Umowa
Umowa
zawarta w dniu 2017 r.
pomiędzy: Włodawskim Towarzystwem Przyjaciół Chorych „Hospicjum”, Społecznym Zakładem Opieki Hospicyjnej „Hospicjum” 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 64 , budynek II B( 1 piętro)
wpisanym do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS 0000181031 , NIP 565 143 6362, REGON 110714533, nr księgi rejestrowej 000000003793.
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym,
reprezentowanym przez - lek. Xxxxxxxx Xxxxxxx – kierownik SZOH ”Hospicjum”
a;
...................................................................................................................................... z siedzibą w .......................................... przy ul. ............................................, zarejestrowaną w Sądzie
Rejonowym w ............................................ Sądzie Gospodarczym ................ Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ..................., reprezentowaną przez
............................................................................................................................................., LUB
Panem/ Panią …......................................................, przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, działającym pod nazwą
…..................................., NIP , zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą ,
na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę materiałów opatrunkowych w wyniku przeprowadzonego postępowania przy zastosowaniu dyspozycji wynikającej z art. 4 pkt 8 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r, o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest dostawa leków i materiałów opatrunkowych , wraz z rozładunkiem, w ilości i po cenach określonych w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej umowy, w ilości uzależnionej od potrzeb Zamawiającego.
§ 2
Wartość umowy
1. Wartość niniejszej umowy wynosi .................. zł netto (słownie:
................................................................) plus należny podatek VAT co daje wartość brutto:
...................................zł (słownie: ).
2. Towar dostarczany będzie po cenach określonych w załączniku nr 1.
3. Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności: koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, rozładunku, podatków, opłat celnych.
4. Wykonawca gwarantuje, że cena nie ulegnie zmianie przez okres związania umową, chyba że wystąpi jedna z poniższych okoliczności:
a) zmiana cen urzędowych- w przypadku pozycji z cenami urzędowymi
b) zmiana stawek podatkowych lub stawek opłat celnych
5. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w paragrafie 2 punkt 4 Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o konieczności zmiany ceny wraz z uzasadnieniem wysokości zmiany cen popartymi kopią odpowiednich dokumentów.
6. Zamawiający może w terminie 10 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w punkcie 5, zgłosić na piśmie Wykonawcy swój sprzeciw. Wówczas umowa ulegnie rozwiązaniu jedynie w zakresie sprzedaży towaru objętego zmianą ceny w dniu otrzymania
sprzeciwu przez Wykonawcę. Brak pisemnego sprzeciwu Zamawiającego w powyższym terminie uprawnia Wykonawcę do jednostronnego wprowadzenia zmiany ceny w proponowanej wysokości.
7. W okresie pomiędzy zawiadomieniem Zamawiającego o konieczności zmiany cen a
terminem rozwiązania umowy, Wykonawca jest zobowiązany realizować zamówienia na towar będący przedmiotem zamówienia.
8. W sytuacjach o których mowa w punktach 4 – 7 nowa cena obowiązuje od dnia wejścia w życie przepisów dotyczących zmiany cen urzędowych, stawek podatkowych lub stawek opłat celnych.
9. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy.
10. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zamiennika towaru występującego w załączniku nr
1 do niniejszej umowy, w przypadku jego braku na rynku, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Cena zamiennika nie będzie mogła być wyższa niż cena towaru określona w załączniku nr 1 do umowy.
§3
Dostawa
1. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego.
2. Zamówienia będą składane faksem lub pisemnie przez kierownika Działu Farmacji Szpitalnej SZOH „Hospicjum” lub osobę przez niego wyznaczoną. Zamówienia kierowane będą na nr fax.:.............................., lub adres Wykonawcy. Zamówiony towar będzie dostarczany do magazynu Działu Farmacji Szpitalnej SZOH „Hospicjum” w terminie 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, w godz. od 8:00 do 14:00.
3. Wszystkie dostawy odbywają się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Wykonawca jest zobowiązany do rozładunku dostarczonego towaru do DZFSZ SZOH
„Hospicjum”.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz złożoną ofertą.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w postaci wskazanej przez Xxxxxxxxxxxxx.
7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar:
a) wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania w placówkach ochrony zdrowia,
b) o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych, jak i o odpowiednim terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie.
8. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości.
9. Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody zgodne z informacjami zawartymi w katalogach Wykonawcy.
10. Termin ważności towaru nie może być krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy.
11. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, w tym ujawnienia wad ukrytych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę telefonicznie lub faksem i każdorazowo niezwłocznie potwierdzi złożenie reklamacji na piśmie.
12. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego.
13. W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Wykonawcę zostaną one zwrócone Wykonawcy na jego koszt.
14. W przypadku nie dostarczenia towaru, określonego w umowie, w wymaganym terminie i pożądanej jakości, co spowoduje konieczność dokonania zakupu towaru lub zamiennika towaru określonego w umowie u innego kontrahenta, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w cenie dokonanego zakupu.
§4
Forma płatności
1. Za dostarczony towar Wykonawca będzie wystawiał faktury z terminem płatności 60 dni liczonych od dnia wystawienia faktury VAT.
2. Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
3. Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego. W przypadku odmowy Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w terminie 3 dni roboczych, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy, w całości lub części, w trybie natychmiastowym.
§5
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 1 % wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie, za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 2 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości brutto towaru wadliwego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 12 umowy.
3. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy.
4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną określoną w ust. 3 w przypadku odstąpienia od umowy z powodu nie dostarczenia dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do użytku w placówkach ochrony zdrowia.
5. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Wykonawcę przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania.
6. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Strony mogą odstąpić od naliczania kar umownych na zasadach określonych w osobnym porozumieniu.
§6
Zmiana umowy
1. Przewiduje się następujące możliwości zmiany umowy polegające na:
a) zmianie formy organizacyjno-prawnej stron, nazwy, siedziby lub podmiotów stawek opłat celnych
b) zmianie cen urzędowych – w przypadku pozycji z cenami urzędowymi
d) obniżeniu przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy
e) wydłużeniu okresu obowiązywania umowy zgodnie z zapisem w §8 punkt 5.3 umowy
f) wystąpieniu sytuacji, o której mowa w §2 ust.10 umowy
g) możliwość zakupu asortymentu nieujętego w umowie o takim samym przeznaczeniu jak przedmiot umowy jeżeli wartość tych zakupów nie przekroczy 10% wartości zamówienia określonego w umowie.
2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy, w całości lub w części, w razie zaistnienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku:
a) zmiany statusu prawnego Zamawiającego,
a) ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,
b) istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług zdrowotnych,
c) zmian organizacyjnych u Zamawiającego,
rozwiązanie zawartej umowy, w całości lub części, może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem stron lub w drodze miesięcznego jej wypowiedzenia.
4. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, w całości lub części w przypadku stwierdzenia niskiej jakości dostarczanego towaru gdy:
- w czasie wykorzystywania towaru stwierdzi się niską jakość towaru,
- Wykonawca pomimo wniosku Zamawiającego nie poprawi jakości dostarczanego towaru.
5. W przypadku trzykrotnej, wynoszącej każdorazowo co najmniej 3 dni zwłoki w dostawie towaru ponad termin określony w umowie, kupujący ma prawo odstąpienia od umowy, w całości lub w części, w trybie natychmiastowym.
6. Odstąpienie od umowy może nastąpić także w sytuacji o której mowa w § 4 ust 4.
§8
Postanowienia końcowe
1.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.Kwestie sporne dotyczące treści i realizacji niniejszej umowy, które nie mogą przez strony być załatwione polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
3.Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o każdej zmianie adresu i innych swoich danych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Brak informacji o zmianie adresu i innych danych powoduje, że korespondencja Zamawiającego kierowana do Wykonawcy według ostatnich danych i pod ostatni znany adres uważa się za skutecznie doręczoną, przy czym za datę doręczenia przyjmuje się datę pierwszego awizowania przesyłki pocztowej wskazanej na ostatni znany adres Wykonawcy.
4.Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z umowy, a także przyjmować poręczeń za dług Zamawiającego podmiotów trzecich ani jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą podmiotu zobowiązania, bez uprzedniej zgody Zamawiającego oraz Organu założycielskiego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
5.Umowa wiąże strony do roku.
1) Podane w formularzu asortymentowo – cenowym ilości są wielością szacunkową i mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. Wiążąca jest wartość umowy, której zamawiający nie może przekroczyć.
2) Umowa wygasa w przypadku wykorzystania łącznej kwoty z umowy.
3) W przypadku nie wykorzystania łącznej kwoty umowy w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający przedłuży umowę na czas umożliwiający wykorzystanie tej kwoty w sposób sukcesywny.
4) Zmiana okresu obowiązywania umowy następuje w formie aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony.
6.Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej umowy w postępowaniu procesowym poprzedzone będzie postępowaniem polubownym, w tym wezwaniem do próby ugodowej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
7.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.