UMOWA Nr /21
F.250.1-10/21 Załącznik nr 2 do Zaproszenia
UMOWA Nr /21
zawarta w dniu
zawarta w Chełmie, pomiędzy:
Skarbem Państwa – Sądem Rejonowym w Chełmie, mającym swą siedzibę w Chełmie, przy Al. Żołnierzy I Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx 00, XXX 000-00-00-000, REGON 000322985 zwanym dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Dyrektor Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx – Główny Księgowy a
……………………………………………………………………………………….. z siedzibą w …………………. , przy ul. ………………………….
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy ............................... , Wydział ,pod nr KRS .............. NIP .....................
REGON .................. ,zwaną dalej„Wykonawcą",reprezentowaną przez:
W WYNIKU ROZSTRZYGNIĘTEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO Z WYŁĄCZENIEM PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( XX. X. x 0000X., XXX. 2019), ZWANEJ DALEJ „USTAWĄ PZP", ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI:
PRZEDMIOT UMOWY
§1.
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych wyszczególnionych co do rodzaju, asortymentu i ilości w załączniku nr 1 do umowy (zwanych dalej „towarami") oraz do odbioru kaset po zużytych towarach, a Zamawiający do zapłaty wynagrodzenia określonego w § 5.
2. Wykonawca będzie stosował ceny jednostkowe na poszczególne towary zgodnie z
załącznikiem nr 1 do Umowy.
ZASADY REALIZACJI, WYKONANIE ZASTĘPCZE
§2.
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Umowy z należytą starannością.
2. Umowa niniejsza obowiązywać będzie od dnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
3. Towary będą dostarczone partiami (w formie dostaw częściowych), stosownie do potrzeb Zamawiającego przez cały okres obowiązywania Umowy. Wielkość i termin dostarczenia każdej partii Towarów, wynikać będzie z jednostronnej dyspozycji Zamawiającego przesłanej Wykonawcy (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną).
4. Wykonawca dostarczy Towar w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego, to jest w miejsce znajdujące się w budynku zajmowanym przez Sąd Rejonowy w Chełmie przy Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 16, 22 – 100 Chełm.
5. Ilość oraz wartość Towarów objęta zamówieniem może ulec zmniejszeniu w trakcie obowiązywania Umowy w granicach 10 % zamówienia bez wymogu odrębnej akceptacji ze strony Wykonawcy. Należne Wykonawcy na podstawie Umowy wynagrodzenie ulegnie wówczas proporcjonalnemu zmniejszeniu.
6. Wykonawcy nie przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania ani kar umownych z tytułu zmniejszenia przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa w punkcie 5.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towary na Miejsce Dostawy (siedziba Zamawiającego opisana w ust. 4) w ciągu 5 dni roboczych od złożenia przez Zamawiającego dyspozycji, o której mowa w ust. 3.
8. Wszelkie koszty związane z dostawą Towarów ponosi Wykonawca.
9. Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty w sprawie realizacji Xxxxx z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest:
1. ………………………………..
2. …………………………………
Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty w sprawie realizacji Umowy z Wykonawcą po stronie Wykonawcy jest:
1. ………………………………..
2. …………………………………
O wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 9 druga strona zostanie poinformowana w formie pisemnej, bez konieczności sporządzania aneksu do Umowy.
10. Potwierdzeniem dostarczenia towarów zgodnie z Umową będzie protokół odbioru podpisany bez zastrzeżeń, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy. W przypadku, gdy towar posiada wady podpisany zostanie Protokół z zastrzeżeniami, który nie stanowi potwierdzenia dostarczenia towaru, względem którego zgłoszono zastrzeżenia.
11. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, w całości lub w części. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny za dostarczone Towary albo przenieść obowiązek zapłaty kar umownych oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną w piśmie.
12. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy.
13. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.
14. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego o każdej zmianie podwykonawcy/ów biorących udział w realizacji niniejszej Umowy.
15. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu opierał się na
zasobach podmiotów trzecich (tj. zasobach podwykonawcy), zmiana, o której mowa w ust. 14 będzie dopuszczalna pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca.
16. W przypadku posługiwania się przez Wykonawcę Podwykonawcami. Wykonawca zobowiązuje się do składania Zamawiającemu, wraz z daną fakturą (rachunkiem), pisemnego potwierdzenia od Podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, otrzymania zapłaty od Wykonawcy. Potwierdzenie musi zawierać wykaz towarów oraz ceny brutto, które były należne Podwykonawcy z faktury wystawionej przez Wykonawcę z odwołaniem do niej. W przypadku niedostarczenie przez Wykonawcę powyższego potwierdzenia Zamawiający zatrzyma z danej faktury kwotę w wysokości 50% wartości brutto, do czasu otrzymania tego potwierdzenia. Z tytułu zatrzymania Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia odsetek za opóźnienie od Zamawiającego.
§3.
1. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostarczone Towary będą fabrycznie nowe, oryginalnie fabrycznie zamknięte. Za fabrycznie nowy nie uznaje się towaru, gdzie pojemnik został jedynie ponownie napełniony albo wyczyszczony i ponownie napełniony, tzw. regenerowany.
2. Dodatkowo Towary będą fabrycznie opakowane w sposób chroniący kasetę z tonerem po wyjęciu z opakowania zewnętrznego (opakowania wewnętrzne). Każda kaseta oraz opakowanie z tonerem będzie posiadać zabezpieczenie umożliwiające rozpoznanie czy towar był otwierany/używany.
3. Wszystkie dostarczone Towary będą oznakowane kodem producenta umożliwiającym jednoznaczną identyfikację producenta oraz typ towaru. Oznaczenia będą umieszczone trwale na opakowaniach zewnętrznych oraz bezpośrednio na kasecie z tonerem.
4. Wszystkie Towary, bezpośrednio na opakowaniu będą posiadać listę urządzeń kompatybilnych z oferowanym towarem.
5. Zamawiający wymaga, aby dostarczone Towary były oryginalne, tzn. wyprodukowane lub zalecane przez producenta urządzenia, do którego dany towar jest przeznaczony oraz posiadały oznaczenie CE na potwierdzenie kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywą 2004/108/EC albo równoważne oryginalnym.
6. Wszystkie Towary muszą posiadać na opakowaniu unikalny kod kreskowy umożliwiający identyfikację producenta w międzynarodowej organizacji GS1 po numerze GNIN (Globalny Numer jednostki Handlowej).
7. Zamawiający wymaga, aby dostarczone Towary posiadały termin przydatności do użycia nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
8. Wykonawca gwarantuje poprawną jakość drukowania do wyczerpania środka barwiącego w okresie przydatności do użycia.
9. Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które spowodują opóźnienia w dostarczeniu Towarów, ma obowiązek zawiadomienia o tym
Zamawiającego. W zawiadomieniu określony będzie prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczyna oraz dokumenty potwierdzające wystąpienie przyczyny opóźnienia
§4.
1. Towar po dostarczeniu do Zamawiającego (Sąd Rejonowy w Chełmie, Xx. Xxxxxxxxx X XXX 00, Xxxxx) będzie sprawdzany pod względem zarówno ilościowym (także niezgodność asortymentu), jak i jakościowym (wady jawne). W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający dokona odpowiedniego zastrzeżenia w protokole odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 10 zd.2
2. W przypadku stwierdzenia wad, o których mowa w ust. 1 na skutek sprawdzenia, Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do:
a) uzupełnienia braków ilościowych - w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia czynności odbioru danej partii;
b) wymiany towarów zawierających wady jakościowe - w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia czynności odbioru danej partii.
3. W przypadku ujawnienia wad jakościowych po dokonaniu odbioru Towarów, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany dostarczonych towarów na wolne od wad, na własny koszt, niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od daty zgłoszenia wad (faksem pod nr ................................. lub na adres mail ).
4. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 2 lub ust. 3, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do zakupu Towarów tożsamych co do rodzaju i ilości względem zgłoszonych wadliwych towarów a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu różnicy kosztów brutto zakupu tych towarów względem ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy (stosownie do liczby zakupionych materiałów) z zachowaniem prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych.
5. W przypadku dostarczenia towarów, których użycie spowoduje konieczność częstszej konserwacji urządzenia (np. czyszczenie wnętrza drukarki spowodowane wysypywaniem się tonera lub wymianę materiałów eksploatacyjnych urządzenia tj. rolek, wałków, fuser'ów itp.) niż przewiduje to producent w instrukcji obsługi, Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia tych zobowiązań wraz z wymianą wadliwych materiałów eksploatacyjnych urządzenia na własny koszt w okresie stosowania dostarczonych towarów. Zobowiązania, o których mowa powyżej będą realizowane w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności przeprowadzenia konserwacji urządzenia (faksem pod nr ………….
lub na adres mail ).
6. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 5, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do przeprowadzenia konserwacji urządzeń wraz z wymianą wadliwych materiałów eksploatacyjnych urządzenia, a Wykonawca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów brutto usługi konserwacji urządzeń oraz kosztów brutto zakupu materiałów eksploatacyjnych urządzeń oraz do obciążenia Wykonawcy kosztami konserwacji urządzeń z zachowaniem prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych.
7. W przypadku dostarczenia Towarów, których użycie spowoduje uszkodzenie urządzenia,
potwierdzone przez serwisanta urządzeń świadczącego usługi dla Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia tych uszkodzeń w autoryzowanym serwisie producenta urządzeń lub przez serwisanta urządzeń świadczącego usługi dla Zamawiającego na swój koszt w terminie do 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego (faksem pod nr lub na adres mail) oraz do zwrotu kosztów związanych z wydaniem opinii/ekspertyzy.
8. Dostarczone Towary nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości urządzenia oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta urządzenia (pełna kompatybilność z oprogramowaniem drukarki, informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera).
9. W przypadku, gdy czas naprawy urządzenia, o którym mowa w ust. 4 lub 7 zostanie przekroczony, Wykonawca w terminie 2 dni roboczych dostarczy Zamawiającemu na czas naprawy sprawne urządzenie zastępcze o takich samych lub wyższych parametrach i funkcjonalności wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi, np. tonerami. W przypadku przekroczenia powyższego terminu (2 dni robocze) i niezapewnienia przez Wykonawcę urządzenia zastępczego, Zamawiający na czas naprawy wypożyczy urządzenie zastępcze a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztów brutto związanych z wypożyczeniem urządzenia zastępczego. Zamawiający zachowuje prawo do naliczania kar umownych za okres, w którym Wykonawca nie dostarczył urządzenia zastępczego.
10. W przypadku trwałego uszkodzenia urządzenia z przyczyn, o których mowa w ust. 7 i braku możliwości dokonania naprawy, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego (faksem pod nr lub na adres mail) tego faktu, fabrycznie nowego urządzenia o takich samych lub wyższych parametrach (standardzie
i funkcjonalności). W przypadku przekroczenia terminu 5 dni roboczych (o których mowa powyżej) Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do zakupu takiego samego urządzenia lub innego o takim samym lub nie gorszym standardzie i funkcjonalności oraz takich samych lub lepszych parametrach a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztów brutto zakupu tego urządzenia.
11. W przypadku gdy liczba wad jakościowych jednego rodzaju Towaru (tonera) w stosunku do liczby zakupionych Towarów danego rodzaju przekroczy 5% ich ilości, Wykonawca wymieni na własny koszt całą dostawę danych Towarów zgodnie z ilością zawartą w załączniku nr 1 do Umowy, bez względu na liczbę zużytych towarów, w terminie 7 dni od daty telefonicznego potwierdzonego faksem zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. Zwrot danego rodzaju Towaru do Wykonawcy nastąpi po protokolarnym odbiorze nowej dostawy. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do zakupu Towarów tożsamych co do rodzaju i ilości zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy bez względu na ilość zużytych Towarów a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu różnicy kosztów brutto zakupu tych Towarów względem ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy (stosownie do liczby zakupionych Towarów) z zachowaniem prawa do naliczania kar umownych.
WYNAGRODZENIE
§5.
1. Maksymalna wartość umowy wynosi ………………………….. zł(słownie ) brutto.
Szczegółowa wycena zawarta jest w załączniku nr 1 do Umowy.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym koszt opakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie naliczone cła i podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT.
3. Wykonawca będzie stosował do świadczeń częściowych ceny jednostkowe na poszczególne Towary zgodnie z załączonym do oferty Formularzem Cenowym. Ceny netto podane w tym formularzu nie mogą ulec zmianie, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 lit. a).
4. Płatność nastąpi w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru towarów bez zastrzeżeń.
5. Strony za dzień zapłaty wskazują dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy należną mu kwotą.
6. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), Zamawiający wyłącza możliwość składania faktur elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (,,platformy’’) o którym mowa we wskazanej ustawie.
GWARANCJA PRODUCENTA
§6.
1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że Towary dostarczone w ramach Umowy są wolne od wad w rozumieniu § 4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady towarów.
2. Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z Towarami dokument gwarancyjny co do jakości towarów.
3. Termin obowiązywania gwarancji wynosi cały okres użytkowania Towarów, aż do momentu wyczerpania ładunku barwiącego.
4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w Towarach w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne Towarów, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji.
5. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru kaset po zużytych Towarach dostarczonych przez Wykonawcę, w Miejscu Dostawy w ciągu 3 dni roboczych od złożenia przez Zamawiającego dyspozycji przesłanej Wykonawcy pisemnie, faksem pod nr lub na adres mail, z zastrzeżeniem, że odbiór nastąpi nie częściej niż dwa razy i nie później niż w terminie 9 miesięcy od dnia
dostarczenia Towarów.
6. Wykonawca każdorazowo podpisze protokół odbioru kaset po zużytych Towarach dostarczonych przez Wykonawcę.
7. Łączna liczba kaset po zużytych Towarach odebranych w trakcie realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę, nie będzie większa niż liczba dostarczonych przez Wykonawcę Towarów w ramach niniejszej Umowy.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§7.
1. Zamawiającemu przysługują następujące kary umowne:
a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy względem terminu dostawy określonego zgodnie z § 2 ust. 3 i 7 - w wysokości 5% wartości brutto Towarów , których dotyczy opóźnienie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, określonej zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy,
b) w przypadku opóźnienia w wymianie materiałów eksploatacyjnych względem terminów określonych w § 4 ust. 2 lit a) lub b) lub § 4 ust. 3 - w wysokości 5% wartości brutto towarów, których dotyczy opóźnienie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, określonej zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy,
c) w przypadku opóźnienia w realizacji czynności, o których mowa w § 4 ust. 5, § 4 ust. 7, § 4 ust. 9, § 4 ust. 10, § 4 ust. 11 lub § 6 ust. 5 - w wysokości 0,1% wartości Umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
d) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości Umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1.
e) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wartości Umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1.
2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy do czasu podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca:
a) opóźnia się powyżej 7 dni z dostarczeniem towarów względem terminu określonego w § 2 ust. 3;
lub
b) opóźnia się powyżej 7 dni z usunięciem wad względem terminów określonych odpowiednio w § 4 ust. 2 lit. a) lub b).
3. Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit. a-c kumulatywnie i niezależnie od skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy z powodu tych samych okoliczności, które były podstawą naliczenia kar, oraz niezależnie od kary umownej przysługującej Zamawiającemu zgodnie z ust. 1 lit. d) lub ust. 1 lit. e).
4. Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości Umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy.
5. Zamawiający ma prawo potrącenia należności z tytułu kar, o których mowa w ust. 1 lit. a – e z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
6. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.
ZMIANY UMOWY
§8.
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się zmianę Umowy w następującym zakresie:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnemu lub wysokości składek na te ubezpieczenia, zasad gromadzenia i wysokości wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia w trakcie obowiązywania Umowy dopuszcza się zmianę cen jednostkowych oraz wartości Umowy o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. Zmiana taka może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy wyłącznie co do niezrealizowanych przez Wykonawcę świadczeń częściowych względem których Wykonawca nie popadł w zwłokę;
b) w przypadku wprowadzenia nowej technologii lub zaprzestania produkcji asortymentu objętego niniejszą Umową, Zamawiający dopuszcza jego zastąpienie jedynie produktem równoważnym o co najmniej takich samych parametrach co brakujący Towar. Zmiana taka może nastąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie, iż składając ofertą na przedmiot umowy Wykonawca zachował staranność w ustaleniu dostępności towaru i nie może spowodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§9.
Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania Xxxxx, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu. W przypadku niedojścia do porozumienia w drodze negocjacji w terminie 14 dni kalendarzowych od
dnia doręczenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wezwania do negocjacji w celu zakończenia sporu, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi Rejonowemu w Krasnystawie lub Sądowi Okręgowemu w Lublinie, w zależności od właściwości rzeczowej danego Sądu.
§10.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące dotyczące przedmiotu umowy.
§11.
1. Umowa wygaśnie przed upływem terminu określonego w § 2 ust. 2 w przypadku wcześniejszego zakupu maksymalnej przewidywanej ilości Towarów określonej w załączniku nr 1 do umowy lub, jeżeli Zamawiający wydatkuje pełną kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia określoną w § 5 ust. 1.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, dokonanego na piśmie.
3. Niezależnie od postanowień ust. 1 i 2 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez skutków prawnych i finansowych w przypadku braku środków finansowych wynikających z planu budżetowego.
4. Zamawiający ma prawo odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym od niniejszej umowy w terminie do końca okresu jej obowiązywania w przypadku dokonania przez Zamawiającego Centralnego zamówienia objętego przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie organizacji zakupów dostaw i usług w sądownictwie powszechnym oraz wskazania Zamawiającego (Dz. Urz. MS 2017 r., poz. 122). Uprawnienie powyższe przysługuje Zamawiającemu do dnia wykonania niniejszej Umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek odszkodowanie, a Zamawiający zapłaci Wykonawcy wyłącznie za zrealizowane w ramach niniejszej umowy usługi.
§12.
Integralną część Umowy stanowią:
Załącznik nr 1 - oferta (wraz z załącznikami), na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy Załącznik nr 2 - wzór protokołu odbioru ilościowego i jakościowego.
§13.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
Załącznik nr 2 do Umowy
Protokół odbioru ilościowo - jakościowego
z dnia ………………………..
Do umowy nr …….. z dnia ………….
1. Miejsce przeprowadzenia odbioru:
2. Osoby uczestniczące:
Przedstawiciel Zamawiającego: ...............................................
Przedstawiciel Wykonawcy:.....................................................
3. Przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego oświadczają, że zgodnie z Umową Wykonawca dostarczył Zamawiającemu przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 Umowy.
4. Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń/wnosi następujące zastrzeżenia do dostarczonych towarów:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Niniejszy Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.