Załącznik nr 1
Załącznik nr 1
Ogólne warunki umowy Przyłączenia do sieci gazowej ZAKŁADU BUDOWLANEGO Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx. Xxxxxxxxx 00 zwanego dalej ZB Tarnobrzeg
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze ogólne warunki umowy stanowią integralną część umowy o przyłączenie do sieci gazowej zawieranej pomiędzy Panem Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, zam. xx. Xxxxxxxx 00,
00-000 Xxxxxxxxxx a Klientem.
2. Dla celów niniejszych ogólnych warunków umowy oraz umowy o przyłączenie do sieci gazowej następujące sformułowania rozpoczęte dużymi literami będą miały następujące znaczenie:
a) ZB Tarnobrzeg - Zakład Budowlany Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx” z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika 32
b) Klient–osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z ZB Tarnobrzeg Umowę i na jej podstawie nabywa Gaz.
c) Kurek Główny–urządzenie zdefiniowane w § 156 ust. 2 rozporządzenie o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 wraz z późniejszymi zmianami).
d) Niezwłocznie –bez zbędnej zwłoki.
e) Obiekt –nieruchomość, lokal albo inny obiekt, do którego dostarczany jest Gaz na podstawie Umowy.
f) OWU –niniejsze ogólne warunki umowy o przyłączenie do sieci gazowej ZB Tarnobrzeg.
g) Prawo energetyczne –ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne tj. z 15.06.2012. (Dz.U.1059.2012 z późń. zm.).
h) Sieć –sieć gazowa ZB Tarnobrzeg.
i) Taryfa –stosowany przez ZB Tarnobrzeg energia zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, na podstawie której rozliczana będzie Umowa; udostępniony Klientom w siedzibie ZB Tarnobrzeg lub opublikowany na stronie internetowej ZB Tarnobrzeg.
j) Umowa –umowa o przyłączenie do sieci gazowej zawarta pomiędzy ZB Tarnobrzeg i Klientem, do której niniejsze OWU stanowią załącznik.
k) Umowa kompleksowa –umowa kompleksowa dostarczania gazu ziemnego zawierana pomiędzy ZB Tarnobrzeg i Klientem, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne.
l) Umowa sprzedaży -umowa na dostawę gazu. Umowa kompleksowa jest również umową sprzedaży.
§2
Budowa przyłącza gazowego
1 ZB Tarnobrzeg powiadomi Klienta o planowanym terminie rozpoczęcia budowy przyłącza, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, w celu umożliwienia Klientowi przygotowania Obiektu do przeprowadzenia niezbędnych prac.
2 ZB Tarnobrzeg zobowiązana jest do powiadomienia Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem o braku możliwości zakończenia prac w terminie wskazanym w Umowie. W tym przypadku ZB Tarnobrzeg w porozumieniu z Klientem ustali nowy termin wykonania prac.
3 Z uwagi na utrudnione warunki atmosferyczne do terminu wykonania przyłącza, o którym mowa w §2.2 Umowy nie wlicza się okresu przypadającego pomiędzy 1 listopada a 31 marca.
W przypadku dogodnych warunków atmosferycznych ZB Tarnobrzeg dopuszcza możliwość wykonania przyłącza we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie.
4 ZB Tarnobrzeg uprawniona jest do odpowiedniego przesunięcia terminu, o którym mowa w §2.1 Umowy w przypadku niezależnego od ZB Tarnobrzeg opóźnienia w uzyskaniu wymaganych pozwoleń i uzgodnień, w szczególności:
a. zezwolenia zarządcy lub właściciela drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym (o ile są wymagane),
b. uzgodnień z Urzędem Dozoru Technicznego i Konserwatorem Zabytków (o ile są wymagane),
c. aktualizacji mapy do celów projektowych,
d. uzgodnień z dysponentami podziemnych sieci w ramach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji.
W takim przypadku przesunięcie terminu budowy przyłącza nie powoduje powstania po stronie Klienta jakichkolwiek roszczeń.
5 Budowa przyłącza ulega także przesunięciu dla ZB Tarnobrzeg o czas w jakim Klient nie realizuje swojego obowiązku o jakim mowa w § 2.2. Umowy.
6 ZB Tarnobrzeg planuje doprowadzić Sieć do ww. miejscowości przed upływem, lub równolegle do wskazanego w umowie terminu budowy przyłącza. Jeżeli przesunięcie terminu doprowadzenia Sieci uniemożliwiałoby budowę przyłącza w terminie wskazanym w Umowie Strony ustalą nowy termin budowy przyłącza. Przesunięcie terminu budowy przyłącza w w/w okolicznościach nie powoduje powstania po którejkolwiek ze Stron jakichkolwiek roszczeń.
7 Postanowienia §2.6 OWU znajdują zastosowanie, gdy w dniu zawarcia Umowy do miejscowości, w której znajduje się Obiekt, nie została doprowadzona Sieć.
8 Do obowiązków ZB Tarnobrzeg należy w szczególności sporządzenie dokumentacji technicznej oraz mapy powykonawczej przyłącza.
9 Jeżeli w ciągu dwóch lat od dnia zawarcia Umowy, Umowa nie zostanie wykonana, bądź zostanie rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient zobowiązany jest zwrócić ZB Tarnobrzeg udokumentowane koszty związane z zawarciem Umowy.
10 Klient chroni przyłącze gazowe i gazomierz przed uszkodzeniem, zniszczeniem oraz zerwaniem plomb.
11 Klient nie może samodzielnie dokonywać ani zlecać osobom trzecim czynności połączonych z pracami przy przyłączu gazowym.
12 Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia ZB Tarnobrzeg o wszelkich uszkodzeniach przyłącza gazowego, a w szczególności o ulatnianiu się Gazu oraz o braku plomb. Uwagi należy zgłaszać na następujący numer pogotowia gazowego ……………………………...
Pod tym samym numerem Klient może uzyskać pomoc w przypadku wystąpienia awarii.
§3
Granica własności Sieci
1 Przyłącze gazowe będąc integralną częścią Sieci stanowi własność ZB Tarnobrzeg.
2. Granicą własności sieci jest Kurek Główny. W budynkach wielorodzinnych Kurek Główny zainstalowany jest bezpośrednio za punktem redukcyjnym. Układ pomiarowy (gazomierz) stanowi, w każdym przypadku, własność ZB Tarnobrzeg.
§ 4
Udostępnianie Obiektu
1 Klient zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępnienia ZB Tarnobrzeg Obiektu w celu wykonania prac związanych z budową oraz eksploatacją lub zabezpieczeniem przyłącza oraz montażem i eksploatacją gazomierza.
2 ZB Tarnobrzeg dążyć będzie do korzystania z Obiektu w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla Klienta oraz dołoży starań, aby czynności związane z budową i późniejszą eksploatacją przyłącza wykonane zostały bezpiecznie, szybko oraz na możliwie najmniejszej części Obiektu Klienta. Po wykonaniu prac ZB Tarnobrzeg przywróci, w miarę możliwości, pierwotny stan Obiektu.
3 Klient zobowiązany jest do poinformowania ZB Tarnobrzeg o utracie tytułu prawnego do Obiektu, w obrębie którego usytuowane zostało przyłącze gazowe i urządzenia ZB Tarnobrzeg. W powyższym zakresie Klient zobowiązany jest do poinformowania swojego następcy prawnego o przyłączu gazowym i urządzeniach ZB Tarnobrzeg oraz do przeniesienia na niego obowiązków prawnych wynikających z OWU (w szczególności §4.4).
4 Obowiązek udostępnienia Obiektu związany z przyłączem gazowym obowiązuje również po zaprzestaniu przez Klienta korzystania z usług ZB Tarnobrzeg. W takim wypadku Klient nie może domagać się usunięcia przyłącza gazowego.
§5
Instalacja gazowa Klienta
1 Klient odpowiada za prawidłowe wykonanie, wymianę, modernizację oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, instalacji gazowej za Kurkiem Głównym zamontowanym w szafce przyłączeniowej. ZB Tarnobrzeg nie odpowiada za szkody będące następstwem nieprawidłowo wykonanej instalacji gazowej Klienta.
2 Klient zobowiązany jest do zawiadomienia ZB Tarnobrzeg o wszelkich zmianach przeprowadzanych w instalacji gazowej oraz o podłączaniu do niej nowych urządzeń.
§6
Opłaty za przyłączenie do sieci
1 Z tytułu przyłączenia Obiektu do Sieci Klient zapłaci na rzecz ZB Tarnobrzeg opłatę przyłączeniową ustaloną zgodnie z Taryfą.
2 Klient zobowiązany jest dokonać wpłaty zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie. ZB Tarnobrzeg po otrzymaniu zaliczki w terminie 7 dni wystawi fakturę VAT obejmującą kwotę wpłaconej zaliczki.
3 ZB Tarnobrzeg po przyłączeniu do Sieci Obiektu wystawi na rzecz Klienta fakturę VAT z 14- dniowym terminem płatności, obejmującą pozostałą część opłaty przyłączeniowej. Zapłata faktury następuje jednorazowo na rachunek wskazany przez ZB Tarnobrzeg.
4 Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego ZB Tarnobrzeg.
5 W razie rozwiązania Umowy Klient zobowiązany jest do uregulowania wszelkich zobowiązań wobec ZB Tarnobrzeg.
6 Wszystkie płatności Klienta zaliczane będą na poczet najdawniej wymagalnych należności ZB Tarnobrzeg, a w ich ramach w następującej kolejności na koszta windykacji, odsetki, inne należności uboczne oraz świadczenie główne.
7 W przypadku jeśli po stronie Klienta występuje więcej niż jeden podmiot ich odpowiedzialność wobec ZB Tarnobrzeg jest solidarna.
§7
Szafka gazowa
1 Klient zobowiązany jest przygotować własnym staraniem miejsce, w którym zostanie zamontowana szafka gazowa oraz wykonane przyłącze gazowe najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem przez ZB Tarnobrzeg prac związanych z przyłączeniem. Lokalizacja i wymiary powyższego miejsca muszą być zgodne z projektem technicznym przyłącza gazowego. W przypadku braku odpowiednio przygotowanego miejsca na szafkę gazową, ZB Tarnobrzeg odmówi wykonania przyłącza gazowego. W takim przypadku Klient zwróci ZB Tarnobrzeg poniesione koszty dojazdu pracowników firmy wykonawczej i/lub pracowników ZB Tarnobrzeg wg aktualnej stawki za kilometr obowiązującej w firmie wykonawczej i/lub ZB Tarnobrzeg oraz koszt roboczogodzin pracowników firmy wykonawczej i/lub ZB Tarnobrzeg wg aktualnej stawki roboczogodziny obowiązującej w firmie wykonawczej i/lub ZB Tarnobrzeg.
2 Klient zapewnia nienaruszalność i dobry stan techniczny szafki gazowej oraz stały dostęp do niej przedstawicieli ZB Tarnobrzeg.
3 W przypadku stwierdzenia, iż uszkodzenie szafki gazowej, spowodowane zostało okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi Klient ZB Tarnobrzeg przedstawi Klientowi protokół techniczny stanu szafki gazowej. Klient zobowiązuje się w takim przypadku ponieść koszty naprawy szafki oraz dojazdu pracowników firmy wykonawczej i/lub pracowników ZB Tarnobrzeg według aktualnej stawki roboczogodziny obowiązującej w firmie wykonawczej i/lub ZB Tarnobrzeg. W przypadku braku możliwości naprawy szafki, Klient zobowiązuje się zwrócić ZB Tarnobrzeg koszty wymiany szafki na nową. Zwrot kosztów nastąpi w terminie 7 dni od dnia doręczenia Klientowi faktury VAT.
4 Gazomierz stanowi własność ZB Tarnobrzeg.
§8
Umowa sprzedaży gazu
1 Umowa sprzedaży może zostać zawarta z osobą trzecią, jeżeli osoba ta posiada tytuł prawny do Obiektu, a Strony Umowy wyrażą na to pisemną zgodę.
2 Warunkiem montażu gazomierza jest wcześniejsze wykonanie przyłącza, uregulowanie przez Klienta wszelkich należności wobec ZB Tarnobrzeg oraz wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w Obiekcie. Potwierdzeniem wykonania wewnętrznej instalacji gazowej jest „Podanie o uruchomienie przyłącza/urządzenia gazowego” zawierające oświadczenie kierownika budowy, instalatora oraz kominiarza. Wzór wniosku stanowi załącznik do Umowy kompleksowej dostarczania gazu ziemnego.
§9
Odszkodowanie za niedotrzymanie warunków Umowy
1 Jeżeli do 30 kwietnia roku następującego po terminie zakończenia budowy przyłącza
lub zgodnie z § .2.2. Umowy, z przyczyn leżących po stronie Klienta, nie rozpocznie on odbioru Gazu, Klient zapłaci na rzecz ZB Tarnobrzeg karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) kwoty, o której mowa w §5 Umowy (Kwota Bazowa), za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia w rozpoczęciu odbioru Gazu. Łączna wysokość kary umownej, o której mowa
w zdaniu pierwszym, nie może przekroczyć wartości Kwoty Bazowej, która jako trzykrotność Opłaty Przyłączeniowej stanowi wyrównanie pełnych kosztów poniesionych przez ZB Tarnobrzeg na budowę przyłącza. Naliczona za dany miesiąc opóźnienia kara umowna płatna będzie
w terminie do 7 -go dnia owego miesiąca opóźnienia. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość ww. kary umownej.
2 W granicach określonych w §2 OWU, w przypadku opóźnienia wykonania przyłącza w stosunku do terminu ustalonego w Umowie Klient może wezwać ZB Tarnobrzeg w formie pisemnej do wykonania przyłącza, wyznaczając dodatkowy termin nie krótszy niż 14 dni. Z uwagi na utrudnione warunki atmosferyczne dodatkowy termin wykonania przyłącza nie może przypadać pomiędzy 1 listopada a 31 marca. W przypadku niewykonania przyłącza w dodatkowym terminie ZB Tarnobrzeg zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz Klienta kary umownej w wysokości 0,5% opłaty przyłączeniowej netto ustalonej w Umowie za każdy dzień zwłoki, począwszy od pierwszego dnia po upływie dodatkowego terminu, nie więcej jednak niż 75% przedmiotowej opłaty. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość ww. kary umownej.
3 ZB Tarnobrzeg zobowiązana jest do zapłaty kary umownej, o której mowa w §9.2 OWU niezwłocznie po uiszczeniu przez Klienta całej opłaty przyłączeniowej.
4 Za niedotrzymanie przez Klienta warunków Umowy ZB Tarnobrzeg jest uprawniona do pobrania opłat w wysokości wynikającej z Taryfy.
§10
Opóźnienie płatności
1 W przypadku opóźnienia w zapłacie ZB Tarnobrzeg wysyła do Klienta pisemne upomnienie.
2 Za przekroczenie terminu płatności Klient będzie zobowiązany do zapłaty odsetek naliczanych za każdy dzień opóźnienia w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
3 Złożenie reklamacji nie uprawnia Klienta do opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności ani do jej odmowy, chyba że stwierdzono ewidentny błąd w fakturze (np. rażąca pomyłka w wyliczeniach).
4 Wniesienie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej zapłaty należności wynikającej z Umowy w wysokości, która nie jest sporna. W razie opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności lub odmowy płatności przez Klienta, w sytuacji złożenia przez niego reklamacji dotyczącej płatności, odsetki za przekroczenie terminu płatności będą naliczane jedynie w zakresie, w jakim reklamacja okaże się niezasadna.
§ 11
Reklamacje
1 Reklamację faktury lub innego dokumentu księgowego Klient zgłasza ZB Tarnobrzeg niezwłocznie po jego otrzymaniu.
2 ZB Tarnobrzeg rozpatrzy reklamację Klienta 14 dni od jej otrzymania oraz udzieli mu pisemnej odpowiedzi.
§12
Zmiana Umowy, OWU oraz Taryfy
1 O ile Umowa nie stanowi inaczej oraz z zastrzeżeniem postanowień § 2.4, 12.2, 12.3, 13.1 oraz
13.2 OWU, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
2 Zawarcia aneksu nie wymaga zmiana przez ZB Tarnobrzeg terminu zakończenia budowy przyłącza, o którym mowa w §2.1 Umowy. W przypadku zajścia konieczności zmiany terminu budowy przyłącza, ZB Tarnobrzeg prześle Klientowi niezwłocznie pisemną informację na ten temat, podając nowy termin budowy przyłącza. Zmiana taka staje się skuteczna i wiąże Strony, o ile Klient w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu ww. informacji nie zgłosi zastrzeżeń do proponowanej zmiany.
3 W przypadku zmiany Taryfy odnośnie wysokości cen lub stawek opłat wskazanych w Umowie, ZB Tarnobrzeg poinformuje Klienta o takiej zmianie w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie zmiany Taryfy. Zmiana cen i stawek opłat obowiązuje od dnia wejścia w życie Xxxxxx. Klient w takim przypadku może wypowiedzieć Umowę w terminie 14 dni od otrzymania wyciągu ze zmienionej lub nowej Taryfy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zapis niniejszego ustępu obowiązuje jeśli zmiana taryfy ma wpływ na obowiązki płatnicze Klienta.
4 Klient ma możliwość zapoznania się z aktualnie obowiązującą Taryfą na stronie ZB Tarnobrzeg, pod adresem xxx.xxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx oraz w siedzibie ZB Tarnobrzeg.
§13
Zmiana stosunków prawnych
1 Klient zobowiązany jest do zawiadomienia ZB Tarnobrzeg o zmianie stosunków prawnych dotyczących Obiektu, w terminie 7 dni od jej wystąpienia.
2 Jeżeli wskutek zmiany stosunków prawnych, Obiekt wykorzystywany będzie przez osobę trzecią zamierzającą korzystać z Xxxx dostarczanego przez ZB Tarnobrzeg, Klient zobowiązany jest do poinformowania tej osoby o konieczności zawarcia odpowiedniej umowy z ZB Tarnobrzeg.
3 Zmiana stosunków prawnych dotyczących Obiektu nie ma wpływu na treść Umowy łączącej Klienta z ZB Tarnobrzeg, w szczególności postanowień dotyczących okresów wypowiedzenia.
4 Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszych OWU staną się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, taka częściowa nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność postanowienia nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWU.
§14
Rozwiązanie Umowy
1 Rozwiązanie Umowy może nastąpić w każdym czasie za pisemnym porozumieniem Stron.
2 Rozwiązanie Umowy może nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą ze Stron z zachowaniem
7-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszania postanowień Umowy przez drugą Stronę, pomimo uprzedniego wezwania jej do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków w wyznaczonym, odpowiednim terminie.
3 ZB Tarnobrzeg oraz Klient mają prawo odstąpić od Umowy w przypadku, gdy wykonanie przyłącza gazowego wymagać będzie podjęcia prac na nieruchomości należącej do osoby trzeciej, a ZB Tarnobrzeg nie uzyska na to odpowiedniego zezwolenia, a także w przypadku niemożliwości uzyskania pozwoleń administracyjno-prawnych warunkujących zgodną z prawem budowę i/lub eksploatację przyłącza. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku nie powoduje powstania po którejkolwiek ze Stron jakichkolwiek roszczeń.
4 ZB Tarnobrzeg może odstąpić od Umowy, jeżeli przed wykonaniem przyłącza, w terminie 2 lat od podpisania Umowy, ZB Tarnobrzeg wstrzyma zawieranie umów sprzedaży gazu w związku z przekroczeniem limitu przywozu gazu ziemnego z zagranicy określonego w art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym(tj. z dnia 19.11.2014Dz. U. 2014.1165, ze zm.), , co skutkowałoby brakiem możliwości dostawy gazu za pośrednictwem przyłącza wybudowanego na podstawie Umowy. ZB Tarnobrzeg ma obowiązek poinformowania Klienta na piśmie na miesiąc naprzód o zamiarze rozwiązania Umowy z tego powodu. Rozwiązanie Umowy w takim przypadku nie powoduje powstania po stronie Klienta jakichkolwiek roszczeń.
5 W przypadku gdyby doprowadzenie Sieci do miejscowości, w której znajduje się Obiekt, lub jej odpowietrzenie i napełnienie Gazem stało się z jakichkolwiek przyczyn niemożliwie, ZB Tarnobrzeg odstąpi od planów doprowadzenia sieci gazowej do ww. miejscowości lub jej odpowietrzenia i napełnienia Gazem, a także w przypadku, gdy przesunięcie terminu doprowadzenia sieci gazowej lub jej odpowietrzenia i napełnienia Gazem powodowałoby przesunięcie terminu budowy przyłącza o dłużej niż miesięcy każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy. Odstąpienie od Umowy nie powoduje powstania po którejkolwiek ze stron jakichkolwiek roszczeń.
6 W przypadku, gdy okoliczność siły wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż sześćdziesiąt
(60) dni w roku kalendarzowym, Strona, która została zawiadomiona o działaniu siły wyższej może rozwiązać Umowę z zachowaniem co najmniej 21-dniowego terminu wypowiedzenia.
§15
Odpowiedzialność
1 W sytuacji niewykonania nienależytego lub wadliwego wykonania Przyłącza, Sprzedawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% ostatecznej wysokości opłaty za przyłączenie za każdy dzień zwłoki w stosunku do wcześniej ustalonego terminu wykonania Przyłącza przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem, że całkowita wysokość kary umownej nie może przekroczyć 30% ostatecznej wysokości opłaty za przyłączenie. Żądanie odszkodowania przewyższającego wysokość powyższej kary umownej jest niedopuszczalne. Obowiązek zapłaty kary umownej przez Sprzedawcę nie zachodzi w przypadku zmiany terminu realizacji Przyłącza
2 W sytuacji niewykonania w terminie wskazanym w Umowie, nienależytego lub wadliwego wykonania przez Odbiorcę wewnętrznej instalacji gazowego, Odbiorca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wysokości opłaty ostatecznej za przyłączenie za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminy wykonania wewnętrznej instalacji gazowej przez odbiorcę. Zapłata przez Odbiorcę kary umownej w trybie, o którym mowa powyżej, nie wyłącza prawa Sprzedawcy do dodatkowego naliczenia kary umownej.
3 Odbiorca ma obowiązek do pokrycia na rzecz Sprzedawcy wartości wszelkich szkód, jakie wyniknęły na skutek naruszenia przez niego postanowień niniejszej Umowy.
4 Strony ustalają wzajemną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej Umowy na zasadach ogólnych, a szczególnie na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Xxxxxxxxx odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do kwoty 5000 PLN. Sprzedawca nie odpowiada także za korzyści utracone przez Odbiorcę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z Umowy.
5 W przypadku odstąpienia od umowy w trakcie jej realizacji Odbiorca dokona zwrotu rzeczywistych kosztów poniesionych przez Dostawcę za okres od rozpoczęcia inwestycji do dnia odstąpienia przez Odbiorcę od niniejszej umowy.
6. W przypadku wypowiedzenia przez Odbiorcę umowy dostarczania paliwa gazowego w okresie 10 lat od dnia rozpoczęcia dostarczania paliwa gazowego do obiektu, Odbiorca będzie zobowiązany do pokrycia rzeczywistych kosztów budowy przyłącza w następujących wysokościach:
w trakcie roku od dnia zawarcia umowy- zwrot 100 % rzeczywistych kosztów budowy przyłącza
po 1 roku - zwrot 90 % rzeczywistych kosztów budowy przyłącza
po 2 roku - zwrot 80 % rzeczywistych kosztów budowy przyłącza
po 3 roku - zwrot 70 % rzeczywistych kosztów budowy przyłącza
po 4 roku - zwrot 60 % rzeczywistych kosztów budowy przyłącza
po 5 roku - zwrot 55 % rzeczywistych kosztów budowy przyłącza
po 6 roku - zwrot 50 % rzeczywistych kosztów budowy przyłącza
po 7 roku - zwrot 45 % rzeczywistych kosztów budowy przyłącza
po 8 roku - zwrot 40 % rzeczywistych kosztów budowy przyłącza
po 9 roku - zwrot 35 % rzeczywistych kosztów budowy przyłącza
Rzeczywiste koszty budowy przyłącza gazowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi /Dz.U. z dnia 17 lipca 2013r , poz. 820/ § 32, stanowią czterokrotną wartość opłaty przyłączeniowej.
W rozliczeniu powyższym będzie uwzględniona kwota opłaty przyłączeniowej zapłaconej przez Odbiorcę w kwocie jak w § 4 punkt 1 Umowy przyłączeniowej.
7. Nie dotrzymanie przez Odbiorcę ustalonego terminu poboru paliwa gazowego, jak również nie zawarcie umowy dostarczania paliwa gazowego w określonym terminie, z przyczyn, za które odpowiada Odbiorca, nakłada się na Odbiorcę obowiązek uiszczania na rzecz Dostawcy opłaty zgodnie z taryfą dla paliwa gazowego.
8. Pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia Dostawcy, oraz grunt, przez który przebiega przyłącze, będą użytkowane przez Dostawcę nieodpłatnie.
Klient:
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszych OWU i w pełni je akceptuję. data i czytelny podpis Klienta:
1 Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a że;-zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.199r. o ochronie
danych osobowych (tj. z 25.11.2015 Dz.U. 2015.2135, z późn. zm.), administratorem moich danych osobowych jest
ZAKŁAD BUDOWLANY Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Taxxxxxxxx xx. Xxxxxxxxx 00;
-moje Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy (w tym dochodzenia roszczeń z tytułu Umowy);
-przysługuje mi także prawo wglądu do moich Danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
-w przypadku udzielenia zgody o jakiej mowa w punktach 2 do 4 poniżej przysługuje mi ponadto prawo do odwołania w każdym czasie zgody o jakiej w nich mowa poprzez pisemne oświadczenie złożone ZB
Tarnobrzeg.
data i czytelny podpis Klienta:
2 Wyrażam zgodę na udostępnianie moich Danych osobowych przez firmę ZAKŁAD BUDOWLANY Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Taxxxxxxxx xx. Xxxxxxxxx 00 x celach marketingowych obejmujących marketing produktów i usług własnych oraz innych podmiotów z branży energetycznej, podmiotom powiązanym z ZB Tarnobrzeg oraz świadczących na rzecz ZB Tarnobrzeg usługi, realizujące ww. cele.
Tak ⃰ Nie ⃰
3 Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej i numer telefonu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 18.07.2002r.świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.142 tj. , z późn. zm.).
Tak ⃰ Nie ⃰
4 Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez ZB Tarnobrzeg oraz podmioty współpracujące z nią w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.
Tak ⃰ Nie ⃰
⃰ - niepotrzebne skreślić
Informacje o jakich mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z póź. zm.) (dalej Ustawa).
W związku z wolą związania się umową o przyłączenie do sieci gazowej. ZB Tarnobrzeg. informuje, iż:
1 Przedmiotem umowy będzie wykonanie przyłącza gazowego do obiektu klienta;
2 Umowa zawarta zostanie z Panem Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, zam. ul. Xxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxxxx, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:„Zakład Budowlany Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx” z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika 32 (adres dla doręczeń) NIP 000- 000-00-00, Regon 830035088, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju ,
3 Klient może kontaktować się z ZB Tarnobrzeg:
- pod numerem telefonu 15 8230148 w.15, 604 102 229
- pod numerem faksu 15 8230400
- e-mail: xxxxxx-xxxxxxxxx@xxx.xx
na adres korespondencyjny podany w punkcie 2.
4 Koszta wykonania przyłącza wskazane są w umowie. Ich wysokość może ulec zmianie w przypadkach opisanych w umowie.
5 Zapłaty należy dokonać na wskazany na dokumencie księgowym rachunek ZB Tarnobrzeg w terminie na nim wskazanym (rachunek zostanie dostarczony co najmniej 7 dni przed dniem płatności).
6 Przyłącze wykonane zostanie w terminie uzgodnionym w umowie przyłączeniowej oraz załączniku nr 4 do umowy-harmonogram przyłączenia z zastrzeżeniem postanowień umowy przyłączeniowej.
Stosowana procedura reklamacyjna wynika z § 11 ogólnych warunków umowy przyłączenia do sieci gazowej
ZB Tarnobrzeg .
7 Umowa nie przewiduje złożenia kaucji.
8 W przypadku umowy o przyłączenie do sieci gazowej ZB Tarnobrzeg, klientowi na podstawie art. 38.3 Ustawy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
Niniejszym oświadczam, że powyższy formularz otrzymałem.
Data, czytelny podpis klienta.