UMOWA Nr

Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr

na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie EDM”

Katowice, dnia 2019 roku

Preambuła

Niniejsza Umowa o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie EDM” zawarta zostaje pomiędzy:

Zespołem Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach (40-038) przy ulicy Xxxxxxxxxx 00, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000057698, NIP: 9542260699, REGON: 001100382; reprezentowanym przez:

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx – Kierownika Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w zgodzie z załączonym do niniejszej Umowy aktualnym odpisem z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym Załącznik Nr 1A do niniejszej Umowy zwanym w dalszej części niniejszej Umowy „Zamawiającym”

a

z siedzibą w wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , NIP: , REGON: ,

reprezentowaną przez:

-

-

w zgodzie z załączonym do niniejszej Umowy aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym Załącznik Nr 1B do niniejszej Umowy / na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik Nr 1C do niniejszej Umowy;

zwaną / zwanym w dalszej części niniejszej Umowy „Wykonawcą” zwanymi dalej łącznie Stronami

Zważywszy, że

1. Celem Zamawiającego jest: (i) kompleksowa rozbudowa systemu informatycznego Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach, stanowiąca wielopłaszczyznowe rozszerzenie obecnie wykorzystywanej infrastruktury informatycznej, zmierzająca do dostosowania tych systemów do obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 408 z późn. zm.) o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz (ii) modernizacja modelu gospodarki elektronicznej w zakładzie Zamawiającego, w szczególności zaś optymalizacja prowadzonych procesów biznesowych w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno – komunikacyjne;

2. Celem niniejszej Umowy jest kompleksowe i należyte wykonanie przez Wykonawcę przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie EDM” w zakresie wszelkich bez wyjątku świadczeń określonych jej treścią;

3. Wykonawca oświadcza, iż:

3.1. posiada – jako podmiot profesjonalny o wysokich kwalifikacjach – niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie koniecznym do prawidłowego i terminowego wykonania wszelkich obowiązków spoczywających na nim w związku z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności w zakresie: (i) dostawy urządzeń infrastruktury IT; (ii) projektowania oraz wdrażania oprogramowania, niezbędnego dla realizacji celów Przedsięwzięcia; (iii) wdrażania procesów rozszerzania funkcjonalności oraz rozbudowy systemów informatycznych dla podmiotów rynku medycznego oraz EDM;

3.2. jest w pełni świadomy dużej skali przedsięwzięcia (tak w aspekcie technicznym jak i finansowym) oraz wagi problemów z nim związanych (wynikających x.xx. z faktu prowadzenia wszelkich prac w czynnym zakładzie Zamawiającego), jak również konieczności dotrzymania terminu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, przy równoczesnym zachowaniu należytej jakości wszelkich świadczeń;

3.3. jest w pełni świadomy faktu, iż priorytetem Zamawiającego leżącym x.xx. u podstaw realizacji niniejszej Umowy, jest w pierwszej kolejności dostawa, instalacja sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie konfiguracji 26 stanowisk roboczych (w oparciu o posiadaną aktualnie przez Zamawiającego serwerownię), nie później niż w terminie do 1 miesiąca od daty zawarcia niniejszej Umowy. Działanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, polegać będzie na wymianie sprzętu komputerowego, konfiguracji sprzętu do pracy w istniejącym środowisku, instalacji oprogramowania MSI, konfiguracji MSI pod kątem uruchomienia funkcjonalności e- recepty (jedna z wielu docelowych funkcjonalności MSI), w tym dostarczeniu wymaganych licencji (gabinet specjalistyczny, baza danych leków, funkcja podpisu elektronicznego). Działanie ma być przeprowadzone w obecnie wykorzystywanym systemie serwerowym, bazodanowym i środowisku Oprogramowania medycznego;

3.4. jest w pełni świadomy faktu, iż Zamawiający może ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie EDM” ze środków Unii Europejskiej;

3.5. przystępując do realizacji Przedsięwzięcia Wykonawca skalkulował i przewidział wszelkie potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji tego Przedsięwzięcia oraz przewidział właściwą i wystarczającą organizację oraz środki niezbędne dla prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy;

4. W postępowaniu nr ZP/D/12/19 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843) Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę systemu informatycznego oraz wdrożenie EDM”, Oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, a zatem,

Strony niniejszym zawierają Umowę o następującej treści:

1. Definicje

Ilekroć poniższe zwroty zostaną zapisane w niniejszej Umowie lub jej Załącznikach z wielkiej litery, nadaje się im znaczenie jak w poniższych definicjach:

1.1. Dokumentacja oznacza wszelką dokumentację opracowaną przez Wykonawcę na

potrzeby niniejszej Umowy określoną treścią SIWZ, a w szczególności (i) analizę przedwdrożeniową; (ii) Dokumentację Projektową (iii) dokumentację jakościową; (iv) dokumentację budowy, w tym x.xx.: dziennik budowy, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), (v) dokumentację z prowadzonych prób, testów lub pomiarów określonych treścią SIWZ; (vi) dokumentację odbiorową; (vii) dokumentację gwarancyjną i pogwarancyjną; (viii) określone obowiązującymi przepisami prawa akty administracyjne,

(ix) dokumentację użytkową oprogramowania, a także wszystkie inne opracowania i dokumenty niezbędne w celu kompleksowej i należytej realizacji Umowy oraz przyszłej eksploatacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego;

1.2. Dokumentacja Projektowa

oznacza Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, wszelkie dokumenty stanowiące zmianę Dokumentacji Projektowej oraz dokumentację powykonawczą, których wykonanie leży w zakresie obowiązków kontraktowych Wykonawcy. Dla potrzeb niniejszej Umowy za Dokumentację Projektową uważa się również analizę przedwdrożeniową, określoną treścią SIWZ.

1.3. Dzień oznacza dzień roboczy z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo

wolnych od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 90 z późn. zm.) o dniach wolnych od pracy;

1.4. EDM oznacza elektroniczną dokumentację medyczną, zgodnie

z wymogami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 408 z późn. zm.) o systemie informacji o ochronie zdrowia;

1.5. Gwarancja oznacza gwarancję (producenta sprzętu, oprogramowania,

Wykonawcy), w tym: (i) nadzór autorski (dostęp do poprawek i aktualizacji oprogramowania, zgłaszanie błędów i uzyskiwanie rozwiązań, pomoc w rozwiązywaniu problemów z działaniem oprogramowania); (ii) wsparcie (w zakresie konfiguracji, rozwiązywania problemów w działaniu sprzętu, dostępu do poprawek oprogramowania wbudowanego-firmware urządzeń, aktywnego dostępu do bazy wiedzy know-how producentów urządzeń i oprogramowania); (iii) terminowe licencje w zakresie aktualizacji baz wiedzy oprogramowania zabezpieczającego;

1.6. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy

oznacza stworzony przez Wykonawcę i podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego na warunkach określonych Umową harmonogram przedstawiający:

1. szczegółowe terminy realizacji poszczególnych Etapów Umowy, wyodrębniający terminy wykonania co najmniej:

(i) Robót (w tym wykonania wymaganej umową Dokumentacji Projektowej) (ii) infrastruktury sieciowej;

(iii) dostaw oraz instalacji sprzętu komputerowego; (iv) instalacji i konfiguracji (rekonfiguracji) systemów operacyjnych i oprogramowania specjalistycznego; (v) migracji danych; (vi) szkoleń personelu Zamawiającego; składających się na dany Etap, w konsekwencji zaś na całość przedmiotu Umowy, począwszy od dnia podpisania niniejszej Umowy do dnia Odbioru Końcowego przedmiotu Umowy;

2. proponowane przez Wykonawcę płatności za dany Etap Umowy, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji przez Wykonawcę określonych zasobów ludzkich oraz materiałowych;

który zostanie opracowany przez Wykonawcę na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy. Harmonogram Realizacji Umowy winien obowiązkowo uwzględniać Punkty Kontrolne określone Umową;

1.7. Inspektor nadzoru inwestorskiego

oznacza osobę ustanowioną przez Zamawiającego zgodnie z Prawem budowlanym;

1.8. Warunki

Gwarancji

oznacza zbiór czynności i obowiązków Stron, oraz zasady współpracy pomiędzy Stronami w okresie trwania gwarancji, stanowiący Załącznik Nr 1.14 do SIWZ;

1.9. Kierownik budowy oznacza uczestnika procesu budowlanego, ustanowionego przez

Wykonawcę zgodnie z Prawem budowlanym dla Przedsięwzięcia w zakresie branży budowlanej;

1.10. Medyczny System Informatyczny (MSI)

oznacza zintegrowany system Oprogramowania medycznego, pracujący na platformie systemowej Zamawiającego;

1.11. Odbiór Etapu oznacza odbiór dokonany przez Zamawiającego po zakończeniu

danego Etapu Umowy określonego Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym, z wyłączeniem Odbioru Końcowego, potwierdzający należyte wykonanie przez Wykonawcę wszelkich świadczeń objętych tym Etapem Umowy. Odbiór Etapu stanowi podstawę do wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia za ten Etap Umowy w wysokości określonej Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym. Odbiór Etapu umożliwia Zamawiającemu korzystanie zgodnie z Umową z wszelkich świadczeń zawartych w danym Etapie Umowy a objętych tym Odbiorem;

1.12. Odbiór Końcowy łączny odbiór techniczny i formalny związany z przejęciem od

Wykonawcy kompletnego przedmiotu Umowy do eksploatacji na podstawie dokumentów, w tym x.xx.: (i) protokołów Odbiorów Etapów, (ii) protokołów przeprowadzonych szkoleń personelu Zamawiającego, (iii) Dokumentacji Projektowej, (iv) atestów zabudowanych materiałów, (v) oświadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu Robót zgodnie z dokumentacją i sztuką budowlaną,

(vi) dziennika budowy, (vi) protokołów wykonania pomiarów instalacji elektrycznej lub wykonania innych testów lub pomiarów określonych treścią SIWZ, (vii) certyfikatów, zaświadczeń lub innych wymaganych treścią SIWZ lub obowiązującymi przepisami prawa dokumentów potwierdzających wymagania jakościowe przedmiotu Umowy; (viii) dokumentów licencyjnych, gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi sprzętu i oprogramowania,

(ix) wymaganych obowiązującymi przepisami prawa zgód lub pozwoleń na użytkowanie Przedsięwzięcia w zakresie wymaganym treścią SIWZ lub pozostałych zażądanych przez Zamawiającego dokumentów.

1.13. Oferta oznacza ofertę Wykonawcy z dnia , złożoną w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/D/12/19, prowadzonym zgodnie z postanowieniami Prawa zamówień publicznych, na:

„Rozbudowę systemu informatycznego oraz wdrożenie EDM”, wraz ze wszystkimi jej załącznikami. Oferta wraz z jej załącznikami stanowi jako Załącznik nr 3 integralną część niniejszej Umowy;

1.14. Oprogramowanie medyczne

Oznacza oprogramowanie klasy HIS/LIS, tzn. oprogramowanie posiadające funkcjonalności, mające na celu: wytworzenie, archiwizację, przetwarzanie i udostępnianie danych związanych z realizacją procesu diagnostycznego i terapeutycznego, umożliwiające prowadzenie rozliczeń kontraktowych oraz oprogramowanie wspierające pracę laboratorium (procesy analizy, kontroli, współpraca z analizatorami)

1.15. Podwykonawca oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną

nieposiadającą osobowości prawnej, której Wykonawca powierza wykonanie części przedmiotu Umowy na podstawie umowy o podwykonawstwo w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843) Prawo zamówień publicznych. Zakres przedmiotu Umowy powierzony Podwykonawcom oraz lista Podwykonawców, którym może zostać powierzone wykonanie części przedmiotu Umowy, stanowią Załącznik Nr 4 do niniejszej Umowy;

1.16. Pozwolenie na budowę

oznacza każdorazowo pozwolenie na budowę w rozumieniu Prawa budowlanego zezwalające na rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych związanych z Przedsięwzięciem, a określonych treścią SIWZ, którego uzyskanie stanowi zakres kontraktowych obowiązków Wykonawcy na podstawie Umowy, a które zostanie przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę zgodnie z jej postanowieniami

1.17. Prawo budowlane oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz.U.

z 2019 roku, poz. 1186) Prawo budowlane, normującą działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach, wraz z aktami wykonawczymi do tejże ustawy;

1.18. Projekt Budowlany oznacza projekt budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego oraz

przepisów wykonawczych do tejże ustawy, którego opracowanie należy do obowiązków Wykonawcy, w zakresie wskazanym treścią Programu funkcjonalno-użytkowego, stanowiącego Załącznik Nr 1.13 do SIWZ;

1.19. Projekt

Wykonawczy

oznacza każdorazowo dokument uzupełniający i uszczegóławiający Projekt Budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym dla realizacji wszelkich Robót, zawierający rysunki w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych Robót i zastosowanych skal rysunków w Projekcie Budowlanym wraz z wyjaśnieniami opisowymi, w tym projekt wykonawczy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, którego opracowanie należy do obowiązków Wykonawcy, w zakresie wskazanym treścią SIWZ;

1.20. Przedsięwzięcie oznacza realizowane przez Zamawiającego przedsięwzięcie

inwestycyjne pod nazwą: „Rozbudowa systemu informatycznego

oraz wdrożenie EDM”, obejmujące swym zakresem świadczenia określone treścią SIWZ oraz jej załączników;

1.21. Punkty Kontrolne oznacza wykaz istotnych z punktu widzenia Zamawiającego zadań

Wykonawcy wraz z terminami ich wykonania, których przekroczenie rodzi po stronie Zamawiającego uprawnienie do naliczania oraz egzekucji określonych Umową kar umownych. Wykaz Punktów Kontrolnych jako element Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy.

1.22. Roboty oznaczają wszelkie roboty budowlane podejmowane w celu

realizacji niniejszej Umowy, określone treścią SIWZ, w szczególności: opracowanie Dokumentacji Projektowej, roboty:

(i) budowlano-montażowe; (ii) instalacyjne, (iii) elektryczne, przekazanie przedmiotu Umowy – w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa – do użytkowania a także wszelkie inne świadczenia wymienione i nie wymienione w Umowie lub innych dokumentach stanowiących jej integralną całość, które okażą się konieczne lub wskazane dla stworzenia kompletnego i funkcjonalnego przedmiotu niniejszej Umowy w zakresie branży budowlanej;

1.23. SIWZ oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/D/12/19, prowadzonego zgodnie z postanowieniami Prawa zamówień publicznych, o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, którego przedmiotem jest: „Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie EDM”, wraz z dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ. SIWZ wraz z jego załącznikami stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Umowy;

1.24. System oznacza system informatyczny, obejmujący swym zakresem: sieci

komputerowe LAN, urządzenia brzegowe, zasoby serwerowni głównej (serwery, podtrzymanie zasilania, systemy storage) w tym instancje baz danych, zasoby serwerowni dodatkowej z systemem kopii zapasowych oraz archiwum (kopie bezpieczeństwa / backup), system długoterminowego przechowywania danych medycznych, podtrzymanie zasilania aktywnej infrastruktury sieciowej, sprzęt komputerowy w gabinetach lekarskich, poradniach, rejestracjach, Centralnym Laboratorium oraz działach Administracji. Do definicji Systemu zalicza się również MSI oraz system zabezpieczeń antywirusowych, określony treścią Załącznika Nr 1.4. do SIWZ;

1.25. Umowa oznacza niniejszą Umowę wraz z jej wszystkimi załącznikami,

stanowiącymi jej integralną część, zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą w celu kompleksowej i należytej realizacji Przedsięwzięcia. Niżej wymienione dokumenty stanowią integralną część Umowy i uznaje się je w związku z tym za wzajemnie się uzupełniające, zaś w przypadku wystąpienia sprzeczności pomiędzy treścią dokumentów stanowiących integralną część niniejszej Umowy, pierwszeństwo przyznaje się treści dokumentu, który zajmuje wyższe miejsce w podanej niżej hierarchii dokumentów:

1) niniejszy dokument Umowy;

2) SIWZ wraz z załącznikami;

3) Harmonogram Rzeczowo - Finansowy;

4) Oferta Wykonawcy;

5) pozostałe załączniki do Umowy;

W wypadku, gdy sprzeczności lub wątpliwości nie da się rozstrzygnąć w oparciu o powyższą hierarchię dokumentów metodą wykładni językowej, wtedy o zastosowaniu właściwych środków, rozwiązań i technologii rozstrzyga Zamawiający po wysłuchaniu stanowiska Wykonawcy;

1.26. Wynagrodzenie Xxxxxxx wynagrodzenie ryczałtowe (fix) brutto Wykonawcy,

określone w Umowie;

W zależności od kontekstu, powyższe definicje wyrażone w liczbie pojedynczej czy pisane małą literą odnoszą ten sam skutek jak wymienione w liczbie mnogiej czy pisane dużą literą i vice versa.

2. Oświadczenia Wykonawcy

2.1. W związku z zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca niniejszym oświadcza i gwarantuje, iż:

2.1.1. posiada wszechstronne doświadczenie i wiedzę niezbędne do należytego wykonania niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami, ponadto, iż posiada środki finansowe konieczne do wykonania jej przedmiotu, zaś jego sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań z niej wynikających;

2.1.2. dysponuje uprawnieniami do korzystania z potrzebnych praw (w tym praw autorskich lub praw własności przemysłowej), jest w stanie zapewnić odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, posiadającą wymagane uprawnienia specjalistyczne, w tym wymagane prawem uprawnienia budowlane, ważne badania lekarskie, a także bieżące wsparcie techniczne;

2.1.3. znane są mu wszelkie przepisy prawa, nie wyłączając Prawa budowlanego, energetycznego i ochrony środowiska oraz regulacje o charakterze administracyjno

- prawnym mające wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy. Wykonawca jednocześnie bezwarunkowo zobowiązuje się do przestrzegania ww. unormowań w trakcie realizacji niniejszej Umowy;

2.1.4. zapoznał się z całkowitym zakresem Przedsięwzięcia, stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy, treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, właściwymi normami mającymi do niego zastosowanie, ogólnymi uwarunkowaniami zakładu Zamawiającego (w tym warunkami realizacji świadczeń i utrudnieniami związanymi z czynnym zakładem Zamawiającego) i w swoich ocenach uwzględnił niezbędny nakład pracy oraz środków potrzebnych do jego wykonania, w sposób wykluczający ewentualne roszczenia wobec Zamawiającego;

2.1.5. posiada pełną wiedzę w zakresie celów Przedsięwzięcia realizowanego przez Zamawiającego, które winny zostać spełnione w drodze realizacji niniejszej Umowy, w pełni je akceptuje i zobowiązuje się nie zasłaniać się ich nieznajomością w związku z wykonaniem swych zobowiązań kontraktowych;

2.1.6. według przepisów prawnych obowiązujących w Polsce posiada potrzebne uprawnienia lub / i zezwolenia (w tym wszelkie niezbędne prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, licencje lub inne prawa na dobrach niematerialnych) do

wykonywania czynności, do których się zobowiązał niniejszą Umową oraz że wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawcę nie narusza praw osób trzecich;

2.1.7. w chwili zawarcia Umowy nie toczy się wobec niego oraz wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy nie zagraża mu postępowanie upadłościowe likwidacyjne lub naprawcze albo postępowanie cywilne, administracyjne, karne czy inne postępowanie, które mogłoby mieć istotny wpływ na zdolność Wykonawcy do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub ważność i wykonalność (skuteczność) niniejszej Umowy, a gdyby takie okoliczności zaistniały w toku realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego na piśmie o wszczęciu takiego postępowania;

2.1.8. nie jest związany żadnymi porozumieniami z osobami trzecimi, które mogłyby ograniczać możliwości realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy;

2.1.9. wszelkie informacje udzielone przez Wykonawcę, względnie przez osoby, którymi Wykonawca się posługiwał w związku z przygotowaniem Oferty, podpisaniem i wykonaniem niniejszej Umowy były w momencie ich udzielania, prawdziwe, kompletne i rzetelne;

2.2. Strony zobowiązują się ściśle współpracować w celu jak najbardziej efektywnej realizacji niniejszej Umowy, przy czym zobowiązują się współdziałać zgodnie z treścią niniejszej Umowy, z zasadami uczciwego obrotu gospodarczego, z zasadami etyki zawodowej, dbając jednocześnie o dobre imię drugiej Strony.

3. Przedmiot Umowy

3.1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompletnego Przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie EDM” z należytą, podwyższoną starannością, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru działalności prowadzonej przez Wykonawcę, zgodnie z niniejszą Umową, przy zastosowaniu najlepszych standardów technicznych we wszystkich branżach, sprawdzonych w krajowej i światowej informatyce, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, normami technicznymi (PN i EN) oraz obowiązującymi przepisami prawa. Zastosowane przez Wykonawcę rozwiązania techniczne winny być kompatybilne z rozwiązaniami, określonymi treścią SIWZ, a także z wytycznymi i wskazówkami Zamawiającego.

3.2. Szczegółowy zakres świadczenia kontraktowego Wykonawcy określony został treścią Załączników nr 1.1. – 1.14 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.3. Do obowiązków Wykonawcy w związku z zawarciem niniejszej Umowy należy w szczególności:

3.3.1. wykonanie Dokumentacji Projektowej, uzyskanie w powyższym zakresie niezbędnych uzgodnień, opinii lub pozwoleń (o ile będą konieczne) oraz uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej, prawomocnej decyzji o Pozwoleniu na budowę w zakresie wymaganym przedmiotem niniejszej Umowy oraz obowiązującymi przepisami prawa, określonym treścią SIWZ;

3.3.2. kompleksowe wykonanie Robót w zakresie:

3.3.2.1. adaptacji pomieszczenia nr 22 usytuowanego na parterze budynku przy ulicy Powstańców 31 w Katowicach dla potrzeb pomieszczenia centralnej serwerowni CPD, w tym:

3.3.2.1.1. wykonania robót budowlanych - objętych uzyskanym przez Wykonawcę Pozwoleniem na budowę - w zakresie obejmującym wykonanie podbudowy w piwnicy wzmacniającej strop serwerowni;

3.3.2.1.2. wyburzenia istniejącej ściany działowej;

3.3.2.1.3. montażu drzwi antywłamaniowych; rolet okiennych zewnętrznych; montażu instalacji alarmowej z modułem GSM (powiadomienie o zdarzeniach) oraz wykonanie systemu klimatyzacji;

Szczegółowe wymagania Zamawiającego w powyższym zakresie określone zostały treścią Załącznika Nr 1.13 do SIWZ (Program funkcjonalno – użytkowy).

3.3.2.2. sieci elektrycznych, w tym: (i) instalacji zasilania centralnej serwerowni;

(ii) sieci elektrycznej i logicznej (Oddział Zamiejscowy ZWPS w Zabrzu); (iii) sieci elektrycznej dla budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach;

Szczegółowe wymagania Zamawiającego w powyższym zakresie określone zostały treścią Załączników Nr 1.7, 1.8 i 1.13 do SIWZ (Warunki przebudowy sieci teleinformatycznej, Warunki dostawy i instalacji sprzętu komputerowego – urządzenia aktywne sieci, Program funkcjonalno – użytkowy).

3.3.3. uzyskanie na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji lub dokonanie właściwych zgłoszeń, niezbędnych do prawidłowego użytkowania przedmiotu niniejszej Umowy, w zakresie określonym obowiązującymi przepisami prawa;

3.3.4. rozbudowa Medycznego Systemu Informatycznego posiadanego przez Zamawiającego w zakresie dostawy, wdrożenia oraz udzielenia licencji dla następujących modułów programistycznych (zwanych w dalszej części niniejszej Umowy „Modułami”):

3.3.4.1. Moduł Przychodnia – Kasa i Rejestracja;

3.3.4.2. Moduł Przychodnia – Gabinet Xxxxxxxx;

3.3.4.3. Moduł Przychodnia – Gabinet Okulistyczny;

3.3.4.4. Moduł Przychodnia – Gabinet Stomatologiczny;

3.3.4.5. Moduł Przychodnia – Gabinet Rehabilitacji;

3.3.4.6. Moduł Przychodnia – Moduł RIS;

3.3.4.7. Moduł Punkt Pobrań

3.3.4.8. Moduł obsługi podpisywania podpisem elektronicznym dokumentacji medycznej oraz wyników badań laboratoryjnych;

3.3.4.9. Moduł Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej;

3.3.4.10. Moduł obsługi JGP;

3.3.4.11. Moduł e-Usługi.

w tym integracja wszystkich Modułów oraz eksport danych z jednostek zewnętrznych Zamawiającego (tj. Poradni dla Chorych na Cukrzycę oraz Poradni Alergologicznej zlokalizowanych w Zabrzu przy ul. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx – Xxxxx) do bazy głównej, w zakresie określonym treścią Załącznika nr 1.3. oraz 1.2 do SIWZ.

3.3.5. dostawa i wdrożenie systemu archiwizacji i dystrybucji obrazów PACS, służącego do gromadzenia i bezpiecznego składowania badań w formacie DICOM, celem stworzenia jednolitego środowiska pozwalającego na archiwizację różnorodnych danych medycznych, pochodzących z urządzeń obrazowania medycznego oraz generujących obrazy w tym formacie, w zakresie określonym treścią Załącznika nr

1.5 – 1.6. do SIWZ;

3.3.6. dostawa oraz instalacja – w ramach wymiany dotychczas posiadanej infrastruktury IT Zamawiającego – nowego sprzętu komputerowego w ilości 78 zestawów, w tym:

3.3.6.1. Centralne Laboratorium: 20 zestawów;

3.3.6.2. Rejestracje poradni specjalistycznych: 38 zestawów;

3.3.6.3. Dział Lecznictwa, Naczelna Pielęgniarka, Inspektor BHP/OC, Dział Księgowości, Dział Kadr: 13 zestawów;

3.3.6.4. Dział Administracyjno-Techniczny: 4 zestawy;

3.3.6.5. Dział Administracyjno-Techniczny IT: 2 zestawy;

3.3.6.6. Dyrekcja: 1 komputer przenośny;

wraz z dostawą oraz instalacją 45 sztuk drukarek monochromatycznych w zakresie określonym treścią Załącznika nr 1.12 do SIWZ;

3.3.7. dostawa oraz instalacja – w ramach doposażenia dotychczasowej posiadanej infrastruktury IT Zamawiającego - nowego sprzętu komputerowego w ilości 141 zestawów wraz z dostawą oraz instalacją 135 sztuk drukarek monochromatycznych (gabinety lekarskie oraz gabinety lekarskie i pracownie - wymiana sprzętu), w zakresie określonym treścią Załącznika nr 1.9 SIWZ;

3.3.8. dostawa i wdrożenie: (i) platformy serwerowej oraz pamięci masowej (serwerownia główna) oraz (ii) oprogramowania dla tej platformy, w zakresie określonym treścią Załącznika nr 1.10 SIWZ;

3.3.9. dostawa i wdrożenie: (i) platformy serwerowej oraz pamięci masowej dla systemu kopii zapasowych (backup) oraz (ii) oprogramowania dla tej platformy w zakresie określonym treścią Załącznika nr 1.11 SIWZ;

3.3.10. dostawa i wdrożenie jednolitego systemu oprogramowania antywirusowego, w tym udzielenie upoważnienia do korzystania z tego oprogramowania (licencja) na warunkach określonych w Załączniku 1.4. do SIWZ;

3.3.11. dostawa i instalacja urządzeń aktywnych sieci w zakresie określonym treścią Załącznika Nr 1.8. do SIWZ;

3.3.12. przeprowadzenie szkoleń personelu Zamawiającego w zakresie wskazanym w treści SIWZ,

3.3.13. dostawa: (i) niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji Systemu instrukcji obsługi w języku polskim (w wersji elektronicznej) wraz z udostępnieniem dokumentacji użytkownika oprogramowania MSI jako jego części składowej, zawierającej opis i zasady korzystania z tego oprogramowania; (ii) dokumentacji jakościowej (w tym wymaganych treścią SIWZ lub obowiązującymi przepisami prawa certyfikatów, atestów itd.);

3.3.14. przeprowadzenie przez Wykonawcę – z udziałem oddelegowanych przedstawicieli Zamawiającego – testów i pomiarów Systemu lub jego elementów składowych –

w zakresie wymaganym treścią SIWZ - potwierdzających jego pełną funkcjonalność oraz prawidłowe działanie;

3.3.15. udzielenie Gwarancji na przedmiot Umowy zgodnie z warunkami określonymi treścią Załącznika Nr 1.14 do SIWZ (Warunki Gwarancji) – w tym wydanie dokumentów gwarancyjnych, nadto zapewnienie nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego, w tym nadzoru autorskiego i doradztwa w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady z uwzględnieniem Warunków Gwarancji;

3.3.16. stały i bieżący kontakt oraz ścisła współpraca z Zamawiającym na terenie jego siedziby na każdym etapie realizacji niniejszej Umowy, w tym w okresie uruchomienia całości infrastruktury w celu właściwego dostrojenia urządzeń, których dostawcą jest Wykonawca dla potrzeb współpracy z pozostałymi elementami infrastruktury traktowanej jako jednolity system informatyczny;

3.3.17. wykonanie wszelkich innych świadczeń, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych z zakresu obowiązków Wykonawcy, które chociaż niewymienione w Umowie, okażą się konieczne lub wskazane do realizacji kompletnej i funkcjonalnej całości przedmiotu niniejszej Umowy;

3.4. Mając na uwadze powyższe Wykonawca zobowiązuje się nadto do:

3.4.1. prawidłowego i kompleksowego wykonania wszelkich obowiązków, spoczywających na nim na podstawie niniejszej Umowy, zgodnie z jej treścią oraz obowiązującymi przepisami prawa;

3.4.2. wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem terminów umownych, z dochowaniem najwyższej staranności wymaganej profesjonalnym charakterem prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej oraz najlepszą wiedzą techniczną;

3.4.3. ścisłego współdziałania z Zamawiającym w wykonaniu niniejszej Umowy, w szczególności bieżącego informowania Zamawiającego na piśmie o wszelkich przeszkodach, tak natury faktycznej jak i prawnej, uniemożliwiających, utrudniających lub zagrażających wykonaniu świadczenia w terminie umownym;

3.4.4. pełnej odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego pozostające w związku przyczynowym lub spowodowane czynnościami prowadzonymi przez Wykonawcę (lub podmioty za które ponosi odpowiedzialność), a także ich pełnej rekompensaty na rzecz Zamawiającego;

3.5. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, przenieść jakichkolwiek obowiązków, praw lub wierzytelności na jakikolwiek podmiot trzeci.

4. Obowiązki Zamawiającego

4.1. W związku z zawarciem niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

4.1.1. udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym odrębnych pełnomocnictw umożliwiających im reprezentowanie Zamawiającego przed właściwymi organami administracji lub sądowymi, w zakresie niezbędnym w celu uzyskania aktów administracyjnych i orzeczeń wymaganych w celu należytego wykonania niniejszej Umowy. Wszelkie koszty związane z wszczęciem

i prowadzeniem właściwych postępowań ponosi Wykonawca. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zobowiązany jest do poniesienia wszelkich przewidzianych przepisami prawa opłat lub wydatków wymaganych w związku z udzieleniem stosownych pełnomocnictw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym;

4.1.2. delegowania na potrzeby niniejszej Umowy fachowego personelu przeznaczonego do współpracy z Wykonawcą w tym także ustanowienia Inspektora nadzoru inwestorskiego;

4.1.3. udostępnienia Wykonawcy informacji i dokumentów, w zakresie w jakim Zamawiający uzna to za niezbędne, w celu zapewnienia Wykonawcy możliwości należytego wykonania Umowy;

4.1.4. przystąpienia do Odbiorów przewidzianych niniejszą Umową;

5. Wynagrodzenie

5.1. Wynagrodzeniem Wykonawcy za wykonanie kompletnego przedmiotu niniejszej Umowy jest cena wskazana w złożonej Ofercie, zgodna z Formularzem cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2A do tej Oferty.

5.2. Z tytułu należytego, kompletnego wykonania całości przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia:

5.2.1. w kwocie netto słownie:

złotych

5.2.2. powiększone o należny podatek VAT (23%)

słownie: złotych

5.2.3. Co stanowi wynagrodzenie brutto słownie: złotych

5.3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5.2. ma charakter ryczałtowy. Stanowi całkowitą zapłatę za należyte wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy i wszystkie inne świadczenia zrealizowane przez Wykonawcę w jej ramach. Jest ono ostateczne (fix) i - za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Umowie - nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom ani nie będzie przedmiotem waloryzacji. Nie będzie także podlegać zmianie, jeżeli nastąpi zmiana kosztów poszczególnych jego składników lub zwiększy się zakres oraz uciążliwość któregokolwiek ze świadczeń Wykonawcy (np., lecz nie wyłącznie wskutek zmiany warunków technicznych, przepisów prawnych, względnie braku wymaganych decyzji organów administracyjnych).

5.4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 5.2. uznaje się za prawidłowo określone jako wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. Wyłącza się zgodnie stosowanie art. 632 § 2 KC lub art. 3571 KC.

5.5. Zamawiający oświadcza, iż w przypadku wątpliwości, niejasności czy też rozbieżności w interpretacji kompletności świadczeń wykonanych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawcy nie przysługuje Wynagrodzenie w wysokości wyższej niż określone treścią ust. 5.2. powyżej, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej.

6. Termin wykonania

6.1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy nie później niż w terminie do 12 (dwunastu) miesięcy licząc od dnia jej podpisania (termin umowny).

6.2. Realizacja przedmiotu Umowy będzie przebiegała zgodnie z podziałem na następujące Etapy (zwane dalej „Etapami Umowy”) określone Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym. Etapy Umowy mogą przebiegać równolegle:

6.2.1. Etap I Rozbudowa systemu informatycznego: Parter i piwnica

6.2.2. Etap II Rozbudowa systemu informatycznego: I Piętro / Zabrze

6.2.3. Etap III Rozbudowa systemu informatycznego: II Piętro

6.2.4. Etap IV Rozbudowa systemu informatycznego: III Piętro

6.3. W razie wątpliwości za dzień wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę uważany będzie dzień podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego.

6.4. Niniejszym ustanawia się Punkty Kontrolne, określone treścią Harmonogramu Rzeczowo Finansowego. Nie później niż w terminie do 7 (siedmiu) Dni, licząc do dnia podpisania niniejszej Umowy Wykonawca opracuje (na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy) – przy współudziale Zamawiającego - i przedłoży do zatwierdzenia Zamawiającemu Harmonogram Rzeczowo - Finansowy uwzględniający określone Umową terminy Punktów Kontrolnych. Zatwierdzony przez Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo – Finansowy stanowić będzie – w miejsce wzoru tego Harmonogramu - Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy.

6.5. Zamawiający niniejszym zastrzega sobie prawo do proponowania zmian w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, na każdym etapie wykonania Umowy, zaś Wykonawca zobowiązuje się na zasadach określonych w ustępie powyżej uwzględnić wnioskowane przez Zamawiającego zmiany w zaktualizowanym Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, chyba że Wykonawca na piśmie wykaże, że proponowana zmiana spowoduje, iż wykonanie przedmiotu Umowy w umówionym terminie będzie niemożliwe. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu Działu 25 niniejszej Umowy.

7. Podwykonawstwo

7.1. Wykonawca będzie wykonywał wszelkie świadczenia związane z realizacją niniejszej Umowy siłami własnymi lub za pomocą Podwykonawców. Zakres przedmiotu Umowy, który może być powierzony Podwykonawcom został określony w Załączniku Nr 4 do niniejszej Umowy. Podwykonawcy na zasadach określonych w Dziale 7 niniejszej Umowy mają prawo zatrudniać dalszych podwykonawców.

7.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania swoich Podwykonawców oraz osób, którymi Umowę wykonuje, jak za swoje własne działania lub zaniechania (art. 474 KC). Zamawiający wymaga, aby umowy o podwykonawstwo były zawarte na piśmie pod rygorem nieważności.

7.3. W zakresie podwykonawstwa robót budowlanych:

7.3.1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć pisemną zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy;

7.3.2. Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 10 (dziesięciu) Dni od dnia jego otrzymania, jeżeli projekt takiej Umowy:

7.3.2.1. nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;

7.3.2.2. przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dłuższy niż określony treścią ust. 7.5. poniżej (w zw. z art. 143b ust. 2 Prawa zamówień publicznych) w zakresie odnoszącym się do robót budowlanych.

7.3.3. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 7.3.2. powyżej w terminie tamże określonym uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przez Zamawiającego.

7.3.4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne, w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia jej zawarcia.

7.3.5. Zamawiający, w terminie określonym treścią pkt. 7.3.2. powyżej może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ppkt. 7.3.2.1 oraz ppkt. 7.3.2.2 powyżej.

7.3.6. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 7.3.5. powyżej w terminie tamże określonym uważa się za akceptację umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przez Zamawiającego.

7.3.7. Postanowienia niniejszego działu stosuje się odpowiednio do projektu zmiany oraz zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

7.4. W zakresie podwykonawstwa dostaw lub usług

7.4.1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi (oraz ich zmian), w terminie 7 (siedmiu) Dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

7.4.2. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy jest dłuższy niż określony treścią ust. 7.5. poniżej (w zw. z art. 143b ust. 2 Prawa zamówień publicznych) w zakresie odnoszącym się do dostaw lub usług - Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę i wezwie go na piśmie do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej treścią pkt. 24.1.9. Umowy.

7.5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni

kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

7.6. Zgłoszenie przez Xxxxxxxxxxxxx zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub do zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest równoznaczne ze zgłoszeniem sprzeciwu, o którym mowa w treści art. 6471 KC.

7.7. Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych sprzeciwów i zastrzeżeń, względnie inne utrudnienia związane z brakiem Podwykonawcy, nie stanowią przyczyny żądania przez Wykonawcę zmiany terminu wykonania świadczeń określonych niniejszą Umową.

7.8. Wykonawca obowiązany jest naprawić szkodę jaką Zamawiający poniesie przez to, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zażąda od niego spełnienia świadczenia lub zaspokojenia roszczenia, w konsekwencji zobowiązuje się ponadto do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z takimi roszczeniami, nie wyłączając słusznych kosztów ochrony prawnej oraz wydatków związanych z prowadzonymi postępowaniami sądowymi (w tym kosztów zastępstwa procesowego). Za niespełnienie lub nienależyte spełnienie obowiązku odszkodowawczego Wykonawca odpowiada na zasadach ogólnych, w pełnej wysokości (art. 471 i n. KC).

7.9. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, winna spełniać wymagania określone w art. 143d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.

U. z 2019 roku, poz. 1843) Prawo zamówień publicznych.

7.10. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego działu, zmiana Podwykonawców w trakcie realizacji niniejszej Umowy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i dokonywana jest w drodze aktualizacji przez Wykonawcę Załącznika Nr 4 do niniejszej Umowy, który winien być przedłożony Zamawiającemu nie później niż w terminie do 3 Dni licząc od dnia wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zmianę osoby Podwykonawcy.

8. Dokumentacja Projektowa

8.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej (w tym analizy przedwdrożeniowej) szczegółowo wskazanej w SIWZ, w terminach określonych treścią Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy.

8.2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu do uprzedniego zaopiniowania Dokumentację Projektową, uwzględniającą wszystkie jej warunki, w szczególności: opisy, wymagania, standardy techniczne zawarte w SIWZ.

8.3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Dokumentację Projektową do zaopiniowania w 3 (trzech) egzemplarzach w wersji papierowej i 5 egzemplarzach w wersji elektronicznej w formacie PDF na płytach (CD lub DVD) oraz na nośniku elektronicznym (pendrive), sukcesywnie w terminach wynikających z Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego.

8.4. Zamawiający ma prawo w terminie do 5 (słownie: pięciu) Dni od otrzymania Dokumentacji Projektowej zgłaszać uwagi i zastrzeżenia, które Wykonawca powinien - o ile nie są one sprzeczne z zasadami sztuki projektowania i obowiązującymi przepisami - uwzględnić. Ich uwzględnienie nie zwalnia jednak Wykonawcy od odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność wykonanej Dokumentacji Projektowej. Od odpowiedzialności za prawidłowość

i kompletność tej Dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy także pozytywne jej zaopiniowanie przez Xxxxxxxxxxxxx.

8.5. Brak zastrzeżeń lub uwag Zamawiającego w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni od otrzymania danego projektu lub brak wniosku Zamawiającego o przedłużenie terminu na zaopiniowanie, jest równoznaczny z jego pozytywnym zaopiniowaniem.

8.6. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedzi na zgłoszone przez Zamawiającego uwagi i zastrzeżenia w terminie do 3 (słownie: trzech) Dni. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z przyjęciem uwag i zastrzeżeń Zamawiającego.

8.7. Wykonawca zobowiązany jest także w terminie do 7 (słownie: siedmiu) Dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, wykonać i przedstawić Zamawiającemu do zaopiniowania Dokumentację wynikającą z obowiązujących przepisów Prawa budowlanego (np. Plan BIOZ) uwzględniającą przepisy tej ustawy i względy organizacyjne wynikające z uwarunkowań czynnego zakładu Zamawiającego.

8.8. Nie później niż w dniu Odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu w języku polskim Dokumentację Projektową (w tym dokumentację powykonawczą) oraz dokumentację budowy, przyjętą i zaakceptowaną jako prawidłowa przez właściwą jednostkę administracji państwowej. Wykonawca przekazując Zamawiającemu przedmiot Umowy w ramach Odbioru końcowego zobowiązany jest również wydać Zamawiającemu stosowną dokumentację jakościową, w zakresie określonym treścią SIWZ.

8.9. Wykonawca:

8.9.1. ponosi pełną odpowiedzialność za bezbłędne wykonanie wszelkiej Dokumentacji Projektowej na podstawie niniejszej Umowy, także wówczas, gdy Dokumentacja ta stanowiła przedmiot opinii lub uzgodnień Zamawiającego, udzielonej w trybie i na zasadach określonych Umową;

8.9.2. poniesie we własnym zakresie koszty korekt wszelkich błędów i braków Dokumentacji Projektowej, w tym koszty aktualizacji tej Dokumentacji, koszty niezbędnych czynności naprawczych, zarówno Dokumentacji Projektowej, jak i wszelkich świadczeń wykonanych na jej podstawie;

8.9.3. odpowiada w pełnej wysokości i zakresie za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu wskutek wadliwego wykonania lub zaniechania sprawdzenia Dokumentacji Projektowej (lub jej wykonania w sposób inny aniżeli umówiony) lub wadliwej realizacji jakichkolwiek świadczeń, wykonanych na jej podstawie;

8.10. Dokumentacja Projektowa opracowana będzie zgodnie z ogólnie akceptowalnymi standardami w dziedzinie dokumentowania oraz właściwymi przepisami prawa.

8.11. Wykonawca zobowiązuje się do wyjaśniania na piśmie lub drogą elektroniczną wszelkich wątpliwości dotyczących Dokumentacji Projektowej i zawartych w niej rozwiązań w każdym czasie, na każde wezwanie Zamawiającego.

8.12. Zamawiający ma prawo żądać w ramach Wynagrodzenia umownego od Wykonawcy usunięcia usterek lub wad (w szczególności błędów, nieścisłości lub braków) ujawnionych w Dokumentacji Projektowej, które to Wykonawca usunie we wskazanym przez Zamawiającego terminie (nie krótszym niż 7 Dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego w przedmiotowym zakresie), a po jego bezskutecznym upływie Zamawiający może od Umowy odstąpić lub żądać odpowiedniego obniżenia umówionego Wynagrodzenia.

8.13. W przypadku wykorzystywania do sporządzenia Dokumentacji Projektowej własnych materiałów, Wykonawca odpowiada za ich odpowiedni dobór. Jeżeli w trakcie wykonania Umowy zaistnieje potrzeba dostarczenia przez Zamawiającego, znajdujących się w jego posiadaniu materiałów, Zamawiający umożliwi dostęp do tych materiałów, za uprzednim pisemnym (lub elektronicznym) wnioskiem Wykonawcy. Wykonawca zapewnia, iż wszelka Dokumentacja Projektowa wytworzona lub przekazana Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy wykonana została przy użyciu legalnych narzędzi oraz środków, w tym oprogramowania.

9. Roboty budowlane

9.1. Szczegółowe warunki realizacji Robót określonych niniejszą Umową, w tym x.xx.:

(i) warunki przekazania miejsca prowadzenia Robót Wykonawcy; (ii) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót, (iii) wymogi w zakresie materiałów, jak również urządzeń przeznaczonych do zabudowania lub zainstalowania w ramach niniejszej Umowy;

(iv) wymogi w zakresie Dokumentacji Projektowej, określone zostały treścią Załączników Nr 1.7 i 1.13 do SIWZ.

9.2. Wszelkie Roboty Wykonawca winien prowadzić zgodnie z Umową, w tym w szczególności zgodnie z SIWZ, Dokumentacją Projektową, właściwymi aktami administracyjnymi oraz Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym. Jeżeli z Umowy, w tym z ww. dokumentacji wynikałyby sprzeczne wskazania na temat standardów wykonania, obowiązywać będą wyższe standardy, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. W każdym jednak przypadku sposób prowadzenia Robót musi być zgodny z przepisami prawa oraz decyzjami i postanowieniami administracyjnymi, jak również z zasadami sztuki budowlanej i fachowej wiedzy technicznej.

9.3. W celu zapewnienia właściwego standardu Robót i bezpiecznego ich zrealizowania, Wykonawca zagwarantuje oddelegowanie doświadczonej siły roboczej i kadry kierowniczej posiadającej uprawnienia wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz kwalifikacje i doświadczenie adekwatne do specyfiki technicznej, technologicznej i organizacyjnej przedmiotu Umowy oraz zapewni użycie odpowiedniej ilości sprzętu i wyposażenia technicznego o odpowiedniej jakości.

9.4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszelkich Robót związanych z realizacją przedmiotu Umowy – w sposób nie kolidujący w żadnej mierze z bieżącą działalnością Zamawiającego. W przypadku, gdy powstanie konieczność wykonania prac kolizyjnych, tj. takich prac, które mogą utrudniać lub zatrzymać bieżącą działalność Zamawiającego, Wykonawca na wykonanie prac kolizyjnych zobowiązany jest uzyskać uprzednią pisemną zgodę ze strony Zamawiającego.

10. Xxxxxx Xxxxx

10.1. Zamawiający ustanowi Inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspekcje prowadzone przez Xxxxxxxxxxxxx nie zwalniają Wykonawcy od prowadzenia własnej kontroli procesu realizacji oraz jakości wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca nie może w żadnym przypadku powoływać się na okoliczność, że nie był wystarczająco nadzorowany przy wykonywaniu przedmiotu Umowy. Jego odpowiedzialność nie jest wyłączona ani ograniczona przez to, że Dokumentacja Projektowa, w zakresie określonym w niniejszej Umowie, została zaakceptowana przez Xxxxxxxxxxxxx lub innym podmiot. Akceptacja dokumentacji przez Xxxxxxxxxxxxx nie zwalnia Wykonawcy od jego wyłącznej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu Umowy technicznie, konstrukcyjnie i technologicznie bez zarzutu.

10.2. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni bieżący nadzór autorski projektanta w rozumieniu Prawa budowlanego, o częstotliwości i w zakresie niezbędnym w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy w branży budowlanej, celem udzielania wskazówek technicznych, wyjaśnień do zastosowanych rozwiązań technicznych i szybkiego usuwania potencjalnych błędów w Dokumentacji Projektowej.

10.3. Zamawiający może w każdym czasie kontrolować sposób realizacji wszystkich świadczeń Wykonawcy. W przypadku ich niezgodności z Umową, może - niezależnie od uprawnień wynikających z polskiego Prawa budowlanego i innych regulacji o charakterze administracyjno-prawnym, dotyczących sposobu realizacji procesu inwestycyjnego - na każdym etapie prac żądać usunięcia wad i ponownego wykonania danego świadczenia zgodnie z Umową.

10.4. Jeżeli Wykonawca wykonuje którekolwiek ze świadczeń w sposób sprzeczny z Umową, Zamawiający może go na piśmie wezwać do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, może on od Umowy odstąpić albo może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie danego świadczenia lub świadczeń innemu wykonawcy na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, potrącając koszt wykonania zastępczego z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia (art. 636 k.c.), na co ten wyraża bezwarunkową zgodę.

11. Dostawy sprzętu infrastruktury IT

11.1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy kompletnego sprzętu infrastruktury IT określonego treścią Załączników nr 1.8 – 1.12 SIWZ przy następujących warunkach:

11.1.1. wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane i wyprodukowane nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego;

11.1.2. wszystkie urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną;

11.1.3. wszystkie urządzenia muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno urządzenia jak i jego producenta;

11.1.4. wszystkie urządzenia muszą posiadać oznakowanie CE produktu albo spełniać normy równoważne;

11.1.5. wszystkie dostarczone urządzenia muszą być wyposażone w komplet akcesoriów i okablowania niezbędnych do instalacji, tak aby po uruchomieniu osiągnęły wymaganą, opisaną w SIWZ funkcjonalność;

11.1.6. wraz z dostawą urządzeń infrastruktury IT Wykonawca dostarczy wymagane SIWZ instrukcję obsługi oraz inne dokumenty niezbędne do prawidłowej ich eksploatacji;

11.2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej Umowy uprzedniego przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej, zaprojektowania zmian oraz wprowadzania modyfikacji i rozszerzeń systemu wg. opracowanych przez Wykonawcę zasad uruchomienia rozbudowanego systemu oraz opracowania harmonogramu działań i logistyki (przy współpracy z Zamawiającym), przy założeniu zachowania ciągłości pracy systemu (obsługi głównych procesów, niezbędnych do prowadzenia działalności Zamawiającego - praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 20:00). Analiza przedwdrożeniowa wykonana zostanie przez Wykonawcę w terminie określonym treścią Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej

Umowy i wydana Zamawiającemu do zaopiniowania, zgodnie z treścią ust. 8.1. powyżej. Działania podzielono na logiczne bloki funkcjonalne:

11.2.1. Infrastruktura sieciowa/zasilanie;

11.2.2. Środowisko klienckie – gabinety;

11.2.3. Środowisko serwerowe;

11.2.4. System kopii bezpieczeństwa;

11.2.5. Środowisko klienckie – wymiana sprzętu komputerowego

12. Instalacja i wdrożenie Oprogramowania

12.1. Szczegółowe warunki dostawy i wdrożenia oprogramowania, w tym: (i) warunki rozbudowy

/ dostosowania / rozszerzenia obecnie funkcjonujących systemów, (ii) warunki i zakres migracji danych z instancji jednostanowiskowych; (iii) warunki rozbudowy (dostawy i wdrożenia) MSI, (iv) warunki dostawy i wdrożenia jednolitego systemu antywirusowego;

(v) warunki dostawy i wdrożenia oprogramowania PACS; (vi) warunki szkoleń personelu Zamawiającego w zakresie wyżej opisanym, określone zostały treścią Załączników Nr 1.2 –

1.6 do SIWZ

12.2. Wykonawca – na etapie instalacji i wdrożenia całości oprogramowania – zobowiązuje się w pierwszej kolejności do przeprowadzenia audytu i analizy funkcjonalnej, które pozwolą zapoznać się ze środowiskiem oprogramowania Zamawiającego oraz dokładnie ocenić zakres prac wdrożeniowych. Na podstawie audytu Wykonawca przygotuje i wyda Zamawiającemu raport stanu środowiska bazodanowego. Audyt, o którym mowa powyżej, winien pozwolić również na wstępne przygotowanie przez Wykonawcę procedur migracyjnych.

13. Prawa na dobrach niematerialnych

13.1. W wyniku realizacji niniejszej Umowy powstaną utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1231 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności zaś Dokumentacja Projektowa, stanowiąca przedmiot zobowiązań kontraktowych Wykonawcy.

13.2. Wykonawca, za Wynagrodzeniem określonym treścią niniejszej Umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowego do wszelkich utworów wytworzonych przez niego w związku lub przy wykonaniu niniejszej Umowy (dalej: „utwory”). Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawa zależne (obejmujące prawo do korzystania i rozporządzania utworami zależnymi oraz zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi).

13.3. Wykonawca oświadcza niniejszym, iż w chwili przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do utworów, o których mowa w ust. 13.1 będzie posiadał do nich autorskie prawa majątkowe w zakresie nie węższym aniżeli wskazany w ust. 13.4 poniżej, nadto, iż prawa te są wolne od wad i nie są obciążone jakimikolwiek uprawnieniami osób trzecich.

13.4. Z chwilą wydania utworów (także w formie nieukończonej i niezależnie od formy bądź sposobu wydania) przechodzą na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do utworów w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy, w tym wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity z 2019 roku, poz. 1231) o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności zaś w zakresie:

13.4.1. utrwalania i zwielokrotniania utworów każdą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową i w systemach komputerowych, sieciach komputerowych i multimedialnych;

13.4.2. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - rozporządzanie wszelkimi dopuszczalnymi przez prawo sposobami i we wszelkich formach, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworów;

13.4.3. rozpowszechniania utworów albo egzemplarzy, na których utwory utworzono, w sposób inny niż określony w pkt. 13.4.2. - poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne lub za pośrednictwem satelity, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez Internet;

13.4.4. wprowadzenia do pamięci komputerów oraz do sieci komputerowych i multimedialnych bez względu na liczbę stanowisk;

13.4.5. korzystanie z utworów zgodnie z ich przeznaczeniem;

13.4.6. rozporządzania opracowaniami oraz udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy,

13.4.7. dokonywania tłumaczeń na inne wersje językowe,

13.4.8. opracowania w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie;

13.4.9. wielokrotnego zastosowania.

13.5. Z chwilą wydania utworów (także w formie nieukończonej i niezależnie od formy bądź sposobu wydania), Zamawiający nabywa prawo do przystosowywania, tłumaczenia na inne wersje językowe i wprowadzania modyfikacji w utworach stworzonych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, a także prawo do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości strony wyłączają art. 58 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawa te Zamawiający może wykonywać samodzielnie lub powierzyć ich realizację osobie trzeciej bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy.

13.6. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do utworów, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których prawa te zostały utrwalone.

14. Licencje

14.1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu niezbędnych licencji w zakresie szczegółowo określonym treścią SIWZ, umożliwiających należyte korzystanie z przedmiotu Umowy.

14.2. Niezależnie od powyższego, Wykonawca - będący licencjodawcą - dysponujący prawami na dobrach niematerialnych (prawami własności przemysłowej, prawami własności intelektualnej, prawami autorskimi do utworów innych niż wskazane w pkt. 13.1. powyżej) lub know-how, wykorzystywanymi przy realizacji przedmiotu Umowy, z chwilą zawarcia niniejszej Umowy udziela Zamawiającemu w ramach ustalonego w Umowie Wynagrodzenia nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie, niewyłącznej i nieodwołanej licencji na korzystanie z należących do niego praw w zakresie, w jakim jest to potrzebne do prawidłowej eksploatacji przedmiotu Umowy w szczególności w zakresie nie węższym niż

wskazany w pkt. 13.4 powyżej. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia bezwarunkowo i nieodwołalnie zrzeka się prawa do wypowiedzenia udzielonej licencji. Jeżeli te prawa należą do Podwykonawcy, to Wykonawca zapewni, że ten Podwykonawca w ramach Wynagrodzenia udzieli Zamawiającemu licencji na korzystanie z tych praw w zakresie nie węższym aniżeli określony niniejszą Umową.

14.3. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że przekazane przez niego na podstawie niniejszej Umowy prawa autorskie (wraz z prawami zależnymi), lub udzielone na podstawie niniejszej Umowy licencje nie naruszają praw osób trzecich. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, iż żadne osoby trzecie nie wystąpią względem Zamawiającego z jakimkolwiek roszczeniem wynikającym z korzystania tych praw lub licencji. W przypadku, gdyby osoby trzecie wystąpiły przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu takiego naruszenia, Wykonawca weźmie na swój koszt udział w ewentualnym procesie, a także niezwłocznie wstąpi do procesu w miejsce Zamawiającego oraz zwolni Zamawiającego z wszelkich zobowiązań wobec takiej osoby trzeciej, a także zwróci mu wszelkie wydatki poniesione w związku z takimi roszczeniami. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o roszczeniach osób trzecich.

15. Zachowanie Poufności

15.1. W trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, jak również po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać osobom trzecim, za wyjątkiem określonym w Umowie, Informacji poufnych. Informacja poufna oznacza w szczególności jakąkolwiek informację lub dane uzyskane przez Wykonawcę w toku postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego (w zakresie w jakim informacje te były chronione przez Zamawiającego) oraz w okresie realizacji Umowy, lub pozyskane w inny sposób, nieujawnione wcześniej do publicznej wiadomości, a dotyczące:

15.1.1. Zamawiającego lub prowadzonej przez niego działalności (w szczególności informacje o charakterze biznesowym, prawnym, finansowym, operacyjnym oraz wszelkiego innego rodzaju informacje);

15.1.2. jego klientów (w tym pacjentów), produktów, struktury organizacyjnej, tajemnicy służbowej oraz informacji podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 1781) o ochronie danych osobowych; Dane osobowe zostaną udostępnione Wykonawcy na podstawie odrębnej umowy o powierzeniu danych osobowych do przetwarzania zgodnie z postanowieniami ww. ustawy oraz RODO w zakresie niezbędnym w celu należytego wykonania niniejszej Umowy. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszej Umowy;

15.1.3. informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku (tekst jednolity z 2019 roku, poz. 1010) o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym w szczególności nieujawnionych do wiadomości publicznej informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych lub innych posiadających wartość gospodarczą, co do których Zamawiający podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności; Takim działaniem jest w szczególności zawarcie w niniejszej Umowie postanowień niniejszego paragrafu, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości.

15.2. Wykonawca niniejszym oświadcza, iż Informacje poufne wykorzystywać będzie wyłącznie w celu wykonania ciążących na nim obowiązków, wynikających z realizacji niniejszej Umowy, przy następujących założeniach:

15.2.1. Wykonawca może udostępnić Informacje poufne swoim pracownikom, zatrudnianym przez siebie podmiotom lub Podwykonawcom na podstawie ich pisemnego zobowiązania do nieujawniania takich informacji o zakresie co najmniej takim, jaki wynika z niniejszej Umowy oraz pisemnego zobowiązania tych podmiotów do wykorzystania Informacji poufnych wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy, a w wypadku danych osobowych na podstawie umowy o powierzeniu danych osobowych do przetwarzania zgodnej wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do niniejszej Umowy, wyłącznie w zakresie niezbędnym w celu należytego wykonania niniejszej Umowy przez daną osobę.

15.2.2. w przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Wykonawca obowiązany jest – na własne ryzyko i odpowiedzialność – do należytego zabezpieczenia Informacji poufnych przed dostępem osób nieuprawnionych;

15.3. Informacje określone niniejszą Umową będą podlegać ochronie bez względu na formę ich ujawnienia. Do powyższych informacji Strony nie zaliczają informacji:

15.3.1. podanych przez Zamawiającego do publicznej wiadomości;

15.3.2. na ujawnienie których Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej;

15.3.3. do których ujawnienia Wykonawca został zobowiązany na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na mocy prawomocnego orzeczenia właściwego sądu lub organu lub ostatecznej decyzji administracyjnej; lecz w każdym wypadku tylko i wyłącznie w granicach obowiązku prawnego.

15.4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 15.3.3. powyżej, Wykonawca, o ile jest to prawnie dopuszczalne, obowiązany jest bez zbędnej zwłoki powiadomić na piśmie Zamawiającego o nałożonym obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych. Obowiązek zawiadomienia Zamawiającego pozostaje aktualny również w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy z jakiejkolwiek przyczyny.

15.5. Z zastrzeżeniem ust. 15.1 powyżej, wszelkie dokumenty przekazane Wykonawcy lub Zamawiającemu w wykonaniu Umowy nie będą udostępnione przez Wykonawcę nieuprawnionym osobom trzecim. Wykonawca obowiązany jest bezwarunkowo powiadomić jakąkolwiek osobę zaangażowaną po swojej stronie w realizację Umowy o obowiązku zachowania poufności informacji.

15.6. Obowiązek ochrony poufności informacji obejmuje wszystkie uzyskane przez Wykonawcę informacje poufne, niezależnie od tego od kogo zostały one uzyskane, od tego czy zostały uzyskane w związku z wykonywaniem przedmiotu Umowy czy tylko przy okazji jego wykonywania oraz niezależnie od tego w jaki sposób zostały one utrwalone.

15.7. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności informacji, ponosi on wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność na zasadach określonych przepisami obowiązującego prawa za wszelkie szkody spowodowane ujawnieniem Informacji poufnych (tak w zakresie rzeczywistej szkody jak i utraconych korzyści);

16. Szkolenia

16.1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia, z podziałem na etapy, szkolenia pracowników Zamawiającego w taki sposób i w takim zakresie, który umożliwi Zamawiającemu samodzielne i prawidłowe korzystanie z przedmiotu Umowy po Odbiorze końcowym.

16.2. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia zakres oraz program szkoleń personelu Zamawiającego w terminie do 14 (słownie: czternastu) Dni licząc od dnia podpisania niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązuje się również do ujęcia harmonogramu szkoleń – w uzgodnieniu z Zamawiającym – w opracowanym zgodnie z ust.

6.4. powyżej Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym. Szczegółowe warunki szkoleń, liczba personelu Zamawiającego delegowana do ich odbycia oraz inne wymogi w powyższym zakresie, określone zostały treścią SIWZ.

16.3. Wykonawca dołoży należytej staranności, aby w wyniku prowadzonych przez niego szkoleń pracownicy Zamawiającego mieli możliwość uzyskania odpowiednio wysokiego poziomu wiedzy, niezbędnej do prawidłowej eksploatacji przedmiotu Umowy.

16.4. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przygotuje i dostarczy Zamawiającemu wszelkie materiały szkoleniowe na użytek realizowanych szkoleń. Do materiałów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio postanowienia Działu 13 (Prawa na dobrach niematerialnych).

17. Warunki płatności

17.1. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało podzielone na etapy rozliczeniowe określone w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy, odpowiadające Etapom Umowy.

17.2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w oparciu o Protokół Odbioru danego Etapu Umowy lub protokół Odbioru Końcowego, zgodnie z procedurą odbiorową określoną w Dziale 19 niniejszej Umowy (Odbiory).

17.3. Prawidłowo wystawione przez Wykonawcę faktury VAT płatne będą w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni kalendarzowych od daty ich wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w wystawionej fakturze VAT, z zastrzeżeniem ust. 17.5. poniżej. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Faktury winny być doręczone Zamawiającemu nie później niż w terminie do 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych liczonych od dnia ich wystawienia, z zastrzeżeniem możliwości opóźnienia płatności faktury proporcjonalnie do ilości dni opóźnienia w jej doręczeniu Zamawiającemu.

17.4. W razie wcześniejszego wykonania danego Etapu w stosunku do terminów zawartych w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym z inicjatywy Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość przyspieszenia płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia za ten Etap.

17.5. Wykonawca, pod rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 24.1.6. Umowy, jest odpowiedzialny za terminowe oraz kompletne dokonywanie wszelkich rozliczeń finansowych z Podwykonawcami. Obowiązek powyższy dotyczy także nadzoru Wykonawcy nad terminowym rozliczaniem finansowym Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

17.6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę – za zgodą Zamawiającego, o której mowa w Dziale 7 Umowy (Podwykonawstwo) – części niniejszej Umowy osobie trzeciej (Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy), Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dołączyć do wystawionej faktury VAT:

17.6.1. wykaz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez Xxxxxxxxxxxxx umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i którzy zawarli przedłożoną i zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wraz z zakresem zleconych im świadczeń, a objętych wystawioną fakturą VAT;

17.6.2. informację o należnym tym Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wymagalnym wynagrodzeniu, potwierdzonym dołączonymi do faktury VAT Wykonawcy dokumentami księgowymi wystawionymi przez Podwykonawców i dalszych podwykonawców (kopia faktur VAT);

17.6.3. oświadczenia Podwykonawców i dalszych podwykonawców, biorących udział w realizacji świadczeń podlegających rozliczeniu, a objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą VAT, o zaspokojeniu przez Wykonawcę (lub Podwykonawcę) wszelkich ich roszczeń wynikających z wykonania tychże świadczeń;

17.6.4. dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, z tytułu ich udziału w realizacji świadczeń podlegających rozliczeniu, a objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą VAT;

pod rygorem wstrzymania przez Zamawiającego wypłaty na rzecz Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia za odebrane świadczenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu przedstawienia informacji oraz oświadczeń, które nie zostały zgodnie z Umową złożone.

17.7. Strony niniejszym zgodnie postanawiają, iż rozliczenie ostatniej płatności na rzecz Wykonawcy w związku z należytym wykonaniem całości przedmiotu niniejszej Umowy nastąpi pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę:

17.7.1. Wykazu wszystkich Podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną i zaakceptowaną przez Xxxxxxxxxxxxx umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, wraz z zakresem zleconych im Robót, dostaw lub usług na podstawie niniejszej Umowy;

17.7.2. informacji o należnym tym Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wynagrodzeniu i innych należnościach wynikających z realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, które do dnia rozliczenia ostatniej płatności Wykonawcy nie zostały uregulowane w całości lub w części;

17.7.3. oświadczenia Podwykonawców i dalszych podwykonawców, biorących udział w realizacji świadczeń na podstawie Umowy, o zaspokojeniu przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) wszelkich ich wymagalnych roszczeń wynikających z wykonania tychże świadczeń;

17.7.4. dowodu zapłaty wszelkich kwot lub zaspokojenia wszelkich roszczeń Podwykonawców i dalszych podwykonawców, biorących udział w realizacji Robót na podstawie niniejszej Umowy;

pod rygorem wstrzymania przez Zamawiającego wypłaty na rzecz Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia za wykonane i odebrane świadczenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu przedstawienia informacji, oświadczeń i dowodów zapłaty, które nie zostały zgodnie z Umową złożone.

17.8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

17.9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17.8. powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

17.10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17.11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa powyżej. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych od dnia doręczenia tej informacji.

17.12. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17.11, w terminie wskazanym przez Xxxxxxxxxxxxx, Zamawiający może:

17.12.1. nie dokonywać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo;

17.12.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo;

17.12.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty;

17.13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

17.14. Konieczność wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17.8 – 17.13 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% (słownie: pięć procent) wartości niniejszej Umowy, stanowi odrębną podstawę odstąpienia Zamawiającego od niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

17.15. Dla uniknięcia wątpliwości, płatności dokonane przez Zamawiającego w żadnym przypadku nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy.

18. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

18.1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (zwane dalej „Zabezpieczeniem”) służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę.

18.2. W zakresie dopuszczalnym przez prawo oraz w jego granicach Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do potrącania z wniesionego Zabezpieczenia wszelkich należności z tytułu kar umownych, odszkodowań należnych Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy oraz innych kwot należnych, bez względu na ich podstawę prawną lub faktyczną, a wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę. W zgodzie z treścią art. 499 Kodeksu cywilnego, potrącenie dokonywane będzie przez Zamawiającego przez oświadczenie złożone Wykonawcy na piśmie.

18.3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % (dziesięć procent) ceny całkowitej podanej w Ofercie wnoszone przez Wykonawcę w pieniądzu wpłacone zostanie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku: Alior Bank O/Katowice pod numerem: 77 2490 0005 0000 4600 1315 0203, najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy. Dla określenia wartości Zabezpieczenia uwzględnia się cenę brutto zawierającą podatek od towarów i usług VAT.

18.4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

18.5. W przypadku pozostałych form wniesienia Zabezpieczenia, innych aniżeli zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu, a określonych treścią art. 148 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca zdeponuje oryginał dowodu wniesienia Zabezpieczenia w tych formach w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat ZWPS), najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej Umowy.

18.6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formach określonych treścią art. 148 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, tj. poprzez: (i) jego wniesienie w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej; (ii) ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; (iii) ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

18.7. W trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca może dokonywać zmiany formy Zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Zmiana formy Zabezpieczenia winna zostać dokonana z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wartości.

18.8. W przypadku kompletnego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, przy zachowaniu następujących zasad:

18.8.1. 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych licząc od dnia dokonania Odbioru końcowego, potwierdzającego fakt należytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy przez Wykonawcę;

18.8.2. pozostała część kwoty Zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi, w wysokości 30% (słownie: trzydziestu procent) kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15. (słownie: piętnastym) dniu kalendarzowym po upływie okresu rękojmi za wady Robót, określonego treścią Lp. 5 (Wykaz okresów gwarancji) Załącznika Nr

1.14. do SIWZ.

18.9. Mając na uwadze treść ust. 18.8 powyżej, Wykonawca niniejszym zobowiązuje się bezwarunkowo do:

18.9.1. utrzymania Zabezpieczenia przez okres do 30. (słownie: trzydziestego) dnia kalendarzowego licząc od dnia dokonania Odbioru końcowego, z zastrzeżeniem, iż jakiekolwiek opóźnienie w dokonaniu tegoż Odbioru końcowego bez względu na jego podstawę lub przyczynę, rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek przedłużenia terminu obowiązywania Zabezpieczenia o przewidywany okres opóźnienia;

18.9.2. utrzymania Zabezpieczenia w części, o której mowa w ust. 18.8.2. powyżej przez okres od 31. (słownie: trzydziestego pierwszego) dnia kalendarzowego włącznie po dniu dokonania Odbioru Końcowego do 15. (słownie: piętnastego) dnia kalendarzowego włącznie po upływie okresu rękojmi za wady Robót, określonego treścią Lp. 5 (Wykaz okresów gwarancji) Załącznika Nr 1.14. do SIWZ lub innego dnia wynikającego z okoliczności przedłużenia terminu rękojmi;

18.10. W odniesieniu do Zabezpieczenia wnoszonego przez Wykonawcę w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, winno ono spełniać następujące wymagania:

18.10.1. wystawca (gwarant) winien posiadać siedzibę lub oddział na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia gwarancji przez inny podmiot aniżeli wskazany w zdaniu poprzedzającym, z zastrzeżeniem, iż taka gwarancja potwierdzona zostanie przez bank lub oddział banku podlegający nadzorowi nad rynkiem finansowym według przepisów prawa polskiego;

18.10.2. wystawiona gwarancja winna być samoistna, nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, udzielona tytułem zabezpieczenia wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, na okres wykonania Umowy oraz udzielonej gwarancji i rękojmi za wady;

18.10.3. wystawiona gwarancja winna zawierać następujące elementy: (i) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; (ii) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

(iii) kwotę gwarancji; (iv) termin ważności gwarancji; (v) zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia” kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Gwarant, pokryje roszczenia z tytułu:

(i) niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a leżących po stronie Wykonawcy; (ii) nienależytego wykonania Umowy;

18.10.4. projekt gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, przed datą jej wystawienia oraz złożenia Zamawiającemu, winien być przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian treści Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

18.11. Zamawiający wymaga, aby okres ważności Zabezpieczenia wnoszonego w formie nieodwołalnej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wynosił co najmniej 12 (słownie: dwanaście) miesięcy, z zastrzeżeniem, iż kolejne zabezpieczenie winno być złożone najpóźniej na 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych przed upływem ważności poprzedniego Zabezpieczenia.

18.12. W przypadku sporu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe wydające gwarancję nie będzie miało prawa do złożenia kwot płatnych na podstawie gwarancji w depozycie sądowym lub innej instytucji, lecz wypłaci je bezpośrednio Zamawiającemu.

18.13. Wszelkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem Zabezpieczenia ponosi wyłącznie Wykonawca.

18.14. Postanowienia o których mowa w pkt od 18.10. do 18.13 Umowy odnoszą się również do poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym oraz do poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

18.15. Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań Wykonawcy określonych treścią Działu 18 niniejszej Umowy uznane będzie – wedle zgodnej woli jej Stron – za przypadek nienależytego wykonania niniejszej Umowy po stronie Wykonawcy, wskutek czego Zamawiającemu, wedle jego wyboru, przysługiwać będą uprawnienia do:

18.15.1. wstrzymania jakichkolwiek płatności na rzecz Wykonawcy, do czasu wniesienia, wznowienia lub odnowienia Zabezpieczenia w zgodzie z treścią Umowy, z zastrzeżeniem, iż brak zapłaty nie stanowi opóźnienia w zapłacie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 roku (tekst jednolity z 2019 roku, poz. 118) o terminach zapłaty w transakcjach handlowych lub;

18.15.2. odstąpienia od niniejszej Umowy w zgodzie treścią ppkt. 22.2.3.4. niniejszej Umowy;

18.15.3. skorzystania przez Zamawiającego z istniejącej gwarancji w celu ustanowienia zabezpieczenia w pieniądzu na koncie bankowym Zamawiającego na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

co Wykonawca bezwarunkowo akceptuje.

19. Odbiory

19.1. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w odbiorze wykonanych świadczeń objętych niniejszą Umową w oparciu o warunki odbioru Robót, określone treścią Załącznika Nr 1.13. do SIWZ oraz procedurę odbiorową określoną treścią niniejszego działu.

19.2. Odbiory Etapów Umowy określonych w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym:

19.2.1. Strony niniejszym zgodnie oświadczają, iż Etapy Umowy, określone Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy, podlegać będą odrębnym odbiorom zgodnie z tym Harmonogramem, na warunkach opisanych w niniejszym Dziale. Zamawiający dopuszcza możliwość równoległych odbiorów świadczeń dla każdego Etapu Umowy, w terminach określonych Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym.

19.2.2. Odbiór poszczególnych świadczeń objętych danym Etapem Umowy nastąpi w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, w oparciu o Protokół Odbioru Etapu Umowy, sporządzony zgodnie z wzorem ustalonym przez Wykonawcę.

19.2.3. Wykonawca każdorazowo zgłosi Zamawiającemu – w terminie określonym Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym – gotowość do odbioru świadczeń określonych danym Etapem Umowy z przynajmniej 5 (pięcio) Dniowym wyprzedzeniem, przedstawiając propozycję treści Protokołu Odbioru Etapu Umowy.

19.2.4. Zamawiający, w terminie nie dłuższym niż 5 (pięć) Dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru świadczeń objętych danym Etapem Umowy, dokona odbioru świadczeń objętych tym Etapem na podstawie Protokołu Odbioru Etapu Umowy lub zgłosi Wykonawcy na piśmie uwagi lub zastrzeżenia uniemożliwiające odbiór. Odbiór Etapu może nastąpić wyłącznie po potwierdzeniu przez Zamawiającego zgodności i należytości świadczeń wykonanych przez Wykonawcę a objętych danym Protokołem Odbioru Etapu Umowy, w tym wydaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu określonej Umową Dokumentacji dla danego Etapu Umowy.

19.2.5. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń co do świadczeń objętych danym Protokołem Odbioru Etapu Umowy, Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wynikających z nich niezgodności, jednakże nie później niż w terminie do 7 Dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń lub uwag w omawianym zakresie.

19.2.6. Usunięcie przez Wykonawcę wszystkich niezgodności wskazanych przez Xxxxxxxxxxxxx w myśl ustępów poprzedzających, w terminie zakreślonym treścią ust. 19.2.5. powyżej, stanowi podstawę do podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Etapu Umowy bez zastrzeżeń, będącego podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za dany Etap Umowy w wysokości zgodnej z treścią Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego.

19.2.7. W razie opóźnienia Wykonawcy w usunięciu niezgodności w stosunku do terminu, o którym mowa w ust. 19.2.5. powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczania kar umownych, określonych treścią ust. 24.1.3. poniżej.

19.2.8. Podpisanie przez Zamawiającego Protokołu Odbioru danego Etapu Umowy upoważniania Zamawiającego do korzystania - zgodnie z Umową oraz jej celem - z wszelkich świadczeń zawartych w danym Etapie Umowy a objętych tym Odbiorem.

19.3. Odbiór Końcowy

19.3.1. Strony niniejszym zgodnie postanawiają, iż Odbiór Końcowy dokonany zostanie w terminie umowny, po:

19.3.1.1. należytym wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich bez wyjątku świadczeń objętych Umową, w tym Etapami Umowy, określonymi treścią Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, w tym potwierdzeniu należytego wykonania przez Wykonawcę:

19.3.1.1.1. Dokumentacji Projektowej w zakresie określonym Umową oraz uzyskania wymaganych Umową zgód, decyzji, pozwoleń, w tym niezbędnych do należytego użytkowania przedmiotu niniejszej Umowy przez Zamawiającego;

19.3.1.1.2. wszelkich Robót określonych Umową;

19.3.1.1.3. kompletnej infrastruktury sieciowej, w zakresie określonym Umową;

19.3.1.1.4. dostaw oraz instalacji sprzętu komputerowego, w zakresie określonym Umową;

19.3.1.1.5. migracji danych, w zakresie określonym Umową; 19.3.1.1.6. instalacji oraz konfiguracji / rekonfiguracji systemów

operacyjnych oraz oprogramowania specjalistycznego

w zakresie określonym Umową;

19.3.1.1.7. wszelkich innych świadczeń, niezbędnych do należytego wykonania niniejszej Umowy;

co zostanie potwierdzone podpisanymi przez Zamawiającego Protokołami Odbioru poszczególnych Etapów Umowy;

19.3.1.2. potwierdzeniu prawidłowości działania Systemu, w tym poszczególnych urządzeń i oprogramowania zgodnie z niniejszą Umową oraz wymaganiami Zamawiającego;

19.3.1.3. wydaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu wszelkiej Dokumentacji wymaganej Umową;

19.3.1.4. przeprowadzeniu przez Wykonawcę szkoleń personelu Zamawiającego w zakresie określonym Umową;

19.3.1.5. spełnieniu przez Wykonawcę wszelkich warunków odbiorowych określonych niniejszą Umową lub jej załącznikami (w tym SIWZ), umożliwiających Odbiór Końcowy przedmiotu Umowy;

19.3.2. Odbiór Końcowy przedmiotu Umowy nastąpi w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, w oparciu o Protokół Odbioru Końcowego, sporządzony zgodnie z wzorem ustalonym przez Xxxxxxxxxxxxx. Postanowienia ust. 19.2.3. do

19.2.7. powyżej stosuje się odpowiednio do Odbioru Końcowego przedmiotu Umowy.

20. Ubezpieczenia

20.1. W związku z zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt ubezpieczyć i zapewnić ciągłość ubezpieczenia na wszystkie podane niżej ryzyka:

20.1.1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe (pure financial loss) wyrządzone z tytułu czynów niedozwolonych oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W przypadku wykonywania czynności projektowych przedmiotowa umowa ubezpieczenia winna obejmować ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną projektanta (OC Projektanta). Zamawiający dopuszcza również zawarcie odrębnej umowy ubezpieczenia OC z tytułu szkód mogących powstać na skutek czynności zawodowych związanych z projektowaniem w związku z realizacją niniejszej Umowy;

20.1.1.1. suma gwarancyjna w polisie, o której mowa powyżej będzie ustalona na poziomie nie niższym niż 10 % (słownie: dziesięć procent) Wynagrodzenia na jedno i wszystkie zdarzenia;

20.1.1.2. suma gwarancyjna w zakresie OC Projektanta wynosić będzie nie mniej niż 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);

20.1.1.3. ubezpieczonymi będą Wykonawca, jego przedstawiciele oraz Podwykonawcy;

20.1.1.4. ubezpieczone będą szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe oraz następstwa tych szkód wynikłe ze zdarzeń powstałych w czasie lub w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy;

20.2. Zamawiający wymaga, aby zawarte umowy ubezpieczenia spełniały następujące warunki:

20.2.1. początek odpowiedzialności, będący tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia, nie może przypadać później niż dzień zawarcia niniejszej Umowy;

20.2.2. odszkodowania z umów ubezpieczenia zawartych przez Wykonawcę w wykonaniu Umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie, chyba, że Strony postanowią inaczej.

20.3. Przekazane Zamawiającemu - zgodnie z wymogami SIWZ przed podpisaniem niniejszej Umowy - poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopie polis ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniami uiszczonych z ich tytułów składek oraz ogólne warunki ww. umów ubezpieczenia stanowią Załącznik Nr 7 do niniejszej Umowy.

20.4. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres wykonywania niniejszej Umowy, utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa w niniejszym Dziale, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż wskazana dla danego rodzaju ubezpieczenia oraz każdorazowo, na co najmniej 14 (słownie: czternaście) dni przed upływem okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia, zawierać umowę ubezpieczenia na kolejny, okres, oraz w tym terminie przekazywać Zamawiającemu kopię polis ubezpieczeniowych, ogólne warunki ubezpieczenia oraz dowód opłacenia składki za poszczególne, kolejne okresy ubezpieczenia.

20.5. Zamawiający niniejszym zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy przedstawiania na każde pisemne wezwanie oryginałów polis ubezpieczeniowych, potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę wymaganego Umową ubezpieczenia, w tym potwierdzenia

uiszczenia przez Wykonawcę wymaganych owymi polisami składek. W przypadku złożenia przez Zamawiającego żądania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wymagane tamże dokumenty zostaną przedstawione Zamawiającemu nie później niż w terminie do 3 (słownie: trzech) Dni licząc od dnia wezwania.

20.6. W przypadku nie zawarcia, nieopłacenia lub nieprzedłużenia przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia, o której mowa wyżej, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zawarcia takich umów na koszt Wykonawcy i potrącenie sumy składek – wedle wyboru Zamawiającego - z należnego Wykonawcy Wynagrodzenia lub Zabezpieczenia. Potrącenie, o którym mowa powyżej możliwie będzie po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania zaniechanego obowiązku, w terminie nie dłuższym niż 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia Wykonawcy stosownego wezwania w powyższym zakresie.

20.7. Strony niniejszym zgodnie postanawiają, iż ubezpieczenie wymagane na podstawie niniejszej Umowy uzyskane będzie zgodnie z warunkami zatwierdzonymi przez Zamawiającego. Mając na uwadze powyższe Wykonawca przed uzyskaniem ubezpieczenia obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wszelkie dokumenty z tym związane, umożliwiając Zamawiającemu dokonanie takowego zatwierdzenia na piśmie pod rygorem nieważności. W wypadku zawarcia umowy ubezpieczenia z naruszeniem obowiązku opisanego w niniejszym punkcie, Wykonawca zawiera umowę ubezpieczenia na własne ryzyko i zobowiązuje się ponieść pełną odpowiedzialność za naprawie szkody w wypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, z którym Wykonawca zawarł umowę niezatwierdzoną przez Zamawiającego. W takim wypadku Zamawiający będzie ponadto uprawniony do skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w punkcie 20.6 powyżej. Brak uwag zamawiającego do złożonych dokumentów lub informacji w terminie do 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych licząc od dnia ich przekazania uznawany będzie zgodnie za zatwierdzenie przedmiotowych warunków bez uwag.

20.8. Wszelkie zmiany w zakresie ubezpieczeń, określonych treścią niniejszego działu wymagają zgody Zamawiającego, wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

21. Gwarancje

21.1. Strony niniejszym zgodnie oświadczają, iż okresy gwarancji udzielanej przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy określone zostały treścią Załącznika Nr 1.14. do SIWZ. Okres gwarancji dla danego świadczenia biegnie każdorazowo licząc od dnia podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego.

21.2. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający może wykonywać swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem, iż okres rękojmi dla poszczególnych kategorii świadczeń odpowiada okresom wskazanym w ust. 21.1. powyżej. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi.

21.3. Wykonawca gwarantuje niniejszym, iż:

21.3.1. dostarczana przez niego Dokumentacja Projektowa będzie kompletna oraz wolna od wad faktycznych i prawnych i uwzględniać będzie rozwiązania techniczne i technologiczne zgodne z Umową;

21.3.2. dostarczane przez niego materiały niezbędne do wykonania Robót, urządzenia infrastruktury IT oraz oprogramowanie będą pod każdym względem zgodne z Umową, nowe, wolne od braków jakościowych i ilościowych;

21.3.3. wszelkie świadczenia realizowane na podstawie niniejszej Umowy będą prowadzone jakościowo dobrze, pod każdym względem w zgodzie z Umową, w szczególności zaś z treścią SIWZ oraz jej załączników;

21.3.4. wykonany przedmiot Umowy jako całość będzie kompletny i zdolny do prawidłowego użytkowania zgodnie z jego celem w strukturze działającego zakładu Zamawiającego;

21.4. Jeżeli w okresie gwarancyjnym ujawnią się jakiekolwiek braki, wady lub niezgodności z Umową dotyczące rezultatów któregokolwiek ze świadczeń Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia na swój koszt i ryzyko. Wszystkie szczegóły współpracy Stron w okresie gwarancji, w szczególności zaś czasy reakcji oraz terminy usuwania awarii określone zostały w Warunkach Gwarancji, stanowiących załącznik nr 1.14. do SIWZ.

21.5. Jeżeli w okresie gwarancji lub rękojmi za wady Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady lub uzupełnienia niekompletnego świadczenia, bądź nie przystąpi do protokolarnego stwierdzenia ich istnienia lub nie usunie ich w terminie przewidzianym w Warunkach Gwarancji, Zamawiający może skorzystać z rękojmi (art. 637 k.c.), względnie z uprawnienia do zlecenia osobie trzeciej wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania w tym zakresie upoważnienia sądowego, na co Wykonawca niniejszym wyraża bezwarunkową i nieodwołaną zgodę, upoważniając Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy kosztami zastępczego wykonania. Zamawiający może także - również na koszt i ryzyko Wykonawcy - samodzielnie usunąć wadę. W przypadkach wskazanych w zdaniu poprzedzającym Wykonawca ma obowiązek zwrócić Zamawiającemu, na pierwsze pisemne wezwanie, udokumentowane koszty takiej naprawy, bez utraty jakichkolwiek roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji lub rękojmi. Usunięcie wady w opisanym wyżej trybie wykonania zastępczego nie powoduje utraty praw z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy, a tym samym Wykonawca nadal pozostanie zobowiązany do usuwania kolejnych wad przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszą Umową.

21.6. Niezależnie od powyższego, w okresie wskazanym w Warunkach Gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia – w ramach Wynagrodzenia – wsparcia technicznego i doradztwa w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy – polegającego x.xx. na ciągłym wsparciu użytkowników w bieżących zadaniach wynikających z rozpoczęcia pracy z nowym systemem w całym okresie trwania realizacji niniejszej Umowy. Obowiązki Wykonawcy w ramach wsparcia technicznego obejmują w szczególności:

21.6.1. udzielanie Zamawiającemu bieżących informacji w zakresie nowych wersji Oprogramowania, wprowadzanych modyfikacji wszelkich zmian definiowalnych jego elementów;

21.6.2. udostępnianie Zamawiającemu – np. za pośrednictwem protokołu FTP – aktualizacji oraz nowych funkcji Oprogramowania w ramach posiadanych licencji;

21.6.3. udostepnienie i instalacja uaktualnień (wyższych wersji) Oprogramowania (update/upgrade, patche), rozwinięć i nowych wersji posiadanych przez Zamawiającego licencji;

21.6.4. umożliwienie korzystania przez Xxxxxxxxxxxxx – w godzinach jego urzędowania

– z bieżących konsultacji telefonicznych, elektronicznych lub zdalnych z Wykonawcą w przypadkach związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem Oprogramowania lub urządzeń infrastruktury IT, lub konsultacji w zakresie funkcjonowania oprogramowania, modyfikacji, zmian w parametryzacji

i związanych z użytkowaniem problemów oraz wszelkich zmian definiowalnych elementów oprogramowania;

21.6.5. umożliwienie korzystania przez Xxxxxxxxxxxxx – w godzinach jego urzędowania

– z konsultacji telefonicznych, elektronicznych lub zdalnych z Wykonawcą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu, poprawności i zarządzania konfiguracją bazy danych

21.7. Wykonawca, w związku z treścią ust. 21.6 powyżej, udostępni Zamawiającemu i będzie utrzymywał przez cały okres wsparcia technicznego i doradztwa system zgłoszeń serwisowych / kanał zgłoszeń serwisowych (ZS – system zgłoszeń serwisowych). Zakres funkcjonalności ZS określony został w treści Warunków Gwarancji, stanowiących załącznik nr 1.14. do SIWZ.

21.8. W wypadku, gdy w celu realizacji uprawień z tytułu gwarancji jakości niezbędne jest dysponowanie dokumentem gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć taki dokument (w oryginale) nie później jednak niż w terminie Odbioru Końcowego pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzone Zamawiającemu szkody. W wypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu odrębnego dokumentu gwarancyjnego niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. art. 5771 – 5773 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, który w sposób wyczerpujący określa prawa i obowiązki Stron wynikające z udzielonej w niniejszej Umowie gwarancji jakości. Postanowienia odrębnych dokumentów gwarancyjnych mniej korzystne aniżeli postanowienia niniejszej Umowy uznaje się za nieważne, a zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia niniejszej Umowy, chyba że Strony postanowią inaczej.

21.9. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków (wynikających z gwarancji lub rękojmi) Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. Bieg terminu gwarancji zawiesza się na czas usuwania wady.

22. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy

22.1. Roszczenia i/lub uprawnienia przysługujące Zamawiającemu

22.1.1. O ile nic innego nie wynika z innych postanowień niniejszej Umowy, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia przez Wykonawcę, Zamawiający może, wedle własnego uznania, żądać przede wszystkim właściwego wykonania, wyznaczając w tym celu na piśmie odpowiedni termin. W razie bezskutecznego upływu powyższego terminu, Zamawiający może od Umowy odstąpić, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi naruszenie Umowy, albo powierzyć poprawienie lub dokończenie danego świadczenia lub świadczeń innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. Może także powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego, a gdy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przyczynę niewykonania lub nienależytego wykonania - może również domagać się zapłaty odszkodowania za wyrządzoną szkodę w pełnej wysokości.

22.2. Odstąpienie od Umowy

22.2.1. Za wyjątkiem przewidzianego w ustawie Kodeks cywilny i Prawo zamówień publicznych uprawnienia Stron do odstąpienia od umowy, niniejsza Umowa może zostać rozwiązana wyłącznie z przyczyn z niej wskazanych.

22.2.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

22.2.3. Niezależnie od treści pkt. 22.2.2. powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach, z zastrzeżeniem pkt 22.2.8:

22.2.3.1. w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w tym prowadzenia przez Wykonawcę Robót w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy, obowiązującymi przepisami prawa, właściwymi decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami, uzgodnieniami i innymi aktami wymaganymi dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy lub ich prowadzenia w sposób sprzeczny z zasadami sztuki inżynierskiej i budowlanej lub powierzenia przez Wykonawcę wykonania Robót Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bez wiedzy lub zgody Zamawiającego;

22.2.3.2. opóźnienia któregokolwiek ze świadczeń Wykonawcy w stosunku do Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego o okres ponad 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, jeżeli Zamawiający uzna, że stwarza to zagrożenie dla dotrzymania terminu Odbioru końcowego przedmiotu niniejszej Umowy;

22.2.3.3. opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu poszczególnych Punktów Kontrolnych, określonych Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym, o okres ponad 14 (słownie: czternaście) dni kalendarzowych w stosunku do terminów tamże określonych;

22.2.3.4. naruszenia przez Wykonawcę zasad wniesienia oraz utrzymania Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w Dziale 18. niniejszej Umowy lub naruszenia przez Wykonawcę obowiązku ustanowienia lub utrzymania w pełnej wysokości ubezpieczenia, o którym mowa w Dziale 20. niniejszej Umowy;

22.2.3.5. wystąpienia okoliczności w postaci więcej niż jednej bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% Wynagrodzenia, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę;

22.2.4. Jeżeli istotne naruszenie dotyczy tylko jednego ze świadczeń Wykonawcy albo jego części, Zamawiający może odstąpić od Umowy tylko co do tej części. Jeżeli jednak niewykonanie częściowe oznacza istotne naruszenie całej Umowy, Zamawiający może w całości odstąpić od Umowy.

22.2.5. Zamawiający – w przypadku określonych treścią ust. 22.2.3. powyżej – realizuje swoje uprawnienie do odstąpienia od Umowy po uprzednim pisemnym wezwaniu

Wykonawcy do zaprzestania naruszeń niniejszej Umowy oraz usunięcia ich skutków w terminie nie dłuższym niż 7 Dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy przedmiotowego wezwania w powyższym zakresie.

22.2.6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca wstrzyma wszelkie działania, uporządkuje i zabezpieczy Miejsce prowadzenia Robót oraz zgromadzone tam materiały aż do czasu przekazania tego Miejsca Zamawiającemu.

22.2.7. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy Strony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) Dni licząc od dnia takiego rozwiązania przystąpią do ustalenia zakresu świadczeń wykonanych przez Wykonawcę do dnia rozwiązania Umowy (Inwentaryzacja). W podanym terminie Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokolarnie całość Dokumentacji posiadanej w związku z realizacją Umowy, w tym Inwentaryzację wszelkich świadczeń na dzień rozwiązania Umowy. W przypadku braku zgody Stron co do ustalenia zakresu świadczeń, o którym mowa powyżej, zakres ten będzie ustalony przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez Zamawiającego.

22.2.8. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 22.2.3. powyżej może być wykonane w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych licząc od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o wystąpieniu przyczyny odstąpienia.

22.2.9. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości odstąpienie od niniejszej Umowy następuje każdorazowo w części niewykonanej lub nienależycie wykonanej, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy świadczeń odebranych do czasu rozwiązania Umowy przez Zamawiającego jako należycie wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy.

22.2.10. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% Wynagrodzenia. W przypadku gdy odstąpienie od Umowy dotyczy wyłącznie części świadczenia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, proporcjonalnie do wartości świadczenia, w stosunku, do którego odstąpienie nastąpiło.

22.3. Odpowiedzialność odszkodowawcza

22.3.1. Jeżeli Zamawiający, w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy lub jej części z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, albo w ramach wykonania zastępczego (art. 636 KC) zawarł umowę o poprawienie lub dokończenie określonego świadczenia lub świadczeń z innym wykonawcą, Zamawiający może żądać jako odszkodowania, wynagrodzenia należnego wykonawcy zastępczemu, pomniejszonego o część wynagrodzenia Wykonawcy, niewypłaconą z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania określonego świadczenia lub świadczeń, a także pokrycia innych szkód, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

22.3.2. Jeżeli Zamawiający przyjmie świadczenie, którego zakres albo jakość nie odpowiada Umowie, może on obniżyć cenę proporcjonalnie do zmniejszenia wartości świadczenia w chwili jego zaoferowania w porównaniu do wartości, jaką miałoby w tym czasie świadczenie zgodne z Umową, a także żądać pokrycia innych szkód, które poniósł z powodu obniżonej wartości świadczenia, w tym

z tytułu nieuzyskania przez oprogramowanie wymaganych treścią SIWZ parametrów lub funkcjonalności.

22.3.3. Każda ze Stron zobowiązana jest do podjęcia działań - w rozsądnych granicach - mających na celu przeciwdziałanie szkodzie, która mogłaby powstać w jej własnym majątku. Druga Strona zwolniona jest od odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie, w jakim Strona przeciwna mogła do niej nie dopuścić, podejmując działania, o których mowa wyżej. Poszkodowana Strona może jednak domagać się od drugiej Strony zwrotu wydatków poniesionych - w rozsądnym zakresie - w celu zmniejszenia rozmiarów szkody albo jej zapobieżenia.

22.3.4. Niezależnie od odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie Umowy, którą ponosi Wykonawca względem Zamawiającego, ponosi on także odpowiedzialność w takim samym zakresie, w jakim odpowiedzialność ponosi Zamawiający względem innych osób, jednostek organizacyjnych, organów administracji publicznej w sytuacji, gdy odpowiedzialność Zamawiającego względem tych osób powstała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

22.3.5. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko niezwłocznie przystąpić do sporu lub wstąpić w miejsce Zamawiającego w takim sporze, chyba że roszczenia uznane zostały za bezzasadne prawomocnym orzeczeniem Sądu.

23. Siła wyższa

23.1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie niniejszej Umowy jeżeli wykaże, że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie zostało spowodowane okolicznościami Siły Wyższej.

23.2. W rozumieniu niniejszej Umowy przez pojęcie „Siły Wyższej”, Strony rozumieją wydarzenia powstałe niezależnie od ich woli, o charakterze zewnętrznym, zaistniałe po dniu zawarcia niniejszej Umowy, a które przy dochowaniu należytej staranności nie były i nie mogły być przewidziane, ani których następstwom nie można było zapobiec, uniemożliwiające spełnienie zobowiązań Stron wynikających z niniejszej Umowy. Przykładowo mogą to być: katastrofy, wojny i wojny domowe, strajk generalny trwający dłużej niż 60 dni kalendarzowych, stany klęski żywiołowej, nieprzewidywalne działania sił natury, embarga lub zarządzenia rządowe uniemożliwiające dotrzymanie warunków niniejszej Umowy.

23.3. Xxxxxx, która nie może wykonać któregokolwiek ze swoich zobowiązań z powodu okoliczności Siły Wyższej, powinna zawiadomić o tym drugą Stronę na piśmie w terminie

7 Dni od chwili powzięcia wiadomości o niemożliwości spełnienia świadczenia. W podobnym terminie Strona powinna powiadomić o ustaniu przeszkody. Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia pociąga za sobą odpowiedzialność za szkodę, która by nie powstała, gdyby Strona powiadomiła swego kontrahenta o zaistnieniu lub ustaniu okoliczności Siły Wyższej.

23.4. Jeżeli przyczyna uniemożliwiająca Stronom wykonanie danego świadczenia ma charakter przejściowy, termin jego spełnienia przedłuża się o czas, w jakim świadczenie nie mogło być wykonywane z powodu Siły Wyższej. Przedłużenie to pozostaje jednak bez wpływu na ostateczny termin zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, jeżeli można go było zrealizować w przewidzianym terminie, pomimo zaistnienia Siły Wyższej.

23.5. Jeżeli jednak niemożliwość wykonywania Umowy przeciąga się ponad okres 3 (trzech) miesięcy, albo gdy przyczyna uniemożliwiająca jej wykonywanie ma charakter definitywny i nieusuwalny, to od chwili zaistnienia którejkolwiek z powyższych okoliczności, każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy. Uprawnienie to nie przysługuje, jeżeli niemożliwość ma charakter częściowy i nie przekreśla sensu dalszej realizacji Przedsięwzięcia. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w terminie do 30 (słownie: trzydzieści) Dni licząc od dnia zaistnienia przyczyny odstąpienia.

23.6. Strona, której świadczenie nie może być wykonywane z powodu okoliczności Siły Wyższej, zobowiązana jest do przedsięwzięcia wszelkich rozsądnych w danych okolicznościach środków dla przeciwdziałania szkodzie spowodowanej przez te okoliczności.

23.7. Xxxxxx, która nie wykonuje swego świadczenia z powodu okoliczności Siły Wyższej, nie może domagać się świadczenia wzajemnego, a jeżeli je już otrzymała, zobowiązana jest do jego zwrotu.

24. Kary umowne

24.1. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia niżej opisanych wypadków nienależytego wykonania Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:

24.1.1. za opóźnienie w osiągnięciu Punktów Kontrolnych, o których mowa w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym – karę w wysokości 0,05% należnego Wykonawcy Wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia w stosunku do terminów tamże określonych;

24.1.2. za opóźnienie w wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu Umowy ponad termin umowny, określony treścią ust. 6.1. Umowy, 0,1% należnego Wykonawcy Wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia;

24.1.3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie Odbioru Etapu Umowy lub Odbioru Końcowego, w wysokości 0,05% należnego Wykonawcy Wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego w Protokole Odbioru Etapu lub Odbioru Końcowego na usunięcie danej wady;

24.1.4. za opóźnienie w przystąpieniu do usunięcia wady w okresie gwarancji / rękojmi za wady w wysokości 0,05% należnego Wykonawcy Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia, liczony od terminu przystąpienia do usunięcia wady wskazanego w Załączniku Nr 1.14. do SIWZ (Warunki Gwarancji);

24.1.5. za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji / rękojmi za wady w wysokości 0,05% należnego Wykonawcy Wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na usunięcie danej wady wskazanego w Załączniku Nr 1.14. do SIWZ (Warunki Gwarancji);

24.1.6. za każdorazowy stwierdzony brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) (143d pkt. 7a PZP);

24.1.7. za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w zgodzie z treścią Działu 7 Umowy, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy taki przypadek (143d pkt. 7b PZP);

24.1.8. za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy taki przypadek (143d pkt. 7c PZP);

24.1.9. za zaniechanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w okolicznościach opisanych szczegółowo treścią pkt. 7.4.2 powyżej, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy taki przypadek (143d pkt. 7d PZP);

24.1.10. za niedostarczenie Zamawiającemu licencji lub innego prawa na dobrach niematerialnych, uznanego przez Zamawiającego za niezbędne w celu zapewnienia należytego wykonania Umowy zgodnie z Działem 13 i 14 Umowy, w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek.

24.2. Zastrzeżenie powyższych kar umownych, nie ogranicza uprawnień Zamawiającego do żądania odszkodowania uzupełniającego za szkodę przewyższającą sumę naliczonych lub zapłaconych kar w granicach rzeczywiście poniesionej szkody (nie wyłączając utraconych korzyści), ani też innych uprawnień lub roszczeń Zamawiającego, o których mowa w Dziale

22. niniejszej Umowy.

24.3. Kary, o których mowa w ust. 24.1. powyżej są niezależne od siebie i podlegają sumowaniu.

24.4. Rozwiązanie, wygaśnięcie czy też odstąpienie od umowy z jakichkolwiek przyczyn nie powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kary umownej czy też odszkodowania uzupełniającego.

25. Zmiana Umowy

25.1. Niniejszym dopuszcza się dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, w następujących wypadkach:

25.1.1. wyłącznie w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli jego wykonanie w terminie określonym treścią ust. 6.1. powyżej jest niemożliwie, na skutek niemożliwych do przewidzenia okoliczności, tj. w przypadku:

25.1.1.1. zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy na skutek działania lub zaniechania organów administracji publicznej lub sądów przy czym zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy nastąpi o okres przesunięcia tego terminu wynikającego z działania lub zaniechania tych organów lub sądów;

25.1.1.2. konieczności wprowadzenia zmian w zatwierdzonej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej lub innej dokumentacji związanej z realizowaną Umową jeżeli bez wprowadzenia zmian z przyczyn niezależnych do Wykonawcy wykonanie przedmiotu Umowy okazałoby się niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, przy czym zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy nastąpi o okres związany z koniecznością wprowadzenia takich zmian,

25.1.1.3. wystąpienia okoliczności Siły Wyższej, w rozumieniu Działu 23. niniejszej Umowy, przy czym zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy nastąpi o okres trwania stanu Siły Wyższej;

25.2. Zmiana niniejszej Umowy przewidziana w pkt 25.1.1 Umowy może zostać dokonana wyłącznie w zakresie niezbędnym w celu zapewnienia należytego wykonania niniejszej Umowy. Zmiana niniejszej Umowy przewidziana w pkt 25.1.1 nie może obejmować zmiany wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy.

25.3. Strony niniejszym zgodnie postanawiają, iż zmiana Umowy na warunkach określonych treścią ust. 25.1. powyżej, winna nastąpić każdorazowo na wniosek którejkolwiek ze Stron, zawierający uzasadnienie co do potrzeby danej zmiany Umowy oraz wykazanie wpływu danej zmiany na koszty wykonania zamówienia (kompletnego przedmiotu Umowy).

25.4. W terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym Strony przystąpią do negocjacji w celu ustalenia zasadności zmiany Umowy, wpływu owej zmiany na koszty wykonania zamówienia (kompletnego przedmiotu Umowy) oraz terminu wprowadzenia postulowanej zmiany do niniejszej Umowy oraz jej konsekwencji w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy.

25.5. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, iż nie stanowią zmiany niniejszej Umowy w myśl art. 144 Prawa zamówień publicznych: (i) zmiany nieistotne Umowy, w tym sprostowanie oczywistych omyłek czy zmiany danych teleadresowych albo zmiany przedstawicieli Stron tudzież ich danych osobowych; (ii) aktualizacje Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego i jego części składowych oraz (iii) aktualizacje Załącznika Nr 4 do Umowy (Zakres przedmiotu Umowy powierzony Podwykonawcom. Lista Podwykonawców, którym może zostać powierzone wykonanie części przedmiotu niniejszej Umowy) dokonywane przez Zamawiającego lub Wykonawcę.

26. Rozstrzyganie sporów

26.1. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów pomiędzy Stronami, które mogą wyniknąć na tle lub w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony będą dążyły do osiągnięcia porozumienia i rozwiązania sprawy na drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 30 (słownie: trzydzieści) Dni od daty od daty zwrócenia się przez jedną ze Stron o rozpoczęcie negocjacji, każda ze Stron może poddać sprawy sporne pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego, zawiadamiając o tym drugą stronę listem poleconym.

26.2. Prawem właściwym dla rozstrzygnięć sądu oraz dla zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy jest wyłącznie prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

27. Postanowienia dodatkowe

27.1. Osoby podpisujące niniejszą Umowę w imieniu i na rzecz jej Stron oświadczają, iż są należycie umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w ich imieniu.

27.2. Uznanie któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy za nieważne nie powoduje nieważności pozostałych jej postanowień (klauzula salwatoryjna).

27.3. O ile nic innego nie wynika wyraźnie z konkretnego postanowienia Umowy, rozwiązanie lub wygaśnięcie niniejszej Umowy nie wywołuje skutków wstecznych, ani też nie przekreśla dalszej skuteczności tych postanowień, które zgodnie ze swym celem powinny wywoływać skutki także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Postanowienia te winny obejmować bez ograniczeń sekcję dotyczącą obowiązku zachowania poufności informacji, postanowień

dotyczących kar umownych oraz udzielonej gwarancji jakości/rozszerzonej odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady.

27.4. O ile nic innego nie wynika wyraźnie z konkretnego postanowienia niniejszej Umowy, nie przewiduje ona żadnych korzyści dla osób trzecich, ani nie stwarza dla nich możliwości powoływania się na zawarte w niej postanowienia.

28. Postanowienia końcowe

28.1. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na potrącanie wszelkich jego zobowiązań finansowych wobec Zamawiającego wedle wyboru Zamawiającego, z (i) Wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy lub (ii) Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

28.2. Za wyjątkiem tego jak to zostało w niniejszej Umowie postanowione inaczej, brak nalegania przez którąkolwiek ze stron na ścisłe i pełne wykonywanie jakichkolwiek ze wszystkich warunków lub zastrzeżeń zawartych w niniejszej Umowie nie będzie stanowił ani nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się prawa strony do egzekwowania później wszelkich takich warunków lub zastrzeżeń ani nie będzie uznawany za zrzeczenie się któregokolwiek innego warunku lub zastrzeżenia zawartych w Umowie.

28.3. Język użyty we wszystkich częściach niniejszej Umowy będzie we wszystkich przypadkach interpretowany zgodnie z jego słusznym znaczeniem i nie ściśle za lub przeciw którejkolwiek ze stron niniejszej Umowy.

28.4. Kolejność postanowień Umowy została wstawiona tylko dla wygody i jako odniesienie i w żaden sposób nie definiuje, nie ogranicza, nie poszerza ani też nie opisuje zakresu niniejszej Umowy, ani intencji jakiegokolwiek jej postanowienia.

28.5. Wszelkie oświadczenia woli oraz oświadczenia wiedzy, przekazywane sobie przez Xxxxxx wymagają formy pisemnej, powinny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Strony i doręczone osobiście za potwierdzeniem odbioru albo przesłane listem poleconym, kurierem lub faksem, względnie za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku przekazania oświadczenia faksem lub e-mailem, Strona winna niezwłocznie przesłać drugiej Stronie oryginał dokumentu. Za chwilę doręczenia uważa się chwilę, w której wiadomość dociera na adres adresata w taki sposób, że może się on z nią zapoznać.

28.6. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na należyte wykonanie Umowy, w tym mogą uniemożliwić lub znacznie utrudnić należytą współpracę Stron. W szczególności dotyczy to także zmian w osobach przedstawicieli Stron i ich danych osobowych, podanych adresów siedziby lub adresów dla doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej oraz rachunków bankowych. Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest do natychmiastowego zawiadomienia drugiej Strony o zaistniałej zmianie. W braku niezwłocznego powiadomienia o zmianie, zmiana taka nie może wywołać negatywnych skutków dla drugiej Strony, a w szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie uważana za skutecznie doręczoną, zaś Xxxxxx ponosząca odpowiedzialność za zaniedbanie niniejszego obowiązku zobowiązana będzie do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody w pełnej wysokości.

Ustala się następujące adresy do doręczeń:

Do Zamawiającego:

ZWPS

xx. Xxxxxxxxxx 00

00-000 Xxxxxxxx

tel. 00 000-00-00;

Fax. 00 000-00-00;

e-mail: xxxxxxxxxxx@xxxx.xx

Do Wykonawcy

28.7. Wszelkie zmiany lub modyfikacje niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej i podpisania przez odpowiednio upoważnionych przedstawicieli Stron aneksu do Umowy.

28.8. W odniesieniu do wszystkich kwestii nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 1145), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843), oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

28.9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

28.10. Następujące Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy:

28.10.1. Załącznik Nr 1 Aktualne odpisy Stron z właściwego rejestru

Krajowego Rejestru Sądowego, w tym:

28.10.2. Załącznik Nr 1A Aktualny odpis z rejestru stowarzyszeń, innych

organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący Zamawiającego;

28.10.3. Załącznik Nr 1B Aktualny odpis / odpisy z rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Działalności Gospodarczej dotyczący/dotyczące Wykonawcy;

28.10.4. Załącznik Nr 1C Pełnomocnictwo do podpisania Umowy udzielone

przedstawicielowi / przedstawicielom Wykonawcy w zgodzie z zasadami jego reprezentacji;

28.10.5. Załącznik Nr 2 Wzór Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego;

28.10.6. Załącznik Nr 3 Oferta Wykonawcy z dnia wraz z załącznikami;

28.10.7. Załącznik Nr 4 Zakres przedmiotu Umowy powierzony

Podwykonawcom. Lista Podwykonawców, którym może zostać powierzone wykonanie części przedmiotu niniejszej Umowy;

28.10.8. Załącznik Nr 5 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;

28.10.9. Załącznik Nr 6 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych

osobowych

28.10.10. Załącznik Nr 7 Kopie polis ubezpieczeniowych

podpisy

Xxxxxxxx

Elektronicznie podpisany przez Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx

+01'00'

Xxxxxxxxxxx Data: 2019.11.05 12:14:49