyjna zosta- nie potrącona przez Zamawiającego z wierzytel- nościami Podwykonawcy. Potrącenie następo- wać będzie bez konieczności składania dodatko- wych oświadczeń na co strony wyrażają zgodę. Zapłata Podwykonawcy wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy pomniejszonego o kwotę po- trąconą tytułem zabezpieczenia należytego wy- konania Umowy stanowi należyte wypełnienie zobowiązania w zakresie zapłaty wynagrodzenia. Kaucja gwarancyjna podlega zwrotowi po upły- wie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady. W przypadku braku zwrotu tego zabezpieczenia przez Zamawiającego, Podwykonawcy będzie przysługiwało roszczenie o zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wobec Zamawia- jącego, a nie o zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy wobec Inwestora i Zamawiającego w ramach solidarnej odpowiedzialności. W przy- padku upływu okresu ważności zabezpieczenia ustanowionego w formie gwarancji bankowej (lub na warunkach opisanych poniżej – gwaran- cji ubezpieczeniowej lub weksla) przed termi- nem na jaki to zabezpieczenie miało być ustano- wione, Podwykonawca zobowiązany jest na 14 dni przed jego wygaśnięciem przedłużyć okres ważności takiego zabezpieczenia lub wpłacić kaucje gwarancyjna w odpowiedniej wysokości, pod rygorem złożenia przez Zamawiającego żą- dania wypłaty z tej gwarancji lub żądania wyku- pu weksla lub dokonania potrąceń z płatności na- leżnych Podwykonawcy oraz ustanowienia z otrzymanych środków wyżej opisanej kaucji gwarancyjnej. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, pod rygorem nieważności w

formie pisemnej, zezwolić Podwykonawcy na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie uzgodnionej gwarancji ubez- pieczeniowej lub weksla „in blanco” poręczone- go przez członka organu zarządzającego Podwy- konawcy lub współwłaściciela, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą in- nego przedsiębiorcy lub osoby zaakceptowanej przez Zamawiającego.

5. Podwykonawca jest uprawniony do korzystania ze świadczeń udostępnionych przez Zamawiają- cego zgodnie z klauzulą 5 ustęp 1 niniejszej Umowy, a w szczególności z udostępnionej Podwykonawcy energii elektrycznej oraz wody, wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia prac związanych z budową. W razie stwierdzenia wykorzystywania przez Podwykonawcę udostępnionych świadczeń do jakichkolwiek innych celów, Zamawiający ma prawo obciążyć Podwykonawcę wartością wyko- rzystanych niezgodnie z umową świadczeń. Podwykonawca jest współodpowiedzialny za zorganizowanie i utrzymanie w należytym po- rządku terenu budowy i dróg dojazdowych do czasu podpisania Protokołu Końcowego Robót. Podwykonawca będzie odpowiedzialny i ponie- sie koszty sprzątania ziemi ( błota) i innych nie- czystości spadających z pojazdów Podwykonaw- cy lub jemu podległych i poniesie koszty ewen- tualnych napraw uszkodzeń dróg wiodących na i w obrębie terenu budowy. Jednocześnie Podwy- konawca zobowiązuje się do bieżącego usuwania pozostawionych przez siebie zbędnych materia- łów, złomu, odpadów i śmieci z placu budowy oraz sprzętu Podwykonawcy w sposób i w ter- minach wyznaczonych przez Zamawiającego pod rygorem poniesienia kosztów za sprzątanie powiększonych o 20%.

6. Wraz z podpisaną niniejszą Umową Podwyko- nawca przekazuje Zamawiającemu aktualne na- stępujące dokumenty:

1) polisy ubezpieczeniowe: ubezpieczenia swoich pracowników od następstw nie- szczęśliwych wypadków (NNW), oraz od- powiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością (OC),

2) odpis z właściwego organu rejestrowego Podwykonawcy (np. Krajowy Rejestr Są- dowym, ewidencji działalności gospodar- czej),

3) Regon,

4) zgłoszenia VAT (o ile Podwykonawca jest płatnikiem VAT),

5) sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Ustawa o rachunkowości za ostatni rok oraz sprawozdanie GUS F-01 sporządzone za ostatni kwartał, chyba że

nie jest podmiotem zobowiązanym do jego sporządzania na podstawie właściwych przepisów.

6) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o nie zaleganiu z podatkami i skład- kami, wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed złożeniem

7) Kwestionariusz dokumentujący posiadane zasoby finansowe sporządzony wg. Za- łącznik nr 12 do Umowy.

8) Opinie bankowe wystawione przez banki współpracujące z Podwykonawcą.

W przypadku zmian danych wynikających z powyższych dokumentów Podwykonawca zo- bowiązany jest je aktualizować najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia, w którym takie zmiany za- istniały. Ponadto zobowiązany jest przedstawiać aktualizacje tych dokumentów na każde we- zwanie Zamawiającego w ciągu 14 dni od we- zwania.

7. Podwykonawca jest zobowiązany, pod kontrolą przedstawiciela Zamawiającego, do współpracy oraz koordynacji własnych prac z innymi wyko- nawcami pracującymi na terenie budowy. W tym celu Podwykonawca zobowiązany będzie stoso- wać się do poleceń organizujących prace na tere- nie budowy wydawanych przez Przedstawiciela Zamawiającego.

8. Podwykonawca nie może, bez uprzedniej pisem- nej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią, wierzytelności, przysługujących Podwy- konawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy ani dokonać przekazu lub in- nego rozporządzenia wierzytelnością o podob- nym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelno- ścią, w szczególności roszczeń o odsetki. W tre- ści wystawianych faktur, pod rygorem ich zwró- cenia, Podwykonawca wpisze klauzulę o zakazie przelewu wierzytelności.

9. Żaden element Robót nie może zostać wykonany bez uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawia- jącego wykonanego przez Podwykonawcę pro- jektu (jeśli jest przez Zamawiającego lub niniej- szą Umową wymagany) oraz planowanych do wykorzystania materiałów i urządzeń. Na 30 dni przed przystąpieniem do realizacji danych robót Podwykonawca dostarczy Zamawiającemu ce- lem akceptacji przedwykonawczej w 4 egzem- plarzach przygotowane przez siebie projekty elementu robót oraz próbki, atesty, dopuszcze- nia, dokumentacje techniczną planowanych do wykorzystania materiałów i urządzeń. Jeżeli Zamawiający powiadomi Podwykonawcę, iż te projekty, materiały lub urządzenia nie odpowia-

dają wymaganiom niniejszej Umowy, będą one poprawione lub wymienione i ponownie złożone do weryfikacji w ciągu 7 dni od wydania odmo- wy. Podwykonawca ponosi pełną odpowiedzial- ność za terminowe zrealizowanie Robót, biorąc pod uwagę możliwość odrzucenia przez Zama- wiającego rozwiązań i propozycji zaproponowa- nych przez Podwykonawcę.

10. Podwykonawca zobowiązuje się do wykonania prac projektowych z uwzględnieniem warunków określonych w pozwoleniu ma budowę, zgodnie z poleceniami Zamawiającego, postanowieniami Umowy, zasadami współczesnej wiedzy tech- niczno-budowlanej, obowiązującymi w tym za- kresie przepisami i normami oraz z najwyższą starannością, jak również w sposób kompletny z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć te prace.

11. W przypadku, gdy Podwykonawca wykonuje Roboty w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, w szczególności przez opóźnienie w wykonaniu całości lub części Robót przekracza- jące o 7 dni termin określony w Umowie, lub na- ruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniej- szej Umowy, Zamawiający może bez dodatko- wego wezwania odstąpić od Umowy w całości lub w części z przyczyn zależnych od Podwyko- nawcy. Niezależnie od skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Zamawiający może po- wierzyć wykonanie Robót w całości lub ich do- wolnej części osobie trzeciej, bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądu, na koszt i niebezpieczeństwo Podwykonawcy, w szczególności Podwykonawca pokryje różnicę pomiędzy wynagrodzeniem osoby trzeciej po- większonym o 15% narzut, a cena przyjętą w ni- niejszej Umowie. Postanowień art. 636 § 1 K.c. nie stosuje się.

12. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy wobec Zamawiającego lub Inwestora Podwykonawca jest zobowiązany zgłosić Za- mawiającemu na piśmie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny uzasadniającej rosz- czenie, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie tak wobec Zamawiającego, jak Inwe- stora.

13. Podwykonawca będzie prowadził Roboty na własne ryzyko. Podwykonawca winien przed rozpoczęciem swoich Robót upewnić się przy zachowaniu należytej staranności o prawidło- wym stanie wcześniej wykonanych lub będących w toku innych prac na terenie budowy i powia- domić Zamawiającego na piśmie o zagrożeniach i nieprawidłowościach, które zdaniem Podwyko- nawcy mogą mieć niekorzystny wpływ na Robo-

ty. W przypadku nie zachowania powyższego trybu Podwykonawca nie może powoływać ta- kich okoliczności, jako podstawy ograniczenia jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nie należytego wykonania zobowiązań umownych lub podstawy do przedłużenia termi- nu wykonania i/lub podwyższenia wynagrodze- nia.

14. Podwykonawcy nie wolno zatrudniać cudzo- ziemców przebywających na terenie Rzeczypo- spolitej Polskiej bez ważnego dokumentu upo- ważniającego do pobytu. W przypadku narusze- nia tego zakazu Podwykonawca będzie wyłącz- nie odpowiadał za zapłatę wynagrodzenia należ- nego takiej osobie wraz z wszelkimi innym świadczeniami oraz pokrycia kosztów wydale- nia takiej osoby. Podwykonawca odpowiada za stosowanie tego zakazu przez swoich Dalszych Podwykonawców i dostawców.

15. Podwykonawca zwolni Zamawiającego i jego reprezentantów w zakresie jakichkolwiek rosz- czeń związanych z uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią jakiejkolwiek osoby zatrudnionej lub działającej na rzecz Podwykonawcy lub jego Dalszych podwykonawców lub dostawców, wy- nikających lub związanych z wykonywaniem Robót, oraz uszkodzenia lub zniszczenia jakie- gokolwiek mienia lub utratą praw, jeżeli to uszkodzenie, zniszczenia lub utrata są spowodo- wane prowadzeniem Robót, włączając w to mie- nie i prawa osób trzecich. Podwykonawca zobo- wiązuje się niezwłocznie zaspokoić takie rosz- czenia.

16. Podwykonawca zrzeka się prawa do ustanawia- nia zabezpieczenia na jakichkolwiek rzeczach lub prawach mających wejść w skład Przedsię- wzięcia Inwestycyjnego, w tym jego wyposaże- nia

KLAZULA 4. DALSI PODWYKONAWCY I DOSTAWCY

1. Za zgodą Zamawiającego i Inwestora, Podwyko- nawca może zlecić dalszym podwykonawcom, a także następnym podwykonawcom wykonanie części Robót (Dalszy Podwykonawca), przy czym za działania i zaniechania Dalszych Pod- wykonawców Podwykonawca ponosi odpowie- dzialność jak za działania własne.

2. Zgłoszenie zamiaru podzlecenia części Robót, Podwykonawca składa Zamawiającemu na for- mularzu sporządzonym wg. wzoru Załącznik nr 13 do Umowy. Zawiadomienie uznaje się za sku-

tecznie złożone wyłącznie jeżeli jest podpisane przez Podwykonawcę i Dalszego Podwykonaw- cę oraz o ile zawiera projekt lub umowę z Dal- szym Podwykonawcą w tym szczegółowy opis podzlecanych robót wraz z kosztorysem lub ta- belą podziału ceny (Zawiadomienie). Zamawia- jący i Inwestor w terminie 30 dni od otrzymania Zawiadomienia są uprawnieni do złożenia sprze- ciwu wobec wykonania części Robót przez Dal- szego Podwykonawcę,. Podwykonawca najpóź- niej 3 dni po podpisaniu umowy z Dalszym Podwykonawcą przekazuje Zamawiającemu jej egzemplarz (wraz ze wszelkimi załącznikami i danymi oraz częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót) lub jej uwierzytelniony odpis. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie również do wszelkich późniejszych zmian, anek- sów i uzupełnień umowy.

W przypadku gdy Przedsięwzięcie Inwestycyjne realizowane jest w trybie ustawy Prawo zamó- wień publicznych, procedura akceptacji Dal- szych Podwykonawców, o której mowa w akapi- cie pierwszym (powyżej) będzie poprzedzona wstępną procedurą oceny zdolności Dalszego Podwykonawcy do wykonania Robót oraz zgod- ności projektu umowy z Dalszym Podwykonaw- cą z niniejszą Umową, wymogami zawartymi w umowie z Inwestorem oraz wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych . W ramach wstępnej procedury, Podwykonawca zamierzają- cy podzlecić jakąkolwiek część Robót Dalszemu Podwykonawcy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu zawiadomienie o zamiarze po- dzlecenia części Robót na formularzu sporzą- dzonym wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 13 do Umowy. Zawiadomienie uznaje się za sku- tecznie złożone wyłącznie jeżeli jest podpisane przez Podwykonawcę i Dalszego Podwykonaw- cę oraz o ile zawiera projekt umowy z Dalszym Podwykonawcą w tym szczegółowy opis podzle- canych robót wraz z kosztorysem lub tabelą po- działu ceny (Zawiadomienie). Zamawiający przedkłada Inwestorowi projekt umowy Podwy- konawcy z Dalszym Podwykonawcą . Inwestor w terminie wskazanym w Warunkach szcze- gólnych umowy może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy, zakresu i wyceny robót lub osoby Dalszego Podwykonawcy, prawo do zgło- szenia zastrzeżeń na ww. warunkach przysługuje również Zamawiającemu. Podwykonawca naj- później 3 dni po podpisaniu umowy z Dalszym Podwykonawcą lub dostawcą przekazuje Zama- wiającemu jej egzemplarz (wraz z dokumentacją dotyczącą robót oraz kosztorysem lub tabelą po- działu ceny oraz wszelkimi innymi załącznika- mi) lub jej uwierzytelniony odpis. Jeżeli Zama- wiający i Inwestor w terminie wskazanym w Warunkach szczególnych umowy, nie zgłoszą

na piśmie sprzeciwu do umowy z Dalszym Pod- wykonawcą, uważa się, że wyrazili zgodę na za- warcie umowy i powierzenie mu wykonania ro- bót wskazanych w tej umowie. Powyższe znaj- duje odpowiednie zastosowanie również do wszelkich późniejszych zmian, aneksów i uzu- pełnień umowy.

3. Umowa, o której mowa w ust. 2 oraz umowy z dostawcami, powinny określać zasady dokony- wania sprawdzenia lub odbiorów oraz zasady płatności za wykonane roboty lub dostawy ana- logicznie do zasad przewidzianych w niniejszej Umowie, z tym, że dzień sprawdzenia lub odbio- ru robót lub dostaw nie może być późniejszy niż dzień w którym dane roboty lub dostawy zostały sprawdzone lub odebrane odpowiednim protoko- łem ze strony Zamawiającego. Umowa nie może przewidywać w szczególności, iż płatności wy- nagrodzenia za wykonane w danym okresie roz- liczeniowym roboty będą dokonywane w innym niż następującym bezpośrednio po nim okresie rozliczeniowym. Ponadto termin płatności faktur nie może być dłuższy niż termin płatności wyni- kający z niniejszej Umowy, z uwzględnieniem obowiązku wystawienia faktury w ciągu 7 dni od sprawdzenia lub odbioru robót lub dostaw. Ter- min rozliczenia ostatecznego z Dalszym Podwy- konawcą lub dostawcą nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia odbioru końcowego robót Dalszego Podwykonawcy lub dostaw dostawcy, jednakże nie później niż odbiór końcowy Robót. Wynagrodzenie Dalszego Podwykonawcy winno być podzielone zgodnie z rozbiciem Wynagro- dzenia Podwykonawcy podanego w Załączniku nr 6. Wynagrodzenie Dalszego Podwykonawcy, łączne jak również za poszczególne rodzaje ro- bót, nie może być wyższe niż łączne Wynagro- dzenie Podwykonawcy wskazane w Akcie Umowy jak również wynagrodzenie za poszcze- gólne rodzaje robót wynikające z Załącznika nr 6, z uwzględnieniem należności dostawców o których mowa w ust.5. Składniki cenotwórcze podziału wynagrodzenia Podwykonawcy i Dal- szego Podwykonawcy lub dostawcy są nie- zmienne.

4. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Podwykonawca nie ma prawa, bez zgody Zama- wiającego pod rygorem nieważności, zmienić umowy z Dalszym Podwykonawcą lub dostaw- cą. Zmiany umowy dokonane bez pisemnej zgo- dy Zamawiającego są w stosunku do Zamawia- jącego i Inwestora bezskuteczne.

5. W terminie wskazanym w Warunkach szcze- gólnych umowy, jednakże zawsze nie później niż 60 dni po podpisaniu niniejszej Umowy, Podwykonawca przygotuje i uzgodni z Zama-

wiającym Harmonogram dostaw. Uzgodniony Harmonogram dostaw będzie stanowił Załącznik nr 11 do Umowy. W przypadku opóźnienia w przygotowaniu Załącznika nr 11, Zamawiający uprawniony jest pominąć w Protokole zaawan- sowania procentowego dostawy materiałów oraz ich koszty. W takim wypadku wynagrodzenie za dostarczone materiały będzie płatne dopiero po odbioru końcowym Robót. Wynagrodzenie do- stawców, łączne jak również za poszczególne rodzaje dostaw, nie może być wyższe niż łączne Wynagrodzenie Podwykonawcy wskazane w Akcie Umowy jak również wynagrodzenie za poszczególne rodzaje dostaw wynikające z Za- łącznika nr 6, z uwzględnieniem należności Dal- szych Podwykonawców o którym mowa w ust.3

6. Podwykonawca zobowiązuje się wobec Zama- wiającego, iż najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia Dalszego Podwykonawcy lub dostawcy poin- formuje pisemnie o tym fakcie Zamawiającego. Podwykonawca zobowiązany jest zapewnić w zawieranych z Dalszymi Podwykonawcami i do- stawcami umowach, zobowiązanie tych Dal- szych Podwykonawców i dostawców do poin- formowania Zamawiającego o opóźnieniu Pod- wykonawcy w zapłacie należnego im wynagro- dzenia, pod rygorem zrzeczenia się roszczenia o zapłatę względem Zamawiającego i Inwestora, w ciągu 7 dni od powstania opóźnienia .

7. W przypadku zgłoszenia przez Podwykonawcę, Dalszego Podwykonawcę lub dostawcę zaległo- ści w zapłacie wynagrodzenia lub w przypadku nie złożenia przez Dalszego Podwykonawcę lub dostawcę oświadczenia o którym mowa w klau- zuli 7.1, Zamawiający wstrzymuje wypłatę wy- nagrodzenia należnego Podwykonawcy wzywa- jąc go do złożenia wyjaśnień. W przypadku, gdy zaległość nie zostanie uregulowana w terminie 7 dni lub złożone wyjaśnienia Podwykonawcy nie dowodzą, w ocenie Zamawiającego, bezzasadno- ści roszczeń Dalszego Podwykonawcy lub do- stawcy, Zamawiający oraz Inwestor będą upraw- nieni do niezwłocznego uregulowania powstałej zaległości wraz z należnościami ubocznymi na rzecz Dalszego Podwykonawcy lub dostawcy i potrącenia powyższej kwoty z należnego Pod- wykonawcy wynagrodzenia lub zaliczenia jej na poczet tego wynagrodzenia lub odstąpienia od umowy z winy Podwykonawcy, a w przypadku wątpliwości Zamawiającego lub Inwestora co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któ- remu płatności się należy, złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wyna- grodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwy- konawcy lub dostawcy ze skutkiem spełnienia świadczenia.

8. Na każde żądanie Zamawiającego, Podwyko- nawca przedstawi Zamawiającemu w formie oświadczenia listę podpisaną przez osoby upo- ważnione do jego reprezentacji, która będzie za- wierać:

• Listę umów zawartych z Dalszymi Podwyko- nawcami oraz dostawcami wraz z wskazaniem wysokości wynagrodzenia oraz wartości zapła- conego wynagrodzenia

• listę całkowitych niezapłaconych do tego dnia na rzecz Dalszych Podwykonawców i dostawców należności z podaniem ich terminów wymagal- ności,

• informację o jakichkolwiek sporach dotyczących wynagrodzenia lub innych roszczeniach Dal- szych Podwykonawców i dostawców oraz o ja- kichkolwiek kwotach wynagrodzenia zatrzyma- nych przez Podwykonawcę,

• faktury wystawione przez Dalszych podwyko- nawców i dostawców oraz wyciągi bankowe wskazujące wartość zapłaconego wynagrodzenia Dalszych Podwykonawców i dostawców.

9. Oświadczenia, o których mowa w Klauzuli 7.1, winny wskazywać część wynagrodzenia zatrzy- manego Dalszym Podwykonawcom i dostaw- com, w tym na zabezpieczenie należytego wyko- nania umowy oraz z tytułu gwarancji i rękojmi.

10. Zawierając niniejszą umowę Podwykonawca składa Zamawiającemu nieodwołalną ofertę przelewu na rzecz Zamawiającego przysługują- cych mu praw lub obowiązków (świadczeń, wie- rzytelności, roszczeń itd.) z umów z Dalszymi Podwykonawcami i dostawcami. Zamawiający może w każdym czasie przyjąć rzeczoną ofertę składając Podwykonawcy oraz Dalszemu Pod- wykonawcy lub dostawcy stosowne oświadcze- nie. Z dniem złożenia takiego oświadczenia prze- lew dochodzi do skutku, w wyniku czego Dalszy Podwykonawca lub dostawca zobowiązany bę- dzie świadczyć bezpośrednio na rzecz Zamawia- jącego. W przypadku zapłaty ze strony Zama- wiającego, w związku z przelewem obowiązków jakiejkolwiek kwoty na rzecz Dalszego Podwy- konawcy lub dostawcy, zapłacona kwota po- mniejszy wysokość Wynagrodzenia Podwyko- nawcy lub zostanie potrącona z tego wynagro- dzenia lub zaliczona na jego poczet Podwyko- nawca zobowiązuje się każdorazowo zamiesz- czać w umowach zawieranych z Dalszymi Pod- wykonawcami i dostawcami postanowienia o ni- niejszym przelewie.

11. Niezależnie od przelewu o jakim mowa w pkt.10 powyżej, Podwykonawca wyraża zgodę na przekazanie należnego mu wynagrodzenia na

rzecz kontrahentów Podwykonawcy i zaliczenia przekazanych kwot na poczet należnego mu wy- nagrodzenia. Zamawiający nie jest związany przekazem do chwili jego spełnienia.

12. Z chwilą dokonania płatności ze strony Zama- wiającego na rzecz Dalszego podwykonawcy lub dostawcy Podwykonawcy, niezależnie od dnia podpisania Protokołu Zaawansowania Robót lub Protokołu Końcowego Robót, Zamawiający na- bywa własność wykonanych przez Dalszego podwykonawcę lub dostawcę robót lub dostaw, bez jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trze- cich. Podwykonawca odpowiada przed Zama- wiającym za skuteczność powyższych praw Za- mawiającego w szczególności przejścia własno- ści zgodnie ze zdaniem powyższym.

13. W przypadku, gdy z jakichkolwiek względów Zamawiający byłby zobowiązany dokonać zapła- ty wynagrodzenia na rzecz Dalszych Podwyko- nawców, Podwykonawca dokona zwrotu wypła- conej przez Zamawiającego kwoty w pełnej wy- sokości, powiększonej o karę umowną w wyso- kości 20% tej kwoty.

14. Podwykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w zakresie zawartych umów z Dalszymi Podwykonawcami i dostawcami, w formie określonej przez Zama- wiającego, a w szczególności związanych z pra- widłowością ich wykonania.

15. Podwykonawca zobowiązuje się każdorazowo zamieszczać w umowach zawieranych z Dal- szymi Podwykonawcami i dostawcami postano- wienie zakazujące im przelewu wierzytelności przysługujących im na podstawie takich umów bez zgody Zamawiającego.

16. Listę osób reprezentujących Dalszych Podwyko- nawców i dostawców oraz numery telefonów i faksów, Podwykonawca przekaże Zamawiają- cemu niezwłocznie po zawarciu umowy z danym Dalszym Podwykonawcą i dostawcą.

KLAUZULA 5. ZAMAWIAJĄCY

1. Zamawiający jest zobowiązany do:

1) umożliwienia Podwykonawcy korzystania na placu budowy z czynników energetycz- nych, wody,

2) wskazania miejsca na zaplecze socjalne dla Podwykonawcy,

3) wskazania miejsca składowania materia- łów Podwykonawcy, określenia sposobu

ich zabezpieczenia oraz wskazania miejsca na odpady,

4) przystąpienia do sprawdzenia i odbioru Xxxxx w terminach i na zasadach wy- szczególnionych w klauzuli 7.

2. Podwykonawca nie ma prawa bez zezwolenia Zamawiającego zabrać z terenu budowy żadnych materiałów lub sprzętu. Znajdujące się na terenie budowy materiały nie mogą być obciążone żad- nymi prawami osób trzecich, a jeżeli zostaną ob- jęte protokołem zaawansowania robót lub innym dokumentem podpisanym przez Zamawiającego stają się własnością Zamawiającego, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. Niniejsze nie zmienia zasad zapłaty wynagrodzenia oraz zasad odpowiedzialności Podwykonawcy uregulowa- nych w innych miejscach niniejszej umowy.

KLAUZULA 6. TERMINY WYKONANIA

1. Termin realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z

Warunkami szczególnymi umowy.

2. Strony ustalają również terminy pośrednie wy- konania przedmiotu Umowy – zgodnie z Wa- runkami szczególnymi umowy.

3. Strony, w których imieniu mogą występować Przedstawiciele Zamawiającego i Podwykonaw- cy, mogą zmienić terminy pośrednie wykonania Robót, bez konieczności podpisywania aneksu do Umowy. Takie ustalenia, pod rygorem nie- ważności, winny wskazywać na zgodny zamiar stron zmiany terminów pośrednich i winny być stwierdzone pismem. Opracowanie harmono- gramu Robót wskazującego na terminy lub okresy wykonania poszczególnych prac oraz je- go zmiany nie stanowią zmiany terminów po- średnich.

4. Zachowanie uzgodnionych wyszczególnionych w Umowie terminów jest podstawowym obo- wiązkiem Podwykonawcy. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania Xxxxx, a mające jego zdaniem wpływ na harmonogram Xxxxx i zachowanie w/w terminów muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu w terminie do 2 dni licząc od dnia, w których nastąpił taki fakt lub zdarzenie. Zamawiający wspólnie z Podwykonawcą ocenią zaistniałą sytuację i jej wpływ na terminy realizacji Robót.

5. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiający jest uprawniony do jednostronnego wydłużenia wyszczególnionych w Umowie terminów wyko- nania Xxxxx oraz do wstrzymania Xxxxx, zaś

Podwykonawca to akceptuje i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu.

6. Podwykonawca dokonał szczegółowego prze- glądu Dokumentacji technicznej, terenu budowy, warunków i frontu Robót i potwierdza możli- wość wykonania przedmiotu Umowy w termi- nach wymienionych w ust. 1 i 2.

7. W przypadku wstrzymania Robót, Przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru Inwestor- skiego może polecić Podwykonawcy zabezpie- czenie wykonanych Robót na czas wstrzymania, w sposób, który uzna za właściwy.

KLAUZULA 7. ODBIORY

1. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do sprawdzenia lub odbioru Robót Podwykonawca złoży propo- zycję protokołu obrazującego zakres wykona- nych w okresie rozliczeniowym Robót, doku- menty zgodności dopuszczających użyte mate- riały do stosowania w Polsce w myśl prawa bu- dowlanego, oświadczenia upoważnionych przed- stawicieli Podwykonawcy, według wzoru stano- wiącego załącznik nr 7, że jego wierzytelności na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowe- go/miesiąca zostały uregulowane przez Zama- wiającego oraz oświadczenia upoważnionych przedstawicieli Dalszych Podwykonawców i do- stawców, w rozumieniu Klauzuli 4, według wzo- ru stanowiącego załącznik nr 7, że ich wszystkie wierzytelności wymagalne do dnia składania oświadczenia oraz wierzytelności powstałe na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowe- go/miesiąca, zostały uregulowane przez Podwy- konawcę. Oświadczenia Dalszych podwykonaw- ców i dostawców winny wskazywać ponadto po- zostałą do uregulowania część wynagrodzenia związaną ze świadczonymi przez nich robotami lub dostawami na rzecz Przedsięwzięcia Inwe- stycyjnego wraz z zakładanym terminem ich wymagalności. Niezależnie od powyższego Za- mawiający może wezwać Podwykonawcę do przedstawienia oświadczeń w każdym czasie wyznaczając odpowiedni termin na ich doręcze- nie. Podwykonawca zobowiązany będzie prze- kazywać takie oświadczenia również w przypad- ku w którym nie zgłasza w danym miesiącu ka- lendarzowym żadnych Robót do sprawdzenia lub odbioru lub nie ma względem Zamawiające- go żadnej wierzytelności podlegającej rozlicze- niu. W takim wypadku Podwykonawca zobo- wiązany będzie przekazać oświadczenia w ostat- nim dniu kalendarzowym danego miesiąca lub na wezwanie Zamawiającego w ciągu 7 dni.

2. W ciągu 7 dni od pisemnego zgłoszenia gotowo- ści do sprawdzenia lub odbioru Robót, pod wa- runkiem przygotowania przez Podwykonawcę wymaganych dokumentów, Zamawiający przy- stąpi do wykonywania czynności sprawdzają- cych procentowe zaawansowanie wykonanych w okresie rozliczeniowym Robót lub czynności od- bioru końcowego. W przypadku stwierdzenia w wykonanych Robotach wad lub usterek Zama- wiający uprawniony jest pominąć takie roboty w określeniu zaawansowania procentowego Robót lub odstąpić od odbioru do czasu ich usunięcia. Z wyniku powyższych czynności Zamawiający sporządzi stosowny protokół.

3. W dniu zgłoszenia Robót do odbioru końcowego Podwykonawca przedstawi gwarancję o której mowa w klauzuli 14.10 (w dwóch egzempla- rzach), po dwa egzemplarze gwarancji udziela- nych przez producentów materiałów i urządzeń wykorzystanych na potrzeby wykonania Robót, a dla Robót które tego wymagają, dodatkowo do- kumentację techniczno-ruchową lub inną in- strukcję obsługi zawierającą zasady eksploatacji i konserwacji wraz z zestawieniem i harmono- gramem czynności serwisowych określonych ta- kimi dokumentami, w zakresie dotyczącym wy- konywanych robót.

4. Podpisanie przez Zamawiającego któregokol- wiek z Protokołów Zaawansowania Robót i za- płata jakichkolwiek kwot wynagrodzenia za wy- konanie części Robót nie może być traktowana jako akceptacja tejże części Robót, albowiem Roboty mogą zostać przyjęte jedynie w całości i jedynie w formie podpisania bezwarunkowego i ostatecznego Protokołu Końcowego Robót wraz z Rozliczeniem Ostatecznym. W przypadku nie podpisania bezwarunkowego i ostatecznego Pro- tokołu Końcowego Robót, z przyczyn zależnych od Podwykonawcy, wypłacone Podwykonawcy kwoty jako nienależne podlegają zwrotowi.

5. Do czasu wydania przez Inwestora Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji lub innego rów- noważnego dokumentu poświadczającego za- kończenie jej realizacji, podpisany przez Strony Protokół Końcowy Robót będzie uznany za wa- runkowy i nieostateczny. Jeżeli Zamawiający, w ciągu 14 dni od wydania przez Inwestora Proto- kołu Odbioru Końcowego Inwestycji lub innego równoważnego dokumentu poświadczającego zakończenie jej realizacji, nie powiadomi Pod- wykonawcy o zgłoszonych w tym protokole wa- dach i zastrzeżeniach do Robót, podpisany uprzednio przez strony Protokół Końcowy Robót uznaje się z upływem powyższego terminu za ostateczny. Powyższy skutek nie nastąpi jeżeli wskazane w Protokole Końcowym Robót wady

nie zostały usunięte lub nie wykonano wskaza- nych tam innych zaleceń, przed wydaniem przez Inwestora Protokołu Odbioru Końcowego Inwe- stycji.

6. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Robotach lub gdy Roboty wymagać będą uzu- pełnień, Podwykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia lub dokonania nie- zbędnych napraw na swój koszt w ciągu 7 dni od zgłoszenia, przy czym terminy wykonania Robót określone Umową nie mogą ulec zmianie. Jeżeli Podwykonawca nie usunie wad lub nie wykona- na wskazanych poprawek, Zamawiający upraw- niony jest, bez utraty innych uprawnień przysłu- gujących mu na podstawie Umowy, odpowied- nio obniżyć wynagrodzenie Podwykonawcy lub usunąć wady na jego koszt i ryzyko bez koniecz- ności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądu. Zamawiający w każdym kolejnym Protokole Za- awansowania Robót lub Protokole Odbioru Koń- cowego, skorygować wcześniejsze Protokoły, w tym obniżyć wskazaną w nich kwotę należności Podwykonawcy.

7. Jeżeli wady Xxxxx nie nadają się do usunięcia lub według oceny Zamawiającego ich usuniecie jest niecelowe lub utrudnione, Zamawiający, bez utraty innych uprawnień przysługujących mu na podstawie Umowy, ma prawo wg swojego wy- boru do:

1. obniżenia wynagrodzenia Podwykonaw- cy,

2. odstąpienia od Umowy, w przypadku, gdy wady uniemożliwiają lub utrudniają funk- cjonowanie Przedsięwzięcia Inwestycyj- nego lub wpływają na bezpieczeństwo je- go użytkowników.

8. Podwykonawca jest zobowiązany do zawiada- miania Zamawiającego o wykonaniu robót zani- kających lub ulegających zakryciu w terminie umożliwiającym ich sprawdzenie. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Podwy- konawca jest zobowiązany na żądanie Zamawia- jącego do odkrycia na własny koszt takich robót, celem umożliwienia Zamawiającemu dokonania ich sprawdzenia

9. Uznanie Robót przez Inspektora Nadzoru Inwe- storskiego nie oznacza obowiązku ich uznania przez Zamawiającego. Zamawiający uprawniony jest natomiast odmówić uznania Xxxxx nie uzna- nych lub zakwestionowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10. Podwykonawca pozostaje zobowiązanym do usunięcia wad pominiętych w którymkolwiek z

Protokołów Zaawansowania Robót lub Protokole Końcowy Robót, nawet takich, które w toku czynności sprawdzających winny zostać ujaw- nione przy dołożeniu wymaganej staranności. W tym zakresie nie stosuje się postanowień art. 563

§1 i §2 K.c.

KLAUZULA 8. WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie za wykonanie Xxxxx opisanych w Umowie określone zostało w Akcie Umowy. Charakter wynagrodzenia (ryczałtowe lub sza- cunkowe) i sposób rozliczania określony jest zgodnie z Warunkami szczególnymi umowy. Jeżeli z zawartej Umowy wynika, że rozliczenie następuje w oparciu o wykaz Robót z cenami jednostkowymi, to rozumie się przez to ceny, które w każdych okolicznościach pozostają nie- zmienne. W takim przypadku wszelkie Roboty wykonane na podstawie Umowy winny być roz- liczane przez zastosowanie uzgodnionych cen jednostkowych w zależności od wykonywanych ilości.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie zawiera podatku VAT. Podatek VAT będzie na- liczany według zasad i przepisów dotyczących tego podatku obowiązujących w dniu wykona- nia odpowiedniej części Robót i wystawienia da- nej faktury.

3. Podwykonawca oświadcza, że należność za wy- konanie Xxxxx została określona na podstawie Dokumentacji technicznej łącznie ze wszystkimi załącznikami do Aktu Umowy, wizji lokalnej oraz własnego doświadczenia i wiedzy Podwy- konawcy. Podwykonawca oświadcza, iż pozy- skane informacje są wystarczające dla prawidło- wego oszacowania należności za wykonanie Ro- bót i innych zobowiązań będących przedmiotem Umowy.

4. Podwykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tytułu wzrostu kosztów wy- konania Robót lub niedoszacowania należności za wykonanie Robót i innych zobowiązań będą- cych przedmiotem Umowy, w tym w przypadku zmiany terminów wykonania przedmiotu Umo- wy. Podwykonawca zrzeka się również zgłasza- nia roszczeń w przypadku zmiany stosunków go- spodarczych, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy. Podwykonawca oświad- cza, że dokonał wizji lokalnej na terenie budowy, zapoznał się z planem zagospodarowania terenu budowy, warunkami realizacji, dostępnością ma- teriałów i usług oraz uwzględnił wszystkie te

okoliczności i inne ryzyka przed podpisaniem niniejszej Umowy.

5. Przyjmuje się, że wynagrodzenie uwzględnia wszelkie okoliczności lokalizacji, cechy szcze- gólne Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, ryzyka i terminy oraz rekompensuje Podwykonawcy wszelkie jego wydatki, koszty i zobowiązania – bez możliwości wysuwania roszczeń w stosunku do Zamawiającego..

6. Zamawiający ma prawo zmienić zakres Robót o roboty dodatkowe, zamienne lub zaniechane, w tym prawo rezygnacji z wykonania Robót. Na- leżność za wykonanie przedmiotu Umowy, zo- stanie zmieniona proporcjonalnie do zmienione- go zakresu Robót na podstawie załącznika nr 6 lub procedury opisanej w ust. 7, a Podwykonaw- ca nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu.

7. Zmiany zakresu Robót, wymagają pisemnego zlecenia Zamawiającego – pod rygorem nie- ważności. Zlecenie dla swej ważności musi być wystawione przed rozpoczęciem realizacji zmian i podpisane przez osoby upoważnione do zacią- gania zobowiązań w imieniu Xxxxxxxxxxxxx. Na pisemne zapytanie ofertowe Zamawiającego, Podwykonawca jest zobowiązany złożyć w ciągu 7 dni od otrzymania zapytania ofertowego ofertę cenową wraz z załącznikami umożliwiającymi jej weryfikację. Podwykonawca udzieli Zama- wiającemu upustu w wysokości zgodnie z Wa- runkami szczególnymi umowy od wartości kosztorysu (lub innego rodzaju wyceny) zatwier- dzonego przez Xxxxxxxxx. Wszelkie zmiany za- kresu robót wymagają uzgodnień, co do terminu ich wykonania. Za roboty dodatkowe lub za- mienne, wykonane przez Podwykonawcę bez zlecenia ich wykonania lub Roboty wykonane samowolnie w sposób odbiegający od wymagań Umowy nie przysługuje wynagrodzenie. Na żą- danie Zamawiającego takie Roboty winny zostać usunięte przez Podwykonawcę w odpowiednim wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pod rygorem ich usunięcia na koszt i ryzyko Podwykonawcy przez Zamawiającego.

8. Wszelkie zmiany zakresu robót w przedziale wskazanym w Warunkach szczególnych umowy, nie mogą stanowić podstawy do wystę- powania zwiększenie wynagrodzenia Podwyko- nawcy.

9. Oprócz Robót wyspecyfikowanych w Umowie, wynagrodzenie Podwykonawcy, w tym ceny jednostkowe poszczególnych Robót, uwzględnia wszystkie świadczenia, czynności i prace, które nie zostały w niej wyspecyfikowane, lecz które

są niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem Przedsięwzięcia In- westycyjnego i zasadami sztuki budowlanej. Podwykonawca nie będzie uprawniony do jakie- gokolwiek spowolnienia, wstrzymania czy nie- wykonywania robót w przypadku sporu dotyczą- cego zakresu Robót, robót dodatkowych lub za- miennych lub sporu dotyczącego jakiekolwiek należności Podwykonawcy.

10. Tabela scalonych cen jednostkowych lub koszto- rys (załącznik nr 6) nie oznacza, że Umowa bę- dzie rozliczana kosztorysowo i nie stanowi pod- stawy do zmiany ryczałtowego charakteru Umowy oraz kwoty wynagrodzenia określonej w ust. 1 niniejszej klauzuli. Niemniej Podwyko- nawca na każde wezwanie Zamawiającego przedstawi szczegółowy kosztorys lub inne roz- bicie wynagrodzenia Podwykonawcy według wskazania Zamawiającego. Informacje zawarte w Tabeli scalonych cen jednostkowych lub kosz- torysie będą stanowiły punkt odniesienia Stron umowy w przypadku:

1) przygotowania miesięcznych Protokołów Zaawansowania Robót i dokonywania na ich podstawie zapłaty,

2) oszacowania kosztu zmian zakresu Robót.

11. W przypadku dokonania przez Inwestora lub jakąkolwiek inną osobę, w związku z wykony- waniem niniejszej umowy, bezpośredniej płatno- ści na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Pod- wykonawcy lub dostawcy Podwykonawcy, wy- sokość zobowiązania Zamawiającego względem Podwykonawcy ulega umorzeniu o kwotę tej płatności.

KLAZULA 9. PŁATNOŚCI

1. Podstawą do wystawienia przez Podwykonawcę faktury obejmującej wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu Umowy za częściowe wykonanie Robót i zapłaty będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół Zaawansowania Robót lub w przypadku faktury końcowej Proto- kół Końcowy Robót oraz Rozliczenie Ostateczne wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Umo- wy, podpisane wspólnie przez Zamawiającego i Podwykonawcę. Protokół Zaawansowania Robót lub odpowiednio Protokół Końcowy Robót oraz Rozliczenie Ostateczne muszą być pod rygorem zwrotu faktury, dołączone do faktury w orygina- le.

2. Wykonane przez Podwykonawcę Roboty, za które będzie mu należne wynagrodzenie z tytułu Umowy, muszą odpowiadać wymaganiom okre-

ślonym w Umowie. W przeciwnym wypadku, w szczególności zaistnienia opóźnień w Robotach w stosunku do terminów realizacji, uzgodnio- nych zgodnie z postanowieniami Umowy lub ich złej jakości, Zamawiający jest upoważniony do zatrzymania takiej części wynagrodzenia Pod- wykonawcy, w tym wstrzymania płatności faktu- ry, która będzie wystarczająca na pokrycie kosz- tów usunięcia takiej wady lub wykonania opóź- nionych przez Podwykonawcę Xxxxx przez Za- mawiającego lub osobę trzecią. Zamawiający będzie uprawniony do takiego wstrzymania wy- nagrodzenia Podwykonawcy do czasu usunięcia wady lub wykonania opóźnionych Robót. Wyso- kość zatrzymanego wynagrodzenia Podwyko- nawcy Strony ustalą wspólnie, a jeśli nie dojdą do porozumienia w ciągu 3 dni od zawiadomie- nia Podwykonawcy o podstawach wstrzymania, wartość ta zostanie określona jednostronnie przez Zamawiającego, o czym Podwykonawca zostanie poinformowany. Podwykonawca zobo- wiązuje się, iż z tytułu określonego w zdaniu powyżej nie będzie dochodził żadnych roszczeń. Zamawiający uprawniony jest również do za- trzymania wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku niezłożenia oświadczeń zgodnie z za- łącznikiem nr 7, lub zgłoszenia przez Dalszych Podwykonawców jakichkolwiek roszczeń o za- płatę.

3. Podwykonawca, w oparciu o Protokół Zaawan- sowania Robót, a w przypadku faktury końcowej (ostatniej części wynagrodzenia Podwykonawcy) Protokół Końcowy Robót i Rozliczenie Osta- teczne (wg. Załącznika nr 4), wystawi na koniec miesiąca kalendarzowego i złoży w siedzibie Zamawiającego fakturę za wykonaną część Ro- bót. Fakturowanie częściowe odbywać się będzie 1 raz w miesiącu, zgodnie z zaawansowaniem procentowym wykonanych Robót. W treści fak- tur Podwykonawca zobowiązany jest wskazać Umowę oraz budowę w związku z którą wysta- wia fakturę.

4. Płatność faktur z tytułu Umowy nastąpi przele- wem na rachunek bankowy Podwykonawcy wskazany na fakturze i w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxx-xxxxxxxxxx- vat-wyszukiwarka), w trybie podzielonej płatno- ści wynikającej z przepisów o podatku od towa- rów i usług. Jeżeli rachunek bankowy Podwyko- nawcy wskazany na fakturze nie jest zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa powyżej na dzień złożenia przelewu przez Zamawiającego, Zamawiający dokona płatności na dowolny inny

rachunek bankowy Podwykonawcy wskazany na dzień złożenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa powyżej lub wstrzyma płatność do momentu ujawnienia rachunku bankowego w wykazie. Jeżeli Podwykonawca nie posiada żad- nego rachunku zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa powyżej Zamawiający może odmówić za- płaty. Zamawiający nie odpowiada za opóźnienie w zapłacie należności spowodowane brakiem w wykazie rachunków, o jakich mowa powyżej, ra- chunku Podwykonawcy (lub rachunku podmiotu na którego Podwykonawca przelał lub przekazał wierzytelności) oraz w przypadku wskazania przez Podwykonawcę innego niewłaściwego ra- chunku bankowego.

Powyższe zasady mają zastosowanie do płatno- ści wynagrodzenia Podwykonawcy wyrażonego w walucie innej niż polski złoty (waluta obca), przy czym kwota odpowiadająca kwocie VAT będzie płatna w polskich złotych, a tylko kwota odpowiadającą kwocie netto będzie płatna w tej walucie na właściwy rachunek wskazany w fak- turze i w wykazie o jakim mowa powyżej. Za- mawiający może odmówić zapłaty całej należno- ści, jeżeli w wykazie o jakim mowa powyżej brak przynajmniej jednego z właściwych ra- chunków (w polskich złotych lub w właściwej walucie obcej). Termin płatności liczony będzie od dnia złożenia i przyjęcia, w siedzibie Zama- wiającego przy ul. Domaniewskiej 32 w War- szawie, faktury wystawionej zgodnie z niniejszą Umową, do której zostaną załączone wymagane dokumenty, w szczególności oryginały protoko- łów o których mowa w klauzuli 9.1 oraz oświad- czeń, o których mowa w klauzuli 7.1. W treści faktur Podwykonawca zobowiązany jest wska- zywać numer Przedsięwzięcia Inwestycyjnego (budowy) wskazany w Klauzuli 1.2 Szczegóło- wych warunków umowy lub inny wskazany na piśmie przez Zamawiającego. Termin płatności – zgodnie z Warunkami szczególnymi umowy.

5. Podwykonawca może wystąpić z wnioskiem o wcześniejszą płatność faktury tj. w terminie krót- szym niż określony w klauzuli 9.4., a Zamawia- jący może pisemnie takiej zgody udzielić. W ta- kim wypadku Podwykonawca udzieli Zamawia- jącemu rabatu w następującej wysokości:

1) skrócenie terminu płatności od 1 do 6 dni – rabat w wysokości 0,5% wartości faktury

2) skrócenie terminu płatności od 7 do14 dni

– rabat w wysokości 1,0% wartości faktury

3) skrócenie terminu płatności powyżej14 dni

– rabat w wysokości 1,5% wartości faktury

6. W przypadku uzyskania zgody przedstawiciela Zamawiającego na dokonanie wcześniejszej płatności Podwykonawca:

1) w treści faktury uwidoczni udzielony rabat zmniejszający wartość należności za wy- konanie prac,

2) wystawi fakturę zgodnie z zapisami klau- zuli 9.5. z której wynikać będzie skrócenie terminu płatności,

3) dołączy kopię zgody przedstawiciela Za- mawiającego do faktury.

7. Dniem zapłaty uznaje się dzień złożenia przele- wu w banku przez Zamawiającego.

8. Podwykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT.

9. Podwykonawca jest zobowiązany do wskazania na fakturze VAT wystawianej za wykonane na rzecz Zamawiającego świadczenia właściwego kodu PKWiU.

10. Jeżeli Podwykonawca wystawi fakturę w sposób nieprawidłowy, Zamawiający może zwrócić fak- turę Podwykonawcy w celu jej korekty lub wy- stawienia nowej właściwej faktury. Podwyko- nawca dokona powyższych czynności w ciągu 14 dni od zwrócenia mu przez Zamawiającego uwagi na powyższe nieprawidłowości. Jeżeli mimo uwag Zamawiającego Podwykonawca nie wystawi właściwej faktury i/lub nie dokona jej korekty, a w wyniku postępowania podatkowe- go, kontroli podatkowej lub postępowania kon- trolnego, organy podatkowe zakwestionują pra- widłowość rozliczenia przez Zamawiającego po- datku z uwzględnieniem tej faktury, Podwyko- nawca zostanie obciążony przez Zamawiającego równowartością stwierdzonej przez organy po- datkowe zaległości podatkowej oraz odsetkami od tej zaległości.

KLAUZULA 10. GWARANCJA PŁATNOŚCI

1. W terminie 6 tygodni od dnia złożenia przez Podwykonawcę odpowiedniego pisemnego żą- dania, Zamawiający przedłoży Podwykonawcy gwarancję zapłaty, zgodnie z przepisami Kodek- su cywilnego, w formie i treści wybranej przez Zamawiającego, na kwotę opisaną w Warun- kach szczególnych umowy. Niezależnie od prawa wyboru formy i treści gwarancji zapłaty przez Zamawiającego, Podwykonawca uznaje za wystarczającą gwarancję zapłaty o treści jak w załączniku nr 10 do Aktu Umowy.

2. Podwykonawca zwróci Zamawiającemu połowę kosztów udzielenia mu gwarancji zapłaty. Udzie- lona gwarancja zapłaty będzie nieprzenośna.

3. Do dnia złożenia przez Podwykonawcę żądania dostarczenia mu gwarancji zapłaty, wysokość zabezpieczeń, o których mowa w klauzuli 3.4 i klauzuli 11.1 będzie zmniejszona do wysokości wskazanej w Warunkach szczególnych umo- wy, o ile inaczej nie jest stanowione w niniejszej Umowie.

4. Podwykonawca uprawniony będzie skorzystać z gwarancji zapłaty tylko w sytuacji, gdy pomimo pisemnego wezwania z wyznaczeniem dodatko- wego terminu zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy tytułem niniejszej Umowy, Za- mawiający nie ureguluje tego wynagrodzenia, a zwłoka w płatności prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej faktury przekracza 30 dni robo- czych.

5. Jeżeli Podwykonawca wykorzysta gwarancję zapłaty bez wcześniejszego wezwania Zamawia- jącego do uregulowania zaległości lub w stopniu przekraczającym zaległą sumę wynagrodzenia, Zamawiającego uprawniony będzie niezależnie do żądania zwrotu pobranego przez Podwyko- nawcę tytułem gwarancji zapłaty świadczenia, do naliczenia Podwykonawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia Podwykonawcy.

6. W przypadku złożenia przeciwko Zamawiające- mu powództwa przez Dalszego podwykonawcę lub dostawcę Podwykonawcy bądź inne osoby zatrudnione przez Podwykonawcę w związku z Robotami, Podwykonawca zobowiązany jest do utrzymania zabezpieczeń o jakich mowa w klau- zuli 3.4 i 11 do dnia przypadającego 45 dni po prawomocnym wyroku w takiej sprawie, jeżeli terminy wskazanych w tych klauzulach upływają wcześniej. W przypadku zasądzenia od Zama- wiającego jakichkolwiek kwot, Zamawiający bę- dzie uprawniony pokryć zasądzone koszty z po- wyższych zabezpieczeń.

KLAUZULA 11. KAUCJA GWARANCYJNA

1. Z zastrzeżeniem Klauzuli 10.3, Podwykonawca ma obowiązek, najpóźniej w terminie płatności każdej faktury, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia, dokonać, tytułem ustanowienia zabezpieczenia należytego wyko- nania Umowy oraz usunięcia wad Robót, wpłaty na konto bankowe Zamawiającego prowadzone w banku SG nr 11184000072210706008101619, kaucji gwarancyjnej w wysokości 30% wartości każdej wystawionej przez Podwykonawcę faktu- ry (umowa kaucyjna). W przypadku niedokona- nia wpłaty w powyższym terminie, kaucja gwa- rancyjna zostanie potrącona przez Zamawiające-

go z wierzytelnością Podwykonawcy, w szcze- gólności z wierzytelnością stwierdzoną fakturą, w terminie płatności której, Podwykonawca wi- nien był wpłacić kaucję gwarancyjną. Potrącenie następować będzie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń na co strony wyrażają zgodę. Ustanowiona zgodnie z niniejszą klauzulą kaucja gwarancyjna, w części nie potrąconej z wierzytelnościami Zamawiającego, zostanie zwrócona na pisemne wezwanie Podwykonawcy, w następujący sposób:

1) w wysokości zgodnie z Warunkami szczególnymi umowy - po dokonaniu od- bioru końcowego Przedsięwzięcia Inwe- stycyjnego przez Inwestora,

2) w wysokości zgodnie z Warunkami szczególnymi umowy - po okresie upływu gwarancji i rękojmi wymienionych klauzu- li 14.1 i usunięciu wszystkich wad.

2. Zatrzymana na okres gwarancji i rękojmi kaucja gwarancyjna, za pisemną zgodą Zamawiającego, może zostać zastąpiona bezwarunkową, nieod- woływalną i płatną na pierwsze żądanie gwaran- cją bankową w wysokości odpowiadającej za- trzymanej kaucji gwarancyjnej. Treść gwarancji bankowej wymaga uprzedniej akceptacji Zama- wiającego. W uzasadnionych przypadkach Za- mawiający może, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, zezwolić Podwykonawcy na zamianę gwarancji bankowej na uzgodnioną gwarancję ubezpieczeniową.

3. Zapłata Podwykonawcy wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy pomniejszonego o kwotę po- trąconą tytułem kaucji gwarancyjnej stanowi na- leżyte wypełnienie zobowiązania w zakresie za- płaty wynagrodzenia. W przypadku braku zwro- tu kaucji gwarancyjnej przez Zamawiającego, Podwykonawcy będzie przysługiwało roszczenie o zwrot kaucji gwarancyjnej wobec Zamawiają- cego, a nie o zapłatę wynagrodzenia z tytułu umowy wobec Inwestora i Zamawiającego w ramach solidarnej odpowiedzialności.

KLAZULA 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CY- WILNO-PRAWNA

Strony postanawiają, iż naprawienie szkody powsta- łej w wyniku niewykonania lub nienależytego wyko- nania zobowiązań nastąpi przez zapłatę odszkodowa- nia lub kar umownych w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania przenoszące- go wysokość kar umownych. W szczególności, jeżeli Zamawiający poniesie szkodę (np. w związku z za- płatą kar umownych na rzecz Inwestora) z przyczyn

za które odpowiada Podwykonawca, Podwykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia w całości.

1. Podwykonawca zobowiązuje się zapłacić Zama- wiającemu następujące kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości wskazanej w Warunkach szczególnych umowy, płatne za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnionego wg Umowy terminu zakoń- czenia Robót,

2) za opóźnienie w dotrzymaniu uzgodnio- nych wg Umowy terminów pośrednich – w wysokości wskazanej w Warunkach szczególnych umowy, płatne za każdy dzień opóźnienia w stosunku do uzgodnio- nych terminów pośrednich,

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzo- nych przy odbiorze lub w okresie gwaran- cji jakości lub rękojmi – w wysokości wskazanej w Warunkach szczególnych umowy, płatne za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usu- nięcia wad,

4) za odstąpienie od Umowy w całości lub w części przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Podwykonawcy – w wysoko- ści wskazanej w Warunkach szczegól- nych umowy,

5) za niedotrzymanie któregokolwiek z po- stanowień klauzuli 3.1 lub w przypadku opóźnienia w dostarczeniu któregokolwiek z dokumentów wskazanych w klauzuli 3.6, po uprzednim pisemnym, jednorazowym upomnieniu przez przedstawiciela Zama- wiającego – w wysokości wskazanej w Warunkach szczególnych umowy, z tym, że w przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentów określonych w klauzuli 3.6, wskazana kwota kary umownej naliczana będzie za każdy dzień opóźnienia.

6) z tytułu powierzenia wykonania Robót w całości lub części lub z tytułu powierzenia usunięcia wad Robót osobie trzeciej w za- stępstwie Podwykonawcy – w wysokości wskazanej w Warunkach szczególnych umownych

7) za wprowadzenie na teren budowy lub powierzenie wykonania choćby części Ro- bót, w tym dostaw, osobie trzeciej z naru- szeniem postanowień Klauzuli 4 lub w przypadku zmiany zaakceptowanej umowy z Dalszym Podwykonawcą lub dostawcą z naruszeniem postanowień Klauzuli 4 – w wysokości wskazanej w Warunkach szczególnych umowy, za każdy przypadek

8) za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Dalszego Podwykonawcy lub dostawcy –

w wysokości wskazanej w Warunkach szczególnych umowy, za każdy przypadek

9) za opóźnienie w doręczeniu oświadczenia Podwykonawcy oraz oświadczeń wszyst- kich jego Dalszych podwykonawców i do- stawców o jakich mowa w klauzuli 7.1 wg. załącznik nr 7, w wysokości wskazanej w Warunkach szczególnych umowy, za każdy dzień opóźnienia

W każdym przypadku gdy wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umow- nej, Zamawiający może dochodzić odszkodo- wania za poniesioną szkodę, przekraczającą wysokość kary umownej, w pełnej wysokości, w szczególności, Podwykonawca pokryje róż- nicę pomiędzy kosztami poniesionymi na za- stępcze wykonanie Robót, a ceną przyjętą w ni- niejszej Umowie. Kary umowne należą się nie- zależnie od odstąpienia od Umowy i podlegają kumulacji.

2. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo Xxxxx, zdaniem przedstawiciela Zamawiającego lub In- spektora Nadzoru Inwestorskiego, nie pozwala na terminowe zakończenie Robót, przedstawiciel Zamawiającego lub Inspektor Nadzoru Inwestor- skiego może polecić Podwykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót. W przy- padku niezastosowania się Podwykonawcy do wskazówek przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiają- cy może powierzyć wykonanie części lub całości Robót osobie trzeciej na koszt i ryzyko Podwy- konawcy bez konieczności uzyskania uprzednie- go upoważnienia sądu. Podwykonawca poniesie wszystkie dodatkowe koszty związane z podję- tymi działaniami. Art. 635 Kodeksu cywilnego stosuje się.

3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Podwy- konawcy:

1) za opóźnienie w zapłacie faktury przekra- czające 7 dni – odsetki w wysokości 6- miesięcznego WIBOR-u, zgodnie z tabelą

„Złotówkowe Depozyty Międzybankowe” publikowaną w dzienniku Rzeczpospolita,

2) za odstąpienie przez Podwykonawcę od umowy z winy Zamawiającego – karę umowną w wysokości wskazanej w Wa- runkach szczególnych umowy. Niniejsze nie ma zastosowania w przypadku odstą- pienia od umowy z powodu niedostarcze- nia przez Zamawiającego gwarancji zapła- ty.

4. Zamawiający uprawniony jest potrącić przysłu- gujące mu w stosunku do Podwykonawcy wie- rzytelności, w szczególności z tytułów odszko-

dowawczych i kar umownych, z każdej wierzy- telności, również nie wynikającej z tytułu niniej- szej Umowy, przysługującej Podwykonawcy od Zamawiającego.

KLAUZULA 13. WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Podwykonawca ma prawo odstąpić od Umowy w części niewykonanej, jeżeli:

1) Zamawiający uporczywie odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru Xxxxx,

2) Zamawiający uporczywie odmawia bez uzasadnionych przyczyn zapłaty należno- ści za wykonane Roboty.

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w całości lub w części niewykonanej, jeżeli:

1) Wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, umowa z Inwestorem na wykonanie Przedsięwzięcia Inwestycyjne- go została rozwiązana lub którakolwiek ze stron tej umowy odstąpiła. W takim przy- padku Podwykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za Roboty wykonane do chwili odstąpienia i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Za- mawiającego na podstawie Protokołu Za- awansowania Xxxxx jako prawidłowe. Po- stanowień art. 639 KC nie stosuje się.

2) Podwykonawca uchybia postanowieniom klauzuli 4, a w szczególności opóźnia się o

14 dni w regulowaniu swoich płatności względem Dalszych podwykonawców lub dostawców,

3) Podwykonawca wstrzyma wykonanie Ro- bót na czas dłuższy niż 1 dzień bez uzgod- nienia z przedstawicielem Zamawiającego, lub jeśli opóźnienie w realizacji Robót przekracza 7 dni w stosunku do którego- kolwiek uzgodnionego terminu wykonania części lub całości Robót,

4) Podwykonawca nie stosuje się do swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności wykonuje Roboty w sposób nienależyty,

5) Podwykonawca nie złożył lub nie utrzymał przez okres wymagany Umową jednego z zabezpieczeń, o których mowa w klauzu- lach 3.4. lub 11 lub złożył je w niewłaści- wej formie lub wysokości,

6) Wystąpią okoliczności o których mowa w Klauzuli 7.7.2 lub 14.7.2.

7) W stosunku do Podwykonawcy złożono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie naprawcze lub li- xxxxxxxxxx, albo też prowadzone jest po- stępowanie egzekucyjne lub zabezpiecza-

jące wobec majątku Podwykonawcy lub też sytuacja gospodarcza Xxxxxxxx uległa znacznemu pogorszeniu, w szczególności opóźnia regulowanie swoich zobowiązań, a także w przypadku podjęcia uchwały lub innej decyzji o rozwiązaniu lub likwidacji Podwykonawcy,

8) Inwestor z uzasadnionych przyczyn zażąda od Zamawiającego odsunięcia Podwyko- nawcy od Robót lub usunięcia z terenu bu- dowy

3. Odstąpienie od Umowy ma skutek ex nunc, chy- ba że Roboty wykonane do chwili odstąpienia od Umowy, w opinii Zamawiającego, nie nadają się do umówionego użytku. W terminie 30 dni po odstąpieniu od Umowy, winna zostać przepro- wadzona inwentaryzacja wykonanych Robót, w tym dostarczonych materiałów, które Zamawia- jący będzie mógł wykorzystać do dalszych prac. Rozliczenie z wykonanych Robót nastąpi po upływie okresu gwarancji i rękojmi, tj. po osza- cowaniu przez Zamawiającego wszelkich kosz- tów, w tym ewentualnej szkody, powstałych w związku z odstąpieniem od Umowy. Odstąpienie od Umowy może być wykonane do czasu upły- wu okresu gwarancji i rękojmi.

4. Nienależenie od odstąpienia od Umowy, pozo- stają obowiązujące: zobowiązania Podwykonaw- cy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi wykona- nych Robót (klauzula 14), postanowienia umowy o przejęciu przez Zamawiającego praw autor- skich (klauzula 15), postanowienia umowy doty- czące zabezpieczeń ustanawianych przez Pod- wykonawcę (klauzula 3.4 i 11), postanowienia o odpowiedzialności Podwykonawcy względem Zamawiającego, w tym obowiązek zapłaty kar umownych, oraz postanowienia klauzul 3.8

KLAZULA 14.

RĘKOJMIA, GWARANCJA I STWIERDZENIE WYKRYCIA WAD I ICH USUNIĘCIE

1. Podwykonawca udziela Zamawiającemu gwa- rancji jakości wykonanych Robót i rękojmi. Okres gwarancji jakości rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru końcowego Robót i kończy po upływie okresu wskazanego w Warunkach szczególnych umowy po odbiorze końcowym Przedsięwzięcia Inwestycyjnego i wydaniu po- zwolenia na użytkowanie. Okres gwarancji i rę- kojmi Robót ulega przedłużeniu o okres od dnia ujawnienia się wady do czasu jej skutecznego

usunięcia, a w przypadku wymiany części lub całości Robót lub ich istotnej naprawy biegnie od początku. Nie uważa się za skuteczne usu- nięcie wady jeżeli ujawni się ona ponownie w ciągu 6 miesięcy od ostatniej próby usunięcia.

2. O awarii (wada lub inna nieprawidłowość mają- ca charakter gwałtowny i zagrażająca zdrowiu, życiu lub mieniu, wymagająca podjęcia na- tychmiastowych działań zapobiegawczych) lub istnieniu wady przedstawiciel Zamawiającego jest zobowiązany powiadomić Podwykonawcę na piśmie, e-mailem lub poprzez nadanie faksu. Zawiadomienie telefoniczne o awarii lub wadzie będzie skuteczne jeżeli zostanie następnie po- twierdzone w jednej z form wskazanych powyżej.

3. W ciągu 1 dnia roboczego, licząc od daty dorę- czenia Podwykonawcy zawiadomienia o wa- dzie, Podwykonawca jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Zama- wiającego o terminie usunięcia wady, który to termin powinien zostać uzgodniony z przedsta- wicielem Zamawiającego, jakkolwiek jednak termin ten nie może być dłuższy niż 7 (słownie: siedem) dni liczonych od daty zawiadomienia Podwykonawcy o powyższej okoliczności, chy- ba że Zamawiający wyrazi zgodę na termin dłuższy. Strony uzgadniają, że wady utrudniają- ce lub uniemożliwiające użytkowanie obiektu lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem albo też naruszające zasady ochrony i bezpie- czeństwa zostaną usunięte przez Podwykonaw- cę niezwłocznie. W przypadku zawiadomienia o awarii Podwykonawca zobowiązany jest nie- zwłocznie przystąpić do działań zapobiegaw- czych i jej usunięcia.

4. Jeżeli Zamawiający i Podwykonawca nie ustalą terminu, w jakim wada ma być usunięta lub je- żeli Podwykonawca nie udzieli odpowiedzi w terminie wskazanym w ust.3, przedstawiciel Zamawiającego sam wyznaczy Podwykonawcy termin jej usunięcia, a Podwykonawca termin ten bez zastrzeżeń przyjmie i będzie nim zwią- zany. Roboty związane z usunięciem wad wy- konywane będą w zależności od potrzeb Zama- wiającego lub Inwestora także po godzinach pracy Podwykonawcy. Rozpoczęcie i zakończe- nie prac naprawczych winno być stwierdzone przez Podwykonawcę pismem.

5. Podwykonawca w terminie przedstawionym w ust. 3 albo ust. 4 niniejszej Umowy dokona na swój koszt usunięcia wszelkich awarii i wad, które ujawnią się w trakcie trwania okresu gwa- rancji lub rękojmi, a także poprawi, naprawi lub wymieni jakikolwiek element Robót wykona-

nych niezgodnie z niniejszą Umową, niezależ- nie od dokonanego sprawdzenia i odbioru Ro- bót. Podwykonawca zobowiązany będzie do na- prawienia lub usunięcia wszelkich szkód będą- cych następstwem awarii, wad lub niezgodności Robót z Umową. Usunięcie awarii, wady lub niezgodności z Umową powinno być stwierdzo- ne protokolarnie.

6. W przypadku niewykonania przez Podwyko- nawcę obowiązków wynikających z niniejszej Klauzuli, Zamawiający, w zastępstwie Podwy- konawcy (bez konieczności uprzedniego uzy- skania upoważnienia sądu), usunie wady lub awarię i obciąży Podwykonawcę poniesionym z tego tytułu kosztami oraz narzutem w wysoko- ści 15 %, na co Podwykonawca wyraża zgodę. Zastępcze usunięcie wady lub zmiany wprowa- dzone w Robotach przez Zamawiającego nie zwalniają Podwykonawcy z odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi.

7. Jeżeli wady w Robotach nie nadają się do usu- nięcia lub według oceny Zamawiającego ich usuniecie jest niecelowe lub utrudnione, Zama- wiający, niezależnie od innych uprawnień przy- sługujących mu zgodnie z Umową, ma prawo wg swojego wyboru do :

1. obniżenia wynagrodzenia Podwykonaw- cy,

2. odstąpienia od Umowy, w przypadku, gdy wady uniemożliwiają lub utrudniają funk- cjonowanie Przedsięwzięcia Inwestycyj- nego lub wpływają na bezpieczeństwo użytkowników.

8. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa użyt- kowników lub mienia Zamawiającego lub Inwe- stora w związku z zaistnieniem wady lub awarii, Zamawiający ma prawo do wykonania niezbęd- nych prac lub zatrudnienia osoby trzeciej na koszt i ryzyko Podwykonawcy, celem usunięcia niebezpieczeństwa lub wady bez konieczności uzyskania uprzedniego upoważnienia sądu. W takim przypadku Zamawiający jest zobowiąza- ny do niezwłocznego powiadomienia Podwyko- nawcy o zaistniałym fakcie.

9. W przypadku obciążenia Podwykonawcy w związku z niniejszą Umową, koszty zostaną roz- liczone na podstawie noty księgowej, faktury lub rozliczenia ostatecznego. Podwykonawca wyraża zgodę na wystawienie noty księgowej lub faktury bez jego podpisu. Zamawiający po- trącając należną mu wierzytelność uprawniony jest wykorzystać w tym celu kaucję gwarancyj- ną, gwarancję należytego wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od Podwykonawcy zabezpieczenia lub potrącić wierzytelność z ja-

kiejkolwiek wierzytelności Podwykonawcy, al- bo zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług.

10. Dla potwierdzenia udzielonej gwarancji jakości Robót, Podwykonawca wystawi dokument gwarancyjny, którego postanowienia nie mogą odbiegać od postanowień Umowy, chyba że są bardziej korzystne dla Zamawiającego. Przeka- zanie karty gwarancyjnej (w dwóch egzempla- rzach) jest warunkiem podpisania Protokołu Końcowego Robót. Podwykonawca zobowiąza- ny jest również do wydania Zamawiającemu kart gwarancyjnych producentów wykorzysta- nych w celu wykonania Robót materiałów i urządzeń. Gwarancja udzielona przez Podwy- konawcę jest niezależna od gwarancji udziela- nych przez producentów materiałów i urządzeń wykorzystanych w Robotach.

11. Podwykonawca zobowiązuje się każdorazowo zamieszczać w umowach zawieranych z Dal- szymi Podwykonawcami i dostawcami posta- nowienie, iż Zamawiający jest upoważniony do bezpośredniego skorzystania z uprawnień i roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości udzielonych przez takich Dalszych Podwyko- nawców i dostawców Podwykonawcy.

12. Powyższe postanowienia nie naruszają upraw- nień Zamawiającego przysługujących mu z tytu- łu rękojmi zgodnie z przepisami kodeksu cywil- nego. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej klauzuli stosuje się postanowienia kodeksu cy- wilnego.

13. Na wniosek Zamawiającego, Podwykonawca będzie uczestniczył w okresowych przeglądach Przedsięwzięcia Inwestycyjnego. Wady ujaw- nione w toku takich przeglądów będą uznane za zgłoszone Podwykonawcy

KLAUZULA 15. PRAWA AUTORSKIE, PA- TENTY I PUBLIKACJE

1. W ramach ustalonego w Umowie wynagro- dzenia Podwykonawca przekazuje Zamawia- jącemu wszelkie, nieograniczone w czasie i przestrzeni, autorskie prawa majątkowe do przygotowanych przez siebie, w ramach wy- konywania przedmiotu Umowy, wszelkich projektów, opracowań i dokumentów rozu- mianych jako utwór przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na wszel- kich znanych polach eksploatacji, w szcze- gólności:

a) korzystanie i pobieranie pożytków,

b) wprowadzanie do obrotu,

c) użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

d) utrwalanie i zwielokrotnianie do- wolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprogra- ficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

e) prawo do publicznego wystawiania, wyświetlania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego do- stęp w miejscu i w czasie przez sie- bie wybranym;

f) wprowadzenie do pamięci kompute- ra lub dystrybucja w sieci kompute- rowej, na przykład w sieci we- wnętrznej Zamawiającego lub w in- ternecie,

g) marketing;

h) wykorzystywanie projektów lub ich części w jakichkolwiek celach zwią- zanych z realizacją lub eksploatacją obiektów zrealizowanych na ich podstawie, w tym do ich budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudo- wy, utrzymania, napraw, zarządza- nia, wynajmu, promocji i reklamy, przy czym Zamawiający uprawnio- ny jest do wykorzystania projektów zarówno do realizacji jednego lub wielu różnych przedsięwzięć bu- dowlanych

i) wykorzystanie rozwiązań zastoso- wanych w projektach lub ich części do tworzenia dowolnej dokumenta- cji lub opracowań technicznych lub budowlanych, a w szczególności in- nych projektów, schematów, rysun- ków, modeli i wizualizacji oraz wy- korzystanie takiej dokumentacji lub opracowań w celu realizacji i eks- ploatacji obiektów budowlanych lub ich części

j) sporządzania wersji obcojęzycznych i tłumaczeń na inne języki

2. Podwykonawca niniejszym udziela Zamawia- jącemu zgody na dokonywanie wszelkich zmian, przeróbek, adaptacji lub modyfikacji utworu oraz udziela, w rozumieniu art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach po- krewnych, zgody na wykonanie autorskich praw zależnych do utworu, jak również prze- nosi na rzecz Xxxxxxxxxxxxx prawo do za- twierdzania wykonania autorskich praw za- leżnych.

3. Podwykonawca niniejszym zobowiązuje się, że nie będzie korzystał ze swoich osobistych

praw autorskich do jakiegokolwiek utworu w zakresie, w którym wykonanie takich praw uniemożliwiłoby lub utrudniło korzystanie z utworu, w tym jego modyfikację lub upu- blicznienie przez Zamawiającego lub Xxxx- xxxxx. Podwykonawca upoważnia Zamawia- jącego do wyłącznego wykonywania osobi- stych praw autorskich, z tym zastrzeżeniem, iż Zamawiający uprawniony jest przenieść takie upoważnienie na inne osoby. Podwyko- nawca zobowiązuje się na każde żądanie Za- mawiającego potwierdzić, w formie pisemnej upoważnienie do wykonywania przez Zama- wiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią osobistych praw autorskich do utwo- rów wykonanych przez Podwykonawcę (w tym jego pracowników i współpracowników) oraz zrzeczenie się przez Podwykonawcę (w tym jego pracowników i współpracowników) wykonywania tych praw.

4. Z chwilą odbioru i przyjęcia przez Zamawia- jącego każdego utworu, Podwykonawca przenosi na Zamawiającego własność jego egzemplarzy oraz prawa autorskie zgodnie z ust.1. i ust. 2, oraz udziela upoważnień o ja- kich mowa w ust. 3 Przeniesienie praw oraz udzielenie upoważnień jest skuteczne nieza- leżnie od obowiązywania niniejszej umowy, w tym w przypadku odstąpienia od umowy.

5. Podwykonawca niniejszym oświadcza Za- mawiającemu, że w chwili przenoszenia praw autorskich oraz udzielania upoważnień, o któ- rych mowa powyżej:

a) , majątkowe prawa autorskie do każdego z utworów będą jego wła- snością w pełnym zakresie, w tym Podwykonawca zapewni uzyskanie zezwalania na wykonywanie autor- skich praw osobistych i autorskich praw zależnych od zatrudnionych przez siebie projektantów (autorów tych prac);

b) majątkowe prawa autorskie będą wolne od jakichkolwiek obciążeń lub praw osób trzecich, oraz

c) zarówno przeniesienie jak i korzy- stanie z majątkowych i osobistych praw autorskich nie narusza żad- nych praw osób trzecich.

Ponadto Podwykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego potwierdzić Zamawiającemu, w formie pisemnej, naby- cie praw autorskich i praw zależnych do utworów oraz nabycie przez Zamawiającego uprawnień dotyczących utworów, o których mowa w niniejszej Umowie. Podwykonaw-

ca zobowiązuje się na każde żądanie Zama- wiającego niezwłocznie doręczyć Zamawia- jącemu pisemne oświadczenie Podwyko- nawcy o prawidłowym nabyciu praw autor- skich i praw zależnych do utworów powsta- łych w wyniku wykonania zobowiązania Podwykonawcy wynikającego z Umowy oraz o skutecznym uprawnieniu Zamawiają- cego do wykonywania uprawnień Zamawia- jącego dotyczących tych Utworów wynika- jących z Umowy.

6. Strony niniejszej Umowy uzgadniają, że prawa autorskie Zamawiającego lub Inwe- stora oraz jego prawo do korzystania z wszystkich dokumentów, projektów i roz- wiązań udostępnionych Podwykonawcy na podstawie niniejszej Umowy pozostaną nie naruszone. Podwykonawca może korzystać z powyższych dokumentów, projektów i rozwiązań wyłącznie dla celów należytego wykonania Robót i zwróci je Zamawiające- mu po wykonaniu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy. Podczas wykonywania i po zakoń- czeniu wykonywania przedmiotu Umowy Podwykonawca bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego na piśmie nie może publikować żadnych dokumentów dotyczą- cych przedmiotu Umowy.

7. Bez uszczerbku dla postanowień powyż- szych, Podwykonawca niniejszym udziela Zamawiającemu niewyłącznej licencji („Li- cencja”) do korzystania w pełnym zakresie z wszelkiej dokumentacji Podwykonawcy oraz pozostałych przedmiotów praw własno- ści intelektualnej, powstałych lub niezbęd- nych w związku z wykonywaniem zobowią- zań Podwykonawcy zaciągniętych przez niego na podstawie niniejszej Umowy, dla celów: (1) uzyskania wszelkich pozwoleń (w tym decyzji administracyjnych oraz uzgodnień, zatwierdzeń i podobnych aktów właściwych organów lub podmiotów), jakie Zamawiający uzyskiwał będzie w związku z eksploatacją, funkcjonowaniem, obsługą, utrzymaniem i konserwacją Przedsięwzięcia Inwestycyjnego wraz ze związanym z nim oprogramowaniem, (2) kontynuowania bu- dowy, eksploatacji i utrzymania Przedsię- wzięcia Inwestycyjnego oraz realizacji do- staw, eksploatacji, utrzymania i konserwacji wyposażenia wraz ze związanym z nim oprogramowaniem po odstąpieniu od Umo- wy przez Stronę, (3) szkolenia użytkowni- ków Przedsięwzięcia Inwestycyjnego w zakresie jego obsługi lub utrzymania, (4) wprowadzania przeróbek lub adaptacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, (5) eksplo- atacji, funkcjonowania, obsługi, utrzymania

i konserwacji Przedsięwzięcia Inwestycyj- nego, (6) zbycia oraz rozporządzenia w inny sposób elementami wyposażenia wraz z oprogramowaniem, (7) zbycia lub likwida- cji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.

8. W zakresie, w jakim dla realizacji Umowy lub eksploatacji, funkcjonowania, obsługi, utrzymania i konserwacji Robót niezbędne będzie korzystanie z oprogramowania, Pod- wykonawca zobowiązuje się, przed zainsta- lowaniem takiego oprogramowania, uzyskać dla Zamawiającego niewyłączne prawo do korzystania z niego. Z chwilą zainstalowania w obiekcie lub urządzeniach wchodzących w skład obiektu lub wyposażeniu oprogra- mowania, Podwykonawca upoważnia Za- mawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego, do korzystania z oprogramowa- nia wraz z wszystkimi jego elementami w zakresie opisanym w niniejszej klauzuli 15, na następujących polach eksploatacji: (i) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie opro- gramowania w całości lub w części jakimi- kolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie (nie wymaga dodatkowej zgody uprawnio- nego zwielokrotnianie dla celów wprowa- dzania, wyświetlania, stosowania, przeka- zywania i przechowywania oprogramowa- nia), (ii) przystosowywanie lub zmiany układu w oprogramowaniu, (iii) udostępnia- nie osobom trzecim na zasadach określo- nych w niniejszej Umowie. W zakresie, w jakim oprogramowanie obejmuje utwory chronione prawami autorskimi inne niż pro- gramy komputerowe, Podwykonawca upo- ważnia Zamawiającego do korzystania z nich z odpowiednim zastosowaniem posta- nowień Umowy dotyczących Licencji. W tym celu Podwykonawca przekaże Zama- wiającemu oprogramowanie (w tym na no- śniku zewnętrznym) z wszelkimi koda- mi/kluczami umożliwiającymi administro- wanie systemem w pełnym zakresie, w tym umożliwiającym dokonywanie jego zmian, odtworzenia ustawień pierwotnych, wyko- nania kopii zapasowych systemu i zdarzeń, kopii oprogramowania konfiguracyjnego sterowników itp.

9. Licencja udzielona jest na czas eksploatacji Przedsięwzięcia Inwestycyjnego, nie dłużej jednak niż na okres obowiązywania ochrony odpowiednich praw własności intelektual- nej, w tym odpowiednio na okres trwania autorskich praw majątkowych, ochrony przyznawanej przez właściwy urząd ds. wła- sności przemysłowej i ochrony poufnego know-how. Okres wypowiedzenia Licencji wynosi czterdzieści 40 lat, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, przy czym

Podwykonawca zobowiązuje się nie wypo- wiadać Licencji bez uzasadnionej przyczyny

10. Licencja w zakresie praw autorskich obej- muje korzystanie z objętych nią przedmio- tów praw autorskich. Licencja upoważnia Zamawiającego do udostępnienia osobom trzecim dokumentacji Podwykonawcy oraz pozostałych przedmiotów praw własności intelektualnej, wchodzących w skład Robót na cele wymienione w klauzuli 15.7 na za- sadach sublicencji lub równoważnych, także w razie odstąpienia od Umowy przez Stronę. Zamawiający jest uprawniony, bez koniecz- ności uzyskania zgody Podwykonawcy, do przeniesienia w odpowiednim zakresie praw i obowiązków wynikających z Licencji oraz innych praw własności intelektualnej przy- znanych mu zgodnie z Umową na osobę trzecią, w tym na Inwestora Przedsięwzięcia Inwestycyjnego.

11. W zakresie, w jakim Podwykonawca nie bę- dzie mógł udzielić Zamawiającemu stosow- nego uprawnienia do korzystania z dóbr własności intelektualnej stanowiących przedmiot Robót, zwłaszcza z uwagi na ograniczenia umowne lub ustawowe, w tym, w szczególności zakaz dalszego sublicen- cjonowania wynalazku chronionego paten- tem, przewidzianego w art. 76 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności prze- mysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117, z późn. zm.), Podwyko- nawca zapewni, że właściwy podmiot uprawniony do wykonywania praw udzieli Zamawiającemu, w sposób ważny i skuteczny, stosownego upoważnienia do korzystania z tych dóbr, na zasadach prze- widzianych dla Licencji, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego

12. Podwykonawca zwolni Zamawiającego i Inwestora z odpowiedzialności oraz wypłaci mu odszkodowanie z tytułu wszelkich rosz- czeń wynikających z naruszenia patentu, za- strzeżonego wzoru, praw autorskich, zna- ków handlowych lub towarowych lub in- nych praw własności intelektualnej, jeżeli przyczyną roszczenia lub postępowania będzie projekt, wzór, budowa, sposób pro- dukcji lub wykorzystania obiektów realizo- wanych w ramach Robót, o ile naruszenie (lub oskarżenie o naruszenie) nie wynika- ło z wykorzystania części (lub całości) Ro- bót w celu innym niż cel określony w Umowie lub wskazany w niej w sposób po- zwalający na jego określenie;

13. Podwykonawca będzie informowany o wszelkich roszczeniach zgłaszanych prze-

ciwko Zamawiającemu lub Xxxxxxxxxxx, o których mowa w niniejszej Klauzuli 15. Podwykonawca ma prawo prowadzić na wła- sny koszt negocjacje dotyczące ugody w za- kresie roszczeń oraz uczestniczyć we wszel- kiego rodzaju postępowaniu sądowym - lub arbitrażowym z nich wynikającym, pod warunkiem że Podwykonawca uzna na pi- śmie swoją odpowiedzialność wobec Za- mawiającego z tytułu roszczenia, do której zobowiązany jest w ramach zwolnienia z od- powiedzialności udzielonego w niniejszej klauzuli, oraz udzieli Zamawiającemu żąda- nego przez niego uzasadnionego zabezpie- czenia. Podwykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o postępie ne- gocjacji, postępowania sądowego lub arbi- trażowego.

14. Z wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający wy- razi zgodę na inne rozwiązanie, Podwyko- nawca nie ma prawa składać oświadczeń po- twierdzających przyjęcie odpowiedzial- ności, które mogłyby mieć negatywne skutki dla Zamawiającego, do czasu udzie- lenia Zamawiającemu przez Podwykonawcę zabezpieczenia żądanego przez Zamawia- jącego w uzasadnionym zakresie. Wartość zabezpieczenia ustalona zostanie na pod- stawie wartości odszkodowań, opłat i kosztów, na jakie Zamawiający może być narażony, objętych zwolnieniem z od- powiedzialności ustanowionym w niniejszej Klauzuli.

15. Podwykonawca udzieli Zamawiającemu na swój koszt, wszelkiej pomocy w odpieraniu roszczeń w tym powództwa w związku z roszczeniami o naruszenie praw autorskich.

16. Eksponowanie znaków firmowych Podwy- konawcy może odbywać się tylko za pisem- ną zgodą przedstawiciela Zamawiającego, przy czym sposób i forma prezentacji nie może odbiegać od standardów przyjętych przez Zamawiającego. Reklamowanie Pod- wykonawcy odbiegające od w/w zasad spowoduje obciążenie Podwykonawcy kosztami usunięcia znaków firmowych.

17. Fotografowanie i filmowanie przez Podwy- konawcę terenu budowy bez zgody Zama- wiającego jest zabronione.

KLAUZULA 16. KLAUZULA ANTYKORUP- CYJNA

1. W ramach wykonywania niniejszej umowy, Podwykonawca zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów prawa zakazujących jakichkolwiek praktyk korupcyjnych w tym: zobowiązanie lub zło- żenie obietnicy do udzielenia korzyści mająt- kowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funk- cji, funkcjonariuszom publicznym oraz oso- bom prywatnym, płatnej protekcji, prania pieniędzy, zgodnie z obowiązującym pra- wem.

2. Podwykonawca zobowiązuje się do stworze- nia i wdrożenia wszelkich niezbędnych oraz rozsądnych polityk oraz środków celem za- pobieżenia jakimkolwiek praktykom korup- cyjnym.

3. Podwykonawca oświadcza, że zgodnie z jego wiedzą, jego przedstawiciele prawni, kierow- nicy, pracownicy, agenci, podwykonawcy oraz jakakolwiek osoba lub podmiot świad- czące usługi na rzecz lub w imieniu Podwy- konawcy zgodnie z niniejszą Umową, w chwili zawarcia niniejszej Umowy, a także przez cały czas trwania niniejszej Umowy nie będą proponować, wręczać, wyrażać zgody na wręczenie, zezwalać na, ubiegać się o lub przyjmować, pośrednio ani bezpośrednio, pieniędzy lub jakichkolwiek innych warto- ściowych rzeczy, lub przyznawać korzyści lub prezentów jakiejkolwiek osobie, spółce lub podmiotowi, w szczególności jakiemu- kolwiek urzędnikowi lub pracownikowi pań- stwowemu, przedstawicielowi partii poli- tycznej, kandydatowi na stanowisko publicz- ne, osobie na jakimkolwiek stanowisku usta- wodawczym, administracyjnym lub sądo- wym w jakimkolwiek państwie, agencji pu- blicznej lub spółce publicznej, urzędnikowi międzynarodowej organizacji publicznej, ce- lem wywarcia korupcyjnego wpływu na ich działalność publiczną lub celem wynagro- dzenia lub spowodowania nieprawidłowego wykonywania funkcji lub działalności przez jakąkolwiek osobę celem osiągnięcia lub utrzymania jakichkolwiek usług dla Zama- wiającego lub celem zdobycia przewagi w trakcie wykonywania usług dla Zamawia- jącego.

4. Ponadto zobowiązuje się do zapewnienia, że ani Podwykonawca ani żaden z jego repre- zentantów prawnych, kierowników, pracow- ników, agentów, podwykonawców oraz jaka-

kolwiek osoba wykonująca usługi dla lub na rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy nie były i nie są umieszczone na ja- kiejkolwiek liście w jakimkolwiek rejestrze prowadzonym przez agencje rządowe, jako osoba wykluczona, zawieszona, zgłoszona do zawieszenia lub wykluczenia, lub w jakikol- wiek inny sposób niekwalifikująca się do udziału w zamówieniach publicznych.

5. Podwykonawca zobowiązuje się do zachowa- nia, przez odpowiedni okres po rozwiązaniu niniejszej Umowy, stosownej dokumentacji potwierdzającej zastosowanie się do posta- nowień niniejszej klauzuli.

6. Podwykonawca zobowiązany jest do zawia- domienia Zamawiającego o każdym narusze- niu postanowień niniejszej klauzuli bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 7 dni.

7. W przypadku gdy Zamawiający zawiadomi Podwykonawcę o uzasadnionym podejrzeniu naruszenia przez Podwykonawcę jakiego- kolwiek postanowienia niniejszej klauzuli:

(1) Zamawiający jest upoważniona do zawie- szenia wykonania niniejszej Umowy ze skut- kiem natychmiastowym na okres tak długi, jak Zamawiający uzna za niezbędny do zba- dania sytuacji, bez spowodowania jakiejkol- wiek odpowiedzialności lub zobowiązań względem Podwykonawcy za takie zawie- szenie; (2) Podwykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich racjonalnych czynno- ści celem zapobieżenia utracie lub uszkodze- niu jakiegokolwiek udokumentowanego do- wodu w odniesieniu do badanej sytuacji.

8. W przypadku naruszenia przez Podwykonaw- cę postanowień niniejszej klauzuli antyko- rupcyjnej: (1) Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od niniejszej Umowy bez za- chowania okresu wypowiedzenia, zaś Pod- wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu, (2) Podwykonawca jest zobowiązany, w maksymalnym dopusz- czalnym przez prawo zakresie, do naprawie- nia szkody poniesionej przez Zamawiające- go, zapłaty odszkodowania oraz pokrycia wydatków poniesionych przez Zamawiające- go w wyniku naruszenia.

KLAUZULA 17. POSTANOWIENIA DODAT- KOWE

1. Podwykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zachowania tajemnicy handlowej przez okres 10 lat od dnia zawarcia Umowy, niezależnie do jej wykonania, rozwiązania czy odstąpienia.

2. Reprezentujący Strony przedstawiciele oświad- czają, iż są należycie umocowani do zawarcia Umowy.

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy są lub staną się nieważne lub nie sku- teczne, nie narusza to ważności pozostałych po- stanowień Umowy (klauzula salwatoryjna).

4. W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy Pod- wykonawcy udzielone zostały zlecenia lub za- mówienia, w szczególności wskazane w Wa- runkach szczególnych umownych. Poprzez zawarcie niniejszej umowy Strony potwierdzają, iż zastępuje ona udzielone zamówienia i zlece- nia, oraz iż stanowi jedyne uregulowanie wza- jemnych stosunków w zakresie właściwym temu przedmiotowi Umowy.

5. Zamawiający informuje Podwykonawcę, iż po- siada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóź- nieniom w transakcjach handlowych. Dane oso- bowe osób reprezentujących, pracowników oraz współpracowników strony, z którymi zawierana jest umowa, a które przekazywane są w związku z podpisaną umową oraz w ramach relacji bizne- sowych, w szczególności na potrzeby umożli- wienia kontaktów służbowych związanych z rea- lizacją zawartej umowy, przetwarzane są zgod- nie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Szczegółowe zasady przetwa- rzania danych osobowych przez administratora (Warbud SA) znajdują się na stronie interneto- wej: xxx.xxxxxx.xx.

6. Spory, jakie mogą wyniknąć w związku z wyko- naniem niniejszej Umowy, podlegają orzecznic- twu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Le- wiatan w Warszawie, według regulaminu tego sądu z wyłączeniem roszczeń z weksli i czeków, które będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

7. Adresy Stron wskazane w Akcie Umowy uznaje się za ważne i skuteczne względem doręczeń do- konywanych pomiędzy Stronami. W przypadku ich zmiany Strona jest zobowiązana powiadomić o powyższym fakcie pisemnie (za potwierdze- niem odbioru) drugą Stronę, pod rygorem uzna-

nia doręczeń dokonywanych na adres uprzedni za dokonane skutecznie.

8. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą następować za zgodą obu stron, w formie pisem- nej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmian terminów pośrednich, o których mowa w klauzuli 6.2 na warunkach określonych Umową.

9. Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem polskim.

ZAMAWIAJĄCY :

PODWYKONAWCA :