wzór)

Załącznik nr 2 do SIWZ

znak sprawy: PK XF 261.40.2017

UMOWA NR _______/2017

na rozbudowę przestrzeni dyskowej Prokuratury Krajowej

(wzór)

zawarta w dniu _________ 2017 r. pomiędzy:

Skarbem Państwa – Prokuraturą Krajową z siedzibą w Warszawie (02-528), przy xx. Xxxxxxxxxxxx 00/00, posługującą się numerem NIP 000-000-00-00,
REGON 363918998, zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

reprezentowaną przez: ___________________________________________________

działającego na podstawie Upoważnienia Nr _______ Prokuratora Krajowego,

Spółką / firmą ______________ z siedzibą w _____________ (______), przy ul. _______________, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ___________ _____ Wydział Gospodarczy KRS pod numerem _________, posługującą się numerem NIP: ____ REGON: _________

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”,

reprezentowaną przez: _________________________________________________

zwanymi dalej łącznie „STRONAMI” albo każdą z osobna „STRONĄ”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.), zwanej dalej „ustawą” zostaje zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1. DEFINICJE

Poniżej wskazanym terminom lub zwrotom pisanym w treści Umowy z wielkiej litery STRONY nadają następujące znaczenie:

Termin	Definicja
Awaria	Uszkodzenie Sprzętu skutkujące jego niezdolnością do działania.
Dokumentacja	Wszelka dokumentacja, która powstanie lub zostanie dostarczona przez WYKONAWCĘ ZAMAWIAJĄCEMU w ramach realizacji Umowy.
Dzień Roboczy	Dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 90).
Harmonogram wdrożenia	Szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych zadań (obowiązków) WYKONAWCY, określonych w OPZ, przekazany przez WYKONAWCĘ w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy.
OPZ	Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.
Przedmiot Umowy	Obowiązki WYKONAWCY związane z dostawą oraz wdrożeniem Sprzętu i Oprogramowania szczegółowo określone w § 2 Umowy
Siła wyższa	Wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia, w szczególności katastrofalne działanie sił przyrody, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, strajki generalne oraz akty władzy państwowej.
SIWZ	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
Sprzęt	Środki trwałe, będące przedmiotem niniejszego zamówienia, określone w OPZ.
Umowa	Niniejsza Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta między ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do Umowy.
Usterka	Uszkodzenie Sprzętu nie skutkujące jego niezdolnością do działania

Wszystkim pojęciom pisanym z wielkich liter, używanym w Umowie i załącznikach do Umowy STRONY nadają brzmienie zgodne z Umową.
W przypadku sprzeczności postanowień Umowy z brzmieniem załączników pierwszeństwo ma Umowa.
Ilekroć w Umowie wyraźnie nie zaznaczono inaczej, terminy wykonania zobowiązań oblicza się w dniach kalendarzowych.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Na warunkach określonych w Umowie ZAMAWIAJĄCY zamawia, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na realizacji dostawy i wdrożenia Sprzętu wraz z niezbędnym Oprogramowaniem, zwanego dalej „Sprzęt” oraz przeprowadzenia szkoleń, zgodnie ze złożoną ofertą WYKONAWCY oraz z wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO określonymi w OPZ.
W ramach realizacji Umowy WYKONAWCA dokona dostawy i wniesienia Sprzętu do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO oraz pozostałych jednostek organizacyjnych prokuratury do pomieszczeń wskazanych przez lokalnych administratorów oraz wdrożenia Sprzętu zgodnie z Harmonogramem wdrożenia. W ramach wdrożenia WYKONAWCA zapewni wszystkie niezbędne kable zasilające i sygnałowe, złącza, przejściówki itp. konieczne do prawidłowego podłączenia i uruchomienia dostarczonego Sprzętu.
Sprzęt, dostarczany w ramach realizacji Umowy musi być: fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2017, sprawny technicznie, spełniać wymagania określone w SIWZ i OPZ, zostać dostarczony wraz z certyfikatami, licencjami, deklaracjami zgodności CE, kartami gwarancyjnymi oraz instrukcjami w języku polskim lub języku angielskim. Sprzęt należy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach producenta, na których widoczne będzie logo i nazwa producenta, opis zawartości i numer katalogowy.
ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakupu i dostaw Sprzętu, o których mowa w ust 1 (zamówienia podstawowego), to jest przewiduje możliwość zwiększenia ilości zakupywanego Sprzętu o wartości do 40 % Wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust 1 Umowy (Opcja). Zamawiający może w ramach prawa Opcji dokonać zwiększenia zamówienia dostawy Sprzętu jedno lub wielokrotnie.
ZAMAWIAJĄCY może skorzystać z prawa Opcji w sytuacji wystąpienia zmian w strukturze organizacyjnej prokuratury lub zmian w infrastrukturze technicznej ZAMAWIAJĄCEGO i wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu dostawy Sprzętu.
ZAMAWIAJĄCY może dokonywać zamówień w ramach Opcji w okresie 3 lat od dnia podpisania Protokołu odbioru zamówienia podstawowego bez zastrzeżeń. O skorzystaniu z prawa Opcji ZAMAWIAJĄCY każdorazowo zawiadomi WYKONAWCĘ pisemnie. W oświadczeniu o wykorzystaniu prawa Opcji Zamawiający określi ilość i rodzaj Sprzętu, objętego zamówieniem w ramach Opcji, oraz dokona obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia objętego Opcją na podstawie ilości Sprzętu określonej w oświadczeniu i cen jednostkowych Sprzętu określonych § 8 ust 2 Umowy.
Wszystkie Postanowienia Umowy dotyczące realizacji zamówienia podstawowego stosuje się odpowiednio do zamówień realizowanych w ramach Opcji.
W przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego Opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

§ 3. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA STRON

WYKONAWCA oświadcza, iż zapoznał się i wyraził zgodę na wszystkie warunki i wymagania, związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy.
WYKONAWCA gwarantuje, że Sprzęt dostarczony w ramach realizacji Umowy, będzie pozbawiony wad fizycznych i prawnych, jak również będzie odpowiadać właściwym normom obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
WYKONAWCA oświadcza, że Sprzęt został zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży producenta i posiada pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
WYKONAWCA oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, doświadczenie, środki materialne, urządzenia oraz zasoby ludzkie w postaci wyspecjalizowanej kadry niezbędne do wykonania Umowy oraz zobowiązuje się do jej wykonania w terminie określonym w § 4 ust. 1, z zachowaniem należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru wykonywanej działalności.
W przypadku powierzenia przez WYKONAWCĘ wykonania Przedmiotu Umowy osobom trzecim w całości lub części WYKONAWCA odpowiada za działania i zaniechania tych osób jak za własne działania lub zaniechania.
Dokonanie przez WYKONAWCĘ przeniesienia zarówno w całości, jak i części. praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, w tym także cesji wierzytelności pieniężnych przysługujących WYKONAWCY z tytułu realizacji Umowy, wymaga uprzedniej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W ramach Umowy ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do:

terminowej zapłaty Wynagrodzenia określonego w Umowie,
współdziałania z WYKONAWCĄ przy realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności do dostarczania WYKONAWCY informacji niezbędnych do wykonania obowiązków wynikających z Umowy i odebrania Przedmiotu Umowy.

§ 4. REALIZACJA UMOWY I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

W ramach Umowy, w terminie do 60 dni od jej zawarcia , WYKONAWCA zobowiązuje się na własny koszt i na własne ryzyko dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU Sprzęt oraz dokonać wdrożenia Sprzętu, w terminach określonych w Harmonogramie realizacji Umowy.
Modyfikacja Harmonogramu realizacji Umowy może nastąpić po uzgodnieniu przez STRONY i nie wymaga zmiany Umowy, o ile nowe terminy wyznaczone w Harmonogramie nie przekraczają terminu realizacji Umowy określonego w ust.1.
STRONY ustalają, że prace WYKONAWCY odbywać się mogą w Dni Robocze.
Przed rozpoczęciem prac wdrożeniowych WYKONAWCA Przygotuje projekt techniczny, obejmujący zakres wskazany w OPZ.
W dniu dostawy Sprzętu przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO dokona, przy udziale przedstawiciela WYKONAWCY, odbioru ilościowego. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru ilościowego jest protokół odbioru ilościowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
W dniu zakończenia prac wdrożeniowych, zgodnie z Harmonogramem realizacji umowy, przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO dokona odbioru jakościowego dostarczonego Sprzętu oraz przeprowadzonych prac wdrożeniowych. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jakościowego jest podpisany przez STRONY protokół odbioru jakościowego Sprzętu bez zastrzeżeń ZAMAIAJĄCEGO, którego wzór określony został w Załączniku nr 3 do Umowy.
W razie nieprawidłowości wdrożenia lub jego niezgodności z Umową lub Dokumentacją, ZAMAWIAJĄCY może nie przyjąć wdrożenia a zastrzeżenia i uwagi wpisać do protokołu odbioru jakościowego. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONWCA jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko, w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO do usunięcia nieprawidłowości lub niezgodności.
Z chwilą podpisania przez obie STRONY protokołu odbioru jakościowego Sprzętu bez zastrzeżeń ze strony ZAMAWIAJĄCEGO, korzyści i ciężary związane z Przedmiotem Umowy oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na ZAMAWIAJĄCEGO.
W przypadku stwierdzenia przez osoby reprezentujące ZAMAWIAJĄCEGO przy dostawie lub pracach wdrożeniowych wad, usterek lub niezgodności dostarczonego Sprzętu z OPZ lub SIWZ, ZAMAWIAJĄCY wezwie WYKONAWCĘ do dostarczenia pełnowartościowego Sprzętu, przy czym niedostarczenie przez WYKONAWCĘ pełnowartościowego Sprzętu w terminie realizacji Umowy, określonym w § 4 ust. 1, zostanie uznane za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy i ZAMAWIAJĄCY będzie posiadał uprawnienie do naliczania kar umownych zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 1) Umowy oraz prawo odstąpienia od umowy zgodnie z § 9 ust 2.
Czas niezbędny na dokonanie odbiorów ilościowych i jakościowych nie powoduje zawieszenia biegu terminu realizacji Umowy.
Dokonanie odbioru jakościowego realizacji Umowy poprzez podpisanie przez obie Strony protokołu odbioru jakościowego bez zastrzeżeń ze strony ZAMAWIAJĄCEGO stanowi podstawę do wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury VAT.
Dokonanie przez ZAMAWIAJĄCEGO odbioru jakościowego Umowy oraz podpisanie protokołu odbioru jakościowego nie zwalnia WYKONAWCY od roszczeń ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady.

§ 5. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

STRONY ustalają, iż językiem Umowy będzie język polski. Wszelkie oświadczenia będą składane w języku polskim.
STRONY zobowiązują się do rzetelnej współpracy, w dobrej wierze oraz z poszanowaniem praw i interesów drugiej STRONY, mając na uwadze konieczność osiągnięcia rezultatu i należytego wykonania Przedmiotu Umowy.
WYKONAWCA jest zobowiązany niezwłocznie informować z zachowaniem formy pisemnej ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich istotnych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację Umowy.
Oświadczenia związane z realizacją Umowy przekazywane są na adres STRONY wskazany w Umowie lub na adres e-mail osób upoważnionych do współdziałania w ramach realizacji Umowy.
ZAMAWIAJĄCY wyznacza, jako osoby upoważnione do współdziałania w ramach realizacji Umowy, w tym podpisania protokołu odbioru jakościowego, o którym mowa w § 4 ust. 6 Umowy, :

Kierownika projektu - ……………,

tel.: …………………….

e- mail: ………………...

…………………………………….,

tel.: …………………….

e- mail: ………………...

WYKONAWCA wyznacza jako osoby upoważnione do współdziałania w ramach realizacji Umowy, w tym, podpisania protokołu odbioru jakościowego, o którym mowa w § 4 ust. 6 Umowy:

…………………………………….,

tel.: …………………..

e- mail: ……………….

…………………………………….,

tel. …………………….

e- mail …………………

STRONY posiadają uprawnienie do zastępowania osób, określonych w ust. 5-6, w trakcie realizacji Umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia drugiej STRONIE Umowy. Zmiana osób wskazanych w ust. 5-6 nie wymaga zmiany Umowy.

§ 6. RĘKOJMIA

WYKONAWCA jest odpowiedzialny względem ZAMAWIAJĄCEGO za wszelkie wady fizyczne i wady prawne dostarczonego Sprzętu, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich, w szczególności wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.
WYKONAWCA zwalnia ZAMAWIAJĄCEGO od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw, o których mowa w ust. 1.
W przypadku wystąpienia przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU przez osoby trzecie z uzasadnionymi roszczeniami wynikającymi z naruszenia ich praw, o których mowa w ust. 1, WYKONAWCA zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia ZAMAWIAJACEGO od obowiązku świadczeń z tego tytułu. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z naruszenia ich praw, o których mowa w ust. 1, przeciwko ZAMAWIAJĄCEMU, WYKONAWCA będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie po stronie ZAMAWIAJACEGO i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia ZAMAWIAJACEGO z udziału w sprawie.
W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych ze zgodnym z niniejszą Umową wykonywaniem praw własności intelektualnej lub przemysłowej w niej określonych, WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz do wystąpienia przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko oraz zaspokojenia tych roszczeń w sytuacji, gdy ich zasadność zostanie potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu, jak również do zwrócenia ZAMAWIAJĄCEMU całości kosztów pokrytych przez niego oraz wszelkich wydatków i opłat, włącznie z kosztami postępowania sądowego, poniesionymi przez ZAMAWIAJĄEGO w celu dochodzonych roszczeń w niniejszym zakresie.
W przypadku zgłoszenia wobec ZAMAWIAJĄCEGO przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgodnym z Umową lub wykonywaniem praw własności intelektualnej lub przemysłowej w niej określonych, WYKONAWCA zobowiązuje się do udzielania ZAMAWIAJACEMU wszelkich informacji niezbędnych do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
WYKONAWCA jest odpowiedzialny w zakresie zawartych z osobami trzecimi umów licencyjnych.
Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy i zaczyna biec od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego, o którym mowa w § 4 ust. 6 Umowy, przez reprezentanta ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie z postanowieniami § 4 Umowy.
W przypadku stwierdzenia wad w jakości odebranego przez ZAMAWIAJACEGO Przedmiotu Umowy ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY pisemne oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń.
WYKONAWCA zobowiązuje się Przedmiot Umowy, w którym stwierdzono wady w jakości wymienić i dostarczyć Przedmiot Umowy dobrej jakości zgodnie z przedstawioną ofertą i zawartą Umową, na swój koszt (łącznie z kosztami transportu i dojazdu) najpóźniej w terminie 3 Dni Roboczych od dnia złożenia przez ZAMAWIAJĄCEGO pisemnego oświadczenia ze wskazaniem zastrzeżeń. W tym przypadku okres rękojmi biegnie na nowo od chwili dostarczenia prawidłowego Przedmiotu Umowy.
Dane osób upoważnionych do składania oświadczeń o stwierdzonych wadach ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY po zawarciu Umowy.
W przypadku odmowy wymiany Przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 9 powyżej ZAMAWIAJĄCY odmówi zapłaty za wadliwy Przedmiot Umowy, naliczając kary umowne za niewywiązanie się z realizacji zawartej Umowy, określone w § 9 ust 1 pkt 2 Umowy.

§ 7. GWARANCJA I SERWIS GWARANCYJNY

WYKONAWCA udziela …….(zgodnie z ofertą Wykonawcy) miesięcznej gwarancji na Przedmiot Umowy na warunkach określonych w OPZ oraz SIWZ. W sytuacji, gdy okres gwarancji udzielonej przez producenta jest dłuższy od gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ, obowiązuje okres gwarancji udzielonej przez producenta.
Na warunkach określonych w OPZ WYKONAWCA w okresie gwarancji świadczyć będzie usługi monitorowania Sprzętu dla określonych w OPZ jednostek Sprzętu.
Okres gwarancji zaczyna biec od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego o którym mowa w § 4 ust. 6 Umowy.
W okresie udzielonej gwarancji WYKONAWCA zobowiązany jest do świadczenia serwisu gwarancyjnego na swój koszt, polegającego na:

odbiorze uszkodzonego Sprzętu od ZAMAWIAJĄCEGO,
usunięciu wszystkich Awarii i Usterek uniemożliwiających lub utrudniających ciągłą pracę dostarczonego Sprzętu w drodze naprawy lub wymiany całości albo ich części na wolne od wad, na warunkach opisanych w niniejszej Umowie, OPZ i SIWZ,
dostarczeniu i uruchomieniu naprawionego lub wymienionego Sprzętu do miejsca, z którego został zabrany do naprawy lub wymiany.
nie rzadziej niż raz na 180 dni (w zależności od udostępnianych nowych wersji oprogramowania) Wykonawca będzie dokonywał aktualizacji dostarczonego oprogramowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Koszty transportu, odbioru i dostawy Sprzętu w okresie gwarancji ponosi w całości WYKONAWCA.
Warunki gwarancji nie mogą nakazywać ZAMAWIAJĄCEMU przechowywania opakowań, w których Sprzęt zostanie dostarczony, a ZAMAWIAJĄCY może usunąć opakowania, co nie spowoduje utraty gwarancji.
W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO wystąpienia w okresie gwarancji poważnych uszkodzeń, o tym samym lub podobnym charakterze, w ponad 25% partii dostarczonego Sprzętu tego samego typu, ZAMAWIAJĄCY ma prawo wystąpić o wymianę całej partii urządzeń tego typu na Sprzęt wolny od wad, o tych samych parametrach.
Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania Sprzętu w godzinach 8:00 – 16:00.
W przypadku konieczności naprawy Sprzętu będącego Przedmiotem Umowy poza miejscem użytkowania WYKONAWCA organizuje transport i pokrywa jego koszty. Dysk twardy lub inny elektroniczny nośnik danych zamontowany w naprawianym Sprzęcie pozostaje u ZAMAWIAJĄCEGO.
WYKONAWCA zobowiązuje się do usunięcia:

Awarii w terminie do końca następnego Dnia Roboczego następującego po dniu wysłania zgłoszenia Awarii,
Usterki w terminie 3 Dni Roboczych następujących po dniu wysłania zgłoszenia Usterki.

W przypadku, kiedy naprawa serwisowa nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie określonym w ust 10 WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy na czas naprawy, o parametrach technicznych nie gorszych od Sprzętu naprawianego. Fakt dostarczenia sprzętu zastępczego odnotowywany jest przez przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO w jednostce organizacyjnej prokuratury, której dotyczy dana naprawa.
W przypadku przedłużania się naprawy powyżej 14 kolejnych Dni Roboczych lub po 2 bezskutecznych naprawach WYKONAWCA wymieni w ciągu 14 kolejnych dni Sprzęt na nowy, wolny od wad, tego samego producenta i o parametrach tożsamych lub lepszych.
WYKONAWCA gwarantuje możliwość wymiany egzemplarzy Sprzętu wadliwego na sprzęt nowy, wolny od wad tego samego producenta o parametrach tożsamych lub lepszych, jeżeli w ciągu 1 miesiąca licząc od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 6 Umowy, w trakcie użytkowania stwierdzone zostaną wady techniczne Sprzętu.
W przypadku awarii dysku twardego lub innego elektronicznego nośnika danych WYKONAWCA wymieni go na nowy bez konieczności zwrotu uszkodzonego dysku twardego i dokonywania ekspertyzy poza lokalizacją użytkownika.
Okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio:

w przypadku naprawy Sprzętu - o okres wykonywania naprawy;
w przypadku dokonania wymiany Sprzętu - o okres gwarancji, który biegnie ponownie.

W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć do ZAMAWIAJĄCEGO wykaz punktów serwisowych dla danej lokalizacji wraz z danymi teleadresowymi, tj. adresy, nr telefonów, nr faksów, adresy e-mail, godziny pracy, w których będą realizowane naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne dostarczonego Sprzętu.
Dane osób upoważnionych do składania oświadczeń o Awariach i Usterkach ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY po podpisaniu Umowy.
Awarie i Usterki Sprzętu zgłaszane będą niezwłocznie WYKONAWCY przez osoby upoważnione za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszający obowiązany jest poinformować serwis WYKONAWCY o godzinach dostępu do uszkodzonego Sprzętu oraz o rodzaju uszkodzenia.
Zgłoszenia uszkodzeń będą przyjmowane drogą faksową/mailową całodobowo codziennie lub telefonicznie w godzinach 8.00-16.00.
ZAMAWIAJĄCY zastrzega możliwość rozbudowy i zmiany konfiguracji Sprzętu po uzyskaniu zgody WYKONAWCY, wyrażonej w formie pisemnej. Zmiany powyższe nie spowodują utraty praw wynikających z udzielonej gwarancji.
Inne szczegółowe warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego określają dokumenty gwarancyjne, dostarczone wraz ze Sprzętem. Postanowienia zawarte w Umowie, dotyczące gwarancji, zmieniają w tym zakresie mniej korzystne postanowienia zawarte w dokumentach gwarancyjnych.

§ 8. WYNAGRODZENIE

Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertą, po podpisaniu protokołu odbioru jakościowego Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 6 Umowy, ZAMAWIAJĄCY zapłaci na rzecz WYKONAWCY wynagrodzenie w wysokości: wartość bez podatku VAT: _______________ zł (słownie złotych: _________________); wartość wraz z podatkiem VAT __________, przelewem w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez WYKONAWCĘ. Wykonawca jest zobowiązany do wpisania w wystawionej fakturze numeru Umowy.
Jednostkowe opłaty za poszczególne komponenty Sprzętu wyszczególnionego w załączniku nr 1 do umowy wynoszą odpowiednio:

Producent/Model/Moduł/Numer Seryjny nr 1 brutto ………………………..zł;
Producent/Model/Moduł/Numer Seryjny nr 2 brutto ………………………..zł;
Producent/Model/Moduł/Numer Seryjny nr 3 brutto ………………………..zł;
itd.

Wynagrodzenie WYKONAWCY, określone w ust 1, ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie podatki, w tym VAT i inne należności publicznoprawne, jak i wszystkie koszty, w tym: transportu, opakowania, ubezpieczenia, montażu, uruchomienia, jakie powstaną w związku z realizacją Umowy i nie ulega zmianie.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 9. KARY UMOWNE

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych w następujących wysokościach i przypadkach:

w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 4 ust. 1 oraz terminów wynikających z Harmonogramu realizacji Umowy ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 6 i 7 ZAMAWIAJĄCY ma prawo naliczyć karę umowną - w wysokości 300,00 zł (słownie trzysta złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

W przypadku odstąpienia od Umowy przez STRONĘ z przyczyn nie leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do naliczenia WYKONAWCY kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy.
W przypadku naruszenia postanowień § 12 Umowy, w razie nieuprawnionego ujawnienia informacji poufnej, ZAMAWIAJĄCY będzie uprawniony do naliczenia WYKONAWCY kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 za każde naruszenie.
Jeżeli opóźnienie w terminach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) powyżej przekroczy 7 dni ZAMAWIAJACY może odstąpić od Umowy i niezależnie, oprócz naliczenia kary umownej tam przewidzianej naliczyć karę umowną za odstąpienie w wysokości 30 % wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy opóźnienie powstało z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO lub na skutek działania siły wyższej.
Jeżeli opóźnienie w terminach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) powyżej przekroczy 14 dni, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy i niezależnie, oprócz naliczenia kary umownej tam przewidzianej naliczyć karę umowną za odstąpienie w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 Umowy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy opóźnienie powstało z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO lub na skutek działania siły wyższej.
Postanowienia ust. 1 powyżej nie wyłączają możliwości dochodzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO od WYKONAWCY odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji niniejszej Umowy jeśli zostało spowodowane Siłą Wyższą.
WYKONAWCA zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez ZAMAWIAJĄCEGO lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania Umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania Umowy.
WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie przez ZAMAWIAJĄCEGO kar umownych z przysługującego WYKONAWCY z wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1, z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub na podstawie noty księgowej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO.
W przypadku, gdy zapłata kary umownej nie następuje w drodze potrącenia z wynagrodzenia WYKONAWCY lub z zabezpieczenia należytego wykonają umowy WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty księgowej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO. Sposób zapłaty przez WYKONAWCĘ na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO kar umownych odbędzie się według wyboru ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 10. PRAWA AUTORSKIE

WYKONAWCA oświadcza, iż przysługują mu lub będą mu przysługiwać, w dniu przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji oraz innych utworów, do których wykonania jest zobowiązany na podstawie Umowy, w szczególności materiałów szkoleniowych będących utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z 2017 r., poz. 880), zwanych dalej na potrzeby niniejszego paragrafu „Utworami”, oraz że nie są one obciążone jakimikolwiek roszczeniami i prawami osób trzecich, w tym prawami autorskimi, ani prawami do baz danych.
WYKONAWCA w ramach Wynagrodzenia, określonego w § 8 ust. 1 Umowy przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO w całości autorskie prawa majątkowe do Utworów przygotowanych przez WYKONAWCĘ w związku z realizacją Umowy jak również wyłączne prawa do wykonywania zależnych praw autorskich jak i zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na podstawie Umowy na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian oraz prawa własności nośników i Utworów z chwilą podpisania protokołu odbioru jakościowego, o którym mowa w § 4 ust. 6 Umowy. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym ustępie, uprawnia Zamawiającego do nieograniczonego w czasie rozporządzania i korzystania z Utworów i ich modyfikacji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na polach eksploatacji wymienionych poniżej w ust. 3.
Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust 2, obejmuje następujące pola eksploatacji:

stosowanie, utrwalanie, wyświetlanie, przekazywanie, rozpowszechnianie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu,
trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
użyczanie oryginału albo egzemplarzy,
tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany),
publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,
prawo do wykorzystywania do celów edukacyjnych i szkoleniowych,

WYKONAWCA w ramach Wynagrodzenia, określonego w § 8 ust. 1 Umowy przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO własność nośników, na których utrwalono Dokumentację oraz własność egzemplarzy Dokumentacji, w chwili podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu odbioru jakościowego o którym mowa w § 4 ust. 6 Umowy.
Przeniesienie praw autorskich dokonuje się na czas nieokreślony i jest nieograniczone terytorialnie.
W przypadku dochodzenia przez osoby trzecie od Zmawiającego jakichkolwiek roszczeń powstałych chociażby pośrednio w związku z działaniem bądź zaniechaniem Wykonawcy wbrew postanowieniom Umowy, w tym w szczególności roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od wezwania ich przez Zamawiającego zwolnić Zamawiającego z całości długu względem tej osoby trzeciej poprzez przejęcie długu lub zapłatę całej należności za Zamawiającego, według wyboru Xxxxxxxxxxxxx.
W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z naruszenia ich praw autorskich przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie po stronie Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Zamawiającego z udziału w postępowaniu.
W przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią roszczeń związanych ze zgodnym z Umową wykonywaniem praw autorskich w niej określonych, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz do wystąpienia przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko oraz zaspokojenia tych roszczeń w sytuacji, gdy ich zasadność zostanie potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu, jak również do zwrócenia Zamawiającemu całości kosztów pokrytych przez Zamawiającego oraz wszelkich wydatków i opłat, włącznie z kosztami postępowania sądowego i rzeczywiście poniesionymi kosztami obsługi prawnej, poniesionymi przez Zamawiającego w celu odparcia roszczeń w niniejszym zakresie.
W przypadku zgłoszenia wobec Zamawiającego przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgodnym z niniejszą umową wykonywaniem praw autorskich w niej określonych, Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

STRONY potwierdzają, że przed zawarciem niniejszej Umowy WYKONAWCA wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości stanowiącej 10 % wartości brutto Umowy w kwocie ____________ zł (słownie złotych: _______________) brutto, w formie ___________.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w trybie przewidzianym w ustawie.
ZAMAWIAJĄCY zwróci WYKONAWCY 70% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru jakościowego Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 6 Umowy . ZAMAWIAJĄCY zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z uwzględnieniem odsetek wynikających z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego.
W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi ZAMAWIAJĄCY pozostawia 30% wartości brutto zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy w kwocie ____________ zł (słownie złotych: _______________) brutto do czasu wygaśnięcia rękojmi udzielonej w ramach Umowy przez WYKONAWCĘ.
ZAMAWIAJĄCY zwróci WYKONAWCY zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w terminie 15 dni od dnia wygaśnięcia rękojmi udzielonej w ramach Umowy przez WYKONAWCĘ). ZAMAWIAJĄCY zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z uwzględnieniem odsetek wynikających z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego.

§ 12. ZACHOWANIE POUFNOŚCI

Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy). STRONOM nie wolno jednak, bez uzyskania uprzedniej zgody drugiej STRONY, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności ujawnić osobie trzeciej dokumentów zawierających informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, w szczególności specyfikacji, planów, rysunków, wzorów lub informacji przekazanych przez drugą STRONĘ na jej rzecz w związku z realizacją Umowy.
STRONY ustalają, że wszelkie informacje uzyskane w związku z realizacją Umowy nie będą udostępniane publicznie i żadna ze STRON nie będzie ujawniać ich osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody drugiej STRONY, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz, że będzie wykorzystywać je jedynie do realizacji zobowiązań wynikających z Umowy.
WYKONAWCA nie może bez uzyskania zgody ZAMAWIAJĄCEGO, udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności w szczególności udostępniać osobom trzecim informacji dotyczącej eksploatowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO systemów teleinformatycznych.
Zobowiązanie powyższe nie dotyczy sytuacji udostępnienia informacji upoważnionym władzom lub organom administracyjnym, na ich prawnie uzasadnione żądanie.
WYKONAWCA odpowiada za zachowanie zasad poufności, określonych w niniejszym paragrafie, przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy.
Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.

§ 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przypadkach przewidzianych w Umowie. STRONY zgodnie postanawiają, iż odstąpienie od Umowy wywołuje skutki na przyszłość, wyłącznie w odniesieniu do niewykonanej jeszcze części Przedmiotu Umowy, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, gdy WYKONAWCA nie wykonuje Umowy lub nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności gdy narusza istotne postanowienia Umowy i w przypadku, gdy po upływie 7 dni od wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO do zaniechania przez WYKONAWCĘ naruszeń postanowień Umowy i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, WYKONAWCA nie zastosuje się do wezwania.
ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W tym przypadku WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu należytego wykonania części Umowy.
Prawo odstąpienia ZAMAWIAJĄCY może wykonać w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno i zostać przesłane drugiej STRONIE listem poleconym lub kurierem za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Odstąpienie uważa się za skuteczne w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez drugą STRONĘ.
W przypadku odstąpienia od Umowy WYKONAWCY przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za należycie wykonaną część Umowy w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 7 i 8 poniżej.
W przypadku odstąpienia od Umowy , STRONY zobowiązują się w terminie 7 dni od dnia przekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy do sporządzenia protokołu, który będzie stwierdzał stan realizacji Przedmiotu Umowy do dnia przekazania oświadczenia o odstąpienia od Umowy.
Wysokość wynagrodzenia WYKONAWCY zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie stwierdzonego protokołem zakresu wykonanego przedmiotu Umowy zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO bez zastrzeżeń do dnia odstąpienia od Umowy, o ile wykonany zakres Przedmiotu Umowy będzie miał znaczenie dla ZAMAWIAJĄCEGO. Podstawą określenia wielkości wynagrodzenia WYKONAWCY są ceny jednostkowe określone w ofercie WYKONAWCY.
W przypadku odstąpienia od Umowy ZAMAWIAJĄCEMU przysługują autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do Utworów powstałych w trakcie realizacji Umowy na polach eksploatacji określonych w § 10 Umowy oraz prawa do Sprzętu dostarczonego do dnia przekazania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w zakresie określonym w protokole, o którym mowa w ust 8.
Zamawiającemu będą przysługiwać uprawnienia wynikające z gwarancji i rękojmi w związku z dostarczonym przez WYKONAWCĘ Sprzętem oraz wykonana Dokumentacja i Utworami do czasu odstąpienia w zakresie, w jakim zgodnie z Umową zostały one przyjęte przez Zamawiającego, przy czym przewidziane Umową okresy gwarancji i rękojmi rozpoczną swój bieg od daty protokolarnego ich przekazania ZAMAWIAJĄCEMU.
ZAMAWIAJĄY zachowuje roszczenia o zapłatę kar umownych, w tym za odstąpienie od Umowy oraz opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

§ 14. ZMIANA UMOWY

ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY.
Istotne zmiany postanowień Umowy mogą dotyczyć Przedmiotu Umowy
w przypadku:
Istotne zmiany postanowień Umowy mogą dotyczyć również zmiany terminu wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, których ZAMAWIAJĄCY nie mógł przewidzieć w chwili zawierania Umowy potwierdzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO pisemną informacją przekazaną WYKONAWCY.
Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie przewidziane Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do wynagrodzenia lub jego części, o którym mowa w § 8 ust 1, objętego fakturami wystawionymi po dniu wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług.
Strony postanawiają, że w przypadku zmian:

stawki podatku od towarów i usług,
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

Strony wprowadzą zmianę wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust 1 lub jego części, odpowiednią do kwoty, o jaką wskutek tych zmian zmianie ulegnie koszt wykonania zamówienia przez WYKONAWCĘ. W celu wykazania wpływu powyżej wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy Wykonawca przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU szczegółową kalkulację kosztów według stanu sprzed danej zmiany oraz szczegółową kalkulację kosztów według stanu po wprowadzeniu zmiany, oraz wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie. ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, w szczególności poprzez zaakceptowanie wskazanej przez WYKONAWCĘ kwoty lub poprzez zgłoszenie zastrzeżeń, wskazanie omyłek rachunkowych lub żądanie wyjaśnień co do poszczególnych elementów kalkulacji.

W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że z żądaniem zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust 1 lub jego części, może wystąpić także ZAMAWIAJĄCY – w takim przypadku WYKONAWCA zobowiązany będzie do przedstawienia wskazanych w tym postanowieniu szczegółowych kalkulacji niezwłocznie po otrzymaniu żądania ZAMAWIAJĄCEGO.
Zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 lub jego części, nastąpi od momentu jej wprowadzenia przez Xxxxxx.

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.) oraz ustawa.
Umowa podlega prawu polskiemu.
Wszelkie spory powstałe w związku z interpretacją lub realizacją Umowy rozstrzygane będą w drodze wzajemnych negocjacji, a w przypadku braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.
STRONY zobowiązują się do informowania o każdorazowej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną na adres podany uprzednio uznaje się za doręczoną.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu, pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla ZAMAWIAJĄCEGO i jeden dla WYKONAWCY.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie STRONY.
Integralną część Umowy stanowią poniżej wymienione załączniki:

Załącznik Nr 1- Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2- Protokół odbioru ilościowego
Załącznik Nr 3- Protokół odbioru jakościowego

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załącznik nr 2 do Umowy

Data………

PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWEGO

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY: Skarb Państwa – Prokuratura Krajowa

z siedzibą w Warszawie (02-528), przy xx. Xxxxxxxxxxxx 00/00,

Niniejszy Protokół dostawy potwierdza dostarczenie przez WYKONAWCĘ, zgodnie z Harmonogramem realizacji Umowy, do siedziby Prokuratury Krajowej w Warszawie, przy
xx. Xxxxxxxxxxxx 00/00., na podstawie Umowy nr …. z dnia ….. na ….. niżej wymienionych paczek:

Oznakowanie paczki ________________ w ilości ________________sztuk; zawierającej __________________________________________________________
Oznakowanie paczki ________________ w ilości ________________sztuk; zawierającej __________________________________________________________
Oznakowanie paczki ________________ w ilości ________________sztuk; zawierającej __________________________________________________________

Uwagi do dostawy

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________

Reprezentant

Wykonawcy

___________________

Reprezentant

Zamawiającego

Załącznik nr 3 do Umowy

Data …………….

PROTOKÓŁ ODBIORU WDROŻENIA SPRZĘTU

WYKONAWCA: …………………………

ZAMAWIAJĄCY: Skarb Państwa – Prokuratura Krajowa

z siedzibą w Warszawie (02-528), przy xx. Xxxxxxxxxxxx 00/00,

Niniejszy Protokół odbioru potwierdza odbiór przez ZAMAWIAJĄCEGO, zgodnie z Harmonogramem realizacji Umowy i OPZ, wdrożenia Sprzętu i Oprogramowania w Prokuraturze Krajowej w Warszawie, przy xx. Xxxxxxxxxxxx 00/00 w dniu …………………………. na podstawie Umowy nr………………………:

Sprzęt dostarczony, zamontowany i uruchomiony :

Lp.	Kategoria	Typ/model	Numer seryjny	Spełnia/ nie spełnia
1.
2.
3.
4.

Wdrożenie dostarczonego Sprzętu i Oprogramowania, polegające na:

Zgodnie z listą kontrolną stanowiącą załącznik nr1 do protokołu.

Poza spełnieniem powyżej wskazanych obowiązków Wykonawca dostarczył:

Uwagi do odbioru wdrożenia Sprzętu i Oprogramowania:

____________________________________________________________________________________________________________________

Ocena kompletności dostarczonego Sprzętu komputerowego:

kompletny / niekompletny*.

Ocena zgodności dostarczonego Sprzętu z ofertą:

zgodny / niezgodny*.

* niepotrzebne skreślić

Niniejszym potwierdzam odbiór wdrożenia ww. Sprzętu, materiałów, dokumentów oraz innych wskazanych tu elementów zgodnych z Umową nr …….. z dnia ………. oraz z Harmonogramem realizacji Umowy i OPZ.

Załączniki:

Zał. Nr 1 lista kontrolna

_____________________

miejscowość, data

__________________

Reprezentant

Wykonawcy

___________________

Reprezentant

Zamawiającego

LISTA KONTROLNA nr 1
Lp.	czynność/funkcja	zrealizowano TAK/NIE
I.	Instalacja macierzy dyskowej
1	Montaż macierzy oraz półek dyskowych
2	Połączenie kontrolerów i półek dyskowych
3	Konfiguracja switcha FC
4	Konfiguracja serwerów blade
5	Podłączenie portów kontrolerów macierzy do switcha FC
6	Podłączenie zasilania
II.	Konfiguracja
1	Konfiguracja FC dla macierzy
2	Konfiguracja grup RAID dla dysków SSD
3	Konfiguracja LUN
4	Aktualizacja firmware (jeżeli potrzebna)
III.	Testy systemu

Załącznik nr 1 do Protokołu odbioru jakościowego

Document Metadata

Table of Contents

wzór)

Document Metadata