UMOWA NR ZDP/…./2018
Załącznik nr 2
Wzór umowy
Uwaga: Zamawiający prosi o niedołączanie wzoru umowy do oferty.
UMOWA NR ZDP/…./2018
zawarta w dniu … 2018 roku w Inowrocławiu pomiędzy:
Powiatem Inowrocławskim z siedzibą w Inowrocławiu przy ulicy Xxxxxxxxxx 00-00, NIP 000-00-00-000, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, z siedzibą przy ulicy Xxxxxxxxxxx 000x w Inowrocławiu, reprezentowany przez:
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego Uchwałą nr 753/2014 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z 15 października 2014 roku,
przy kontrasygnacie Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx – Zastępcy Dyrektora ds. ekonomicznych, Głównej Księgowej Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”, a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
… , z siedzibą w … przy ulicy … , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: … , wysokość kapitału zakładowego , w przypadku spółki akcyjnej wysokość kapitału
zakładowego … i kapitału wpłaconego … , posiadającej NIP o numerze …oraz REGON o numerze … reprezentowanym przez:
1. …
zwanym dalej w treści umowy „Konsultantem”,
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko) … , przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą … z siedzibą w … przy ulicy … , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nadzorowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, NIP … REGON …
zwanym dalej w treści umowy „Konsultantem”, łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z wystąpieniem okoliczności o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.) znak sprawy Z30/35/2018 została zawarta umowa, o następującej treści:
§ 1
Postanowienia ogólne
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa dróg metodą powierzchniowego utrwalania wraz z profilowaniem”
2. Zamówienie obejmuje nadzór nad następującymi odcinkami dróg:
a) droga powiatowa nr 2553C Cieślin – Kościelec – Janikowo – do drogi 255 na odcinku od km 5+790 do km 8+380;
b) droga powiatowa nr 2576C Piecki – Piaski – Wola Wapowska na odcinku od km 3+656 do km 5+199.
3. Konsultant oświadcza, że obowiązki określone umową wykonywać będzie za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie/osobach:
− branża……………- ……………………- nr uprawnień ……………………
4. Konsultant nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego.
5. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawcy Konsultant przedłoży Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu robót nie później niż 5 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania któregokolwiek Podwykonawcy. Konsultant odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
§ 2
Terminy
1. Ustala się terminy sprawowania nadzoru inwestorskiego:
− rozpoczęcie: z datą przekazania placu budowy dla Wykonawcy robót.
− zakończenie: z dniem przyjęcia bez zastrzeżeń robót.
2. Termin realizacji robót ustalony w umowie z Wykonawcą to 31 sierpnia 2018 roku.
3. Usługa nadzoru wykonywana będzie także w okresie gwarancyjnym tj. …. miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Inspektor nadzoru będzie uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzorował prace związane z usunięciem ewentualnych usterek.
§ 3
Obowiązki Inspektora Nadzoru
1. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się x.xx. do:
a) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy, aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością,
b) przybywania niezwłocznie na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem,
c) udzielania Zamawiającemu informacji o stanie realizacji robot,
d) potwierdzania faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz faktu usunięcia wad przez wykonawcę robót budowlanych,
e) wykonywania swej funkcji z należytą starannością i zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej, dbając o bezpieczeństwo ludzi i jakość wykonywanych robót oraz terminowość zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym zadania,
f) przebywanie cały czas na budowie na etapie układania warstwy profilowej.
2. Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru należeć będzie:
a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) kontrola jakości materiałów budowlanych (atestów, certyfikatów, aprobat technicznych),
c) systematycznego dokonywania wpisów w dzienniku budowy, w tym potwierdzanie gotowości do odbioru końcowego robót objętych umową (przedmiotowy wpis będzie konieczny do zgłoszenia zakończenia budowy przez Wykonawcę robót),
d) sprawdzanie i dokonywanie niezwłocznie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, a także sporządzanie protokołów odbioru tych robót
e) systematyczne (co najmniej 3 razy w tygodniu) relacjonowanie Zamawiającemu o stanie zaawansowania robót w formie elektronicznej (e-mailem) lub/i telefonicznej. Ww. informacja winna zawierać x.xx. informację o aktualnie prowadzonych oraz planowanych robotach. Powyższe informację należy sporządzać w okresie od rozpoczęcia prac przez wykonawcę (realnego wejścia wykonawcy na plac budowy).
f) udział w naradach koordynacyjnych z realizacji nadzorowanych zadań,
g) sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzania odbioru końcowego oraz dołączanie do nich opracowanej przez siebie oceny jakościowych wykonania całości robót wraz z ich uzasadnieniem,
h) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,
i) uczestniczenie w odbiorze końcowym robót oraz na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych i na koniec okresu gwarancji.
§4
Prawa Inspektora Nadzoru
1. Inspektor Nadzoru ma prawo:
a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące:
− usunięcia nieprawidłowość lub zagrożeń,
− wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,
− przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
2. Inspektor Nadzoru może zobowiązać Wykonawcę do:
a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonywanych robót nie spełniają wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu umowy.
3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, że jakość materiałów nie odpowiada wymaganiom, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. W uzasadnionych sytuacjach, Inspektor nadzoru ma prawo do przeprowadzenia badań przez niezależne laboratorium. Wszystkie koszty związane z tymi czynnością obciążają odpowiednio Wykonawcę lub Inspektora nadzoru na zasadach określonych w pkt 6.
4. Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) zastosuje zakwestionowane materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania oraz po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru.
5. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę (Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę) nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru materiałów, może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami.
6. Jeżeli wyniki badań wykażą, że zastosowane materiały lub roboty budowlane są niezgodne z wymaganiami STWiORB oraz normami i nie mają odpowiednich aprobat technicznych, koszt tych badań ponosić będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty budowlane są niezgodne z wymaganiami STWiORB oraz normami i posiadają odpowiednie aprobaty techniczne, koszty tych badań obciążają Inspektora nadzoru.
§ 5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej umowy Konsultant otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie (…………… zł netto)…….… zł brutto zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Fakturę należy wystawić na: POWIAT INOWROCŁAWSKI (NIP 5562687660), xxxxx Xxxxxxxxxx 00-00; 88-100 Inowrocław z dopiskiem „dotyczy Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, ul. Xxxxxxxxx 000x, 00-000 Xxxxxxxxxx”.
3. Strony postanawiają, że rozliczenie nastąpi fakturą VAT po zakończeniu i rozliczeniu przedmiotu zamówienia tj. po dokonaniu odbioru końcowego zadania od Wykonawcy robót, podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru i wywiązaniu się Inspektora nadzoru ze wszystkich obowiązków wynikających z § 3.
4. Termin zapłaty faktury nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
§ 6
Odstąpienie od umowy i kary umowne
1. Umowa może ulec rozwiązaniu:
a) w trybie natychmiastowym gdy Inspektor Nadzoru nie wywiązuje się z obowiązków określonych w §3 umowy, wówczas nie przysługuje wynagrodzenie Konsultantowi;
b) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z Wykonawcą robót przed zakończeniem budowy, w takim wypadku rozliczenie za wykonane prace przez Inspektora Nadzoru zostanie uzgodnione proporcjonalnie do czasu wykonywania usługi nadzoru;
c) za zgodą obu stron z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem
d) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
e) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn niezależnych, strona odstępująca od umowy zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 pkt 1 z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych
3. Konsultant jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Inspektora Nadzoru obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
4. W razie uchybień w profesjonalnej staranności i terminowości wykonywania obowiązków o jakich mowa w § 3 niniejszej umowy:
a) Konsultant zapłaci karę umowną w wysokości: 50 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu każdego z obowiązków określonych w § 3 pkt 2 ppkt. c), d),
b) Konsultant zapłaci karę umowną w wysokości: 200 zł za każdy tydzień bez spełnienia obowiązku o którym mowa w § 3 pkt 2 ppkt. e)
c) Konsultant zapłaci karę umowną w wysokości: 150 zł za niewywiązanie się z obowiązków określonych w § 3 pkt 2 ppkt. a), b), f).
d) Konsultant zapłaci karę umowną w wysokości: 200 zł za każdy dzień niewywiązanie się z obowiązków określonych w § 3 pkt 1 ppkt. f).
5. Na wypadek, gdy wysokość szkody po stronie Zamawiający przewyższy sumę należnych kar umownych Konsultant zobowiązany będzie do zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 7
Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca oraz inne osoby, które występują po stronie Wykonawcy przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy są zobowiązane do przestrzegania przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej; RODO) oraz przepisów wewnętrznych Zamawiającego dotyczących ochrony danych osobowych.
2. Wykonawca oraz inne osoby, które występują po stronie Wykonawcy przy przedmiocie niniejszej umowy są zobowiązane stosować środki techniczne i organizacyjne Zamawiającego zapewniające ochronę przetwarzanych przez Zamawiającego danych osobowych.
3. Wykonawca oraz inne osoby, które występują po stronie Wykonawcy zobowiązane są do
zachowania w tajemnicy danych osobowych, które mogłyby powziąć w trakcie realizacji niniejszej umowy.
4. W przypadku naruszenia przepisów RODO lub niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie czego Zleceniodawca, jako administrator danych osobowych, zostanie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek należności, Wykonawca zobowiązuje się pokryć
Zleceniodawcy poniesione z tego tytułu wszelkie koszty.
§ 8
Interpretacje
Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następująca kolejnością:
1) umowa,
2) projekt budowlany (w pierwszej kolejności rysunki),
3) projekt wykonawczy,
4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
5) specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
6) oferta Wykonawcy robót budowlanych,
7) przedmiar pomocniczy.
§ 9
Załączniki
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania oznaczonego nr PN/7/2018,
b) Dokumentacja Projektowa wraz z przedmiarem pomocniczym robót,
c) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
d) Oferta Konsultanta,
e) Harmonogram rzeczowo-finansowy na roboty budowlane (otrzymany w dniu przekazani palcu budowy).
§ 10
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej.
§ 11
Rozwiązywanie sporów
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu cywilnego.
2. Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji umowy strony rozstrzygać będą polubownie, a dopiero w przypadku braku porozumienia występować mogą na drogę sądową.
§ 12
Postanowienia końcowe
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.