UMOWA (WZÓR) NR ………………….

Sprawa Nr: DZP-271-250/20

Załącznik nr 4 do siwz

UMOWA (WZÓR) NR ………………….

zawarta w Krakowie w dniu ……………………………. pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
w Krakowie, xx. Xxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxx, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006328, XXX 0000000000, REGON 357070478, reprezentowanym przez:

Pana Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx – Dyrektora,

przy kontrasygnacie Pani Małgorzaty Fecicy – Głównego Księgowego,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………,

reprezentowanym/ą przez:

…………………………………………………………………………………………………………………...,

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi dalej „Stronami”.

Niniejsza umowy została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy DZP-271-250/20, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm..), zwana dalej „ustawą pzp”.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do „Sukcesywna dostawa materiałów do wypełnień i instrumentów endodontycznych w ramach części nr:___, przeznaczonych na potrzeby działalności Zamawiającego, zwanych w dalszej części umowy „Towarem.”

2. Zakres rzeczowy umowy określony został w ofercie Wykonawcy (formularz oferty i opis oferowanego towaru), stanowiącej załącznik nr 1. Zamawiający zastrzega, że przedstawione w załączniku nr 2 ilości zamawianego Towaru są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia ilości pacjentów) w trakcie trwania umowy, jednak nie więcej niż do 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie stanowi zamiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy pzp.

§ 2

Realizacja umowy

1. Umowa realizowana będzie od 15 czerwca 2020r. do dnia 14 czerwca 2021r. lub do wyczerpania przewidywanych ilości Towaru będącego przedmiotem umowy.

2. Faktyczna ilość dostarczanego Towaru będzie zależeć od potrzeb Zamawiającego.

§ 3

Warunki dostawy i odbiór przedmiotu umowy

1. Dostawy Towaru realizowane będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego niezwłocznie, lecz nie później niż do _______ dni od dnia złożenia zamówienia z zastrzeżeniem, że dostawy będą przyjmowane w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 14:00).

2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, składane będą faksem na numer: _________________ lub e-mailem: na adres: ________________________ . Wykonawca potwierdzi niezwłocznie, każde zamówienie faksem na nr 12/ 424 54 60 lub e-mailem na adres: xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx, xxxxxxxx@xxx.xxx.xx.

3. Wydawanie Zamawiającemu Towaru następować będzie w siedzibie Zamawiającego (ul. Montelupich 4, 00-000 Xxxxxx, xxx. 00x w godzinach od 8:00 do 14:00) na podstawie pisemnego potwierdzenia, po dokonaniu odbioru ilościowego i jakościowego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

4. Zamawiający dokona odbioru Towaru pod warunkiem, że dostarczony Towar będzie:

   1. zgodny z ofertą Wykonawcy (nie zezwala się na dostarczenie zamienników),

   2. zabezpieczony w odpowiednim opakowaniu zgodnie z zaleceniami producenta,

   3. zabezpieczony podczas transportu w zakresie zachowania temperatury przechowywania zgodnie z zaleceniami producenta, jeśli zostały wydane.

5. Zamawiający wymaga aby Xxxxx był dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta, opakowanie musi być nienaruszone, posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące producenta, datę produkcji, datę ważności i numer serii.

6. Towar dostarczany będzie transportem Wykonawcy i na jego koszt oraz ryzyko. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty Towaru, aż do potwierdzenia odbioru przez Zamawiającego.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy w trakcie trwania umowy
   o przedłożenie:

1. dodatkowej dokumentacji stanowiącej opis każdego oferowanego towaru,

2. dokumentów potwierdzających zgodność oferowanego towaru z wymaganą przez Zamawiającego normą (w języku polskim).

§ 4

Wynagrodzenie

1. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustala się na kwotę brutto: ________ zł (słownie: ___________________), wartość podatku od towarów i usług (VAT): ___________ zł, netto: ____________zł (słownie: __________________________ złotych), z zastrzeżeniem § 1 ust.2.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy Zamawiającemu Towaru zgodnie z zamówieniami, o których mowa w § 3, i w cenie wymienionej w ofercie Wykonawcy.

3. Cena zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym: podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, upusty, rabaty, koszty transportu, załadunku, rozładunku, opakowania oraz gwarancji.

4. Stałość cen jednostkowych brutto ustala się na cały okres obowiązywania umowy.

§ 5

Gwarancja

1. Wykonawca oświadcza, iż Towar oferowany Zamawiającemu wolny jest od wad i spełnia wszelkie normy stawiane produktom tego rodzaju przez prawo polskie.

2. Wykonawca odpowiada za jakość, ilość oraz rodzaj dostarczanego Towaru.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu dwunastomiesięcznej gwarancji jakości (za wyjątkiem preparatów w Pakiecie nr 1 dla pozycji 21 i 32) na dostarczony Towar, liczonej od dnia dostawy, o której mowa w § 3 ust. 1 i 3.

4. Wykonawca gwarantuje, że termin przydatności do użycia dostarczonego Towaru nie upłynie wcześniej niż dwanaście miesięcy od dnia dostawy, o której mowa w § 3 ust. 1 i 3.

5. Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający zgłasza Wykonawcy niezwłocznie, w formie mailowej na adres _____________. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad nie później jednak niż w ciągu 48 godzin licząc od daty otrzymania reklamacji.

6. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający zakupi brakującą lub wadliwą część wydanego Towaru u innego dostawcy, a kosztami obciąży Wykonawcę.

§ 6

Termin i warunki płatności

1. Podstawę do zapłaty za Towar będzie stanowiła prawidłowo wystawiona faktura obejmująca cenę za Towar objęty dostawą, o której mowa w § 3 ust. 1, obliczoną jako iloczyn cen jednostkowych zgodnie z ofertą Wykonawcy i ilość sztuk.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostawę Towaru objętego dostawą, o której mowa w § 3 ust.1, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni licząc od dnia jej otrzymania,
   z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w § 5 ust. 5, gdzie 30 dniowy termin płatności będzie liczony od daty prawidłowego wykonania dostawy poprzez dostarczenie Towaru wolnego od wad.

3. W przypadku, jeśli treść faktury będzie kwestionowana przez Zamawiającego i będzie wymagała poprawienia ze strony Wykonawcy, za datę otrzymania faktury uznana zostanie data wpływu faktury z poprawną treścią.

4. Miejscem płatności jest bank Zamawiającego, a zapłata następuje w dniu zlecenia przelewu przez Zamawiającego.

5. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia itp.) nie może stać
   w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy.

6. Wykonawca nie może powierzyć podmiotowi trzeciemu wykonywania zobowiązań wynikających
   z niniejszej umowy.

§ 8

Kary umowne

1. W przypadku, gdy Wykonawca:

1. nie realizuje dostawy Towaru w terminie określonym w § 3 ust. 1,

2. nie uzupełni braków ilościowych Towaru po zgłoszeniu reklamacji w terminie określonym w § 5 ust. 5,

3. nie dokona wymiany Towaru wadliwego na Towar wolny od wad po zgłoszeniu reklamacji w terminie określonym w § 5 ust. 5,

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150,00 zł za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia obowiązków umownych. Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

2. W przypadku ustania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

3. W przypadku ustania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego zapłaci on Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

5. Kara umowna płatna jest w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty wraz z notą obciążeniową. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu od Zamawiającego wynagrodzenia.

§ 9

Ustanie umowy

1. Oprócz przyczyn wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w określonych przypadkach:

1. nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 dni od dnia złożenia zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1,

2. dopuszczenia się 3 -krotnego opóźnienia w realizacji dostawy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1,

3. 3- krotnego zrealizowania dostawy, co do której Zamawiający zgłosił reklamację zgodnie z § 5 ust. 5

2. Wykonawca ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Zamawiający odmawia odbioru Towaru dostarczonego zgodnie z § 3.

3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno być złożone w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę wypowiedzenia.

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 10

Zmiana umowy

1. Strony zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

   1. które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy pzp,

   2. w przypadkach przewidzianych w art. 144 ustawy pzp

2. Precyzując przesłanki uprawniające do zmiany umowy w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy w zakresie:

   1. zmiany terminu dostawy, o którym § 3 ust. 1, wywołanej wystąpieniem siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy o czas występowania siły wyższej; siła wyższa, o której mowa to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, niestanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy albo  mającej bezpośredni wpływ na terminowość dostawy; Strony za okoliczności siły wyższej uznają x.xx.: ogłoszone stany klęski żywiołowe, w tym powódź i trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego, strajki generalne lub lokalne, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, atak terrorystyczny,

   2. zmiany numeru katalogowego Towaru objętego ofertą Wykonawcy lub loga/znaku firmowego,

   3. zmiany nazwy Towaru przez producenta przy zachowaniu jego parametrów,

   4. zmiany Towaru w przypadku zaprzestania produkcji lub wstrzymania w obrocie i stosowaniu Towaru objętego przedmiotem umowy przy zachowaniu jego parametrów,

   5. zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta; Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych produktów objętych umową z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową,

   6. zmiany stawki VAT; Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych brutto produktów objętych umową przy zachowaniu cen jednostkowych netto,

3. Zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy pod rygorem nieważności.

4. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. i ust.2. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Strony ustalają osoby upoważnione do wykonywania niniejszej umowy:

   1. ze strony Zamawiającego: Xxx Xxx Xxxxxxxx, tel. 12 /000-00-00, e-mail: xxxxxxxxx@xxx.xxx.xx, lub Xxxx Xxx Xxxxxxx, tel. 12/ 000-00-00, e-mail: xxxxxxxx@xxx.xxx.xx lub osoby je zastępujące.

   2. ze strony Wykonawcy: ____________________, tel. _________________, e-mail: ______________

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1, w przypadku zmian organizacyjno-kadrowych. Zmiana osób, o których mowa wyżej, wymaga wzajemnego pisemnego powiadomienia, bez konieczności zmiany postanowień niniejszej umowy.

3. Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadomienia się o zmianach ich danych wskazanych w komparycji umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy pzp.

5. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez polubowne, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

6. Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy z dnia ____________ (formularz oferty i opis oferowanego towaru).

7. Umowa niniejsza została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

______________________ ______________________

(Zamawiający) (Wykonawca)

4