Umowa nr……………………………..

Umowa nr……………………………..

w ramach realizacji projektu „Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej”

Zawarta w dniu r. w Gliwicach pomiędzy:

1. Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Gliwicach z siedzibą w Gliwicach 00-000, xxxx xx. Xxxxxxxxxx 00, o numerze NIP: 000-00-00-000, REGON: 003505344, KRS 0000048084, zwaną dalej: „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

• Xxxxxxx Xxxxxxx – Prezesa Izby

• Xxxxxxx Xxxxxxxx – Wiceprezesa Izby

a

2. , zwaną/ym dalej: „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

• ……………………….

• ……………………… łącznie zwani: „Stronami”

Strony niniejszej Umowy postanawiają co następuje:

§ 1

Przedmiotem niniejszej Umowy jest adaptacja pomieszczeń biurowych na Biuro Projektu dla realizacji projektu „Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Poddziałania 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania adaptacji pomieszczeń biurowych na Biuro Projektu, zwanej w dalszej części Umowy „Adaptacją”, w następującym zakresie:

1. Roboty w zakresie burzenia.

2. Roboty w zakresie usuwania gruzu i pozostałych odpadów budowlanych.

3. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych w tym niskoprądowych.

Strona1

4. Hydraulika i roboty sanitarne.

5. Tynkowanie, wykonanie gładzi.

6. Montaż okien z PCV wraz z parapetami.

7. Montaż / demontaż / renowacja drzwi drewnianych.

8. Budowa ścianek działowych.

9. Roboty w zakresie kładzenia glazury.

10. Roboty w zakresie podłóg.

11. Roboty malarskie.

12. Roboty przygotowawcze, wykończeniowe, pozostałe.

w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się w Gliwicach przy ul Zwycięstwa 36.

§ 3

Wykonawca przeprowadzi roboty objęte niniejszą Umową zgodnie z odpowiedzią na zapytanie ofertowe nr 03/08/5.1/2014 z dnia 20.08.2014 roku. Szczegółowy harmonogram i opis prac (z pomiarami) stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 4

1. Wartość robót objętych Umową wynosi: ................................ PLN brutto (słownie:....................................................................................) w tym podatek VAT: ……………….

2. Cena umowna obejmuje wszelkie koszty, łącznie z dostawą i montażem materiału, kosztami siły roboczej, wszystkich narzędzi i urządzeń Wykonawcy.

3. Kwota, o której mowa w punkcie 1 niniejszego §, zostanie uiszczona przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od zatwierdzenia bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego i otrzymaniu od Wykonawcy faktury VAT.

§ 5

1. Cena wymieniona w § 4 niniejszej umowy jest stała - ryczałtowa.

2. W sprawie ewentualnych prac dodatkowych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, do zatwierdzenia na piśmie, kosztorys prac dodatkowych wraz z okresem ich wykonania. Po jego zatwierdzeniu sporządzony zostanie aneks do niniejszej Umowy.

§ 6

Zamawiający przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest:

• udostępnić Wykonawcy pomieszczenia przeznaczone do remontu, przy czym Zamawiający zastrzega, że w czasie obowiązywania Umowy prowadzi działalność i Wykonawca przyjmuje do wiadomości fakt, że roboty prowadzone będą w sposób etapowy, tj. pomieszczenie za pomieszczeniem;

• udostępnić Wykonawcy bezpłatnie podłączenie do źródła energii elektrycznej, wody i kanalizacji.

Strona2

§ 7

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz niezbędne środki do wykonania robot objętych niniejszą Umową.

2. Wykonawca oświadcza, że prace wykona fachowo, sumiennie i zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, standardami i obowiązującymi normami.

§ 8

1. Umowa zawarta jest na czas określony do 19.12.2014 roku z zastrzeżeniem § 5 p.2.

2. Wykonawca zobowiązuje się, że roboty wykona:

• termin rozpoczęcia prac: najpóźniej 19.10.2014

• termin zakończenia prac: 19.12.2014

3. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem robót uzgodni z Zamawiającym działania związane z zapewnieniem przeprowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób zatrudnionych przez Zamawiającego, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa pracy i zapewnieniu środków zmierzających do zabezpieczenia mienia i dostępu do remontowanych pomieszczeń.

§ 9

W przypadku gdy Wykonawca nie ukończy robót w ustalonym terminie ze swojej winy i bez ingerencji siły wyższej, winien zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02 % wartości robót objętych Umową za każdy dzień zwłoki, jednak łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 5 % wartości umownej.

§ 10

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Zamawiający wypłaci Wykonawcy kwotę stanowiącą 5 % zawartej Umowy, tytułem rekompensaty, oraz wypłaci wynagrodzenie równe części wykonanych przez niego już prac, do których realizacji nie ma zastrzeżeń.

§ 11

1. Wykonawca daje gwarancję na wykonane roboty na okres 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Okresy gwarancyjne materiałów ustalane są przez producentów lub dostawców.

§ 12

1. Przy odbiorze robót Zamawiający zobowiązany jest przejrzeć efekty wykonanych prac.

2. Ewentualne wady lub usterki wpisuje się do protokołu, Xxxxxx zaś w porozumieniu ustalają termin ich usunięcia. Żądanie dokonania przeglądu i przeprowadzenia odbioru technicznego Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 5 dni od zakończenia robót.

§ 13

1. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się usunąć wszelkie usterki, jakie pojawią się w okresie gwarancyjnym.

Strona3

2. Jeśli Wykonawca nie usunie usterek w ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić powyższe innej Firmie na koszt Wykonawcy.

§ 14

1. Zamawiający upoważnia Pana/Panią ......................................................, Xxxxxxxxx natomiast

Pana/Panią , jako swoich przedstawicieli.

2. Upoważnieni przedstawiciele Stron na tych samych prawach nadzorują wykonanie Umowy.

§ 15

Wszelkie szkody wynikłe z winy Wykonawcy, a nie wynikające z prac prowadzonych przez niego, pokrywa Wykonawca w całości.

§ 16

1. Spory wynikłe z wykonania niniejszej Umowy Strony będą rozwiązywać polubownie w drodze mediacji, a jeśli nie będzie to możliwe, spór będzie rozstrzygany przez Sąd Arbitrażowy przy Wszelkie spory wynikłe z niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez Sąd Arbitrażowy przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach zgodnie z jego Regulaminem.

§ 17

1. Wszelkie zmiany Umowy będą dokonywane w formie pisemnych aneksów do niniejszej Umowy.

2. Dla spraw nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego.

§ 18

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający: Wykonawca:

Strona4

........................................... ...............................................

Załącznik nr 1 do Umowy

Szczegółowy harmonogram i opis prac

Strony Umowy uzgodniły następujący harmonogram prac (wraz z opisem)

Lp.	Data	Opis prac
1.
2.
3. …

Zamawiający: Wykonawca:

Strona5

........................................... ...............................................

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

ADAPTACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA BIURO POROJEKTU

Dnia …………………w siedzibie Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, zwanej dalej Zamawiającym, Pan/Pani ……………………. reprezentujący/a Zamawiającego dokonał/a odbioru Przedmiotu Umowy określonego w Umowie nr………..… z dnia………… od zwanego

dalej Wykonawcą i stwierdził/a, że Przedmiot Umowy tj. adaptacja pomieszczeń biurowych na Biuro Projektu, realizowanego przez Zamawiającego w ramach realizacji projektu „Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalności prosumenckiej”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Poddziałania 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. odpowiada warunkom Umowy i został przyjęty bez zastrzeżeń.

Przedmiot podlegający odebraniu:

1. Roboty w zakresie burzenia.

2. Roboty w zakresie usuwania gruzu i pozostałych odpadów budowlanych.

3. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych w tym niskoprądowych.

4. Hydraulika i roboty sanitarne.

5. Tynkowanie, wykonanie gładzi.

6. Montaż okien z PCV wraz z parapetami.

7. Montaż / demontaż / renowacja drzwi drewnianych.

8. Budowa ścianek działowych.

9. Roboty w zakresie kładzenia glazury.

10. Roboty w zakresie podłóg.

11. Roboty malarskie.

12. Roboty przygotowawcze, wykończeniowe, pozostałe.

Zamawiający: Wykonawca:

Strona6

........................................... ...............................................