PROJEKT UMOWY nr ………………

PROJEKT UMOWY nr ………………

zawarta w Głubczycach, dnia 2021r., pomiędzy:

Powiatem Głubczyckim z siedzibą przy xx. Xxxxxxxxxxxxxx 00 w Głubczycach, reprezentowanym przez

Zarząd Powiatu w imieniu, którego działa:

- Xxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx Głubczycki,

- Xxxxx Xxxxxx - Wicestarosta Głubczycki, zwanym dalej Zamawiającym

a

Panem ……………………………………………..z siedzibą : ……………………………………………

zwanym dalej Inspektorem nadzoru inwestorskiego

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 –Pielęgnacja Pomnika Przyrody Alei Lipowej w Głubczycach

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się wykonać na jego rzecz prace polegające na: specjalistycznym kompleksowym nadzorze inwestorskim nad realizacją zadania pn.: Pielęgnacja Pomnika Przyrody Alei Lipowej w Głubczycach.

2. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty:

a. Oferta Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

b. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WPN.6401.113.2020.AP z dnia 20 stycznia 2021 r. wraz ze zmianą z dnia 22 lipca 2021 r. – zezwolenie na zniszczenie siedlisk oraz umyślne przeniesienie form rozwojowych pachnicy dębowej oraz decyzja

Burmistrza Głubczyc nr KI.6131.140.2021.KC z dnia 15 lipca 2021 r. – zezwolenie na usunięcie drzew, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

c. Inwentaryzacja Przyrodnicza Pomnika Przyrody Aleja Lipowa w Głubczycach opracowana przez Landgreen Architektura Krajobrazu Xxxxx Xxx, maj 2020 r. wraz z Aktualizacją z marca

2021 r. i lipca 2021 r. ( forma elektroniczna – płyta CD ), stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 2

Obowiązki i prawa Inspektora nadzoru inwestorskiego

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, załącznikami do umowy określonymi w § 1 ust. 2 umowy, a także zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, przepisami i normami, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego oświadcza, iż:

a. posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie z zakresu dendrologii, ochrony i pielęgnacji drzew oraz wykształcenie i przygotowanie zawodowe potwierdzone ukończeniem, w rozumieniu

przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co najmniej studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie nauk przyrodniczych, rolniczych lub leśnych.

b. posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie z zakresu nadzoru nad pracami pielęgnacyjnymi zieleni,

c. szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał prawidłowej wyceny prac,

x. rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy,

e. zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wymogów etyki zawodowej mających na celu ochronę dóbr i interesów Zamawiającego,

x. xxxxxxxxxxx się do popierania i ochrony interesów Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się do informowania Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkich istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie Przedmiotu umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia powzięcia informacji o ich zaistnieniu.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do zapewnienia stałego kontaktu z Zamawiającym.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu cotygodniowego pisemnego sprawozdania z zaawansowania prowadzonych przez Wykonawcę prac dot. „Pielęgnacji pomnika Przyrody Alei Lipowej w Głubczycach” jak również z prac prowadzonych w ramach nadzoru entomologicznego i ornitologicznego.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w prowadzonych pracach bez wcześniejszego zawiadamiania Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prac do wykonania w przypadku wystąpienia siły wyższej i szkód nią spowodowanych.

8. Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:

a. reprezentowanie Zamawiającego, podczas realizacji zadania pn.: Pielęgnacja Pomnika Przyrody Alei Lipowej w Głubczycach, poprzez sprawowanie kontroli zgodności wykonywanych prac z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b. sprawdzanie jakości wykonywanych robót a w szczególności zapobieganie niewłaściwemu wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych, wycinki oraz sadzenia drzew,

c. sprawdzanie jakości materiału przeznaczonego do sadzenia oraz sposobu jego sadzenia,

d. potwierdzanie faktycznie wykonanych prac oraz usunięcia wad,

e. każdorazowe sporządzanie notatek w przypadku zaistnienia okoliczności istotnych dla prawidłowego i terminowego wykonania zadania pn.: Pielęgnacja Pomnika Przyrody Alei Lipowej

w Głubczycach oraz niezwłoczne informowanie o tych okolicznościach Zamawiającego,

f. wskazywanie ewentualnych odstępstw od ustaleń dokumentacji stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej Umowy ze stanem faktycznym, składanie propozycji ulepszających oraz ich wdrażanie w porozumieniu z Xxxxxxxxxx oraz Wykonawcą zadania,

g. końcowy obmiar oraz wycena drewna pozyskanego z wycinki drzew, wykonane w oparciu o szacunek brakarski z dnia 29 marca 2021 r.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania oraz w okresie gwarancji ma prawo do:

a. wydawania Wykonawcy zadania pn.: Pielęgnacja Pomnika Przyrody Alei Lipowej

w Głubczycach poleceń dotyczących w szczególności usunięcia nieprawidłowości lub stwierdzonych zagrożeń, żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość materiału sadzeniowego oraz wszelkich materiałów i środków technicznych z których Wykonawca korzysta,

b. żądania od Wykonawcy zadania pn.: Pielęgnacja Pomnika Przyrody Alei Lipowej

w Głubczycach dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac a także wstrzymania dalszych robót w przypadku rażących uchybień.

§ 3

Termin wykonywania prac

1. Termin realizacji przedmiotu Umowy obejmuje okres realizacji zadania pn. : Pielęgnacja Pomnika Przyrody Alei Lipowej w Głubczycach nie dłuższy niż do dnia 30.09.2022 r. - z zastrzeżeniem

ust. 2 i ust. 3.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia robót, rozliczenia końcowego, zakończenia odbioru końcowego i podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotowej inwestycji, sprawdzenia faktury za wykonanie zadanie oraz faktury za zakup pozyskanego drewna.

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji prac, o których mowa w ust. 1, Inspektor nadzoru

inwestorskiego będzie pełnił bez dodatkowego wynagrodzenia swoją funkcję w zakresie określonym w niniejszej Umowie, do czasu zakończenia i odbioru wszystkich robót realizowanych w ramach umowy na wykonanie zadania pn.: Pielęgnacja Pomnika Przyrody Alei Lipowej w Głubczycach.

§ 4

Wynagrodzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

1. Wynagrodzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w formie wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości:

(słownie ) netto,

powiększone o podatek VAT w kwocie ………………………….. (słownie: ),

co daje łącznie wynagrodzenie w kwocie …………….. (słownie: ) brutto…………………………….

2. Ceny jednostkowe brutto zawarte w ofercie Inspektora nadzoru inwestorskiego są cenami ostatecznymi i niezmiennymi przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje wszystkie czynności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, bez względu na faktyczny zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega waloryzacji. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1

w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet, jeśli w chwili zawarcia umowy, Wykonawca nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP :………………..

6. Cena brutto płatna będzie w złotych polskich (PLN) na podstawie faktury wystawionej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Płatność zostanie dokonana w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy nr ……………………………………. Zamawiający zapłaci za wykonaną usługę na w/w rachunek bankowy, który według oświadczenia Inspektora nadzoru inwestorskiego jest rachunkiem firmowym, do którego bank prowadzi rachunek VAT.

8. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur częściowych. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wystawić fakturę nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru wszystkich robót realizowanych w ramach umowy na wykonanie zadania pn.: Pielęgnacja Pomnika Przyrody Alei Lipowej w Głubczycach, protokołem odbioru z adnotacją „bez zastrzeżeń” lub równorzędną, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w.w. zdania.

9. Za datę zapłaty strony uznają obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.

10. Bez zgody Xxxxxxxxxxxxx wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Inspektor nadzoru inwestorskiego nie może przenieść praw ani obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

§ 5

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należnego mu wynagrodzenia.

§ 6

Odstąpienie

1. Zamawiający może aż do momentu zakończenia realizacji przedmiotu umowy odstąpić od umowy lub jej części w przypadkach przewidzianych Kodeksem cywilnym, w przypadkach określonych w umowie, a także w następujących sytuacjach:

a. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 6 ust. 2 niniejszej Umowy;

b. W przypadku odstąpienia od wykonania zadania „Pielęgnacja Pomnika Przyrody Alei Lipowej w Głubczycach” przez którąkolwiek ze Stron.

c. Jeśli Wykonawca, pomimo pisemnego upomnienia przez Xxxxxxxxxxxxx wykonuje swoje zobowiązania wynikające z umowy z istotnym naruszeniem postanowień umowy, obowiązujących przepisów prawa lub właściwych decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień i innych aktów wymaganych w związku z realizacją umowy;

d. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

e. Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;

2. W przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Każdorazowa zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.

3. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy, oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Sporządziła : Xxx Xxxxxxxx

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa