UMOWA 1/04/2012
UMOWA 1/04/2012
zawarta …………….. maja 2012 r. w Makowie Mazowieckim
pomiędzy :
JUMA Spółka z o.o. 00-000 Xxxxx Xxxxxxxxxx, ul. Moniuszki 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla x.xx. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy, Krajowy Rejestr Sądowy Nr 0000264546 z kapitałem zakładowym 1 200 000 PLN i posiadającym rachunek w PEKAO
S.A. o/ Maków Mazowiecki 61 1240 5325 1111 0000 5053 2144
XXX 000-000-00-00
REGON 140581920
zwanym w dalszym ciągu ZAMAWIAJĄCYM
reprezentowanym przez:
Xxxxxx Xxxxxxxxxx– Prezesa Zarządu
a: ……………………………………..
ul. …………………, …………………
NIP ……………………….
REGON ……………………….
z siedzibą w ………………………….
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
…………… Sąd Gospodarczy pod numerem i posiadającą rachunek w Banku
………………………………. nr konta ………………………………………………………..
.zwanym w dalszym ciągu WYKONAWCĄ
reprezentowanym przez:
………………………….
o następującej treści:
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy
w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach przewidzianych w „Regulaminie udzielania zamówień przeprowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego nie podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych przez XXXX Xx. z o.o. w Makowie Mazowieckim”.
I. Postanowienia ogólne
§1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia węgla kamiennego do magazynu Zamawiającego znajdującego się w Makowie Mazowieckim przy ul. Kopernika 12 na warunkach przewidzianych w niniejszej umowie.
§2.
Podstawą zawartej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia 18 maja 2012 r. stanowiąca załącznik Nr 2 do Umowy, zwana dalej Ofertą.
§3.
1) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia węgla kamiennego objętego niniejszą Umową o jakości odpowiadającej warunkom zamówienia oraz zapewnieniom wynikającym z oferty będącej integralną częścią Umowy.
2) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia węgla kamiennego objętego niniejszą Umową z należytą starannością zgodnie z przedmiotem zamówienia, ofertą, obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami uzgodnionymi z Zamawiającym w trakcie negocjacji w sprawie dostaw.
3) Korzyści i ciężary związane z rzeczą stanowiącą przedmiot niniejszej umowy oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Zamawiającego z chwilą dostarczenia i wydania węgla kamiennego objętego niniejsza umową Zamawiającemu w Makowie Mazowieckim przy xx. Xxxxxxxxx 00.
§4.
Wykonawca oświadcza, że zgadza się na warunki odbioru węgla kamiennego u Zamawiającego i przyjmuje do realizacji oraz akceptuje kryteria i sposób kontroli jakości towaru i jego zgodności z ofertą. Szczegółowe warunki precyzują postanowienia zawarte w rozdziałach VI i VII niniejszej Umowy.
§5.
1) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu węgla kamiennego objętego niniejszą Umową własnym staraniem i na własny koszt.
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania przewoźników, którym powierzył dostarczenie węgla do Magazynu wskazanego w §1 niniejszej Umowy.
§6
1. Przedstawicielami Wykonawcy upoważnionymi do kontaktów z zamawiającym są: a) ……………………….
2. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Dostawcą są:
a) Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx– kierownik kotłowni
3. Określa się następujące nr telefonów , faxu, adresu e’mail wykorzystywanych do kontaktów przy realizacji niniejszej Umowy:
a. Wykonawca nr tel/fax ………………. e’mail..................................
b. Zamawiajacy: nr tel/ faxu 00 00 00 000, e, mail.............................
II. Przedmiot zamówienia
§7.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego Groszek I w ilości 2000 ton o następujących parametrach:
a. minimalna wartość opałowa – Groszek I-27,0 [MJ/kg],
b. maksymalna zawartość popiołu – | 10,0 | [%] |
c. maksymalna zawartość siarki – | 0,6 | [%] |
Zgodnie z ofertą wykonawcy stanowiącą integralną część niniejszej Umowy. Węgiel kamienny powinien spełniać następujące warunki:
(1) sortyment GROSZEK I (wg PN-68/G-97001) (2) typ 31.2 (wg PN-82/G-97002)
(3) wolny od zanieczyszczeń, domieszek mułu, kamieni i metali
(4) Inne wymagane parametry węgla:
- granulacja ziarna 8- 31,5 mm
– maksymalna zawartość wilgoci 15,0 %
– minimalna temp. mięknięcia popiołu 1150 oC
– spiekalność RI do 20
III. Wynagrodzenie Wykonawcy
§8.
1. Strony zgodnie ustalają, że dla dostaw węgla kamiennego o określonych w § 7 niniejszej Umowy ilościach i parametrach obowiązuje następująca cena:
cena jednostkowa netto GROSZKU I zł./tonę
Do ww. ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości określonej w odrębnych przepisach.
2. Strony zgodnie ustalają, że za dostarczony w ilościach i o parametrach określonych w
§ 7 niniejszej Umowy węgiel kamienny, wynagrodzenie Wykonawcy wyniesie: netto: ……………….. zł ( słownie złotych 00/100)
VAT: …………. zł (słownie złotych 00/100)
brutto: …………… zł (słownie złotych 00/100)
co jest zgodne z przyjętą przez Zamawiającego ofertą Wykonawcy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Zamówienia, w tym także:
a. koszty transportu loco Magazyn JUMA Sp. z o. o. ul. Kopernika 12
b. koszty ubezpieczenia,
c. opłaty celne,
d. opłaty za korzystanie z dróg,
e. koszty dwukrotnych badań parametrów dostarczonego węgla przez uprawnione do tego celu laboratoria /nie wlicza się do ilości badań w których parametry dostarczonego węgla różnią się o więcej niż 2% od minimalnych zgodnie z pkt. II umowy.
f. koszty dodatkowego ważenia zgodnie z Umową,
4. Cena przysługująca Wykonawcy może ulec zmianie w toku postępowania reklamacyjnego, w przypadku niedotrzymania parametrów jakościowych towaru. Zasady postępowania reklamacyjnego oraz tryb udzielania upustów cenowych zawiera rozdział VII niniejszej Umowy.
5. W sytuacji, gdy ilość dostarczonego węgla kamiennego, zsumowana z dostaw częściowych, nie będzie dokładnie równa ilościom określonym w § 7, wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 8 ust. 2 ulega zmianie, a jego wysokość ustalana jest jako iloczyn odpowiedniej ceny jednostkowej zgodnie z §8 ust. 1 i rzeczywistej ilości dostarczonego węgla kamiennego.
6. Cena jednostkowa netto, o której mowa w ust.1 nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 4 i 5.
7. Dopuszcza się możliwość zmiany ceny brutto w przypadku zmiany wysokości podatku VAT lub wprowadzenia nowego podatku o podobnym charakterze. Zmiana ceny brutto nie może przekraczać wysokości zmian wyżej wskazanych danin publicznych oraz wymaga uwzględnienia interesów obu stron niniejszej umowy i wymaga ich zgody wyrażonej w formie aneksu do umowy.
IV. Prawa i obowiązki stron Umowy
§9.
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z postanowień niniejszej Umowy, do obowiązków Zamawiającego należy:
a. Przyjęcie na plac składowy węgla kamiennego dostarczonego zgodnie z Umową.
b. Wskazanie miejsca rozładunku.
§10.
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z postanowień niniejszej Umowy, do obowiązków Wykonawcy należy:
a. Dostawa węgla kamiennego zgodnie z ofertą i ustalonym harmonogramem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.
b. Informowanie Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich propozycjach w zakresie zmian w harmonogramie dostaw, tj. na:
- 3 dni robocze - w przypadku dostaw samochodowych
c. Dostarczanie węgla kamiennego wraz z odpowiednią, wymaganą niniejszą umową dokumentacją.
d. Wykonanie na własny koszt badań, jeśli są niezbędne do uzupełnienia wymaganej dokumentacji towaru.
e. Przekazywanie Zamawiającemu informacji dotyczących firm przewozowych, z których usług Wykonawca korzysta przy dostawach węgla kamiennego dla zamawiającego.
f. Przekazanie Zamawiającemu, wraz z dostawą węgla kamiennego, przewidzianej w niniejszej Umowie, dokumentacji.
V. Terminy oraz warunki dostaw i odbioru towaru
§11.
1. Ustala się następujące terminy rozpoczęcia i zakończenia dostaw:
– rozpoczęcie dostaw – 15 wrzesień 2012 r.
– zakończenie dostaw – 30 kwiecień 2013 r.
2. Dostawy powinny być realizowane zgodnie z Harmonogramem stanowiącym załącznik Nr 1 do Umowy.
3. Zamawiający do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc dostawy węgla kamiennego prześle dostawcy szczegółowy harmonogram dostaw na dany miesiąc.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dostaw w danym miesiącu zgodnie z Zał. Nr 4 w zakresie +- 20% oraz prawo zmiany asortymentu w wysokości 20% łącznej dostawy.
§12.
Dostarczony towar powinien być zaopatrzony w dokumenty potwierdzające jego masę, pochodzenie oraz parametry jakościowe:
1. potwierdzona waga brutto i tara
2. potwierdzona klasa, typ oraz sortyment (atest kopalniany, badania wykonane przez akredytowane laboratorium ).
§13.
Dostawy samochodowe.
1. Warunki dostawy:
a. Węgiel kamienny należy dostarczyć samochodami samowyładowczymi loco Magazyn JUMA Sp. z o. o. xx. Xxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxx Xxxxxxxxxx.
b. Dostawy mogą być realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 700 – 1500.
2. Warunki odbioru i wymagane dokumenty.
a. Odbioru dostarczonego węgla kamiennego dokonuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego na podstawie dowodu WZ.
b. Dostarczony węgiel kamienny powinien być zaopatrzony w dokumenty przewozowe oraz potwierdzające jego pochodzenie i parametry jakościowe:
- nazwa kopalni
- potwierdzona waga brutto i tara
- potwierdzona klasa, typ oraz sortyment.
c. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolnego ważenia, na własnej wadze lub w miejscu przez siebie wskazanym, losowo wybranych samochodów. W
przypadku stwierdzenia niezgodności nastąpi zważenie wszystkich samochodów danej partii węgla i do rozliczeń przyjęta będzie łączna waga, a koszty tego ważenia pokryje Wykonawca.
3. Rozładunek towaru.
a. rozładunek węgla kamiennego odbywa się na placu składowym opału w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
b. Zamawiający może odmówić przyjęcia węgla kamiennego w przypadku braku wymaganych dokumentów.
VI. Zasady i tryb rozliczeń ilościowych i jakościowych.
§14.
1. Strony ustalają, że dopuszcza się różnice wagowe między wagą nadania u Wykonawcy, a wagą kontrolną u Zamawiającego w przedziale do 50,0 kg na każdym samochodzie.
2. Pomiar ilości dostarczonego węgla odbywać się będzie na legalizowanych urządzeniach do pomiaru wagi u Zamawiającego, wynik ważenia będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.
3. Ustala się nie dłuższy niż 14 dniowy termin składania reklamacji jakościowych i ilościowych, liczony od dnia odbioru węgla.
4. Zamawiający ma obowiązek zabezpieczyć w całości reklamowaną partię węgla do działań reklamacyjnych przez okres 3 (trzy) dni.
5. Reklamację składa się na piśmie i przesyła listem poleconym w terminie przewidzianym w ust. 3. Dopuszcza się możliwość przesłania reklamacji e-mailem na adres podany w § 6 ust. 3 z opcją potwierdzenia odebrania wiadomości.
6. Zgłoszenie reklamacji co do jakości węgla nie zmienia terminu płatności faktur VAT, dotyczących reklamowanej partii węgla chyba, że zlecone badanie jakości węgla potwierdzi jego wady jakościowe, a Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z ust. 8 niniejszego paragrafu. Wówczas termin płatności biegnie od daty dostawy węgla o właściwej jakości w miejsce węgla wadliwego.
7. Na wypadek wielokrotnie powtarzających się różnic parametrów, Xxxxxx zastrzegają sobie prawo do komisyjnego pobrania prób z dalszych dostaw u Zamawiającego i wykonania analiz przez wspólnie ustalone przez Xxxxxx niezależne laboratorium.
8. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę węgla o parametrach niższych niż określone w umowie Zamawiający zastrzega sobie prawo wymiany całej partii dostarczonego opału, na koszt Wykonawcy.
9. Zamawiający może dokonać kontroli jakości węgla poprzez zlecenie zbadania jego próbki pobranej przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 11 z każdego z samochodów dostarczających daną partię węgla, uzgodnionemu przez strony wyspecjalizowanemu podmiotowi (laboratorium). W przypadku braku takiego uzgodnienia próbka węgla zostanie przesłana w celu zbadania jej jakości do:
- Główny Instytut Górnictwa
Zakład Oceny Jakości Paliw Stałych Xxxx Xxxxxxx 0
00-000 Xxxxxxxx lub
- I N S T Y T U T E N E R G E T Y K I
Jednostka Badawczo-Rozwojowa
ODDZIAŁ TECHNIKI CIEPLNEJ „ITC” w Łodzi
00-000 Xxxx, xx. Xxxxxxxxxxxx 000
Jeżeli wynik badania potwierdzi spełnienie przez próbkę węgla parametrów określonych w par. 4, to koszt badania ponosi Zamawiający. Jeżeli badanie nie potwierdzi spełnienia przez próbkę węgla parametrów, o których mowa w § 7, to koszt badania ponosi Wykonawca. Powyższe zasady rozliczenia kosztów badań stosuje się odpowiednio do badania jakości węgla, o którym mowa w ust.7.
10. W przypadku gdy parametry dostarczonego węgla odbiegają od określonych w § 7, Zamawiający może według własnego wyboru skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 8 lub strony mogą zbilansować dostawy, dostawą węgla o wyższych parametrach jakościowych albo Zamawiający może pomniejszyć cenę węgla według zasad określonych w §19.
11. Obecność przedstawiciela Wykonawcy przy pobraniu próbki węgla do badania jego jakości nie jest konieczna jeśli mimo zawiadomienia go o zamiarze pobrania próbki węgla nie stawi się w tym celu w terminie 24 godzin od zawiadomienia go w jeden ze sposobów określonych w ust. 5 niniejszego paragrafu.
VII. Zasady postępowania reklamacyjnego.
§15.
Podstawą do zgłoszenia reklamacji poszczególnych partii węgla są wyniki badania prób wykonane w laboratorium zlecone przez Zamawiającego.
§16.
W przypadku stwierdzenia zaniżenia parametrów jakościowych węgla kamiennego w stosunku do parametrów określonych w § 7 , w stopniu uzasadniającym dokonanie przeceny, Zamawiający zawiadamia o powyższym Wykonawcę. Za uzasadnione zastosowanie upustów uznaje się naruszenie wymagań jakościowych węgla kamiennego o minimalną wartość zaniżenia choć jednego parametru wskazaną w § 19.
§17.
1. W przypadku zaniżenia parametrów jakościowych węgla kamiennego stwierdzonych w sposób określony w §14, Zamawiający może stosować przecenę w formie upustów cenowych.
2. Wysokość upustów cenowych dla poszczególnych parametrów określa §19 niniejszej Umowy.
§18.
Upusty cenowe stosuje się w stosunku do partii węgla w stosunku, do której badania potwierdziły zaniżenie parametrów jakościowych.
§19.
1. W przypadku dostarczenia węgla kamiennego o wartości opałowej niższej od wymaganej, Wykonawca obniży cenę o 0,5 % za każde 0,1 MJ/kg zaniżenia tego parametru.
2. W przypadku dostarczenia węgla kamiennego o zawartości popiołu wyższej od wymaganej, Wykonawca obniży cenę o 0,2 % za każdy 0,1% bezwzględnego zawyżenia tego parametru.
3. W przypadku dostarczenia węgla kamiennego o wilgoci wyższej od wymaganej, Wykonawca obniży cenę o 1 % za każde 1% bezwzględnego zawyżenia tego parametru.
4. W przypadku dostarczenia węgla kamiennego o zawartości siarki wyższej od wymaganej, Wykonawca obniży cenę o 0,5 % za każdy 0,1 % bezwzględnego zawyżenia tego parametru.
§20.
1. W przypadku zaniżenia kilku parametrów, o których mowa w §19, upusty będą sumowane.
2. Ceny określone w § 8 ust.1 nie ulegają zmianie w przypadku dostarczenia węgla kamiennego o parametrach lepszych niż wymagane w niniejszej Umowie.
§21.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw, wstrzymania płatności częściowej bądź odstąpienia od Umowy, w przypadku znacznego przekroczenia lub trzykrotnego niedotrzymywania parametrów jakościowych dostarczanego węgla.
VIII. Warunki płatności
§22.
1. Płatność za przedmiot Zamówienia będzie realizowana na podstawie faktur częściowych za dostarczone partie węgla kamiennego.
2. Podstawą przyjęcia masy węgla kamiennego do rozliczeń będą dokumenty przewozowe opisane w §12, i §13 niniejszej Umowy.
3. Wartość faktury częściowej jest iloczynem ceny jednostkowej zgodnie z § 8 ust.1 i masy węgla kamiennego dostarczonej w danej partii.
4. Faktury częściowe powinny być odpowiednio opisane i udokumentowane oraz powinien być załączony opis parametrów węgla kamiennego, wynik analizy laboratoryjnej lub protokół uzgodnień.
5. Ostateczne rozliczenie nastąpi po zakończeniu realizacji całości dostawy, wyliczeniu średnich parametrów jakościowych i uzgodnieniu ewentualnych rozbieżności.
6. Termin płatności faktur ustala się na 30 dni od daty dostarczenia całej partii węgla, której dotyczy faktura po ostatecznym rozliczeniu dostawy tej partii węgla i ewentualnym potrąceniu dokonanym w trybie § 19 niniejszej umowy.
7. Płatności dla Wykonawcy będą przekazywane na jego rachunek w Banku ………….. nr. ……………………………………….
IX. Odstąpienie od Umowy
§23.
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.
2. Niezależnie od przypadków, o których mowa w ust. l Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w następujących okolicznościach:
a. Wykonawca przerwał realizację dostaw, a przerwa trwa dłużej niż 10 dni w stosunku do Harmonogramu dostaw,
b. Wykonawca trzykrotnie i w sposób znaczny nie dotrzymuje parametrów jakościowych dostawy,
c. zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta zostanie decyzja o likwidacji Firmy Wykonawcy,
d. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawierania, odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie l miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
§24.
Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadkach, o których mowa w Kodeksie Cywilnym.
X. Kary umowne
§25.
1.Strony uzgadniają stosowanie następujących kar umownych:
1/ w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej w § 8 ust.2,
2/ w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej w § 8 ust.2,
3/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,2% wartości brutto (ceny brutto) zamówionej partii węgla, licząc od terminów uzgodnionych w harmonogramie dostaw, o którym mowa w § 11 ust. 2 i 3.
2. Naliczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowiązania.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach, jeżeli poniesione szkody przekroczą wartość zastrzeżonych kar umownych.
§ 26.
Strona odstępująca od Umowy z przyczyn, za które druga strona nie ponosi odpowiedzialności, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10 % wartości całości dostawy brutto, o której mowa w § 8 Umowy.
§27.
1/ Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
2/ zakazuje się przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez wyrażenia w formie pisemnej
XI. Postanowienia końcowe
§28.
Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności.
§29.
Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
§30.
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia sporu będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§31.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
§32.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki:
1) Zał. NR 1 - Harmonogram dostaw
2) Zał. NR 2 – Oferta