Umowa nr 10/ZP/ZGO/2014
Projekt Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ
Umowa nr 10/ZP/ZGO/2014
zawarta w Bielsku -Białej, w dniu…….pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Odpadami S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Xxxxxxxxxxx 000 x, 00-000 Xxxxxxx-Xxxxx, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000044393, NIP: 000-00-00-000, Regon: 072321490, o kapitale zakładowym: 11.580.300,00 zł wniesionym w całości, reprezentowanym przez:
……………………………………. zwanym dalej ZAMAWIAJACYM,
a
………………………………………. zwanym dalej WYKONAWCĄ.
na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 2013 roku, poz. 907 z xxxx.xx.), po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym w zakresie i na warunkach określonych w dokumentacji przetargowej oraz zgodnie
z przygotowaną na ich podstawie ofertą z dnia…….została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie naprawy podwozia spycharki TD – 20M Extra, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w pkt. III SIWZ.
2. Wykonanie usługi odbędzie się zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia:
a) Transport spycharki do wydziału remontowego Wykonawcy.
b) Demontaż z maszyny elementów podwoziowych planowanych do wymiany lub naprawy.
c) Mycie, piaskowanie oraz weryfikację części i podzespołów.
d) Wykonanie naprawy zgodnie z przedstawionym zakresem naprawy w SIWZ (III pkt. 2) w związku z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.
f) Malowanie naprawionych podzespołów farbą podkładową i nawierzchniową.
g) Montaż ww. podzespołów do maszyny.
h) Próby maszyny.
i) Transport maszyny do Zamawiającego po zakończonej naprawie.
§ 2
Cena i warunki płatności
1. Wartość umowy określona na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wynosi…..brutto (słownie:……).
2. W trakcie umowy, cena umowy nie zostanie podwyższona.
3. Wartość umowy zawiera wszelkie koszty, poniesione w celu należytego wykonania zamówienia.
4. Fakturę za realizacje przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru robót przez Xxxxxxxxxxxxx.
5. Termin płatności faktury dokumentującej zobowiązania wynikające z niniejszej umowy wynosi 21 dni od daty wystawienia faktury.
§ 3
Realizacja przedmiotu umowy
1. Termin realizacji przedmiotu umowy wyniesie 3 tygodnie od daty przekazania Wykonawcy maszyny protokołem zdawczo-odbiorczym.
2. Przed przystąpieniem do naprawy, przedstawiciele Stron dokonają komisyjnie oceny stanu technicznego i szczegółowego zakresu naprawy.
3. Strony mają obowiązek dokonania częściowego odbioru robót w przypadku robót zanikowych lub ulegających zakryciu, przerw w robotach i w innych uzasadnionych przypadkach.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wizytacji w miejscu i podczas wykonywania przedmiotu zamówienia na każdym etapie trwania przedmiotu zamówienia.
§ 4
Gwarancja, rękojmia i zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Okres gwarancji dla przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy lub 1.000 mtg (w zależności od tego, która z okoliczności wystąpi pierwsza) z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca uzyska na fabrycznie nowe części zamontowane w maszynie objętej przedmiotem zamówienia terminy dłuższe, wówczas przeniesie je na Zamawiającego. Okres gwarancji liczony będzie od daty przekazania Zamawiającemu maszyny protokołem zdawczo-odbiorczym.
2. Okres rękojmi za wady fizyczne jest równy okresowi gwarancji i rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu, o którym mowa w § 4 pkt. 1 niniejszej umowy.
3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób:
a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
b) 30% kwoty na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwolnione najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 5
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia szczegółowego raportu z wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem listy wymienionych części zamiennych wraz z podaniem w liście numerów katalogowych wymienionych części i ich pochodzenia.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe z jego winy.
3. Wykonawca zapewnia bazę serwisową wraz z magazynem części zamiennych, w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca dysponuje serwisem zapewniającym ciągłość pracy maszyny i będzie przystępować do usunięcia jej awarii w okresie gwarancyjnym w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia faxem oraz zapewni dostępność części zamiennych na rynku krajowym.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy podwozia spycharki TD 20– M Extra zgodnie z wymaganiami jakościowymi, dokumentacją serwisową i zaleceniami Producenta przewidzianymi dla naprawy tego typu pojazdów.
§ 6
Obowiązki Zamawiającego
1. Obowiązkiem Zamawiającego jest przekazanie maszyny do remontu.
2. Udział w odbiorze oraz protokolarne potwierdzenie zakończenia realizacji.
§ 7
Nadzór i koordynacja
1. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego Przedstawiciel ZGO S.A. - Xxxxxxxx Xxxxx (tel. 00 000 00 00 wew. 38).
2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy…….
3. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu objętego niniejszą umową.
4. Odbioru końcowego maszyny dokona przedstawiciel po stronie Zamawiającego i Wykonawcy. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
5. Protokół odbioru końcowego oraz dostarczenie Zamawiającemu szczegółowego raportu, o którym mowa w § 5 pkt.1 niniejszej umowy będą podstawą do wystawienia faktury VAT i zapłaty należności za realizację przedmiotu zamówienia.
§ 8
Kary umowne
W razie niewykonania i nienależytego wykonania umowy:
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w sytuacji odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca ten zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości brutto umowy.
2. Za przekroczenie terminu określonego w § 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna w wysokości 1 %, określonej w § 2 pkt. 1, ceny brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, lecz nie więcej niż 20 % wartości brutto umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
4. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w pkt. 1 i 2 Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionych strat.
§ 9
Rozwiązanie umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność i wszelkie konsekwencje wynikające z ewentualnego roszczenia osób trzecich w związku z realizacją niniejszej umowy.
2. Ewentualne sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania spory poddawane będą do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw obowiązujących w tym zakresie.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron.