ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Jastrzębiu-Zdroju, w dniu pomiędzy:
Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju xx. Xxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxxx Xxxxx, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – nr rej: KRS 0000088012, NIP 000-00-00-000, Regon 276057813, o kapitale zakładowym w wysokości 400 523 500,00 zł, reprezentowaną przez:
1) ………………..……… - ………………………………
2) ……………………….. - ……………………………… zwaną dalej „Zamawiającym”, a
……………………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną przez:
1) ………………..……… - ………………………………
2) ……………………….. - ……………………………… zwaną dalej „Wykonawcą”,
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie protokołu nr ................. z dnia ………….…
z przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w Jastrzębskich Zakładach Remontowych Sp. z o.o. na podstawie „Regulaminu postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w Jastrzębskich Zakładach Remontowych Sp. z o. o.” obowiązującego od dnia 01.01.2012r.
§ 1. Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest :
Modernizacja układu zasilania zwałowarki w ZPMW w JSW S.A. KWK „Knurów- Szczygłowice” Ruch Knurów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia :
Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Wymagań Ofertowych.
§ 2. Cena i warunki płatności
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
wartość netto PLN
(słownie )
Do powyższych kwot zostanie doliczony podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami.
2. Wartość umowy zawiera wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie praw, o których mowa w § 12.
4. Podstawą do wystawienia faktury będzie pozytywny protokół odbioru końcowego, podpisany przez upoważnione osoby ze strony KWK Knurów – Szczygłowice, Wykonawcy i Zamawiającego.
5. Wartość umowy nie będzie indeksowana w czasie jej trwania.
6. Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić na adres:
Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., 00-000 Xxxxxxxxxx-Xxxxx, xx. Xxxxxxx 0.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury za wykonanie przedmiotu umowy wraz z protokołem odbioru końcowego na adres:
Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o., 00-000 Xxxxxxxxxx-Xxxxx, xx. Xxxxxxx 0.
8. Dopuszcza się możliwość elektronicznego przesyłania faktur po uprzednim podpisaniu przez Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. stosownego, pisemnego oświadczenia wyrażającego zgodę na odbiór faktur drogą elektroniczną zgodnie z Procedurą dotyczącą otrzymywania i przechowywania faktur elektronicznych w Jastrzębskich Zakładach Remontowych Sp. z o.o. (załącznik do Zarządzenia nr 295/2013 z dnia 09.01.2013r.).
9. Faktura wystawiona musi zawierać numer umowy, pod którym została wpisana do elektronicznego rejestru umów Zamawiającego.
10. Fakturę za realizację umowy należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania pozytywnego protokołu odbioru końcowego, jednak nie później niż do 3 dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu w którym podpisano protokół odbioru.
11. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.
12. Termin płatności faktury dokumentującej zobowiązanie wynikające z niniejszej umowy wynosi 45 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.
13. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności (numeru faktury).
14. W przypadku zapłaty należności w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
15. Numer rachunku bankowego Wykonawcy będzie wskazywany każdorazowo tylko i wyłącznie na fakturach.
16. Termin płatności faktury korygującej wynosi 14 dni od daty jej wpływu do Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż termin płatności faktury pierwotnej.
17. Wykonawca nie będzie zlecać wykonania całości lub części przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego.
18. Należności wynikające z kontraktu w tym odsetki nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) lub przedmiotem zastawu rejestrowego bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz nie dopuszcza się udzielania pełnomocnictwa inkasowego do ich dochodzenia.
§ 3. Termin realizacji przedmiotu umowy
1. Termin realizacji od daty zawarcia umowy.
§ 4. Gwarancja, serwis gwarancyjny
1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ………….. od daty podpisania przez upoważnione osoby ze Strony Wykonawcy, KWK „Knurów- Szczygłowice” i Zamawiającego protokołu odbioru końcowego.
2. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji nieodpłatny serwis gwarancyjny
obejmujący:
a) wykonanie wszystkich czynności serwisowych (zgodnie z instrukcjami i DTR),
b) usuwanie awarii,
c) przeglądy okresowe (na koszt wykonawcy) –po 6 miesiącach, 12 miesiącach, 18 miesiącach od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Czas przybycia ekipy serwisu gwarancyjnego oraz usunięcie awarii nastąpi w czasie możliwie najkrótszym, nie dłuższym niż 8 godz. od momentu jej zgłoszenia przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.
4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zamawiającego, ustalenie czasu usunięcia awarii będzie wzajemnie uzgodnione.
5. Okres gwarancji wydłuża się o czas wykonywania napraw gwarancyjnych.
6. Wymienione w ramach gwarancji elementy zostaną objęte nową gwarancją na takich samych zasadach jak w przedmiocie umowy.
§ 5. Nadzór i koordynacja
1. Strony ustalają, że odpowiedzialnym za całość robót ze strony Zamawiającego będą:
a) Koordynator robót - Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu – tel ,
b) Inspektor nadzoru w branży elektrycznej - ……………….… - tel ,
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony KWK Knurów - Szczygłowice jest:
…………………………………………….……….. tel. ………………………………………..
3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy oraz kontaktowania się z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z realizacją umowy jest:
…………………………………………….……….. tel. ………………………………………..
4. Zmiana osób wymienionych w ust. 1,2 i 3 nie wymaga formy aneksu lecz pisemnego powiadomienia Stron.
5. Nadzór inwestorski nad realizacją umowy oraz usługę zarządzania Kontraktem w imieniu Zamawiającego pełnić będzie Inżynier Kontraktu (IK, tj. firma ECM Group Polska S.A.).
6. IK wykonuje swoje obowiązki na mocy umowy zawartej z Zamawiającym, a w szczególności jest zobowiązany do:
a) wyznaczenia osób do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynacji prac Zespołu Inspektorów nadzoru w rozumieniu i zgodnie z zapisami prawa budowlanego,
b) zapewnienia obecności na placu budowy odpowiednich Inspektorów nadzoru inwestorskiego (potwierdzonej zapisem w dzienniku budowy) w branżach, w których wykonywane będą prace w ramach realizacji umowy,
c) wydawania Wykonawcy wiążących poleceń dotyczących w szczególności rozwiązań technicznych i Dokumentacji Projektowej, realizacji robót budowlanych, wykonania prób – w celu realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy,
d) dokonywania odbioru robót zanikających oraz odbioru częściowego,
e) zwoływania i przewodniczenia naradom koordynacyjnym,
f) kontroli przestrzegania przez Wykonawcę realizacji umowy zgodnie z jej postanowieniami, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
g) opiniowania ewentualnych zmian umowy,
h) rozliczenia inwestycji i inwentaryzacji robót Wykonawcy,
i) informowania Xxxxxxxxxxxxx o istotnych okolicznościach wpływających na realizację umowy.
7. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o każdej zmianie podmiotu pełniącego funkcję IK oraz zakresu działań określonych w ust. 6.
8. W przypadkach, dla których wymagane jest dla działania IK uzyskanie zgody Zamawiającego przyjmuje się, że IK podejmując takie działania uzyskał zgodę Zamawiającego.
§ 6. Nadzór wynikający z Zarządzania Środowiskowego
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za skutki nieprzestrzegania przepisów oraz zanieczyszczenia środowiska związane z realizacją przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że jeśli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to jest on wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i zobowiązuje się do postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego.
Wymieniona powyżej zasada nie dotyczy odpadów wydobywczych i złomu, dla których wytwórcą i posiadaczem są JZR Sp. z o.o. i KWK „Knurów-Szczygłowice”.
§ 7. Kary umowne
1. Wykonawca zostanie obciążony karą za nieterminowe zrealizowanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie realizacji umowy, określonym w § 3.
2. Wykonawca w okresie gwarancji zostanie obciążony karą w wysokości 0,1% ceny brutto określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia przybycia serwisu ponad czas określony w § 4 pkt 3.
3. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy.
4. Zapłata kar umownych określonych w ust. 1, 2 i 3 nie zwalnia Wykonawcy z realizacji przedmiotu umowy.
5. Wszelkie wierzytelności z tytułu kar umownych lub odszkodowań zostaną przeniesione na Skarb Państwa dla zabezpieczenia roszczeń Skarbu Państwa, co Wykonawca w pełni akceptuje.
6. Niezależnie od kar umownych Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
§ 8. Siła wyższa
Za przypadki siły wyższej, które uwalniają Strony od wypełnienia zobowiązań umownych na czas trwania siły wyższej, uznaje się nieprzewidziane wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli Stron i po zawarciu niniejszej umowy, a którym Strona nie będzie mogła zapobiec, przy zastosowaniu należytej staranności, udaremniając całkowicie lub częściowo wypełnianie zobowiązań, wynikających z Umowy, jak np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajk, wojna, mobilizacja, działania wojenne wroga, rekwizycja, embargo lub zarządzenia władz. Nie uznaje się za siłę wyższą braku siły roboczej, materiałów i surowców, chyba, że jest to spowodowane siłą wyższą. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą, Strony zobowiązane są niezwłocznie się powiadomić.
§ 9. Zmiany postanowień umowy i rozwiązanie umowy
1. Zmiany umowy dopuszczalne są tylko za zgodą Zarządu JZR Sp. z o.o. Wystąpienie o zmianę umowy winno zawierać uzasadnienie.
2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Stron, może nastąpić, w szczególności:
− zmiana terminu realizacji zawartej umowy, bez zmiany jej zakresu rzeczowego i finansowego,
− obniżenie wartości umowy bez zmiany jej zakresu rzeczowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót będących przedmiotem umowy oraz odpowiednio zakresu finansowego umowy.
4. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, rozliczenie nastąpi za faktycznie wykonany zakres.
5. Zmiany umowy nie stanowi w szczególności:
5.1. Zmiana danych teleadresowych (np. zmiana adresu).
5.2. Zmiana osób wskazanych w § 5 niniejszej umowy.
6. O zmianach określonych w ust. 5.1 i 5.2 Strony powiadomią się pisemnie.
7. Zmiany opisane w ustępach 1, 2 i 3 dla swej ważności muszą być zaakceptowane w formie pisemnej przez Strony w postaci aneksu.
8. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem Stron.
9. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę, przepisów BHP zagrażającego bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu pracowników oraz mieniu Zamawiającego.
10. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 10. Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Xx. X. 0000x. xxx. 922) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1024).
2. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych Stron umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne upoważnienia nadane przez Administratora Danych Osobowych, upoważniające do przetwarzania danych osobowych.
3. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe Stron umowy zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca i Xxxxxxxxxxx zobowiązują się do przekazania po zakończeniu umowy dokumentów oraz nośników zawierających dane osobowe Stron umowy, z wyjątkiem oferty przetargowej. Jednakże Wykonawca ma prawo zatrzymać jedną kopię wszelkich dokumentów zawierających dane osobowe Zamawiającego w celach dowodowych, dla wykazania wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy.
5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie dane, w tym dane osobowe, będące przedmiotem bądź wynikiem przetwarzania na podstawie niniejszej umowy są własnością Zamawiającego.
§ 11. Ochrona informacji niejawnych
W trakcie wykonywania umowy będą przestrzegane przez Xxxxxx zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. poz. 1167 z późn. zm.).
§ 12. Przeniesienie praw
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowanej dokumentacji wchodzącej w zakres przedmiotu umowy:
− w zakresie utrwalania i zwielokrotniania powstałych utworów - tj. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową;
− w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – tj. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów albo egzemplarzy;
− w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej.
2. Autorskie prawa majątkowe przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania opracowanej dokumentacji.
3. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie opracowanej dokumentacji osobom trzecim, także na wykonywanie praw zależnych w stosunku do powstałych opracowań w/w utworze tj. przede wszystkim na rozporządzanie i korzystanie z przedmiotowych opracowań.
4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność nośników, na których zostanie przekazana opracowana dokumentacja.
§ 13. Postanowienia końcowe
1. Wykonawca będzie realizował umowę bez współudziału podwykonawców.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, odpowiedniego zabezpieczenia oraz niewykorzystywania wszelkich informacji, dotyczących prowadzonych negocjacji/wykonania przedmiotu umowy, jak również informacji, dotyczących drugiej Strony umowy oraz jej działalności, w których posiadanie wszedł w związku z prowadzonymi negocjacjami/zawarciem/wykonaniem umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo upublicznienia informacji, przedstawionych w umowie na potrzeby tworzenia raportów, przekazywanych do publicznej wiadomości przez podmiot dominujący wobec Jastrzębskich Zakładów Remontowych Sp. z o.o. – Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. – w związku z notowaniem papierów wartościowych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Spory wynikające z zawartej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
7. Umowa zostanie sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Z A M A W I A J Ą C Y: W Y K O N A W C A:
…………………………. ………………………..
…………………………. ………………………..