zawarta w dniu ……………………………. 2023 roku, pomiędzy:

(Wzór) UMOWA nr ……

zawarta w dniu ……………………………. 2023 roku, pomiędzy:

Skarbem Państwa – Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, z siedzibą w Warszawie (00-478),
Al. Xxxxxxxxxxx 00, NIP: 000-00-00-000, REGON: 142143583 w imieniu, którego działa:
Xxx Xxxxxx Xxxxx - p.o. Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

zwanymi w dalszej części umowy łącznie: „Stronami”.

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła polegającego na opracowaniu materiału nt. zasad, procedur i narzędzi do zapewniania jakości wsparcia udzielanego przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne i pracy Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) oraz rekomendacji w zakresie zmian obowiązującego prawa dotyczącego jakości pracy SCWEW przez zespół co najmniej dwóch ekspertów.

2. Umowa realizowana jest w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, zwanego dalej Projektem, dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy oraz czynności realizowane przez Wykonawcę określa załącznik nr 1 do Umowy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy, zgodnie z jej postanowieniami. Eksperci wchodzący w skład zespołu ponoszą wspólną odpowiedzialność za opracowanie całości dzieła zgodnego z wymaganiami nałożonymi przez Zamawiającego.

5. Wykonawca w ramach realizacji Umowy wskaże i upoważni osobę do kontaktów z Zamawiającym oraz do podpisywania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu umowy.

6. Ze strony Zamawiającego osobą, która dokona odbioru dzieła, będzie: ………………………………. Zmiana osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dzieła w formie elektronicznej na adres e-mail: …………………………… , zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie, o którym mowa w załączniku nr 1 do Umowy. Harmonogram może ulec zmianie za zgodą obu Stron. Zmiana harmonogramu nie wymaga wprowadzania zmian do umowy za wyjątkiem końcowego terminu realizacji Umowy.

8. Z odbioru dzieła zostanie sporządzony i podpisany protokół odbioru, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy, przez obie Strony niniejszej umowy.

9. Jeżeli według oceny Xxxxxxxxxxxxx, wyrażonej w treści ww. protokołu odbioru, dzieło będzie miało wady, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w sposób oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak aniżeli 2 dni od daty sporządzenia ww. protokołu, i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1., jednakże termin ten nie może wykraczać poza okres realizacji Projektu w ramach którego wykonywana jest niniejsza umowa.

10. Stwierdzenie przez Xxxxxxxxxxxxx usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości będzie stanowić podstawę do sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

11. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy oraz naliczyć kary umowne o jakich mowa w § 5 umowy.

§ 2.

Zobowiązania wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie
   i środki materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się do jej wykonania z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju.

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła lub jego części innym podmiotom bez uprzedniego uzyskania w tym przedmiocie pisemnej zgody Zamawiającego.

3. Opracowanie dzieła w całości lub w części nie może zostać powierzone innym ekspertom niż wskazani w Formularzu ofertowym. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania zespołu ekspertów, jak za własne działania lub zaniechania. Zasady zmiany osób wyznaczonych do realizacji umowy za zgodą Zamawiającego zawiera § 3.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji uzyskanych przez niego w związku z zawarciem umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie w poufności ww. informacji oraz podmioty, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu, na jego żądanie, wszelkich wiadomości o przebiegu realizacji umowy przez Wykonawcę i umożliwienia mu dokonywania kontroli prawidłowości jej wykonania.

6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, na piśmie, pod rygorem nieważności, informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację postanowień umowy.

7. W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej realizację przedmiotu Umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego na piśmie lub drogą e-mailową, pod rygorem nieważności, na adres wskazany w Umowie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zaistnienia ww. sytuacji.

8. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu oświadczenia dla celów podatkowych.

9. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, musi być zgodny z aktualnym na dzień odbioru prawem.

§ 3.

Zmiana osób wyznaczonych do realizacji umowy

1. Zgodnie z § 2 ust. 3, za pisemną zgodą Zamawiającego dopuszcza się wyznaczenie przez Wykonawcę do realizacji umowy innych osób niż wskazane w Zapytaniu Wykonawcy.

2. W przypadku konieczności zastąpienia którejkolwiek osoby wyznaczonej do realizacji umowy, Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiającego o konieczności dokonania zmiany osoby i o jej przyczynach. Za powody konieczne Strony uznają w szczególności:

1. śmierć osoby wyznaczonej do realizacji umowy;

2. trwała przeszkoda w wykonywaniu obowiązków umowy, trwająca dłużej niż 4 dni na skutek x.xx. choroby lub nieszczęśliwego wypadku, co potwierdzone jest zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem o pobycie w stacjonarnej placówce leczniczej poświadczającym okres niezdolności do wykonania pracy.

3. nie dające się przewidzieć sytuacje losowe.

3. Ewentualna odmowa wyrażenia zgody na zmianę osób wyznaczonych do realizacji umowy powinna zostać uzasadniona na piśmie przez Zamawiającego.

4. Wykonawca zatrudni za zgodą Zamawiającego osobę o tych samych lub wyższych kwalifikacjach, o których mowa w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

5. W sytuacji przewidzianej w ust. 2, zamawiający dokona wymiany osoby na zaproponowaną przez Wykonawcę, o ile wskazana osoba spełnia wymogi dotyczące jego kwalifikacji.

6. Jeżeli Wykonawca poweźmie wiadomość, że którakolwiek z osób wyznaczonych do realizacji Umowy została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub na mocy, którego został orzeczony zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej – niezwłocznie zawiadomi na piśmie o tym fakcie Zamawiającego, jednocześnie przedstawiając Zamawiającemu do akceptacji inną osobę o tych samych lub wyższych kwalifikacjach, o których mowa w Zapytaniu o cenę.

7. Zamawiający może wystąpić z uzasadnionym wnioskiem w formie pisemnej, wraz z podaniem terminu, o zmianę którejkolwiek z osób wyznaczonych do realizacji umowy, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Wniosek ten jest dla Wykonawcy wiążący. Termin wyznaczony przez Zamawiającego, o którym mowa powyżej nie może być krótszy niż 2 dni robocze. Wykonawca wskaże osobę o tych samych lub wyższych kwalifikacjach, o których mowa w Ogłoszeniu o zamówieniu.

8. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z usunięcia lub wymiany osoby wyznaczonej do realizacji umowy.

9. Zamawiający oświadcza, że wszelkie materiały przekazane lub udostępnione Wykonawcy w toku realizacji Umowy, nie naruszają praw majątkowych osób trzecich i zostaną przekazane w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 4.

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony zgodnie ustalają, że za prawidłowe i kompletne wykonanie dzieła, o którym mowa w § 1 oraz przeniesienie praw autorskich na polach eksploatacji, wymienionych w § 6 ust. 2 umowy, Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości maksymalnie …………………………………………

1. Łączna maksymalna liczba stron wykonanego dzieła, o którym mowa w § 1 wynosi …………………………………………….

2. Zapłata nastąpi jednorazowo, przelewem na wskazane w deklaracjach do umowy o dzieło, rachunki bankowe Wykonawców, przy czym Zamawiający wypłaci następujące maksymalne wynagrodzenia:

…………………………………………………………………………..

4. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem umowy ponosi Wykonawca.

5. Od kwoty łącznego wynagrodzenia obliczone zostaną i pobrane przewidziane przepisami należności publicznoprawne zgodnie z treścią złożonych przez Wykonawców oświadczeń. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym ustępie stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie umowy, w tym za przeniesienie praw, o których mowa w § 6.

6. Podpisany bez zastrzeżeń przez obie Xxxxxx protokół odbioru (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy) będzie podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu, jeżeli realizacja usługi nie będzie zgodna z wymogami wynikającymi z niniejszej umowy. W takim przypadku, jeżeli Xxxxxx nie dojdą do porozumienia, uznaje się, że przedmiot Xxxxx nie został wykonany.

7. Podstawą zapłaty łącznego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, będzie prawidłowo wystawiony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Xxxxxxxxxxxxx rachunek/faktura.

8. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia rachunku/faktury nie wcześniej niż po podpisaniu – bez zastrzeżeń – przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 8 umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7.

9. Zapłata należnego Wykonawcy łącznego wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania prawidłowo wystawionych rachunków/faktur przez Zamawiającego. Akceptacja przez Zamawiającego rachunku/faktury nastąpi nie wcześniej niż po podpisaniu przez Wykonawcę protokołów odbioru, o którym mowa w § 1 ust. 8 oraz stwierdzenia w nim prawidłowości wykonania dzieła.

10. Podstawą do wystawienia rachunków jest potwierdzenie dokonania odbioru dzieła bez zastrzeżeń.

11. W przypadku złożenia przez Wykonawców rachunków/faktur przed potwierdzeniem wykonania czynności, o których mowa w ust. 3, Wykonawcom nie przysługują odsetki ustawowe tytułem opóźnienia w płatności.

§ 5.

Kary umowne

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawcy zapłacą solidarnie Zamawiającemu kary umowne:

1. w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień uchybienia któremukolwiek terminowi, o którym mowa w § 1 – kara jest naliczana także w przypadku uchybienia wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego terminu do usunięcia wad, z zastrzeżeniem ust. 2;

2. w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każde naruszenie polegające na powierzeniu do realizacji części zamówienia osobie innej niż wyznaczona do realizacji umowy wskazana w Zapytaniu Wykonawcy lub zaakceptowana przez Xxxxxxxxxxxxx, w trybie określonym w § 3.

3. w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w § 3 ust. 7;

4. w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

2. W przypadku, gdy Wykonawcy, w terminie 7 dni od upływu terminu określonego w § 1 ust. 5, nie wykonają bądź nie przedstawią dzieła do odbioru, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez obowiązku zwrotu jakichkolwiek kosztów Wykonawcy, natomiast Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości łącznego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, jak również karę umowną, o jakiej mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu.

3. W przypadku, gdy Wykonawcy umowy odstąpią od jej wykonania z przyczyn leżących po stronie Wykonawców, wówczas zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 40% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4ust. 1.

4. Strony zgodnie ustalają, że kary umowne płatne są w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zapłaty.

5. Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawców odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej.

6. Xxxxxx nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, będące następstwem działania siły wyższej. Dla celów umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne zewnętrzne w stosunku do powołującego się na nią podmiotu, niemożliwe do przewidzenia (prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji uznano za nikłe), zaś jego skutki są niemożliwe do zapobieżenia; jako siłę wyższą traktuje się katastrofalne działania przyrody (np. niezwykłe mrozy, powódź) oraz akty władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie), jak też niektóre zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne).

7. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  W przypadku braku możliwości potrącenia,  kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.

8. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcom z tytułu nienależytego wykonania zamówienia nie przekroczy 50% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 6.

Prawa autorskie

1. Z uwagi na fakt, iż w wyniku wykonywania umowy powstanie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.) każdy z Wykonawców oświadcza, że:

1. będą mu przysługiwać nieograniczone prawa autorskie do dzieła powstałego w toku realizacji umowy, a będącego utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2509 ze zm.);

2. wykonanie umowy nie będzie naruszało praw autorskich innych osób;

3. utwory nie będą zawierały niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą obciążone żadnymi innymi prawami osób trzecich.

1. Wykonawcy z chwilą przekazania dzieła lub jego części przenoszą na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawierania umowy, a w szczególności obejmujące:

1. udostępnienie utworu na zasadach wolnej licencji,

2. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzenie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,

3. stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,

4. wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,

5. tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany),

6. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,

7. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,

8. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe,

9. prawo do określania nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie utwór lub znaków towarowych wykorzystanych w utworze,

10. prawo do wykorzystania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, także dla celów edukacyjnych i szkoleniowych,

11. zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji utworu, prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji,

Pola eksploatacyjne dotyczą także utworów składających się na utwór.

3. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania w dziele (utworze) koniecznych zmian i modyfikacji wynikających ze sposobu jego wykorzystania (np.: wykonanie składu lub opracowania redakcyjnego, zmiana formatu).

4. Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwór utrwalono.

5. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie z roszczeniami wynikającymi z naruszenia ich praw autorskich, Wykonawcy zobowiązują się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

6. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z naruszenia ich praw autorskich przeciwko Zamawiającemu, Wykonawcy zobowiązują się do przystąpienia w procesie po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Zamawiającego z udziału w sprawie jak również do pokrycia kosztów postępowania.

7. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonanie autorskiego prawa zależnego.

§ 7

Komunikacja

1. Wszelkie powiadomienia i informacje, które Xxxxxx są zobowiązane sobie przekazywać w związku z zawarciem umowy, wymagają formy pisemnej i Strony zobowiązują się do ich doręczania przez pocztę lub pocztę elektroniczną na następujące adresy:

- w przypadku ww. korespondencji pochodzącej od Wykonawcy adresem właściwym dla doręczeń Zamawiającemu jest adres: Xxxxx Xxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxxx.xxxxx@xxx.xxx.xx,

- w przypadku ww. korespondencji pochodzącej od Zamawiającego adresami właściwymi dla doręczeń Wykonawcy są adresy:

………………………………………………………………………………..

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu, o którym mowa w ustępie poprzedzającym. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną pod dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczoną.

§ 8.

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest minister właściwy do spraw funduszy i polityki regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: xxxxxxxxxx@xxxxx.xxx.xx lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora;

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: XXX@xxxxx.xxx.xx lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: xxx@xxx.xxx.xx;

3. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu realizacji niniejszej umowy a także w następujących celach:

• aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

• zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

4. Podanie danych jest niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

5. Dane osobowe Wykonawcy zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwo Edukacji i Nauki Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Xxxxxxxxxxxx 00 x Xxxxxxxxx (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

6. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;

7. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;

8. Dane Wykonawcy nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane;

9. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Wykonawcy przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9.

Zmiany umowy

1. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1. Poza przypadkami określonymi w Umowie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszej umowy w stosunku do treści Zapytania, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie aneksu, w przypadku zaistnienia następujacych okoliczności:

1. w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana wytycznych, zaleceń lub innych dokumentów wydanych przez Instytucje, które przyznała środki na współfinansowanie przedmiotu zamówienia postanowienia umowy zostaną dostosowane do wymagań określonych w ww. dokumentach w zakresie w jakim ww. dokumenty są niezgodne z treścią umowy. Zmiany zostaną dokonane niezwłocznie po zmianie ww. dokumentów w drodze aneksu do umowy podpisanego przez strony umowy;

2. w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji umowy wydarzeń noszących znamiona „siły wyższej” rozumianej jako wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, strony umowy niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających prawidłową realizacje umowy, protokolarnie ocenią skutki jakie dla wykonania umowy miała siła wyższa i poprzez sporządzenie aneksu do umowy zmienią treść umowy w zakresie, w jakim wystąpienie siły wyższej wpłynęło na obowiązki Wykonawcy i Zmawiającego wynikające z treści umowy;

3. w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji przedmiotu umowy lub obowiązki stron związane z odprowadzeniem danin publicznych, postanowienia umowy zostaną dostosowane do ww. wymagań określonych w ww. przepisach prawa w zakresie w jakim ww. wymagania są niezgodne z treścią umowy. Zmiany zostaną dokonane niezwłocznie po zmianie stanu prawnego w drodze aneksu do umowy podpisanego przez strony umowy;

4. w przypadku konieczności zmiany terminów realizacji umowy spowodowanej przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego lub spowodowanej przyczynami niezależnymi od Stron umowy, Strony umowy dokonają zmiany umowy sporządzając do niej aneks z zastrzeżeniem, że zmiana umowy z ww. powodów możliwa jest pod warunkiem poinformowania drugiej Strony o konieczności wprowadzenia zmiany;

5. w przypadku konieczności zmiany terminów realizacji umowy spowodowanej przedłużeniem się procedury wyboru Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji wskazanych załączniku nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem, że wydłużenie terminów z ww. powodów, nie może być dłuższe niż okres realizacji Projektu w ramach którego wykonywana jest umowa;.

6. w przypadku konieczności wydłużenia terminu realizacji umowy, związanego z analizą merytorycznych wniosków wynikających z prac ekspertów lub konieczności zmiany zapisów znajdujących się w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub innych działań związanych merytorycznie z realizacją zadania, pod warunkiem poinformowania drugiej Strony o konieczności wprowadzenia zmiany oraz akceptacji Zamawiającego;

7. maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zwiększone wyłącznie wówczas gdy wniosek o dofinansowanie z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w pkt. a) i c) przewiduje zwiększenie w związku z wystąpieniem ww. okoliczności wynagrodzenia Wykonawcy;

3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 2022 r., poz. 2509 ze zm.).

4. Nieważność któregokolwiek zapisu umowy nie powoduje nieważności całej umowy. W przypadku, gdy którykolwiek z zapisów umowy zostanie prawomocnie uznany za nieważny, w jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

5. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ustalenia i uzgodnienia dokonane przez Strony, jeśli były poczynione między nimi przed zawarciem umowy, a dotyczyły stosunku prawnego powstałego wskutek zawarcia umowy, o ile nie znalazły się w treści umowy, z chwilą podpisania umowy tracą moc.

6. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

§ 10.

Rozwiązywanie sporów

Strony zgodnie ustalają, iż wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z zawarciem umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 11.

Postanowienia końcowe

Umowa sporządzona została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach – trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:

Nr 1 – Zapytanie ofertowe

Nr 2 – (Wzór) Protokół odbioru dzieła

Nr 3 – Oferta Wykonawcy

Nr 4 - Dokumenty potwierdzające reprezentację Wykonawcy (jeżeli dotyczy)

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCY