Contract

Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, które mają zostać wybudowane na terenie Miasta i Gminy Choszczno

§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa zasady odpłatnego przejmowania przez „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od uprawnionych podmiotów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, które mają zostać wybudowane na terenie Miasta i Gminy Choszczno ze środków własnych osób uprawnionych i po wybudowaniu mają zostać włączone do systemu wodociągowo – kanalizacyjnego Spółki.

2. Nie będą przedmiotem przejęcia przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.

§ 2.

Użytym w niniejszym Regulaminie pojęciom przypisuje się następujące znaczenie

1) Spółka – „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Xxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxxx, legitymująca się numerem NIP 000-00-00-000, numerem REGON 320430448, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000293211.

2) Uprawniony podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, nie będąca przedsiębiorstwem wodociągowo – kanalizacyjnym albo spółką wodną, która zamierza wybudować na własny koszt urządzenie wodociągowe lub kanalizacyjne zgodnie z wydanymi przez Spółkę warunkami technicznymi przyłączenia lub zgodnie z warunkami zawartej ze Spółką umowy o przyłączenie do sieci.

3) Wnioskodawca – uprawniony podmiot, od momentu złożenia oświadczenia o woli budowy urządzeń.

4) Wniosek – oświadczenie o woli budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.

5) Urządzenia wodociągowe – ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody.

6) Urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

7) Przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym.

8) Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

§ 3.

1. W sytuacji, w której przyłączenie nieruchomości do sieci Spółki nie jest możliwe, gdyż wymaga uprzedniego wybudowania urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego, a budowa tych urządzeń nie jest przewidziana w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki, Spółka i osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci Spółki, mogą zawrzeć, na wniosek tej osoby, umowę o odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, jeżeli osoba ta wyrazi wolę budowy urządzeń ze środków własnych. Szczegółową procedurę postępowania w takich przypadkach określają postanowienia ust. 3 - 14.

2. Procedura, o której mowa w ust. 3-14 znajduje zastosowanie również w przypadku, gdy budowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych jest przewidziana Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki, a osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości wyraża gotowość ich wcześniejszego wybudowania ze środków własnych. W takim przypadku informacja, o której mowa w ust. 3 zawiera wskazanie planowanych okresów realizacji i oddania inwestycji zgodnie z Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki wraz ze wskazaniem, iż istnieje możliwość wybudowania niezbędnych urządzeń ze środków własnych tego podmiotu

3. Spółka po otrzymaniu wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci Spółki, które nie jest możliwe ze względu na brak technicznych możliwości świadczenia usług polegający na braku urządzeń, do których nieruchomość mogłaby zostać przyłączona, a których budowa nie jest przewidziana w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki, informuje o tym podmiot składający wniosek, wskazując na możliwość wybudowania niezbędnych urządzeń ze środków własnych tego podmiotu (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

4. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest zainteresowany budową niezbędnych urządzeń ze środków własnych, podmiot ten składa Spółce Wniosek, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

5. Po otrzymaniu Wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu, Spółka wyznacza termin spotkania, celem prowadzenia negocjacji w przedmiocie wykonania urządzeń wodociągowych/ kanalizacyjnych przez Wnioskodawcę, terminu ich wykonania, oraz w przedmiocie ich odpłatnego przekazania na rzecz Spółki. Z negocjacji Stron sporządzony zostaje protokół, w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

6. Strony, w wyniku negocjacji, zawierają przedwstępną umowę o przyłączenie do sieci w oparciu o wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

7. Strony, po wybudowaniu urządzeń, w terminie określonym w umowie przedwstępnej, zawierają umowę przyrzeczoną odpłatnego przekazania urządzeń w oparciu o wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

8. Jeżeli urządzenie będzie stanowiło współwłasność kilku podmiotów, składają one jeden Wniosek, do którego załączają pełnomocnictwo wskazujące osobę, która będzie je reprezentować w postępowaniu i zawierać umowy. Wniosek podpisują w takiej sytuacji wszyscy współwłaściciele albo pełnomocnik.

9. Wszelkich informacji dotyczących zasad składania wniosków i procedury ich rozpatrywania udzielać będzie przedstawiciel Spółki- Kierownik Działu Technicznego oraz pod numerem telefonu 95 765 23 75 .

10. Wniosek może zostać złożony przez uprawniony podmiot drogą pocztową listem poleconym na adres Spółki z dopiskiem na kopercie „Oświadczenie o woli budowy urządzeń” albo osobiście w sekretariacie Spółki.

11. Do Wniosku winny zostać załączone dokumenty i oświadczenia, potwierdzające, iż uprawniony podmiot ma prawo rozporządzać nieruchomością, na której zamierza wybudować urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne, na cele budowlane. Wymieniony obowiązek nie dotyczy urządzeń, które będą umieszczane w pasie drogowym.

12. Jeżeli dokumenty i oświadczenia złożone wraz z Wnioskiem nie potwierdzą okoliczności wskazanych w ust. 11, Spółka w terminie 30 dni od złożenia Wniosku, poinformuje pisemnie o tym fakcie Wnioskodawcę, który zobowiązany będzie do uzupełnienia dokumentacji. Żądanie przez Spółkę dokumentów i oświadczeń nie wskazanych w liście załączników do Wniosku, może nastąpić jedynie w wyjątkowych sytuacjach i winno być uzasadnione.

13. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem dokumentów i oświadczeń wskazanych w ust. 11, jak również dokumentacji uzupełniającej wskazanej w ust. 12, ponosi Wnioskodawca.

§ 4.

1. Wnioski będą rozpatrywane wedle kolejności wynikającej z daty ich wpływu.

2. Po wpłynięciu wniosku nadany zostanie mu numer, który winien być umieszczany na wszelkiej korespondencji przesyłanej między Spółką i Wnioskodawcą.

3. Wniosek winien zostać rozpatrzony w terminie 60 dni od daty jego wpływu.

4. Odmowę uwzględnienia Wniosku może uzasadniać sytuacja finansowa i ekonomiczna Spółki lub ocena, iż realizacja urządzeń jest ekonomicznie nieuzasadniona.

5. Po rozpatrzeniu Wniosku Spółka powiadomi telefonicznie lub pisemnie Wnioskodawcę o wyznaczonym terminie spotkania negocjacyjnego, w trakcie którego Wnioskodawcy będzie mógł się zapoznać z projektem przedwstępnej umowy o przyłączenie do sieci (której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu) oraz projektem umowy przyrzeczonej odpłatnego przekazania urządzeń (której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu), a także zostaną udzielone wszelkie niezbędne informacje.

6. Po uzgodnieniu między Wnioskodawcą i przedstawicielem Spółki treści przedwstępnej umowy o przyłączenie do sieci, ostateczny projekt umowy zostanie przedłożony Prezesowi Zarządu Spółki celem jej podpisania.

7. Prezes Zarządu Spółki podejmuje ostateczną decyzją w sprawie podpisania lub odmowy podpisania umowy w terminie 30 dni od daty przedłożenia uzgodnionego projektu umowy.

§ 5.

W wypadku, gdy urządzenia zostaną wybudowane zgodnie z warunkami określonymi w przedwstępnej umowie o przyłączenie do sieci, Strony będą zobowiązane do zawarcia przyrzeczonej umowy odpłatnego przekazania urządzeń, zgodnie z ustalonymi warunkami, w terminie określonym w umowie przedwstępnej.

§ 6.

Wydanie urządzenia oraz związanej z nim dokumentacji powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia zawarcia przyrzeczonej umowy odpłatnego przekazania urządzeń i powinno zostać potwierdzone podpisanym przez Strony protokołem przejęcia urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, zgodnym ze wzorem ustalonym przez Spółkę (załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu).

§ 7.

1. Wnioski złożone przed datą wejścia w życie niniejszego Regulaminu, zostaną rozpatrzone zgodnie z jego przepisami.

2. Wszelkie terminy wskazane w Regulaminie dla wniosków złożonych przed datą jego wejścia w życie, będą liczone od dnia wejścia w życie Regulaminu.

§ 8.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.11.2013r.

Prezes Zarządu

(-) Xxxxxxxx Xxxxxxx

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE INWESTORA (wzór)

……………, dnia roku

Ja, niżej podpisany ……………………, legitymujący się numerem PESEL / NIP (działający w imieniu ….. nr KRS ) ………………………………, oświadczam, iż przyjąłem do wiadomości pismo „Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Xxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxxx, zwanej dalej „Spółką”, z dnia ……..., informujące o braku technicznych możliwości świadczenia usług do mojej nieruchomości przy ul. …………………, działka nr oraz

ewentualnej możliwości budowy przeze mnie przyłącza wraz z fragmentem sieci.

Oświadczam, że jestem zainteresowany budową fragmentu sieci z własnych środków oraz jej przekazaniem na rzecz Spółki na warunkach określonych w odrębnej umowie.

Proszę o sporządzenie projektu właściwej umowy i wyznaczenie terminu spotkania.

Podpis

Lista załączników:

1. oświadczenie o posiadaniu prawa dysponowania nieruchomością, na której (na których) zlokalizowane mają być urządzenia,

2. aktualny wypis z rejestru gruntów oraz aktualny odpis z ksiąg wieczystych dla nieruchomości, na której (na których) posadowione mają być urządzenia,

3. dowód istnienia umocowania osoby (osób) podpisujących oświadczenie – np. odpis z KRS, pełnomocnictwo.

Załącznik nr 2

(wzór)

Choszczno, dnia roku

Wnioskodawca:

………………………………………

Dotyczy: wniosku o wydanie warunków technicznych z dnia ………... w związku z podłączeniem do sieci wodociągowej działek nr …… w …… .

OŚWIADCZENIE O BRAKU MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA

W odpowiedzi na wniosek złożony do „Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Xxxxxxxx 00, 00- 000 Xxxxxxxxx, zwanej dalej „Spółką”, w dniu …………, informuję, że na wysokości działki nr …………, w obrębie , brak jest sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, będącej w

posiadaniu Spółki, do której można przyłączyć Państwa nieruchomość.

Celem umożliwienia dostawy wody/odbioru ścieków do/z Państwa nieruchomości konieczne jest zaprojektowanie i wybudowanie:

a) dla dostawy wody:

a) odcinka sieci wodociągowej Ø …... o dł. ok. …… w działce nr … w obrębie

…… miejscowości ……… wpiętej do fragmentu istniejącej sieci wodociągowej ……… zlokalizowanej w działce nr … w obrębie …… ,

b) przyłącza wodociągowego poprzez wpięcie do planowanego odcinka sieci wodociągowej na działce nr ……;

b) dla odbioru ścieków:

a) odcinka sieci kanalizacyjnej Ø …… mm w działce nr …… w obrębie …… wpiętej do fragmentu istniejącej sieci kanalizacyjnej Ø … mm zlokalizowanej w działce nr …… w obrębie ,

b) przyłącza kanalizacyjnego poprzez wpięcie do planowanego odcinka sieci kanalizacyjnej na działce nr …… .

Spółka oświadcza, że zgodnie z obowiązującym na terenie Gminy ……………

Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych uchwalonym przez

……………………………… uchwałą nr … z dnia ………, nie jest obecnie planowana budowa sieci wodociągowej / kanalizacyjnej, do której można byłoby przyłączyć Państwa nieruchomość.

Jeżeli są Państwo zainteresowani budową takiej sieci z własnych środków, to informujemy, iż zgodnie z § 23 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przyjętego uchwałą nr XIV / 207 / 2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 20 grudnia 2007 roku, mogą Państwo wybudować brakujący odcinek urządzeń i przekazać go następnie odpłatnie na rzecz Spółki. Jeżeli są Państwo zainteresowani budową fragmentu sieci z własnych środków oraz jej przekazaniem na rzecz Spółki, proszę o wypełnienie i odesłanie załączonego oświadczenia,

w celu podjęcia pomiędzy Państwem, a Spółką negocjacji, a następnie podpisania umowy regulującej tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Spółkę urządzeń wybudowanych przez przyszłego odbiorcę ze środków własnych. Budowa sieci może zostać zrealizowana przez Spółkę (na Państwa zlecenie), albo przez podmiot trzeci.

Z poważaniem

Załącznik nr 3

PROTOKÓŁ Z NEGOCJACJI (wzór)

Dotyczy: budowy sieci wodociągowej w m. …….. dz. nr …, obręb ……, Gmina ………… .

Negocjacje prowadzono w dniu/dniach roku,

– w ……………………………………………………………………………………… .

W negocjacjach udział wzięli:

⮚ ze strony Wykonawcy – „Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Xxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxxx (zwanego dalej „Spółką”):

1. …………………………………

⮚ ze strony przyszłego Odbiorcy usług: 1. ………………………………...

Negocjacje prowadzono w oparciu o ustne zaproszenie do negocjacji. Negocjacje prowadzone były w zakresie:

1) Wykonania odcinka sieci wodociągowej / kanalizacyjnej w m , dz. nr

…, obręb ……………, Gmina (zwanego dalej „Odcinkiem sieci”) i jego

odpłatnego przekazania na rzecz Spółki,

2) W zakresie terminu wykonania Odcinka sieci i jego odpłatnego przekazania.

W toku negocjacji:

1. Spółka podtrzymała oświadczenie z dnia …………… o braku możliwości wybudowania Odcinka sieci z własnych środków.

2. ………………… podtrzymał oświadczenie z dnia………… o zamiarze wybudowania Odcinka sieci z własnych środków i jego odpłatnego przekazania na rzecz Spółki.

3 oświadczył, że na wykonawcę Odcinka sieci wybrał Spółkę.

4. Spółka oświadczyła, że Odcinek sieci, po jego wybudowaniu będzie przedstawiał tylko i wyłącznie taką wartość, która będzie równa dochodom, jakie Spółka dzięki Odcinkowi sieci może uzyskiwać/ lub która będzie określona operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Z tego względu Xxxxxx doszły do porozumienia, że odpłatne przejęcie Odcinka sieci odbędzie się według jego wartości dochodowej/ szacunkowej.

5. Wartość, o której mowa w ust. 4, określono na kwotę ………………… .

6. Strony określiły termin wykonania Odcinka sieci na …………… roku, a jego odpłatnego przejęcia przez Spółkę na roku.

Na tym negocjacje zakończono.

SPÓŁKA ……………………………

ODBIORCA USŁUG ……………………………

Załącznik nr 4

PRZEDWSTĘPNA UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI

(wzór)

zawarta w dniu ..................... roku, w , pomiędzy:

„Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Xxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxxx, legitymującą się numerem NIP 000-00-00-000, numerem REGON 320430448, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000293211, reprezentowaną przez:

……………………………………………………………, zwaną dalej „Spółką”, a

………………………………………, legitymującym się numerem PESEL

……………………………, zwanym dalej „Osobą ubiegającą się o przyłączenie”.

W związku z wnioskiem Osoby ubiegającej się o przyłączenie w sprawie określenia warunków przyłączenia dla nieruchomości ………………………………… oraz wobec braku ze strony Spółki technicznych możliwości jej przyłączenia, na podstawie § 20 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, została zawarta umowa, o treści następującej:

Postanowienia wstępne

§ 1.

1. Realizacja przyłączenia odbywać się będzie w szczególności na podstawie:

a) Ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

b) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2006 roku, Nr 123, poz. 858 ze zm.);

c) Warunków technicznych przyłączenia nr ..................... wydanych przez Spółkę w dniu ................ na wniosek Osoby ubiegającej się o przyłączenie, z dnia

................................ .

2. Wniosek Osoby ubiegającej się o przyłączenie oraz warunki techniczne przyłączenia stanowią załączniki do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część.

Przedmiot umowy i oświadczenia stron

§ 2.

1. Przedmiotem umowy jest wybudowanie (np. sieci

kanalizacyjnej) zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia w zakresie wynikającym z załącznika graficznego będącego załącznikiem do niniejszej umowy oraz przyłączenie nieruchomości opisanej w ust. 2 do (np. sieci kanalizacyjnej)

posiadanej przez Spółkę.

2. Osoba ubiegająca się o przyłączenie oświadcza, że jest właścicielem / inny tytuł prawny / nieruchomości położonej w ……………… przy ul , oznaczonej geodezyjnie

jako działka nr ......, dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w …………, prowadzona jest księga wieczysta - KW nr .................................... .

3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie oświadcza, że zamierza wybudować

………………………………………… (np. sieć kanalizacyjną), zwane dalej

„urządzeniami”, z uwzględnieniem warunków technicznych przyłączenia, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy.

4. Spółka oświadcza, że w obowiązującym Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (uchwała nr …………) nie jest przewidziana budowa /jest przewidziana na lata …. / ………………………………

(np. sieci kanalizacyjnej), do której mogłaby zostać przyłączona nieruchomość Osoby ubiegającej się na przyłączenie.

5. Osoba ubiegająca się o przyłączenie zobowiązuje się wybudować urządzenia zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami sztuki budowlanej oraz uzyskaną dokumentacją, w tym wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej.

6. Osoba ubiegająca się o przyłączenie oświadcza, iż wybuduje urządzenia w całości na koszt własny, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie, w terminie do roku.

7. Osoba ubiegająca się o przyłączenie zapewni upoważnionym pracownikom Spółki sprawowanie nadzoru technicznego przy budowie urządzeń, niezależnie od nadzoru inwestorskiego, a także dokonywanie wpisów w dzienniku budowy.

8. Osoba ubiegająca się o przyłączenie po zakończeniu budowy urządzeń zorganizuje ich odbiór techniczny z udziałem upoważnionych pracowników Spółki. W trakcie odbioru technicznego Osoba ubiegająca się o przyłączenie doręczy Spółce kompletną dokumentację powykonawczą budowy urządzeń wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

9. Strony potwierdzą wykonanie urządzeń zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie, podpisując, bez zastrzeżeń, protokół zdawczo-odbiorczy urządzeń.

Ustalenia stron i sposób finansowania

§ 3.

1. Osoba ubiegająca się o przyłączenie oświadcza, że na podstawie odrębnej umowy, zawartej po wybudowaniu ……………………………… (np. sieci kanalizacyjnej) i dokonanym odbiorze technicznym (końcowym) stwierdzającym jej wybudowanie zgodnie z warunkami technicznymi, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy oraz jej sprawność techniczną, zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Spółki prawa własności do ……………………………… (np. sieci kanalizacyjnej) za wynagrodzeniem ustalonym przez Strony w kwocie …………… zł (słownie ……………………………

…/100) za jeden metr sieci. Wynagrodzenie zostało ustalone metodą ……………….

na co Osoby ubiegającej się o przyłączenie wyraził zgodę.

2. Zawarcie umowy przyrzeczonej, o której mowa w ust. 2, nastąpi w terminie nie później niż do dnia roku.

Kary umowne

§ 4.

1. W razie naruszenia jakiegokolwiek postanowienia § 2 niniejszej umowy Osoba ubiegająca się o przyłączenie zapłaci Spółce karę umowną w wysokości

………………………………………, a Spółka nabywa prawo do odstąpienia od niniejszej umowy z winy Osoby ubiegającej się o przyłączenie.

2. W razie niezawarcia umowy przyrzeczonej, o której mowa w § 3 niniejszej umowy, z powodu okoliczności leżących po stronie Osoby ubiegającej się o przyłączenie, w tym w szczególności w razie odmowy podpisania umowy przyrzeczonej, Osoba ubiegająca się o przyłączenie zapłaci Spółce karę umowną w wysokości …………………………….

3. Spółka zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych.

Postanowienia końcowe

§ 5.

1. W przypadku zmiany właściciela nieruchomości wymienionej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy Osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana do przeniesienia zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na nabywców nieruchomości.

2. W przypadku niedotrzymania przez Xxxxx ubiegającą się o przyłączenie zobowiązań określonych w ust. 1, pokryje ona wszystkie szkody poniesione przez Spółkę w wyniku niedotrzymania warunków niniejszej umowy.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powołane w § 1 umowy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Zmiana lub uzupełnienie postanowień niniejszej umowy, mogą nastąpić wyłącznie w drodze pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

5. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

SPÓŁKA OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O PRZYŁĄCZENIE

Załącznik nr 5

UMOWA PRZYRZECZONA

(wzór)

zawarta w dniu ..................... roku, w , pomiędzy:

„Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Xxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxxx, legitymującą się numerem NIP 000-00-00-000, numerem REGON 320430448, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000293211, reprezentowaną przez:

……………………………………………………………, zwaną dalej „Spółką”, a

………………………………………, legitymującym się numerem PESEL

……………………………, zwanym dalej „Inwestorem”.

W wykonaniu przedwstępnej umowy o przyłączenie do sieci zawartej pomiędzy Stronami w dniu roku oraz w wykonaniu ustawowego obowiązku zawarcia umowy, o którym

mowa w art. 49 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2006 roku, Nr 123, poz. 858 ze zm.), Strony zawierają umowę, o treści następującej:

§ 1.

1. Umowa określa zasady odpłatnego przeniesienia na rzecz Spółki prawa własności do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej wykonanej z rur ……… o średnicy mm

i długości …… mb, wybudowanej przez Inwestora w ul. ……………… w Plan

sytuacyjny przebiegu sieci określa Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

2. Niniejsza umowa jest zawarta w trybie art. 49 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2006 roku, Nr 123, poz. 858 ze zm.)

§ 2.

Inwestor oświadcza, że wybudował z własnych środków urządzenie wodociągowe/kanalizacyjne określone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, a prawo własności do tego urządzenia przysługuje wyłącznie Inwestorowi.

§ 3.

Inwestor oświadcza, że urządzenie opisane w § 1 ust. 1 niniejszej umowy spełnia warunki techniczne, na potwierdzenie czego przedkłada następujące dokumenty – Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 5.

1. Inwestor oświadcza, że przenosi na Spółkę prawo własności do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy oraz, że zawarcie niniejszej umowy wyczerpuje w całości roszczenia majątkowe Inwestora względem Spółki oraz zaspakaja wszelkie jego roszczenia z tytułu przejęcia urządzenia na podstawie art. 49 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2006 roku, Nr 123, poz. 858 ze zm.).

2. Spółka oświadcza, że przyjmuje na własność sieć, o której mowa w ust. 1, za wynagrodzeniem i na zasadach określonych w § 6. umowy.

3. Inwestor przenosi na Spółkę wszelkie uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji przysługujące mu wobec podmiotów, które wybudowały urządzenia, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Wydanie sieci wodociągowej/kanalizacyjnej nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy i zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu przejęcia urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, odpowiadającego ustalonemu przez Spółkę wzorowi.

§ 6.

1. Strony ustalają, że Spółka nabywa sieć wodociągową/kanalizacyjną, o której mowa w §

1 ust. 1 niniejszej umowy za kwotę …………………… zł netto (słownie:

………………………………… złotych …/100) plus należny podatek VAT …… %, tj. razem łącznie brutto: ……………………… .

2. Wysokość wynagrodzenia Strony ustaliły na podstawie przedwstępnej umowy o przyłączenie do sieci z dnia roku.

3. Zapłata Inwestorowi przez Spółkę kwoty określonej ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Inwestora wobec Spółki z tytułu przekazania sieci, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Spółka zapłaci Inwestorowi wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 21 dni, licząc od dnia podpisania protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy, na podstawie przedłożonego przez Xxxxxxxxx xxxxxxxx/faktury.

5. Jeżeli wysokość wynagrodzenia przekracza 20.000 zł, Spółka ma prawo rozłożyć zapłatę wynagrodzenia na raty, płatne w następujących terminach i wysokościach:

⮚ …,

⮚ …,

⮚ …,

⮚ … .

6. Wynagrodzenie zostanie uiszczone przelewem, na rachunek bankowy Inwestora o numerze …………………………………………… .

§ 7.

Z chwilą wydania Spółce urządzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, przechodzą na Spółkę wszelkie koszty i ciężary związane z ich utrzymaniem i eksploatacją, w tym wszelkie opłaty i podatki.

§ 8.1

Inwestor oświadcza, iż najpóźniej w terminie do 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy ustanowi na rzecz Spółki na nieruchomości położonej w ……………, przy ul ,

oznaczonej geodezyjnie jako działka nr ……, dla której w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w ………… jest prowadzona księga wieczysta KW nr ………………, odpłatną2 służebność przesyłu, polegającą w szczególności na prawie przebiegu urządzeń wodociągowych / kanalizacyjnych przez nieruchomość oraz na prawie dostępu Spółki do nieruchomości, wjazdu środków transportu w zakresie niezbędnym do eksploatacji sieci i usuwania awarii. Koszty ustanowienia służebności nie obciążają Inwestora. W razie niewykonania powyższego obowiązku, pomimo pisemnego wezwania przez Spółkę, Inwestor będzie zobowiązany uiścić na rzecz Spółki karę umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

§ 9.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2006 roku, Nr 123, poz. 858 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie w drodze pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

1 Postanowienie stosować w przypadku, gdy sieci jest posadowiona w gruncie Inwestora.

2 Jeżeli służebność będzie odpłatna należy określić wysokość wynagrodzenia.

3. Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Spółki.

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

SPÓŁKA INWESTOR

Wzór protokołu przejęcia urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych

Data sporządzenia protokołu 20…roku
Nr wniosku na podstawie, którego następuje przejęcie ………… Rodzaj, numer i data zawarcia umowy odpłatnego przejęcia: 1. umowa (np. kupna sprzedaży) …………………………………nr , 2. zawarta w dniu 20… roku Protokół technicznego przejęcia urządzenia wodociągowego/kanalizacyjnego przez „Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” sp. z o. o.
1)
imię i nazwisko/ firma (nazwa) Przekazującego	……………………………………………………………………..
	……………………………………………………………………..
2)
dokładny opis urządzenia,
które jest przedmiotem	……………………………………………………………………..
przejęcia wraz ze wskazaniem jego lokalizacji,	……………………………………………………………………..
wieku oraz stanu	……………………………………………………………………..
technicznego
	……………………………………………………………………..
	……………………………………………………………………..
3)
dodatkowe uwagi Przekazującego	……………………………………………………………………..
	……………………………………………………………………..
	……………………………………………………………………..
4)
dodatkowe uwagi Przejmującego	……………………………………………………………………..
	……………………………………………………………………..
	……………………………………………………………………..

5) wykaz dokumentów przekazywanych wraz z urządzeniem	1. ………………………………………………………………………………. oryginał/kopia (niewłaściwe skreślić) 2. …………………………………………………………………………… oryginał/kopia (niewłaściwe skreślić) 3. …………………………………………………………………………… oryginał/kopia (niewłaściwe skreślić) 4. …………………………………………………………………………… oryginał/kopia (niewłaściwe skreślić) 5. …………………………………………………………………………… oryginał/kopia (niewłaściwe skreślić)
6) podpis Przekazującego i osoby reprezentującej Spółkę jako Przejmującego*

* W przypadku Przekazujących nie będących osobami fizycznymi dowód istnienia umocowania do reprezentowania Przekazującego, np. odpis z KRS lub pełnomocnictwo, winien stanowić załącznik do protokołu, o ile nie został wcześniej złożony do akt sprawy.