UMOWA DOSTAWY MIAŁU WĘGLOWEGO CC/…………./ /2019

Załącznik nr 2 do SIWZ

UMOWA DOSTAWY MIAŁU WĘGLOWEGO CC/…………./ /2019

zawarta w dniu 2019 r. w Ełku pomiędzy:

Spółdzielnią Mieszkaniową „ŚWIT” w Ełku, xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, XXX 0000000000 REGON 000483056, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 180274 Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, reprezentowaną przez:

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx - Prezesa Zarządu

2. Xxxxxxx Xxxxx - Z-cę Prezesa Zarządu

zwaną dalej Zamawiającym a

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

§1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w terminach i harmonogramie określonym w ust. 2, węgla kamiennego w łącznej ilości 19 000 Mg, transportem samochodowym i/lub kolejowym, na plac składowy Zamawiającego przy Ciepłowni CII w Ełku xx. Xxxxxxx 00X, o następujących parametrach:

Typ: węgiel kamienny sortyment M II A typu 32.1

i

− wartość opalowa Q r - min. 22 000 – 22 999 kJ/kg

− zawartość popiołu Ar - max. 18 %,

−	r zawartość xxxxxx Xx	- xxx. 0,6 %
−	zawartość nadziarna (> 20 mm)	- max. 5 %
−	zawartość podziarna (0 - 1 mm)	- max. 20 %
−	zawartość chloru Clr	- max. 0,15 %
−	r zawartość wilgoci Wt	- max. 20 %
−	zawartość części lotnych Va	- min. 28 %,
−	spiekalność wg Rogi (RI)	- max. 25
−	temperatura mięknienia popiołu w atmosferze utleniające tA	- min. 1200°C
−	temperatura topnienia popiołu w atmosferze utleniającej tB (r – w stanie roboczym)	- min. 1250°C

2. Termin realizacji od 01.03.2019 r. do 31.10.2019 r. zgodnie z poniższym harmonogramem:

− marzec - 1500 t

− kwiecień - 1500 t

− maj - 1500 t

− czerwiec - 1500 t

− lipiec - 1500 t

− sierpień - 3000 t

− wrzesień - 4000 t

− październik - 4500 t

3. Dostawy węgla odbywać się będą transportem samochodowym i/lub koleją na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Miejscem dostaw jest plac węglowy - magazyn paliwa stałego Ciepłowni CII Spółdzielni Mieszkaniowej „Świt”.

5. Każda partia paliwa musi być składowana osobno, organizacja placu składowego ustalana jest przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego (ust. 14).

6. Rozładunek węgla dostarczonego transportem samochodowym odbywać się będzie staraniem, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Dostawy samochodowe będą ważone i rozliczane w/g legalizowanej wagi Zamawiającego (na placu składowym Ciepłowni CII).

8. Odbiór dostaw odbywać się będzie przez osobę odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego lub upoważnionego pracownika Zamawiającego w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00 — 14.30.

9. Dostawy samochodowe wymagają stosownej zgody Urzędu Miasta Ełku na przejazd przez drogę nie należącą do Zamawiającego - od ul. Sikorskiego do bramy wjazdowej na plac składowy, uzyskanie zgody leży w gestii Wykonawcy.

10. Dostawy kolejowe podstawiane będą na bocznicę kolejowa S.M. „Świt” zgodnie z regulaminem stacji PKP Ełk oraz regulaminem pracy bocznicy kolejowej – CIEPŁOWNIA – SM „ŚWIT” w Ełku.

11. Dostawa kolejowa na bocznicę Zamawiającego musi zostać potwierdzona minimum 24 godziny przed jej przyjazdem.

12. Rozładunek transportów kolejowych odbywać się będzie kosztem i staraniem Zamawiającego.

13. W przypadku awarii sprzętu rozładunkowego Zamawiającego, na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wspomóc rozładunek sprzętem własnym (za wynagrodzeniem, wg cen rynkowych). Pomoc taka ma być udzielona niezwłocznie i ma trwać do końca rozładunku całej dostawy. Po zgłoszeniu Wykonawcy awarii sprzętu Zamawiającego, ewentualny koszt ponadnormatywnego przestoju wagonów ponosi Wykonawca. Jeżeli rozpoczęcie rozładunku przy pomocy sprzętu Wykonawcy nie rozpocznie się w ciągu 8 godzin, Zamawiający w trybie pilnym zleci te prace na wolnym rynku i niezależnie od wysokości kosztów obciąży nimi Wykonawcę.

14. Odpowiedzialnym ze strony Zamawiającego za realizację umowy jest:

……………………………………………….. tel. ………………….

15. Odpowiedzialnym ze strony Wykonawcy za realizację umowy jest:

……………………………………………….. tel. ………………….

§2

1. Wykonawca gwarantuje dostarczanie każdej dostarczanej partii węgla o parametrach określonych w §1 ust. 1.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia parametrów otrzymanych partii dostaw, w tym wykonywania pełnych badań przez niezależne akredytowane laboratorium.

3. Wykonawca oświadcza, że węgiel nie będzie mieszany z innymi substancjami.

4. Wykonawca, nie później niż przy pierwszej dostawie, dostarczy oryginał lub kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, certyfikatów jakości węgla z kopalni lub akredytowanego laboratorium, zawierających x.xx. parametry określone w §1 ust.1, wykonanych nie wcześniej niż 3 miesiące przed pierwszą dostawą.

§3

1. Strony ustalają wartość netto 1 Mg węgla określonego w §1 ust.1, na zł

(słownie zł/Mg)

plus 23% podatek VAT . Cena, łącznie z podatkiem VAT, wynosi zł

(słownie zł/Mg)

§4

1. Podstawą do zapłaty za miesięczną dostawę węgla będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę, zgodnie z harmonogramem określonym w §1 ust. 2, po dostarczeniu węgla do Zamawiającego.

2. Przyjęcie faktury VAT musi zostać potwierdzone przez osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego (§1 ust. 14).

3. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej i potwierdzonej faktury VAT.

4. Dopuszcza się dostawy wcześniejsze niż te określone w harmonogramie pod warunkiem uzgodnienia ich z Zamawiającym oraz odrębnego fakturowania. Niezależnie od daty rozładunku dostaw wcześniejszych, terminy płatności muszą pokrywać się z harmonogramem określonym w §1 ust. 2.

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z umowy na osobę trzecią.

§5

1. Zamawiający w trakcie realizacji dostaw węgla przy udziale Wykonawcy (w czasie uzgodnionym pomiędzy odpowiedzialnymi - §1 ust. 14, 15) pobierze określoną liczbę próbek pierwotnych (indywidualnie dla transportu samochodowego i kolejowego – np. z każdego samochodu i każdego wagonu). Suma próbek pierwotnych stanowi próbkę ogólną partii dostawy do podziału. Po przekazaniu informacji o planowanym poborze próbek nieobecność przedstawiciela Wykonawcy traktowana będzie jako akceptacja poboru próbek jednostronnie.

2. Partią dostawy jest węgiel dostarczony transportem samochodowym w jednym tygodniu lub jeden zestaw dostarczony koleją.

3. Zamawiający będzie składował pobrane próbki pierwotne w monitorowanym stanowisku zlokalizowanym w budynku Ciepłowni. Stanowisko składa się ze szczelnego pojemnika o pojemności ok. 200l z podwójnym zamknięciem za pomocą kłódek z kluczami patentowymi oraz pojemnika do poboru próbek pierwotnych. Każda ze stron otrzyma po jednej kłódce z kompletem 3 kluczy. Zamknięcie szczelnego pojemnika jest tak wykonane aby otwarcie mogło nastąpić tylko po odblokowaniu obu kłódek. Po zakończeniu dostaw partii, w obecności przedstawicieli Stron, próbka ogólna przygotowywana będzie poprzez zmieszanie próbek pierwotnych ze zbiornika i ich podział w rozdzielaczu próbek typu Jones (na wyposażeniu ciepłowni). Tak przygotowana próbka zostanie podzielona na trzy części: dla każdej ze Stron do niezależnego zbadania i jednej zamkniętej w oddzielnym hermetycznym opakowaniu, przechowywanym w wyżej opisanym pojemniku na próbki pierwotne. Próbka kontrolna będzie rozstrzygająca w przypadku zastrzeżeń do wyników badań dwóch pierwszych wysłanych do laboratorium.

a) w przypadku zgodności wyników próbek Zamawiającego i Wykonawcy (w granicach niepewności badania) próbka Zamawiającego jest podstawą do rozliczeń.

b) w przypadku rozbieżności wyników próbek Zamawiającego i Wykonawcy, Zamawiający przekaże próbkę rozjemczą do niezależnego akredytowanego laboratorium. Jeżeli badanie potwierdzi niezgodność parametrów z określonymi w §1 ust. 1, Zamawiający obciąży kosztami badań próbek Wykonawcę. Wynik badania próbki rozjemczej jest podstawą do rozliczeń i nie może być podważony.

4. Po złożeniu przez którąkolwiek ze Stron pisemnego zastrzeżenia do skuteczności metody kontroli jakości lub sposobu poboru próbek dostarczanego węgla (ust. 1, 3), czynności te do końca trwania umowy Zamawiający zleci niezależnemu laboratorium posiadającemu akredytacje PCA na badanie paliw stałych (np. Xxxxxxxx, Xxxxxxxx). Jeżeli wyniki badań próbek pobranych przez uprawnionego pracownika akredytowanego laboratorium będą niezgodne z parametrami określonymi w §1, kosztami badań Zamawiający obciążać będzie Wykonawcę.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wagi węgla w wybranych wagonach – wartości zadeklarowanych w listach przewozowych i po przeładunku do wartości zweryfikowanych za pomocą wagi samochodowej Zamawiającego (z uwzględnieniem niepewności pomiarowych wag). Weryfikacja odbywać się będzie po powiadomieniu Wykonawcy, jego nieobecność będzie traktowana jako akceptacja na weryfikację wagi jednostronnie.

6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niedotrzymania parametrów jakościowych otrzymanej partii węgla, określonych w §1 ust. 1, niedowagi określonej w ust. 5 lub zawartości substancji (ciał) obcych, Zamawiający niezwłocznie skieruje do Wykonawcy pisemną reklamację.

7. Zgłoszenie reklamacyjne będzie rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia zgłoszenia. Wyjaśnienia Wykonawcy muszą być przedstawione w formie pisemnej.

8. Do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego Zamawiający wstrzyma zapłatę za reklamowaną partię węgla, a termin zapłaty przesunie się o czas rozpatrywania reklamacji.

§6

1. W przypadku dostawy partii węgla o parametrach odbiegających od określonych w §1 ust. 1, Zamawiający na podstawie badań paliwa zastosuje kary umowne w wysokości obliczonej jak w ust. 2.

2. Kary umowne ustalone zostały w następującej wysokości:

a) 1,5% wartości netto reklamowanej partii węgla za każde rozpoczęte 200 kJ/kg wartości opałowej poniżej 22 000 kJ/kg,

b) 1,5% wartości netto reklamowanej partii węgla za każdy 1% wilgotności powyżej 20%,

c) 4% wartości netto reklamowanej partii węgla za każdy 0,1% zawartości siarki powyżej 0,6%,

d) 2% wartości netto reklamowanej partii węgla za każdy 1% zawartości popiołu powyżej 18%,

e) 2% wartości netto reklamowanej partii węgla za każdy 1% zawartości nadziarna i podziarna powyżej wartości określonych w §1 ust. 1,

f) w przypadku niedowagi losowo wybranych wagonów średnia procentowa niedowaga zostanie rozszerzona na całą dostawę i będzie uwzględniona w rozliczeniu,

3. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia partii węgla, którego parametry odstępują o więcej niż 5%.

4. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia partii węgla, w której znajdują się substancje (ciała) obce.

5. W przypadku transportu kolejowego Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia partii węgla przy średniej niedowadze losowo wybranych wagonów większej niż 5% (z uwzględnieniem niepewności pomiarowych wag).

6. W przypadku transportu kolejowego, rozładunku lub częściowym rozładunku przez Zamawiającego i odmowy przyjęcia partii węgla, koszty rozładunku lub częściowego rozładunku (po cenach rynkowych) oraz ponadnormatywnego przestoju wagonów zostaną przeniesione na Wykonawcę.

7. W przypadku niedotrzymania terminów i harmonogramu realizacji umowy określonych w §1 ust. 2 Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,3% wartości netto niezrealizowanej ilości węgla, za każdy dzień zwłoki. Kara będzie naliczana od następnego dnia po zakończeniu terminu do dnia dostawy uzupełniającej całą brakującą ilość.

8. W przypadku opóźnienia płatności za dostarczony węgiel, z zastrzeżeniem §5 ust. 8, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

§7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości bądź w części w przypadkach:

a) ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy albo wydania nakazu zajęcia jego majątku,

b) Wykonawca nie rozpoczął dostaw bądź przerwał ich wykonywanie (miesięczne opóźnienie harmonogramu dostaw, wynikającego z §1 ust. 2)

c) po dwóch partiach dostawy objętych reklamacjami (§5 ust. 6).

§8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 4% szacunkowej wartości umowy netto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 4% szacunkowej wartości umowy netto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, za wyjątkiem przypadku opisanego w ust. 4.

3. Każda ze Stron ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§9

1. W przypadku zmiany w zakresie stanu prawnego lub faktycznego, mającego istotny związek z postanowieniami niniejszej umowy, Strony mogą wystąpić z propozycją renegocjacji umowy celem dostosowania umowy do zmienionych okoliczności i przywrócenia równowagi kontraktowej, mając na względzie ekwiwalentność świadczeń.

2. W przypadku odrzucenia przez drugą Stronę propozycji, o której mowa w ust. 1, Stronie przysługuje prawo rozwiązania umowy z 3-tygodniowym okresem wypowiedzenia.

§10

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia sprawy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki:

1. Oświadczenie Zamawiającego, że podstawą do zwolnienia Zamawiającego od akcyzy od wyrobów węglowych przeznaczonych do celów opałowych stanowi art. 31a ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1114 z późn. zm.).

2. Zaświadczenie Zamawiającego, że prowadzi instalację spalania opalaną paliwem stałym inną niż wskazana w art. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2018 r. poz. 427 i 650) w brzmieniu nadanym ustawie przez ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1654).

………………….…………………..

Zamawiający

………………….…………………..

Wykonawca