U M O W A N r ZTM. DO. 1431. 1. 2017

U M O W A N r ZTM. DO. 1431. 1. 2017

zawarta w dniu r. w Poznaniu, pomiędzy:

Miastem Poznań – w imieniu i na rzecz, którego działa Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, xx. Xxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxx, NIP: 2090001440, REGON 631257822, reprezentowanym przez:

………………………………………

zwanym dalej „ ”,

a

( w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

...................................................................., z siedzibą w …………………….., kod

pocztowy …………….. przy ulicy ……………………………., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzącego przez Sąd Rejonowy Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………….. ….., NIP …………………….. zwanym w treści umowy „ ”,

reprezentowanym przez:

- …………………………………………….

- …………………………………………….

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)

(imię i nazwisko) ,

zam. .........................................., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………………………………………. z siedzibą w ………………………

w …………………………………….. przy ulicy …………………………………, wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez……………………………………, pod numerem …………………., NIP ………………… zwanym w treści umowy „ ”.

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z dnia 20 lipca 2017 r. Dz. U. poz. 1579 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, wprowadzonego w ZTM w Poznaniu zarządzeniem nr 42/2017 Dyrektora ZTM w Poznaniu z dnia 2 października 2017 r., a wydatek publiczny ponoszony jest w oparciu o art. 44 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.).

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paczek świątecznych dla dzieci pracowników Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, zgodnie z załączonym do formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy.

2. Opakowania paczek muszą być zgodne z przedstawionymi wzorami paczek.

3. Paczki muszą być pakowane w zbiorcze opakowania świąteczne, tak aby były zabezpieczone przed rozsypaniem zawartości.

4. Część produktów składających się na paczkę musi posiadać motyw świąteczny.

§ 2

Termin wykonania umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć paczki na własny koszt i odpowiedzialność do siedziby Zamawiającego, xx. Xxxxxxx 00, pokój 110, I piętro.

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć paczki najpóźniej do 05.12.2017 r.

3. Wszystkie dostarczone w paczkach produkty muszą posiadać widoczna datę przydatności do spożycia, która musi wynosić 6 miesięcy od dnia dostawy.

§ 3

Odbiór przedmiotu umowy

1. Dostawa będzie sprawdzana pod względem ilościowym i jakościowym przez pracowników Zamawiającego. Miejscem sprawdzenia będzie siedziba Zamawiającego.

2. Wykonawca ma prawo uczestniczyć przy odbiorze dokonywanym przez Zamawiającego.

3. Braki ilościowe Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić na własny koszt w terminie 1 dnia.

4. W przypadku stwierdzenia braków jakościowych lub dostawy niezgodnej z zamówieniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu całej partii paczek, a Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej wymiany paczek na wolne od wad w ciągu 1 dnia.

5. Po dokonanym odbiorze paczek Strony sporządzą protokół odbioru dostawy podpisany przez obie strony, który będzie podstawą wystawienia faktury VAT.

§ 4

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia wyniesie:

…………. zł netto (słownie: ……………………………………… złotych) powiększone o należny podatek VAT według obowiązującej stawki z chwili wystawienia faktury przez Wykonawcę, tj. łącznie brutto ……………………………. (słownie: …………………….

złotych).

2. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn dostarczonych paczek i cen jednostkowych zgodnie z treścią formularza ofertowego.

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy płatne będzie jednorazowo na podstawie wystawionej prawidłowo przez Wykonawcę faktury VAT, po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 5. Wykonawca kopię protokołu odbioru przedmiotu Umowy załączy do faktury.

4. Zamawiający, oprócz wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, nie jest zobowiązany do zwrotu

Wykonawcy jakichkolwiek kosztów lub nakładów związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone będzie przez Zamawiającego, poleceniem przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kopią końcowego protokołu odbioru przedmiotu Umowy.

6. Odpowiedzialność karno-finansowa za prawidłowe naliczenie podatku VAT spoczywa w całości na Wykonawcy (jako wystawiającemu fakturę).

7. Termin zapłaty wynagrodzenia uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu płatności, wskazanym w ust. 5 powyżej.

8. Wykonawca oświadcza, że jest1 / nie jest1 czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

9. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, może on obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi za każdy dzień opóźnienia.

§ 5

Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

1) odbioru przedmiotu Umowy (w przypadku braku uwag i zastrzeżeń) i zapłaty wynagrodzenia za dostarczony przedmiot Umowy zgodnie z § 3 i § 4 Umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 4 Umowy.

§ 6

Zobowiązania i odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) Wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, formularzem ofertowym, oraz Opisem przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca oświadcza, że:

1) posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, i możliwości organizacyjno-techniczne, które pozwalają należycie wywiązać się ze zobowiązań statuowanych Umową;

§ 7

Odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po drugiej Stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy. Wyjątek stanowią okoliczności, o których jest mowa w § 8 ust. 1 i 3 Umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1 Niepotrzebne skreślić

a) w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części Umowy, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części Umowy, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z przyczyn leżących po jego Stronie.

c) w wysokości 2 % wartości danej dostawy nie dostarczonej w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

3. Jeżeli po upływie 7 dni od wyznaczonego terminu realizacji zamówienia nie zostało ono przez Wykonawcę zrealizowane, to Zamawiającemu oprócz naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 2 lit. b), po uprzednim ostatecznym monicie, przysługuje prawo zakupu asortymentu objętego zamówieniem u innego dostawcy. Poniesionymi dodatkowymi kosztami wynikającymi z realizacji zamówienia Zamawiający obciąży Wykonawcę, który należność winien przekazać w terminie 7 dni od przedstawienia żądania regresowego.

4. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowań przenoszących wysokość kar umownych wskazanych w § 7 ust. 1 i 2 na zasadach ogólnych.

5. Fakt naliczania i zapłaty kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu Umowy.

6. Kary umowne będą nakładane w formie noty obciążeniowej, płatnej w ciągu 14 dni od jej wystawienia.

7. Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty kar umownych naliczonych na podstawie Umowy.

§ 8

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie do 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca w takiej sytuacji może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu poprawnie wykonanej części Umowy.

2. Zamawiający może odstąpić niezwłocznie od Umowy w sytuacji, gdy:

1) Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z Umowy lub przerwał ich wykonanie na okres dłuższy niż 7 dni i nie podjął ich kontynuacji pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

2) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty lub niezgodny z postanowieniami Umowy i mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w tym zakresie;

3) stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia, a braki do uzupełnienia;

4) do sądu złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub o wszczęcie postępowania naprawczego, albo została rozpoczęta procedura wykreślenia Wykonawcy z właściwego rejestru.

3. Strony Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w Umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich

wypełnieniu. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez Xxxxxx, która się na nie powołuje.

4. Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą Stronę w ciągu 3 dni roboczych od powstania tych okoliczności.

5. Za siłę wyższą nie można uznać niewywiązywania się przez Wykonawcę ze swoich obowiązków.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca nie jest uprawniony, bez pisemnego upoważnienia, do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Xxxxxxxxxxxxx.

2. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie danych i stanu faktycznego, mających wpływ na realizację Umowy.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonane za zgodą Stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy, jednak gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiający