WZÓR UMOWA NR …/GS/2019
WZÓR UMOWA NR …/GS/2019
zawarta w dniu pomiędzy:
IChN/GS/2019/5
Załącznik Nr 3 do Zaproszenia
Siecią Badawczą Xxxxxxxxxxx - Instytutem Nowych Syntez Chemicznych, Xx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00X, 00-000 Xxxxxx, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000113728, NIP 000-000-00-00, REGON 000041619, reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………
przy czym miejscem dostawy będzie Sieć Badawcza Xxxxxxxxxxx - Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach, xx. Xxxxxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxx,
zwany w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………, NIP …………………………………, REGON ………………………………………, miejsca zamieszania wspólników spółki jawnej , zwanym w dalszej części niniejszej umowy Dostawcą, reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………………………..
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta zgodnie z postanowieniami „Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30 000 euro”, na którego zastosowanie w niniejszym postępowaniu pozwala art. 4 pkt 8 , w związku z art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986, z późn. zm)
Artykuł 1 – Przedmiot umowy
1.1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego analizatora ogólnego węgla organicznego TOC/TC/TIC/NPOC do oznaczeń w cieczach i zawiesinach z przystawką do analizy ciał stałych, zgodnie z treścią oferty Dostawcy (Załącznik NR 1), stanowiącą integralną część umowy.
1.2. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu umowy oraz zakres dostawy zawiera Specyfikacja Techniczna stanowiąca Załącznik NR 2 do niniejszej umowy.
1.3. Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje:
1.3.1. Dostawę fabrycznie nowego analizatora ogólnego węgla organicznego TOC/TC/TIC/NPOC do oznaczeń w cieczach i zawiesinach z przystawką do analizy ciał stałych zgodnie z niniejszą specyfikacją techniczną, umożliwiającą osiągnięcie wymaganych parametrów technicznych opisanych przez Zamawiającego oraz montaż, uruchomienie i przeszkolenie pracowników.
1.3.2. Dostawę zestawów startowych odczynników i akcesoriów do uruchomienia analizatora i rozpoczęcia eksploatacji oraz zestaw części eksploatacyjnych na co najmniej 1 rok pracy.
1.3.3. Przeprowadzenie kwalifikacji urządzenia zgodnej z wymaganiami GxP.
1.3.4. Montaż analizatora.
1.3.5. Uruchomienie analizatora.
1.3.6. Przeszkolenie pracowników.
1.4. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowiązków Dostawcy należy terminowa realizacja i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zakresem podanym w Art.1, pkt 1.3.
1.5. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowiązków Zamawiającego należy:
1) odbiór przedmiotu na zasadach określonych w niniejszej umowie,
2) terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia.
Artykuł 2 – Cena
Cena za realizację przedmiotu umowy wynosi:
……………………… PLN netto,
……………………… PLN VAT,
……………………… PLN brutto
(słownie brutto )
Artykuł 3 – Warunki płatności
3.1. Cena uzgodniona w Artykule 2 będzie płatna przez Zamawiającego na rachunek Dostawcy, przelewem w terminie 30 (słownie trzydziestu) dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT po podpisaniu przez Zamawiającego i Dostawcę protokołu z przeprowadzonego uruchomienia urządzenia zgodnie z Artykułem 4 pkt 4.9 oraz przeszkoleniu pracowników Zamawiającego
3.2 Każda ze stron będzie ponosić swoje opłaty bankowe.
3.3. Faktury VAT będą uznane przez Zamawiającego pod warunkiem sporządzenia ich zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym razie faktury zostaną zwrócone Dostawcy, a wynikłe stąd ewentualne opóźnienia płatności nie będą stanowiły podstawy do żądania przez Dostawcę zapłaty odsetek za opóźnienie.
3.4. Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
Artykuł 4 – Realizacja dostawy
4.1. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z bazą dostawy podaną w Artykule 1 zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) Dostawa analizatora – w terminie 6 (sześciu) tygodni od daty podpisania umowy;
b) Nadzór nad montażem i uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników w terminie do 2 tygodni od daty dostawy.
Dostarczone urządzenie musi spełniać wymagania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie jakości, norm, bezpieczeństwa, dopuszczenia do obrotu. Wszelkie dokumenty na potwierdzenie spełniania tych wymagań, w szczególności: certyfikaty, atesty oraz gwarancje, Dostawca winien dostarczyć wraz z dostawą urządzenia.
4.2. Do obowiązków Dostawcy należy w szczególności:
a) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami,
b) dostawa i zapewnienie niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów, sprzętu i narzędzi oraz urządzeń,
c) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w tym prób i odbiorów wymaganych dokumentacją techniczną oraz przepisami techniczno-budowlanymi,
d) montaż i uruchomienie urządzenia wraz z przeszkoleniem pracowników.
4.3. Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia bądź pomniejszenia wartości urządzenia przechodzi na Zamawiającego z chwilą udokumentowanego przejęcia urządzenia przez Zamawiającego.
4.4. Dostawca jest obowiązany poinformować Zamawiającego o planowanej dacie wysyłki nie później niż na trzy
(3) dni przed tą datą.
4.5. Dostawca zapewni na swój koszt także opakowanie do transportu oraz składowania na wolnym powietrzu. Do każdego opakowania będzie dołączony spis zawartości.
4.6. Dostawca zobowiązany jest podać numer umowy na wszelkich opakowaniach i dokumentach transportowych.
4.7. Nadzór nad montażem i uruchomienie ze strony Dostawcy będzie sprawowany przez wyznaczonego przedstawiciela Dostawcy, o ustanowieniu którego Dostawca poinformuje pisemnie Zamawiającego przed rozpoczęciem montażu. Zamawiający ustanowi, osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego i powiadomi pisemnie o tym fakcie Dostawcę. Przedstawiciel Dostawcy obowiązany jest do uzgadniania swoich działań z Zamawiającym i podporządkowywać się jego decyzjom w trakcie prowadzenia montażu i uruchomienia.
4.8. Zamawiający deklaruje, że dokona zbadania i odbioru przedmiotu umowy w dniu uruchomienia, przy czym nie dokonanie tego lub stwierdzenie wad czy też braków przedmiotu umowy po upływie tego terminu, nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności za wady lub braki w związku z zapewnieniem wynikającym z Artykułu 6. W przypadku stwierdzenia wad lub braków w dostarczonym przedmiocie umowy, Dostawca na swój koszt dokona uzupełnień/poprawek, w terminie ustalonym przez obie strony. Ponowny odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie przez Zamawiającego w dniu otrzymania uzupełnionego/poprawionego przedmiotu umowy. Z odbioru przedmiotu umowy każdorazowo zostanie
sporządzony protokół odbioru. Podstawą do wystawienia faktury VAT dla płatności określonej w Art. 3.1 będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez strony umowy bez zastrzeżeń.
Artykuł 5 – Kary umowne
5.1. Strony ustalają następujące kary umowne, zwolnienie z których może nastąpić tylko w przypadku zaistnienia siły wyższej, zgodnie z Artykułem 11.
5.1.1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
a) każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w treści Art. 4.1 w wysokości jedna dziesiąta procenta (0,1%) wartości brutto przedmiotu zamówienia, ale nie więcej niż 5% ceny brutto.
b) każdy dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy ponad uzgodniony przez obie strony termin ich usunięcia oraz w dostawie brakującego wyposażenia w przypadku stwierdzenia niekompletności dostawy w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości jednej dziesiątej procenta (0,1%) wartości brutto przedmiotu zamówienia,
c) za każdy dzień zwłoki w wystawieniu prawidłowego dokumentu gwarancji, zgodnego z postanowieniami Art. 6.7 niniejszej umowy w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy.
5.1.2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dziesięć procent (10%) całkowitej obowiązującej strony ceny brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
5.1.3. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości dziesięć procent (10%) całkowitej obowiązującej strony ceny netto wraz ze wszystkimi udokumentowanymi kosztami związanymi bezpośrednio z realizacją przedmiotu umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień Art. 10.7.
5.1.4. Zamawiający ma prawo potrącenia wartości należnych mu kar umownych z należnego Dostawcy wynagrodzenia, na co Dostawca wyraża zgodę.
5.2. Każda ze stron ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych, z zastrzeżeniem § 6 ust. 17.
5.3. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Dostawcy noty księgowej określającej wysokość kar umownych.
5.4. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu dokumentu określającego wysokość kar umownych.
Artykuł 6 – Gwarancje i odpowiedzialność
6.1. Dostawca oświadcza i gwarantuje:
6.1.1. dostarczenie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy oraz załączoną Ofertą Dostawcy (Załącznik Nr 1) oraz Specyfikacją Techniczną (Załącznik Nr 2), polskimi przepisami i normami oraz
wymaganiami Jednostki Notyfikowanej, jeżeli będą mieć zastosowanie oraz dobrą praktyką inżynierską.
6.1.2. zastosowanie takich rozwiązań technicznych w projekcie przedmiotu umowy, które będą spełniać wymagania współczesnej techniki, ergonomii i ochrony środowiska oraz zapewnią bezpieczną eksploatację potwierdzoną certyfikatem zgodności i/lub certyfikatem na znak bezpieczeństwa (w zależności co jest wymagane).
6.1.3. właściwe funkcjonowanie i sprawność przedmiotu umowy, zastosowanie prawidłowo dobranych do warunków pracy materiałów bez wad, kontrolę jakości wykonawstwa, właściwe rozwiązania pod względem obsługi, funkcjonalności i właściwą technologię wykonania.
6.1.4. osiągniecie lub umożliwienie osiągnięcia przez towar będący przedmiotem umowy parametrów technicznych podanych w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy. Wszelkie dodatkowe wyposażenie uznane za niezbędne do osiągnięcia takich parametrów będzie dostarczone przez Dostawcę całkowicie na jego koszt.
6.1.5. towar jest nowy i wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.
6.2. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy od daty uruchomienia. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego po uruchomieniu, podpisanego bez zastrzeżeń, zgodnie z art. 4.9. Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji.
6.3. W przypadku ujawnienia się jakichkolwiek wad lub braków w okresie gwarancyjnym Dostawca obowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt niezwłocznie z uwzględnieniem czasu koniecznego na pozyskanie niezbędnych do usunięcia wady części. W tym celu specjalista Xxxxxxxx zgłosi się do Zamawiającego w następnym dniu roboczym, licząc od daty powiadomienia przez Zamawiającego o zaistniałej wadzie lub usterce. Jeżeli usunięcie wad okaże się niemożliwe lub są one na tyle istotne, że uniemożliwiają lub znacząco utrudniają korzystanie z przedmiotu dostawy, a Dostawca podejmował już dwie próby ich usunięcia, Xxxxxxxx zobowiązany jest do wymiany koniecznych części, a w razie konieczności całego urządzenia na wolne od wad. Okres gwarancyjny będzie przedłużony o czas w jakim towar nie mógł być używany przez Zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad lub braków towaru będą w całości obciążać Dostawcę. W przypadku wymiany na nowy towar, okres gwarancji biegnie od nowa począwszy od daty protokołu uruchomienia nowego urządzenia.
6.4. Jeżeli Dostawca bez właściwego uzasadnienia opóźnienia nie przystąpi do usuwania usterek lub wad w ciągu siedmiu (7) dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego to oznaczać będzie, że Zamawiający zostaje upoważniony do wykonania niezbędnych napraw w całości na odpowiedzialność i koszt Dostawcy, bez uszczerbku dla praw Zamawiającego z tytułu zobowiązań gwarancyjnych Dostawcy.
6.5. Gwarancja określona w Artykule 6.2 obejmuje wyłącznie te wady, których przyczyna tkwi w sprzedanym urządzeniu, przy czym nie obejmuje części zamiennych i/lub szybko zużywających się, które z powodu swoich własności mogą ulec wcześniej normalnemu zużyciu lub będą wymagać wymiany po okresie pracy określonym przez Dostawcę, jeżeli Dostawca wyspecyfikuje je w dostarczonej dokumentacji eksploatacyjnej. Jeżeli jednak część szybko zużywająca ulegnie uszkodzeniu wskutek wady lub uszkodzenia urządzenia z przyczyny leżącej po stronie Dostawcy, podlega ona gwarancyjnej wymianie, zgodnie z postanowieniami pkt. 6.3 i 6.4.
6.6. Zamawiający ma prawo w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wygaśnięcia okresu gwarancyjnego do składania reklamacji lub żądania odszkodowania za wady, które zaistniały podczas okresu gwarancyjnego, z zastrzeżeniem ust. 6.12.
6.7. Dostawca wystawi i wyda Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy, w którym określi warunki udzielanej gwarancji (w szczególności zasady reklamacji, w tym terminy ich zgłaszania, terminy na usunięcie wad, rodzaj uszkodzeń nieobjętych gwarancją, itp.). Treść dokumentu gwarancyjnego nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieżności między treścią niniejszej umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedłożonego przez Dostawcę, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny będzie stanowić załącznik do protokołu odbioru, o którym mowa w pkt. 4.9.
6.8. W dokumencie gwarancyjnym, o którym mowa w pkt 6.7, Dostawca dodatkowo sformułuje oświadczenie gwarancyjne spełniające wymagania art. 577¹ § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), zawierające podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
6.9. W przypadku wad urządzeń lub wadliwej instalacji lub ich części Zamawiający może:
a) żądać od Xxxxxxxx bezpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Xxxxxxxx, z zastrzeżeniem dodatkowego czasu koniecznego na pozyskanie niezbędnych części
b) zlecić usunięcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Dostawcy, jeżeli Xxxxxxxx odmówił ich usunięcia, bez utraty praw wynikających z gwarancji,
c) nie żądając usunięcia wad – w razie, gdy usunięcie wady nie jest możliwe, żądać obniżenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartości obliczonej z uwzględnieniem ujawnionych wad,
d) odstąpić od umowy, jeżeli ujawnione wady nie zostaną usunięte wskutek bezczynności Dostawcy lub gdyby nieusunięte wady uniemożliwiały lub poważnie utrudniały używanie przedmiotu dostawy.
6.10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w pkt. 6.9. lit. a), może zostać przedłużony na wniosek Dostawcy za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn niezależnych od Dostawcy, innych niż wskazana w ust. 6.9.a) lub specyfiki ujawnionych wad, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 7 dni.
6.11. O skutecznym usunięciu wady, Xxxxxxxx poinformuje Zamawiającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na wskazany adres e-mail. Usunięcie stwierdzonej wady zostanie potwierdzone protokolarnie.
6.12. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe wskutek eksploatacji dostarczonych urządzeń, niezgodnej z zasadami opisanymi w instrukcji użytkowania urządzenia bądź z innych przyczyn nie tkwiących w przedmiocie dostawy.
6.13. Dostawca odpowiada za wady przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Dostawcę o ujawnionej wadzie przed upływem terminu jej obowiązywania.
Artykuł 7 – Prawo własności
7.1. Dostawca zachowuje prawo własności przedmiotu umowy do momentu zapłaty ceny całkowitej przez Zamawiającego. Dostawca gwarantuje, że na przedmiocie umowy nie jest ustanowiony zastaw lub jakiekolwiek inne zabezpieczenie lub uprawnienie umowne strony trzeciej ograniczające dysponowanie nim przez Xxxxxxxxxxxxx, jak również towar nie narusza praw do patentu, wzoru użytkowego, znaku towarowego lub jakichkolwiek praw własności intelektualnej strony trzeciej.
7.2. W przypadku rzeczywistego lub domniemanego naruszenia praw do patentu, wzoru użytkowego, znaku towarowego lub jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej strony trzeciej, Xxxxxxxx podejmie się natychmiast obrony praw Zamawiającego na swój koszt, po uprzednim poinformowaniu przez Zamawiającego o wniesionej skardze, roszczeniu, zarzucie lub wszczętym postępowaniu sądowym. Dostawca poniesie w całości wszelkie koszty związane z obroną praw Zamawiającego oraz zobowiązuje się do pokrycia w pełnej wartości szkody poniesionej przez Zamawiającego, wynikłej z powyższej sytuacji.
7.3. Jeżeli w wyniku procesu sądowego Zamawiający utraci prawo do korzystania z urządzeń będących przedmiotem dostawy z przyczyn zawinionych przez Xxxxxxxx, Xxxxxxxx dokona na swoją odpowiedzialność i koszt demontażu oraz usunięcia urządzeń z terenu Zamawiającego oraz zwróci Zamawiającemu otrzymane od niego należności na poczet zapłaty ceny. Odsetki będą liczone od daty przekazania płatności zgodnie z harmonogramem określonym w Artykule 3.
Artykuł 8 – Dokumentacja techniczna i zachowanie tajemnicy
8.1. Dostawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu najpóźniej wraz z dostawą dokumentację techniczną według Załącznika Nr 2 do niniejszej umowy, w formie i ilości egzemplarzy zgodnie z Załącznikiem Nr 2. Dokumentacja techniczna zostanie opracowana w języku określonym w Załączniku Nr 2 (w przypadku, gdy w Załączniku Nr 2 nie określono języka dokumentacji – w języku polskim). Zamawiający ma prawo do wykonania z oryginałów dowolnej ilości kopii i do korzystania z tej dokumentacji w zakresie wynikającym z celu realizacji niniejszej umowy. Zamawiający posiada prawo do wniesienia uwag do otrzymanej od Dostawcy dokumentacji technicznej w ciągu czternastu (14) dni od jej otrzymania. Uwzględnienie uwag Zamawiającego nie zwalnia Xxxxxxxx od odpowiedzialności za prawidłowość rozwiązań oraz z tytułu zobowiązań gwarancyjnych.
8.2. Wszelka dokumentacja techniczna, która zostanie przekazana Dostawcy przez Zamawiającego w celu realizacji umowy będzie stanowić własność Zamawiającego oraz nie może być powielana ani udostępniana stronom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. Dostawca zobowiązuje się bezterminowo utrzymać w tajemnicy wszelkie informacje oraz dane otrzymane od i na temat Zamawiającego w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. Dostawca zobowiąże swoich poddostawców i/lub podwykonawców do przestrzegania powyższych warunków utrzymania tajemnicy. W przypadku zaniechania zobowiązania poddostawców i podwykonawców do zachowania tajemnicy związanej z realizacją niniejszej umowy, Dostawca odpowiada za skutki tego zaniechania jak za własne działanie.
Artykuł 9 – Odstąpienie od umowy
9.1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części niewykonanej, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
9.2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku niewypłacalności Dostawcy lub wszczęcia przez niego jego likwidacji, jeżeli skutkiem tego jest zagrożenie należytego wykonania przez tę stronę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
9.3. Ponadto, niezależnie od możliwości wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów, Zamawiający może odstąpić od umowy, zależnie od okoliczności, w całości lub w części, jeżeli:
a) Xxxxxxxx nie dotrzymuje terminów, w których zobowiązał się usunąć wady lub braki albo wymienić towar na wolny od wad, albo z ilości dokonywanych przez Dostawcę napraw i charakteru wad wynika, że usunięcie wad jest niemożliwe, w efekcie czego Zamawiający nie jest w stanie używać przedmiotu dostawy zgodnie z jego przeznaczeniem;
w każdym przypadku nie wcześniej niż po bezskutecznym upływie dodatkowego, nie krótszego niż miesiąc, terminu zakreślonego Dostawcy na należyte wykonanie jego obowiązków umownych.
9.4. W przypadku realizacji przez Zamawiającego uprawnienia wynikającego z ust. 9.3, Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za przedmiot umowy zrealizowany prawidłowo do dnia odstąpienia od umowy.
9.5. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Dostawca w sposób rażący narusza jej postanowienia pomimo zgłoszonych mu na piśmie zastrzeżeń, nie wcześniej jednak niż po bezskutecznym upływie dodatkowego, nie krótszego niż miesiąc, terminu zakreślonego Dostawcy na należyte wykonanie jego obowiązków umownych. W takim przypadku Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za część umowy zrealizowaną do dnia odstąpienia od umowy.
9.6. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 9.3 oraz ust. 9.5 może nastąpić w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o zajściu okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy.
9.7. W przypadku, o którym mowa w ust. 9.5. Dostawca może żądać wynagrodzenia, należnego za część umowy wykonaną do dnia odstąpienia.
9.8. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.
9.9. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z gwarancji, kary umownej za odstąpienie i odszkodowania.
9.10. Strony mają obowiązek zawiadamiać pisemnie o każdej zmianie adresu doręczenia Wszelkie oświadczenia stron będą uważane za skutecznie doręczone na ostatni wskazany przez stronę adres, ze wszystkimi konsekwencjami, również po ustaniu umowy.
Artykuł 10 – Siła wyższa
10.1. Siła wyższa będzie oznaczać wszelkie zdarzenia pozostające poza zasięgiem wpływów stron niniejszej umowy i które są nie do uniknięcia i nie do przewidzenia dla każdej ze Stron, ale również dla każdej innej strony, która znalazłaby się na ich miejscu, przy dołożeniu wszelkiej możliwej staranności.
10.2. Żadna ze Stron nie będzie uważana winną niewywiązywania się ze swych zobowiązań w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być należycie udokumentowany
i niezwłocznie przekazany drugiej stronie. W przypadku, gdyby okres działania siły wyższej trwał dłużej niż dwa (2) tygodnie Strony ustalą wspólnie dalszy sposób postępowania w celu wywiązania się ze swych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
Artykuł – 11 Zmiana umowy
11.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i mogą być dokonywane tylko za zgodą obu stron. Prawo do akceptacji zmian i uzupełnień w formie Aneksu/ów do niniejszej umowy mają sygnatariusze umowy i/lub inne osoby należycie umocowane. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.
Artykuł 12 – Postanowienia końcowe
12.1 Utrata skuteczności przez poszczególne postanowienia niniejszej umowy nie narusza skuteczności pozostałych jej postanowień. Postanowienie nieskuteczne zostanie zastąpione skutecznym, którego treść będzie zbliżona do sensu i celu ekonomicznego zawartego w postanowieniu pierwotnym, tj. tym, które utraciło skuteczność.
12. 2 Dostawca nie może powierzyć wykonania umowy ani nie może scedować praw i/lub obowiązków z umowy lub jakiejkolwiek jej części bez zgody Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji, w której wraz z ofertą złożył oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia za pomocą podwykonawców. Dostawca jest zobowiązany wykonywać swe świadczenie osobiście, a wykonanie przez osoby trzecie nie zwalania go z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z umowy.
12.3. Niniejsza umowa pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony dołożą wszelkich starań, aby wszelkie wynikłe spory rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia strony oddadzą spór na drogę mediacji, a jeżeli mediacja nie przyniesie zakończenia sporu sądem wyłącznie właściwym, który będzie rozstrzygał spory będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo ze względu na Zamawiającego
12.4. Niniejsza umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, tj.:
− Załącznik Nr 1 – Oferta Dostawcy,
− Załącznik Nr 2 – Specyfikacja Techniczna
stanowi całość porozumienia między Stronami.
12.5. Niniejsza umowa została zarejestrowana przez Zamawiającego pod numerem …………………………………..
Dostawca jest zobowiązany do podawania tego numeru w całej korespondencji i dokumentacji związanej z umową.
12.6. Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest ………………………………………
Koordynatorem ze strony Dostawcy jest: ……………………………………………….
12.7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie Kodeksu cywilnego.
12.8. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
12.9. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Dostawcy.
12.10. Zgodnie z art.13.ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05 2016 r.) zwana dalej RODO, strony oświadczają, że są wzajemnie dla siebie administratorami danych osobowych, a dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze współpracy. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze współpracą, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami. Każda ze stron posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody przed jej cofnięciem. W umowach z podwykonawcami Dostawca zawrze stosowne klauzule umowne zobowiązujące podwykonawców do stosowania RODO.