U M O W A Nr /IN/2017-WY-
U M O W A Nr /IN/2017-WY-
W dniu …… roku w Koninie pomiędzy Miastem Konin, xx. Xxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxx, NIP: 665-28-99- 834, REGON: 311019036,
reprezentowanym przez Xxxxxx Xxxxxxxxxx - Prezydenta Miasta Konina w imieniu którego działa:
Xxxxx Xxxxxxxx – Sekretarz Miasta Konina
zwanym dalej „ Zamawiającym” a
……………. reprezentowanym przez:
…………………..
zwanym dalej „ Wykonawcą”,
w oparciu o przeprowadzony publiczny konkurs ofert, została zawarta umowa o następującej treści:
Zważywszy, że Zamawiający zawarł z Microsoft umowę MPSA nr 4100025373 oraz zamierza nabyć ko- lejne prawa do używania produktów zawiera się następującą umowę:
§1
Definicje
Przyjęte w niniejszej umowie definicje oznaczają:
Umowa MPSA - umowa Microsoft Products and Services Agreement zawarta w przez Zamawiającego z Microsoft.
Microsoft – Microsoft Ireland Operations Ireland Ltd.
Produkt – licencja i usługa oferowana przez Microsoft na podstawie umowy MPSA.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa oprogramowania biurowego dla Urzędu Miejskiego w Koninie, zgodnie z „Formularzem cenowym” stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
2. Postanowienia niniejszej umowy mają pierwszeństwo w stosunku do postanowień umowy MPSA.
§ 3
Zobowiązania wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Microsoft zamówień Zamawiającego na produkt.
2. Wykonawca zweryfikuje zamówienia w ramach usługi określonej w § 5 i poinformuje Zamawiają- cego o wyniku tej weryfikacji. Zamawiający nie jest związany uwagami Wykonawcy. Wykonawca przekaże do Microsoft zamówienie w formie uzgodnionej z Zamawiającym.
3. Prawa i obowiązki Wykonawcy odnoszące się do produktu reguluje umowa MPSA. Powyższe doty- czy także odpowiedzialności za jakość i wady prawne produktu.
4. W momencie zaakceptowania przez Microsoft zamówienia Zamawiający nabywa od Microsoft pra- wa do używania zamawianego produktu. W przypadku opóźnienia w zapłacie należnego Wykonaw- cy wynagrodzenia, Wykonawca ma prawo wystąpić do Microsoft o zawieszenie uprawnień licencyj- nych Zamawiającego.
5. O akceptacji przez Microsoft zamówienia i przyznaniu Zamawiającemu praw do eksploatacji pro- duktu Zamawiający jest powiadamiany poprzez zamieszczenie stosownych informacji na witrynie MVLC: xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx. W przypadku, gdy do eksploatacji produktu konieczne są określone narzędzia dostępu, wówczas na powyższej witrynie zostaną one udostępnione Zamawiają- cemu.
§ 4
Rozliczenia
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę (brutto) (słow-
nie ), w tym podatek od towarów i usług VAT, naliczony wg obowiązują-
cych stawek.
2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę po otrzymaniu przez Zamawiającego praw licencyj- nych do produktu, zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem.
3. Faktury będą wyrażone w złotych polskich.
4. Zapłata za fakturę nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury. w terminie 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
5. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT (NIP: 000-000-00-00).
§ 5
Dodatkowe Zobowiązania Wykonawcy
1. Niezależnie od zobowiązań określonych w § 3, w ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązu- je się do zapewnienia Zamawiającemu:
(a) pomocy w wypełnianiu i przekazywaniu wszelkich przewidzianych w umowie MPSA formularzy,
(b) pomocy osoby dedykowanej do obsługi Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego wo- bec Microsoft w przypadku jakichkolwiek problemów związanych ze współpracą stron w ramach umowy MPSA.
•Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za kontakty z Zamawiającym (w tym za zarządzanie kontem na witrynie MVLC xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx) jest:
Imię i nazwisko: ………………….
Adres: ………………….
Telefon: ………………….
Adres e-mail: …………………………..
Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za kontakty z Wykonawcą jest: Xxxx i nazwisko: Xxxxxx Xxxxxxxx
Adres: xxxx Xxxxxxxx 0 00-000 Xxxxx
Telefon: 00-0000000
Adres e-mail: xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx.xxx.xx
(c) doradztwa w zakresie funkcjonalności oraz zasad licencjonowania produktu.
2. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do przyznania Zamawiającemu praw do eks- ploatacji produktu, zgodnie z zamówieniem, w zamian za wynagrodzenie określone w § 4 ust.1.
3. Wykonanie świadczeń określonych w ust.1 zostanie potwierdzone w sposób określony w § 3.
4. Wykonawca nie odpowiada za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań z ust.3, jeżeli opóźnienie wyni- ka z okoliczności leżących po stronie Microsoft lub opóźnień w założeniu konta przez Zamawiające- go
§ 6
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić w części lub całości od umowy w przypadku, gdy przedmiot umowy jest wadliwy lub sprzeczny z umową lub ofertą Wykonawcy. W takim przypadku odstąpienie od umowy jest możliwe w terminie 21 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o powodach stanowiących podstawę odstąpienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy otrzymane oprogramowanie biurowe i powią- zane z nim elementy są oryginalne i licencjonowane, zgodnie z obowiązującym prawem. W powyż- szym celu Zamawiający może zwrócić się do Microsoft z prośbą o weryfikację, czy oferowane opro- gramowanie biurowe i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku negatywnej wery- fikacji przez Microsoft co do oryginalności, Zamawiający odstąpi w części lub w całości od umowy
w terminie 21 dni od powzięcia informacji o powodach stanowiących podstawę odstąpienia. Ponadto stosowne informacje zostaną przekazane właściwym organom w celu wszczęcia odpowiednich po- stępowań.
3. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dal- sze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpie- czeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wia- domości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wy- nagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 7
Kary umowne
1. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Za- mawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% wartości brutto przed- miotu umowy.
2. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, łącznie nie więcej niż 50% wartości brutto umowy.
3. Zapłata kary umownej może nastąpić poprzez jej potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na podstawie noty księgowej, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne, a zastrzeżone kary umowne należeć się będą Zamawiającemu bez względu na wysokość poniesionej szkody.
§ 8
Przepisy końcowe
1. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie.
4. W przypadku braku porozumienia między stronami umowy, spory rozstrzygane będą przez sąd po- wszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.