wariant 1)

(wariant 1)

dzierżawa placu składowego, rozliczenia finansowe na podstawie miału pobranego z placu składowego

UMOWA NA DOSTAWY WĘGLA Nr …./…/ZEC/2017/S

W dniu              2017 r. we Włodawie, pomiędzy:

…………………………………. zwanym dalej Dostawcą, …………………………………., Numer KRS

……………………., NIP ………………, REGON , reprezentowaną przez:

1. …………………. – ……………………

2. …………………. – ……………………

a

Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z o.o. z siedzibą we Włodawie przy xx. Xxxxxxxxx XxX 00, zwaną dalej Zamawiającym, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050215, NIP 565–000–01– 19, REGON 110042418 reprezentowaną przez:

1. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Prezesa Zarządu

2. Xxxxxxx Xxxxx – Wiceprezesa Zarządu

została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1.

Warunki ogólne

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż węgla energetycznego przez Dostawcę dla potrzeb Zamawiającego, na warunkach określonych w niniejszej umowie.

2. Dostawca oświadcza, że posiada status pośredniczącego podmiotu węglowego i jest umieszczony na liście pośredniczących podmiotów węglowych publikowanej na podstawie art. 16 ust. 3c ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (tekst jednolity Xx. X. x 0000 xxxx Xx 000 poz. 626 z późniejszymi zmianami).

3. Zamawiający oświadcza, że jest zwolniony z akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych przez podmioty energochłonne na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 8 w związku z art. 31a ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym.

4. Przedstawicielami Dostawcy upoważnionymi do kontaktów z Zamawiającym są: a) ,

nr telefonu …………………, e-mail: ,

faks: ………………….

b) ……………………

nr telefonu ………………….., e-mail: ,

faks: ……………………

5. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Dostawcą są: a) ,

nr telefonu ……………….., e-mail: ,

faks ,

b) ,

nr telefonu …………………., e-mail: ……………………………..

faks: ………………………..

6. Wymienione powyżej numery telefonów, faksu i adresy poczty e-mail wykorzystywane będą przez strony umowy do kontaktów przy realizacji niniejszej umowy, w tym do składania reklamacji ilościowych i jakościowych.

§ 2.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa transportem samochodowym do Ciepłowni Zamawiającego zlokalizowanej we Włodawie przy ulicy Żołnierzy WiN 10 miału węglowego asortymentu M IIA typu 32.1 lub 32.2 w ilości 19 000 Mg (+/- 2%) o następujących parametrach:

• minimalna wartość opałowa Qr - 22,0 MJ/kg (max. wartość opałowa 23,0 MJ/kg)

• maksymalna zawartość popiołu Ar - 15 %

• maksymalna zawartość siarki Sr - 0,6%

• maksymalna zawartość wilgoci - 16,0 %

2. Zamawiający udostępni Dostawcy plac składowy przy Ciepłowni MPGK we Włodawie, xx. Xxxxxxxxx XxX 00, celem utworzenia składu magazynowego.

3. Zamawiający podpisze z Dostawcą odrębną umowę na dzierżawę placu magazynowego przeznaczonego do składowania miału dostarczonego w ramach tej umowy.

§ 3.

Cena węgla i warunki rozliczeń

1. Strony ustalają , że cena sprzedaży jednej tony węgla dostarczonego w ramach niniejszej umowy dla klasy 22/15/06 wynosi ……………. zł netto + VAT co jest zgodne z przyjętą przez Zamawiającego ofertą Xxxxxxxx.

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym także:

a) koszty transportu miału do kotłowni Zamawiającego we Włodawie ul. Żołnierzy WiN 10,

b) koszty ważenia przy załadunku,

c) koszty załadunku i rozładunku miału,

d) koszty ubezpieczenia miału, opłat celnych, opłat za korzystanie z dróg,

e) koszty składowania miału na placu składowym Zamawiającego.

3. Wynagrodzenie Dostawcy może ulec zmianie w toku postępowania reklamacyjnego, w przypadku niedotrzymania parametrów jakościowych miału węglowego określonych w § 2 ust 1. Zasady postępowania reklamacyjnego oraz tryb udzielania opustów cenowych określono w § 5 i § 6 umowy.

4. Zamawiający po zakończeniu każdego miesiąca jest zobowiązany do przekazania Dostawcy pisemnej informacji dotyczącej ilościowego zużycia miału w danym miesiącu.

5. Podstawą do dokonania zapłaty za węgiel jest faktura VAT wystawiona przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego.

6. Fakturowanie będzie się odbywało 1 raz w miesiącu na podstawie uzgodnionego pisemnie przez strony umowy zużycia węgla. Rozliczenia finansowe dotyczyć będą miału faktycznie pobranego z placu składowego.

7. Strony ustalają termin płatności 30 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego faktury VAT.

8. Do każdej faktury VAT dołączony będzie dokument dostawy wyrobów węglowych dla przedsiębiorstw energochłonnych.

9. Ostateczne rozliczenie dostarczonych w ramach umowy ilości węgla i wystawienie faktury końcowej nastąpi z dniem 31 grudnia 2018 r.

§ 4.

Terminy warunki dostaw i odbioru miału węglowego

1. Dostawy miału węglowego na plac składowy Zamawiającego realizowane będą przez Dostawcę zgodnie z obowiązującym harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

2. Dopuszcza się zmianę harmonogramu dostaw za pisemnym porozumieniem stron.

3. Dostawy miału węglowego odbywać się będą w dniach poniedziałek – piątek w godz. 700 – 1800.

4. Maksymalna dzienna wielkość dostaw węgla to około 250 ton.

5. Maksymalna wielkość złożonego miału węglowego na placu składowym Zamawiającego to 10 000 ton.

6. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) przyjęcie na plac składowy miału węglowego dostarczonego zgodnie z umową,

b) pobranie próbek miału do analiz chemicznych,

c) informowanie Xxxxxxxx o wynikach badań laboratoryjnych dostarczonych partii miału węglowego,

d) hałdowanie dostarczonego węgla.

7. Zamawiający bez dodatkowego upoważnienia Dostawcy będzie pobierał ze składu magazynowego węgiel dla własnych potrzeb.

8. Dostawca zobowiązuje się dołączyć do każdej partii miału węglowego (około 1000 ton) certyfikat jakości węgla energetycznego zgodny z Polskimi Normami.

9. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć świadectwo legalizacji wagi, na której będą ważone samochody dostarczające miał.

10. Odbioru ilościowego dostarczonego miału węglowego dokonuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego na podstawie załączonego listu przewozowego.

11. Strony ustalają, że dla zabezpieczenia prawidłowości realizowanych dostaw odbiór miału węglowego ze środków transportowych może odbywać się jedynie w przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego nienaruszalności plomb lub ładunku.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania na swój koszt kontrolnego ważenia losowo wybranych samochodów. Określona w ten sposób ilość dostarczonego miału węglowego stanowić będzie podstawę do ewentualnych reklamacji ilościowych.

13. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych Zamawiający składa reklamację w dniu realizacji dostawy samochodowej węgla lub najpóźniej następnego dnia roboczego z podaniem numerów rejestracyjnych, numerów dokumentów przewozowych, deklarowanej ilości i faktycznie stwierdzonej (załączając dokument ważenia).

14. Dostawca z dniem podpisania umowy przejmuje odpowiedzialność za braki ilościowe miału węglowego powstałe podczas transportu.

§ 5.

Kontrola jakości dostaw miału węglowego

1. Dostawca dostarcza miał spełniający wymagania jakościowe określone w § 2 ust.1.

2. Oceniana jest zgodność deklarowanych parametrów jakościowych z wynikami badań danej partii węgla. Przez partię węgla rozumie się węgiel w jednej klasie jakościowej, dostarczony w okresie kilku dni, sumaryczna masa partii węgla to około 1000 ton.

3. Dostawca ma prawo do zwiększenia częstotliwości wykonywania analiz jakościowych poprzez zmniejszenie wielkości tonażu partii węgla poddawanej badaniom, z zastrzeżeniem, że dodatkowe koszty badania mniejszych partii miału ponosi Dostawca a minimalna waga partii nie może być mniejsza niż 500 ton.

4. W badaniach określane będą następujące parametry miału węglowego w stanie roboczym:

a) wartość opałowa,

b) xxxxxx xxxxxxxxx,

c) zawartość popiołu,

d) zawartość siarki.

5. Kontrola jakości dostarczonego węgla będzie się odbywała według następujących zasad:

a) kupujący dokona w dniu dostawy w obecności przewoźnika poboru próbek miału z każdego środka transportowego (zgodnie z normą PN-90/G-04502),

b) pobrane i uśrednione próbki (zgodnie z normą PN-90/G-04502) badanej partii węgla zostaną podzielone na dwie części, z których jedna przesłana będzie do akredytowanego laboratorium Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance. Druga część próby odpowiednio zabezpieczona i oplombowana przechowywana będzie u Zamawiającego jako próba rozjemcza,

c) koszt przygotowania, dostawy i badania próbek partii węgla przygotowanych zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2 pokrywa Zamawiający,

d) akredytowane laboratorium przekaże Zamawiającemu sprawozdanie z badań dla każdej analizowanej partii węgla.

6. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawcę o uzyskanych wynikach badań laboratoryjnych za pomocą faksu lub e-maila, a Dostawca niezwłocznie ustosunkuje się do nich. Brak odpowiedzi ze strony Dostawcy w ciągu dwóch dni roboczych jest równoznaczny ze zgodą na przyjęcie uzyskanych parametrów do rozliczeń.

7. W przypadku niedotrzymania parametrów jakościowych Zamawiający składa Dostawcy reklamację w terminie 7 dni od daty otrzymania wyników badań z akredytowanego laboratorium.

8. Dostawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Zamawiającego dowodów potwierdzających okoliczności stwierdzone w jej treści.

9. W przypadku kiedy Xxxxxxxx będzie domagał się analizy próby rozjemczej, Zamawiający dokona wyboru innego akredytowanego laboratorium spośród laboratoriów wskazanych przez Dostawcę a wynik tego badania będzie wiążący dla obu Stron.

§ 6.

Zasady postępowania reklamacyjnego

1. Podstawą do zgłoszenia reklamacji jakościowych poszczególnych partii miału węglowego są wyniki badań wykonanych w akredytowanym laboratorium.

2. Reklamacja jakościowa w odniesieniu do partii miału węglowego będzie zgłaszana w przypadku, gdy:

a) wartość opałowa dostarczonego miału węglowego będzie niższa niż 22,0 MJ/kg,

b) zawartość popiołu będzie wyższa niż 15%,

c) zawartość wilgoci całkowitej będzie wyższa niż 16%,

d) zawartość siarki będzie wyższa niż 0,6%.

3. Niepewność pomiaru poszczególnych parametrów ze świadectwa badania danej partii miału węglowego będzie uwzględniana na korzyść Dostawcy.

4. W przypadku stwierdzenia zaniżenia lub zawyżenia parametrów jakościowych w danej partii miału węglowego w stopniu powodującym konieczność dokonania korekt, Zamawiający zgłasza pisemną reklamację zgodnie z zasadami zawartymi w § 4 ust. 6 i 7.

5. Dostawca w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji jakościowej przez Zamawiającego i otrzymania pisemnego zawiadomienia przesłanego faksem lub mailem ustosunkuje się do wniesionej reklamacji i zaproponuje odpowiedni tryb dalszego postępowania. W przypadku braku odpowiedzi Dostawcy parametry badanej partii miału uzyskane w akredytowanym laboratorium stanowią podstawę do rozliczenia danej partii miału i dokonania jej przeceny zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

§ 7.

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie warunków Umowy

1. W przypadku niedotrzymania parametrów jakościowych poszczególnych partii miału węglowego, po rozstrzygnięciu postępowania reklamacyjnego, Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary z tytułu obniżenia jakości dostarczonego miału.

2. W przypadku dostarczenia miału węglowego o wartości opałowej niższej od wymaganej, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2,0% wartości danej partii miału za każde 0,1 MJ/kg zaniżenia tego parametru.

3. W przypadku dostarczenia miału węglowego o zawartości popiołu wyższej od wymaganej, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2,0% wartości danej partii miału za każde 1% zawyżenia tego parametru.

4. W przypadku dostarczenia miału węglowego o zawartości siarki wyższej od wymaganej, Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2,0% wartości danej partii miału za każde 0,1% zawyżenia tego parametru.

5. W przypadku zawyżenia lub zaniżenia kilku parametrów wymienionych powyżej kary będą sumowane.

6. W przypadku dostarczenia miału węglowego o zawartości wilgoci wyższej od wymaganej, Dostawca dokona korekty wartościowej miału węglowego dostarczonego w danej partii w wysokości równej bezwzględnemu przekroczeniu tego parametru. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania korekty wartościowej jednorazowo po rozliczeniu wszystkich dostaw miału i uwzględnienie korekty w ostatniej fakturze rozliczeniowej, która będzie wystawiona zgodnie z § 3 ust. 9.

7. Cena za dostarczony miał określona w § 3 ust. 1 nie ulega zmianie w przypadku dostarczenia miału węglowego o parametrach lepszych niż są wymagane w tej umowie.

8. W przypadku braku zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony przez Xxxxxxxx miał węglowy w terminie określonym w niniejszej umowie, Dostawcy przysługują ustawowe odsetki za zwłokę.

9. Niedotrzymywanie parametrów jakościowych lub ilościowych miału może spowodować odstąpienie przez Zamawiającego od umowy.

10. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji dostawy wynikającego z harmonogramu dostaw, stosownie do

§ 4 ust. 1, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 3,0 % wartości brutto niezrealizowanej terminowo dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Kara będzie naliczana za okres od dnia następującego po przewidzianym w harmonogramie dostaw, do dnia wykonania dostawy w ilości zgodnej z harmonogramem.

§ 8.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach gdy:

a) ogłoszono upadłość lub likwidację Wykonawcy,

b) gdy 2 kolejne partie następujące po sobie dostarczonego opału nie będą spełniały warunków jakościowych, co zostanie potwierdzone wynikiem badania laboratoryjnego, o którym mowa w § 5 ust. 5,

c) Xxxxxxxx nie rozpoczął dostaw, przerwał ich wykonywanie, opóźnia się z wykonaniem którejkolwiek dostawy zamówionej zgodnie z § 4 ust. 1,

d) przekroczenie terminów, o których mowa w § 7 ust. 10, o więcej niż 7 dni, niezależnie od możliwości naliczenia kar umownych, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy bez ponoszenia kar i innych opłat.

2. Zamawiający może skorzystać z umownego prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o przypadkach wskazanych w ust. 1.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % wartości brutto niezrealizowanego przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy do odstąpienia od umowy doszło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

§ 9.

Siła wyższa

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej.

2. Siłę wyższą stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości, na stałe, lub na pewien czas, któremu nie da się zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

3. Przejawami siły wyższej są w szczególności:

− klęski żywiołowe, np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, itd.,

− akty władzy państwowej np. stan wojenny, stan wyjątkowy, mobilizacja,

− strajki, działania nieprzyjacielskie, powstania, embargo,

− poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu kolejowego i samochodowego.

4. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.

5. Jeżeli okoliczności siły wyższej mają charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 30 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

6. Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają dłużej niż 30 dni wówczas Xxxxxx wspólnie podejmą decyzję co do dalszej realizacji Umowy.

§ 10.

Postanowienia końcowe

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

2. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią integralną jej część.

3. Każdorazowa zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Wszystkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

5. W kwestiach nieunormowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

DOSTAWCA ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1

do umowy z dnia         

HARMONOGRAM DOSTAW MIAŁU WĘGLOWEGO

Miesiąc/ rok	Ilość [Mg]	Uwagi
do 31 sierpnia 2017	500	Stosownie do zapisu § 7 ust. 10 umowy nr ………. z dnia ………….. : „W przypadku niedotrzymania terminu realizacji dostawy wynikającego z harmonogramu dostaw, stosownie do § 4 ust. 1, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 3,0% wartości brutto niezrealizowanej terminowo dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Kara będzie naliczana za okres od dnia następującego po przewidzianym w harmonogramie dostaw, do dnia wykonania dostawy w całości, zgodnie z harmonogramie”.
do 30 września 2017	2000
do 31 października 2017	2500
do 30 listopada 2017	3000
do 31 grudnia 2017	2000
do 28 lutego 2018	2000
do 31 marca 2018	2000
do 31 sierpnia 2018	1000
do 30 września 2018	2000
do 31 października 2018	2000
Łącznie	19 000 ton