Załącznik nr 7a

Załącznik nr 7a

Wzór umowy na dostawę mebli

UMOWA NR ......

W dniu.................... w pomiędzy:

Gminą Stronie Śląskie

z siedzibą w Stroniu Śląskim przy ul. Xxxxxxxxxx 00

zwaną dalej “Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

- mgr Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx – Burmistrza Stronia Śląskiego

a

...............................................................................................................

z siedzibą w

...............................................................................................................

*wpisaną/ym w dniu .......................... do rejestru handlowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ..............................................Wydział Gospodarczy Rejestrowy

Dział B .............z kapitałem zakładowym .........................,- PLN *wpisaną/ym w dniu

.......................... do rejestru ewidencji działalności gospodarczej ............................................

pod nr ................................ zwaną/ym dalej Wykonawcą , reprezentowaną/ym przez:

-

........................................................................................................................,

-

.........................................................................................................................

NIP ..................................... Urząd Skarbowy ,

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym GKP.JC.341-12/2009.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa mebli i wyposażenia do Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Ślaskim , zgodnie ze złożoną ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

2. Szczegółowy opis zamówienia określa oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej

umowy oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej

umowy.

§ 2

Terminy realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia, zamontowania, mebli będących przedmiotem

zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, pod adres wskazany przez Xxxxxxxxxxxxx w terminie do

dnia 28 stycznia 2011 r.

2. Wykonawca dokona potwierdzenia terminu dostarczenia przedmiotu umowy po przez przesłanie

informacji , na pięć dni przed terminem dostawy wynikającym ze szczegółowego harmonogramu

dostaw.

3. Dostawa i odbiór przedmiotu umowy potwierdzony będzie protokołem dostawy – załącznik nr 3 do

niniejszej umowy i protokołem odbioru – załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

4. Zamawiający sprawdzi dostarczony przedmiot umowy w terminie do 5 dni licząc od dnia dostawy

przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

5. W przypadku braku zastrzeżeń, Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru przedmiotu

umowy, podpisując wraz z Wykonawcą protokół odbioru lub strony sporządzą i podpiszą protokół

uwag, na których realizację Wykonawcy przysługuje 5 dni od daty podpisania przedmiotowego

protokołu.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy po dokonaniu ostatniej dostawy, za dostarczony przedmiot

brutto .............................zł (słownie zł).

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji przetargowej oraz niezbędne

do wykonania zamówienia oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca oświadcza, że koszty ubezpieczenia, transportu, opakowania oznakowania, dokumentacji użytkownika zawarte są w cenie podanej w ust. 1.

§ 4

Warunki płatności

1. Rozliczenie dostawy nastąpi na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury wystawionej

w oparciu o protokół odbioru przedmiotu umowy bez uwag.

2. Wypłata należności wynikającej z zatwierdzonej przez Zamawiającego faktury nastąpi w terminie

do 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy nr.................................

3. Termin zapłaty stanowi dzień dokonania polecenia przelewu bankowego.

4. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy

i Zamawiającego, o których mowa w § 7 protokół odbioru przedmiotu umowy bez uwag.

§ 5

Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczone meble 60 miesięcy gwarancji.

2. Okres gwarancji biegnie od dnia podpisania ostatniego protokołu odbioru bez uwag.

3. Jakakolwiek usterka lub awaria, która nastąpi w okresie gwarancji będzie usunięta przez Wykonawcę bezpłatnie, łącznie z dojazdem serwisu, transportem przedmiotu umowy do serwisu,

kosztami części i robocizny.

4. W okresie gwarancji w razie wystąpienia usterki lub awarii Wykonawca przystąpi do jej usunięcia

w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia i dokona jej usunięcia na miejscu u użytkownika w

okresie do 5 dni roboczych. Czas naprawy nie może przekroczyć 10 dni od daty zgłoszenia.

5. Wykonawca, w dniu dostawy przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne oraz pełną dokumentację godnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik nr 2

do niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji jeżeli wykaże, że wady powstały z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności z powodu niezgodnego

z przeznaczeniem używania rzeczy lub niewłaściwej obsługi.

7. W razie zniszczenia lub zgubienia dokumentu gwarancyjnego Zamawiający nie traci uprawnień z

tytułu gwarancji, jeżeli wykaże za pomocą innego dowodu, w szczególności – niniejszej umowy,

istnienie zobowiązania z tytułu gwarancji.

8. Postanowienia powyższe nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady

rzeczy, określonym w przepisach Kodeksu cywilnego.

9. Warunki gwarancji określone w niniejszej umowie wraz z przepisami Kodeksu Cywilnego regulują

w sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy. Jakiekolwiek dokumenty gwarancyjne wydane przez Wykonawcę i sprzeczne z warunkami określonymi niniejszą umową albo nakładające na Zamawiającego dalej idące obowiązki niż wynikające z niniejszej umowy nie wiążą Zamawiającego.

§ 6

Kary umowne i odszkodowania

1. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 dostawy przedmiotu umowy,

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto określonej w §

3 ust. 1 wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku niedotrzymania terminów, wynikających ze szczegółowego harmonogramu dostaw, o

których mowa w § 2 ust. 2 dostawy przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę

umowną w wysokości 0,5% wartości brutto dostawy jednorazowej za każdy dzień zwłoki.

3. W przypadku niedotrzymania terminów napraw gwarancyjnych, o których mowa w § 5 Wykonawca

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości netto mebla (wartości wynikającej z oferty Wykonawcy) zgłoszonego do naprawy za każdy dzień zwłoki.

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej

umowy.

5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego w wyniku realizacji przedmiotu

umowy, Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt dokonać naprawy i doprowadzić do stanu

poprzedniego majątek Zamawiającego, przed dokonaniem odbioru przedmiotu umowy.

6. W przypadku zwłoki w płatności za przedmiot umowy, Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość

ustalonych kar umownych.

§ 7

Przedstawicie stron

1. Zamawiający wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg dostawy:

……………………………………………………………………………………

2. Wykonawca wyznacza na przedstawiciela odpowiedzialnego za prawidłowy przebieg dostawy:

……………………………………………………………………………………

3. Zamawiający ma prawo kontroli i zgłaszania uwag do wykonywanej dostawy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uwzględnienia zgłoszonych przez Zamawiającego uwag, o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 5 w zakresie wykonywanej

dostawy.

5. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, o których mowa w ust. 3 Wykonawca

zobowiązany jest w terminie dwóch dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do pisemnego

uzasadnienia i poinformowania Zamawiającego o ich nieuwzględnieniu.

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający

może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie wykona umowy w określonym

terminie lub naruszy inne istotne postanowienia umowy, w szczególności, jeśli parametry techniczne dostarczonego przedmiotu umowy będą odbiegać od wymaganych przez Zamawiającego w niniejszej umowie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zdanie poprzedzające nie narusza uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od umowy wynikających z

przepisów o rękojmi za wady rzeczy.

3. W przypadku zwłoki dłuższej niż 15 dni w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega

sobie prawo odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy.

§ 9

Postępowanie reklamacyjne

1. Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.

2. Strony ustalają, że w razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Wykonawcy.

3. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Strony przeciwnej w ciągu

30 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

4. Jeżeli Strona odmówi uznania roszczeń lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie o

którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Strona przeciwna może wystąpić do Sądu.

5. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z realizacji

niniejszej umowy.

6. W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla

siedziby Zamawiającego.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,

o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

3. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom

powszechnym właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Załączniki:

Nr 1 – Oferta Wykonawcy

Nr 2 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr 3 – Protokół Dostawy

Nr 4 – Protokół Odbioru

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

PROTOKÓŁ DOSTAWY

W dniu .................................... firma dostarczyła wyposażenie do

Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na podstawie umowy nr …./2010 z dnia

…………..

Pkt 1

Ilość dostarczonych mebli sprawdziła Xxxxxxx w składzie:

Ze strony Wykonawcy:

- ...............................................

- ...............................................

Ze strony Zamawiającego:

- ................................................

- ................................................

Zestawienie:

L.p. Nazwa Ilość Pkt 2

Niniejszy protokół potwierdza jedynie dostarczenie do siedziby Zamawiającego i nie stanowi podstawy

do wystawienia faktury VAT.

Pkt 3

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach – 1 dla Zamawiającego , 1 dla Wykonawcy

Protokół podpisali:

Ze strony Sprzedającego: Ze strony Kupującego:

.................................................. ...............................................

.................................................. ................................................

PROTOKOŁ ODBIORU

Dnia w Centrum Edukacji,Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim dokonano

odbioru

mebli zgodnie z umową nr …../2010 z dnia ……………………..

Odbioru dokonała komisja w składzie:

Ze strony Wykonawcy:

- ..............................................

- ..............................................

Ze strony Zamawiającego:

- ..............................................

- ..............................................

Pkt 1.

Komisja potwierdza, że dostarczone meble są zgodne z Umową nr …./2010 z dnia

.......................

Pkt 2.

Załącznik nr 1 do niniejszego protokółu zawiera nazwę opis produktu i ich ilości Pkt 3.

Z dniem podpisania niniejszego protokołu, Komisja uznaje, że meble do umowy nr …./2010 z dnia

.................... zostały odebrany bez zastrzeżeń. Pkt 4.

Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx niniejszego Protokółu bez zastrzeżeń uprawnia Wykonawcę do

wystawienia i przekazania Zamawiającemu faktury VAT zgodnej z Umową nr …./2010 z dnia

...................... po wykonaniu ostatniej dostawy zgodnie ze szczegółowym harmonogramem dostaw.

Pkt 5.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach – 2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. Protokoł podpisali:

Ze strony Sprzedającego: Ze strony Kupującego:

................................................. ...............................................

.................................................. ................................................