UMOWA NR ………………. o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Mały Płock”
UMOWA NR ……………….
o pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Mały Płock”
Zadanie nr 1 - Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich
zawarta w dniu ............................... w ………………. pomiędzy:
Gminą Mały Płock ul. Xxxx Xxxxxxxxxxxxxx 15, 18-516 Mały Płock
NIP , REGON
którą reprezentuje:
………………………………………………………………………………………………………….,
przy kontrasygnacie ……………………………………………………………………………………,
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”
a:
*
……………………………………………………………………………………………………………………….zamieszkała/y w ………. przy ul. ………., …..-……….,
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………. z siedzibą w ………., ul. ………. zarejestrowanym ………………………………………………………………………………………………………………………., posiadającym numer identyfikacyjny NIP ………………..; REGON ………………..,
reprezentowanym przez:
……………………………………
*
.................................................................................................................................................
z siedzibą w ……….,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym ………………………………………………., ……….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………..,
NIP ………………..; REGON ………………..,
zwaną/ym dalej w treści umowy Wykonawcą, którą reprezentuje:
1. …………………………………… - ……………………………………
2. …………………………………… - ……………………………………
(* - według rodzaju podmiotu gospodarczego - niewłaściwe usunąć)
§ 1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach instalacji sanitarnych, ogólnobudowlanej i elektrycznej poprzez pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Mały Płock”, w części 1 – rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz wykonywaniu przez Wykonawcę w ramach pełnionej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego pozostałych czynności zgodnie z postanowieniami umowy o roboty budowlane w ramach inwestycji polegającej „Rozbudowie i przebudowie stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich ”(dalej - „Kontrakt”)..
Przedmiot Umowy będzie wykonywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z zachowaniem najwyższej staranności zawodowej, przy uwzględnieniu wymagań określonych w Zaproszeniu do składania ofert (dalej - „ZO”) i w Kontrakcie.
Szczegółowy zakres i sposób wykonania Przedmiotu Umowy określają niżej wymienione dokumenty – wymienione w kolejności pierwszeństwa dla celów interpretacyjnych:
umowa;
zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami, stanowiące załącznik nr 1 do Umowy;
dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej Umowy;
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej Umowy;
oferta Wykonawcy (dalej – „Oferta”), stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej Umowy;
Dokumenty, o których mowa powyżej należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności nie będzie to powodowało w żadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej staranności. Dokumenty określone
w ust. 3 pkt 2)-6) niniejszego paragrafu stanowią załączniki i integralną część Umowy.Xxxxxxx w niniejszej umowie jest mowa o „Zespole Inspektorów” należy przez to rozumieć osoby za pośrednictwem których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, posiadające uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie nadzoru inwestorskiego w branżach instalacji sanitarnej, ogólnobudowlanej i elektrycznej.
§ 2
Termin realizacji Umowy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do zakończenia robót i odbioru końcowego, uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i całkowitego rozliczenia robót budowlanych objętych nadzorem, w terminie do 30.08.2021.
W przypadku zmiany/wydłużenia terminu realizacji zadań inwestycyjnych – termin wskazany w ust. 1 ulegnie zmianie/wydłużeniu, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia ponad wynagrodzenie złożone w ofercie.
Wykonawca zobowiązany jest również do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w okresie gwarancji i rękojmi, udziału w przeglądach gwarancyjnych i udziału w odbiorze pogwarancyjnym w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, będącej załącznikiem do zapytania.
§ 3
Wynagrodzenie
Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe, obejmujące wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy …………zł brutto, słownie: ……………………..złotych brutto (dalej – Wynagrodzenie), na które składają się:
wartość Wynagrodzenia netto: ………………zł, słownie: ………………złotych netto,
wartość należnego podatku VAT w wysokości ................zł, słownie: ……………. złotych,
Wynagrodzenie będzie płatne w częściach po upłynięciu każdego okresu rozliczeniowego sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego, określonego w harmomogramie sporządzonym po wyłonieniu Generalnego Wykonawcy zadania inwestycyjnego, z zastrzeżeniem ust. 3.,
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
Strony potwierdzają wzajemnie, że kwota określona w Ofercie stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za wszystkie czynności, urządzenia, dojazdy oraz materiały i narzędzia użyte przez Wykonawcę do wykonywania Przedmiotu Umowy oraz pokrywa wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy związane z realizacją wszystkich jego zobowiązań wynikających z Umowy w okresie wskazanym w § 2 Umowy.
§ 4
Warunki płatności Wynagrodzenia
Zapłata wynagrodzenia za świadczenie usług następować będzie w okresach wynikających z harmonogramu, o którym mowa § 3 ust. 2 niniejszej Umowy, na podstawie prawidłowo wystawianych faktur przez Wykonawcę w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.
Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzone przez Zamawiającego sporządzone przez Wykonawcę w formie pisemnej sprawozdanie z wykonania czynności obejmujących Przedmiot Umowy, za dany okres rozliczeniowy, zawierające w szczególności:
wykaz zatwierdzonych materiałów;
zestawienie zakresu i ilości wykonanych w okresie rozliczeniowym robót budowlanych sprawdzonych przez Wykonawcę;
wykaz wizyt na budowie każdego z inspektorów nadzoru inwestorskiego.
Zapłata Wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem, o którym mowa w ust. 1.
Za datę zapłaty przyjmuje się każdorazowo datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z Umowy na rzecz osób trzecich, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 5
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Przedmiot Umowy z należytą dbałością, efektywnością oraz najwyższą starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową.
Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług związanych z kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i postanowieniami odpowiednich decyzji administracyjnych.
Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracowników i inne osoby, przy pomocy których będzie wykonywał Umowę posiadające niezbędne uprawnienia, wyszkolenie i doświadczenie
w wykonywaniu prac stanowiących Przedmiot Umowy.Wykonawca zapewnia, że znany jest mu zakres robót oraz warunki panujące w miejscu wykonywania robót i poza nim. Wykonawca w ramach swojej zawodowej, profesjonalnej działalności oceni te warunki i ewentualne zagrożenia oraz dostosuje swoje działania w miejscu wykonania Przedmiotu Umowy do wymogów aktualnych przepisów prawa oraz najwyższej wiedzy technicznej.
Wykonawca jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umów zawartych z Wykonawcami
o wykonanie robót budowlanych wymienionych w §1 niniejszej umowy wyłącznie w kwestiach techniczno - budowlanych. Umocowanie Wykonawcy nie zawiera uprawnienia do zaciągania
w imieniu Zamawiającego jakichkolwiek zobowiązań lub zrzekania się jakichkolwiek roszczeń ani zlecania jakichkolwiek robót budowlanych.Wykonawca jest obowiązany pisemnie informować Zamawiającego o zaistnieniu każdej okoliczności, która może skutkować powstaniem po stronie Zamawiającego dodatkowego zobowiązania względem Wykonawcy lub jego podwykonawców.
Zamawiający przekaże Wykonawcy, na czas wykonywania Przedmiotu Umowy, kopie Kontraktu, w odniesieniu do której Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy oraz inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące realizacji Umowy i Kontraktu.
Obowiązki Wykonawcy zostały określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy, stanowiący jego integralną część.
Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące Przedmiot Umowy posiadają stosowne uprawnienia budowlane do pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży robót sanitarnych/robót ogólnobudowlanych/ instalacji elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpisy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
§ 6
Prawo do odstąpienia
Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli:
Wykonawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy;
w przypadku gdy umowa na roboty budowlane dotycząca zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Mały Płock w części 1 – Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Rogienicach Wielkich” zostanie rozwiązana w trakcie trwania niniejszej Umowy;
Wykonawca podzleca usługi bez zgody Zamawiającego lub wykonuje Umowę przez personel nie zaakceptowany przez Xxxxxxxxxxxxx;
Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków;
Wykonawca staje się niewypłacalny, zawiera porozumienia z wierzycielami uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie Umowy lub zawiesza działalność bądź rozpoczyna likwidację.
Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od niniejszej Umowy.
Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron.
§ 7
Ubezpieczenie
Wykonawca lub osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia utrzyma w mocy, co najmniej przez cały okres trwania Umowy, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 220, poz. 2174) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa, o ile w świetle obowiązujących przepisów prawa osoby te obowiązane są do posiadania takiego ubezpieczenia.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dowód ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wraz z potwierdzeniem zapłaty składki (w przypadku płatności ratalnej wymagalnych rat składek) przed podpisaniem Umowy.
W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie trwania Umowy Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, dowód ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 na kolejny okres, wraz z potwierdzeniem zapłaty składki (w przypadku płatności ratalnej wymagalnych rat składek) - nie później niż na 3 dni przed końcem umowy ubezpieczenia na okres poprzedni/ przed upływem terminu płatności składki.
W przypadku ratalnej płatności składki za ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu, bez odrębnego wezwania, dowód zapłaty każdej kolejnej raty składki, nie później niż w terminie 3 dni przed upływem jej płatności.
Nie wywiązanie się z obowiązków opisanych w ust. 1-4 upoważnia Zamawiającego do zawarcia wymaganego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Koszt zawarcia ubezpieczenia Zamawiający będzie mógł potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy, a jeżeli nie będzie to możliwe Wykonawca zwróci te koszty Zamawiającemu w terminie 7 dni od wystąpienia z żądaniem zapłaty.
§ 8
Kary umowne
Strony ustalają, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę i odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% Wynagrodzenia brutto;
W przypadku nieobecności inspektora nadzoru robót branży:
sanitarnej podczas posiedzeń rady budowy, odbiorów, itp. - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc 00/100) za każdą nieobecność inspektora nadzoru inwestorskiego tej branży;
elektrycznej podczas odbiorów, itp. w zakresie ustalonych w zapytaniu ofertowym ilości wizyt na budowie - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc 00/100) za każdą nieobecność inspektora nadzoru inwestorskiego tej branży;
ogólnobudowlanych podczas odbiorów, itp. w zakresie ustalonych w zapytaniu ofertowym ilości wizyt na budowie - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokościci 1000 zł (słownie: tysiąc 00/100) za każdą nieobecność inspektora nadzoru inwestorskiego tej branży.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonych kar umownych.
Kary umowne są niezależne od siebie i kumulują się.
§ 9
Zakaz sprawowania nadzoru nad inwestycją na rzecz innego podmiotu
Wykonawca zobowiązuje się do nie świadczenia usług na rzecz dowolnego innego podmiotu w zakresie nadzoru zadań, stanowiących Przedmiot umowy. W razie naruszenia tego zakazu przez Wykonawcę, Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie umowne w żadnej części, a Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczyć Wykonawcy karę umowną płatną w terminie 7 dni licząc od dnia wezwania do zapłaty w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, za każde stwierdzone naruszenie. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wypłaconej części wynagrodzenia umownego w terminie 7 dni licząc od dnia wezwania do zapłaty przez Zamawiającego.
§ 10
Dane inspektorów nadzoru oraz kontraktowe
Przedmiot umowy będzie realizowany przez:
1) inspektora nadzoru robót sanitarnych ……………………………. posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………………………… wydane w dniu ………….. r.,
2) inspektora nadzoru xxxxx ogólnobudowlanych …………………………………………. posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………………………… wydane w dniu ………….. r.,
3) inspektora nadzoru robót elektrycznych …………………………………………. posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………………………… wydane w dniu ………….. r.,
Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, o których mowa w ust. 1, może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy. Zmiana taka stanowi zmianę umowy i odbywa się na zasadach określonych w §11 ust.3 pkt 3) niniejszej umowy.
Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy i upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest Pan/Pani ……………………. - tel. kont.: ……………………. .
Osobą odpowiedzialną za realizację Umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest Pan/Pani ……………………. - tel. kont.: ……………………. .
Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 i 4 nie stanowi zmiany Umowy, przez co nie wymaga dla swojej ważności formy aneksu do Umowy i dokonywana będzie na podstawie oświadczenia złożonego drugiej Stronie faksem lub drogą elektroniczną.
§ 11
Zmiany Umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach,
o których mowa w ust. 3 poniżej.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli stron Umowy.
Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest możliwa poprzez:
zmianę terminu wykonania Umowy o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy, nie dłuższy jednak niż okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany, polegających na:
wystąpieniu okoliczności spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniu zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
wystąpieniu okoliczności niemożliwych do przewidzenia przy zawarciu Umowy i niezawinionych przez żadną ze Stron, np. wystąpieniu zjawisk związanych z działaniami osób trzecich, za których działania żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności,
działaniach organów lub instytucji polskich lub Unii Europejskiej, zaangażowanych w realizację, kontrolę lub finasowanie przedsięwzięcia (w szczególności takich jak zmiana lub przyjęcie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków),
zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiana taka wpływa na czas wykonania Przedmiotu Umowy,
o czas opóźnienia Xxxxxxxxxxxxx w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy,
o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów jeżeli wykonywanie świadczeń wchodzących w zakres Przedmiotu Kontraktu zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Umowy,
o czas niezbędny do uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, jeżeli zajdzie konieczności uzyskania wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu Umowy,
przedłużenia trwania Kontraktu, bądź konieczności zawarcia Kontraktu z nowym wykonawcą;
w przypadku braku możliwości rozpoczęcia czynności nadzoru przez Wykonawcę
w wyznaczonym terminie (tj. po upływie dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy między Stronami), z powodu nie zawarcia przez Xxxxxxxxxxxxx umowy z wykonawcą robót budowlanych podlegających nadzorowi przez Wykonawcę, o czas między planowanym a faktycznym rozpoczęciem sprawowania nadzoru przez Wykonawcę.w przypadku konieczności zawieszenia robót budowlanych, które będą przedmiotem sprawowania nadzoru przez Wykonawcę na okres wakacyjny tj. od 15 czerwca do 15 września – o czas jaki będzie trwało wstrzymanie prac budowlanych.
w zakresie rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części Przedmiotu Umowy – w tym w przypadku częściowej lub całkowitej utraty finansowania, skutkujących koniecznością ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu Wynagrodzenia; obniżenie Wynagrodzenia nastąpi o wartość niewykonanej części Przedmiotu Umowy określonej na podstawie postanowień Umowy;
zmianę personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego w Ofercie lub w Wykazie osób, złożonym przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia, wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający zostanie o tym poinformowany na piśmie, a osoby wskazane w zastępstwie będą posiadały kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze niż wymagano w postępowaniu, w wyniku którego zawarto Umowę;
w zakresie zmiany wysokości Wynagrodzenia:
w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, Wynagrodzenie ulegnie zmianie, adekwatnie do zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
Nie stanowią istotnych zmian Umowy zmiany:
redakcyjne Umowy,
danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),
danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych w Umowie,
danych rejestrowych;
będące następstwem sukcesji uniwersalnej albo przejęcia z mocy prawa pełni prawa i obowiązków dotyczących którejkolwiek ze Stron.
§ 12
Postanowienia końcowe
W czasie trwania Umowy Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania się o zmianie ich danych wskazanych w komparycji Umowy pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowe dane za skutecznie doręczoną.
Wszelkie ewentualne spory wynikające lub związane z realizacją Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, działając w dobrej wierze i poszanowaniu słusznego interesu obu Stron. Jeżeli wypracowanie rozwiązania polubownego nie będzie możliwe, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego, sądowi powszechnemu.
Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania poufności i tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu. Wykonawca powstrzyma się od składania publicznych oświadczeń na temat Przedmiotu Umowy i wykonywanych w ramach Kontraktu robót do czasu uzyskania stosownej pisemnej zgody Zamawiającego.
Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, zarówno nazwane jak i nienazwane załącznikami, stanowią integralną część Umowy.
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Wykonawca: Zamawiający:
Załączniki:
Załącznik nr 1 – Zaproszenie do składania ofert z dnia …………. wraz z załącznikami
Załącznik nr 2 – dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej
Załącznik nr 3 - specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Załącznik nr 4 – oferta wykonawcy z dnia ……………