Umowa nr

Umowa nr      

zawarta w Warszawie w dniu …………………. 2019 roku w rezultacie udzielenia zamówienia sektorowego o wartości poniżej 443 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego nr 50/2019 – podstawa prawna: art. 132 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm,.), pomiędzy:

Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 000-00-00-000 w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego ul. Xxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx, zwanym dalej „Zamawiającym” lub „ZTM” reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa nr GP-OR.00052.5237.2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. udzielonego przez Prezydenta M. St. Warszawy, przez:

Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx – Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego,

a

……………………………………………………………………………………reprezentowaną

przez:

…………………………….., zwaną dalej „WYKONAWCĄ”,

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy („Umowa”) jest usługa o nazwie „Konserwacja i naprawa systemów zabezpieczenia technicznego” („Przedmiot Zamówienia”). Usługa ma być realizowana zgodnie z postanowieniami Umowy, a w szczególności z Opisem Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej „OPZ” - stanowiącym załącznik nr   do SIWZ i będzie obejmować:

1) Konserwację i naprawę systemu włamania i napadu, zwanego dalej „SSWiN”, systemu kontroli dostępu, zwanego dalej „SKD” oraz systemu monitoringu wizyjnego, zwanego dalej „CCTV”.

2) Reagowanie na awarie systemów „SSWiN”, „SKD” oraz „CCTV”.

§ 2

Czas trwania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od dnia 30 września 2019 r. od godz. 10.00 do dnia 30 września 2021 r. do godz. 23.59.

§ 3

Prawa i Obowiązki Stron

1. W ramach usługi, o której mowa w § 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Zamówienia na obiektach, o których mowa w „OPZ ” („Obiekty”).

2. Szczegółowe wymagania, obowiązki oraz zakres usług, o których mowa w § 1 Zamawiający określa w „OPZ”.

3. Do realizacji Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przydzielić odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych pracowników, spełniających warunki określone w „OPZ”.

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania Umowy, lecz nie później niż w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania Przedmiotu Zamówienia wykaz pracowników zawierający: imię oraz nazwisko, numer legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony zabezpieczenia technicznego, którzy będą realizować przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 Umowy.

5. Wykonawca po zapoznaniu się ze specyfiką Przedmiotu Zamówienia, w szczególności z charakterystyką obiektów, o których mowa w „OPZ”, oświadcza, iż jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym oraz posiada niezbędną wiedzę, uprawnienia i potencjał do wykonania usług stanowiących Przedmiot Zamówienia.

6. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich pracowników oraz osób trzecich, z których pomocą będzie posługiwał się przy realizacji Przedmiotu Zamówienia.

8. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy ponosi Wykonawca. W szczególności Wykonawca na własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich usług, materiałów i urządzeń, wyposażenia, opłat administracyjnych, ponosi koszty transportu jak również opłaca pracowników zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu Zamówienia.

9. Jeżeli w związku z realizacją prac stanowiących Przedmiot Zamówienia powstanie obowiązek uiszczenia jakiejkolwiek opłaty administracyjnej lub skarbowej, Wykonawca zobowiązuje się uiścić ją we właściwym urzędzie w terminie określonym w obowiązujących przepisach prawa.

10. Użyte przy wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia urządzenia i narzędzia muszą posiadać wszystkie wymagane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do ich stosowania na terenie Polski.

11. Usługi, o których mowa w § 1 będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.).

12. W trakcie realizacji Przedmiotu Zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 11. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) Żądania oświadczeń i dokumentów (w tym potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę) w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny.

2) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.

3) Przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia pracy.

13. Strony oświadczają, że znane jest im i stosują w swojej działalności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

14. Administratorem danych osobowych pracowników wyznaczonych przez Wykonawcę do realizację Umowy jest Zamawiający. Strony przed zawarciem niniejszej Umowy zawarły umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy będący jej integralną częścią.

15. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wymogu określonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 317). W związku z tym, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu, nie później niż do dnia 31grudnia 2019 r. oraz bezzwłocznie na każde żądanie Zamawiającego w terminie późniejszym, pisemnego oświadczenia o jego spełnianiu. Brak złożenia pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie będzie traktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu wyżej wymienionej Ustawy. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności poprzez żądanie okazania pojazdów lub dokumentów dotyczących przedmiotowych pojazdów.

16. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie wymagań Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 317), o których mowa w ust. 15 w przypadku zaistnienia następujących

okoliczności:

1) Zostaną wprowadzone zmiany przedmiotowej ustawy, mające wpływ na wymagania określone w SIWZ oraz niniejszej Umowie;

2) Zostaną wprowadzone przepisy wykonawcze do przedmiotowej Ustawy, mające wpływ na wymagania określone w SIWZ oraz niniejszej Umowie.

17. Zasady współpracy i nadzoru Zamawiającego nad Wykonawcą określa załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, będący jej integralną częścią.

§ 4

Płatność

1. Całkowita wartość Umowy nie przekroczy kwoty …………… zł brutto (słownie:

………………………………………… i …/100), na którą składa się wynagrodzenie netto w kwocie …………… zł (słownie: ……………………………………… i …./100), powiększone o podatek VAT, który na dzień zawarcia Umowy wynosi 23%, tj zł

(słownie …………………………………………… i .../100), z czego w roku 2019 wyniesie ono ………. zł brutto w tym ………….. zł netto, w tym VAT w wysokości zł, w roku

2020 ……….. zł brutto w tym …….. zł netto, w tym VAT w wysokości zł, a w roku

2021 ……….. zł brutto w tym ……….. zł netto, w tym VAT w wysokości zł.

2. Zamawiający za każdy obiekt wskazany w „OPZ”, w którym zostanie przeprowadzona konserwacja SSWIN, SKD oraz CCTV zapłaci wynagrodzenie brutto w wysokości ………..

zł (słownie: ……………….. i …./100) na którą składa się wynagrodzenie netto w kwocie

………. zł (słownie: ………….. i …/100), powiększone o podatek VAT, który na dzień zawarcia Umowy wynosi 23%, tj. ……… zł (słownie: ……………… i …. /100).

3. Zamawiający za każdy obiekt wskazany w „OPZ”, w którym nastąpiła reakcja na awarię systemów SSWiN, SKD oraz CCTV zapłaci wynagrodzenie brutto w wysokości zł

(słownie: ……………….. i …./100) na którą składa się wynagrodzenie netto w kwocie

………. zł (słownie: ………….. i …/100), powiększone o podatek VAT, który na dzień zawarcia Umowy wynosi 23%, tj. …… zł (słownie: ……………… i …./100). Na ww. wynagrodzenie składa się godzina pracy pracownika z wliczonym kosztem dojazdu.

4. Wykonawca będzie wystawiał fakturę raz w miesiącu, na koniec każdego miesiąca kalendarzowego z wyszczególnieniem: rodzaju usługi, ilości obiektów, na których dana usługa została wykonana, z wyjątkiem wynagrodzenia za wykonanie usługi o której mowa w ust. 2, za którą wynagrodzenie zgodnie z treścią „OPZ ” będzie płatne kwartalnie.

5. Płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty wpływu lub złożenia w kancelarii Zamawiającego (ul. Żelazna 61, 00-

848 Warszawa) prawidłowo wystawionej faktury. Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 4 ust.3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191) wyłącza stosowanie do niniejszej umowy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

6. W przypadku zmiany w okresie obowiązywania Umowy:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania i udokumentowania Zamawiającemu rzeczywistego wpływu tych zmian na koszty wykonania Przedmiotu Zamówienia. Po pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego stanowiska Wykonawcy, strony zawrą aneks do Umowy, w którym określą odpowiednio zmienioną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Powyższa procedura może być wszczęta również przez Zamawiającego, jeżeli wyżej określone zmiany będą skutkowały zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwiększone / zmniejszone o kwotę odpowiadająca wzrostowi/obniżce udokumentowanych kosztów, o których mowa powyżej. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy jest wystąpienie z wnioskiem przez Wykonawcę w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty wejścia w życie przepisów, o których mowa w pkt 1-3 powyżej.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia aneksu do Umowy, o którym mowa w ust. 6 jeżeli Wykonawca w sposób niewyczerpujący, w ocenie Zamawiającego, udokumentuje rzeczywisty wpływ tych zmian na koszt wykonywania Przedmiotu Zamówienia.

8. Faktury należy wystawiać uwzględniając poniższe dane :

Nabywca:

Miasto st. Warszawa

Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 000-00-00-000

Odbiorca i płatnik:

Zarząd Transportu Miejskiego

ul. Xxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxxx.

9. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

10. Wykonawca oświadcza, iż jest/nie jest* (*niewłaściwe skreślić) czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

11. Zamawiający oświadcza, że dokona płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

12. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (*dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

13. Płatność za usługi wykonane we wrześniu 2021 r. zrealizowana zostanie w październiku 2021 r.

§ 5

Tryb postępowania w przypadku uchybień

1. W przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w „OPZ” – Wymagania Szczegółowe Zamawiający sporządzi protokół uchybienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Zamawiający protokół uchybienia przesyła do Wykonawcy wraz z pismem informującym o wysokości naliczonej kary umownej.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odwołania od zapisów protokołu i wysokości naliczonej kary umownej w trybie, o którym mowa w § 7 ust. 6 Umowy.

§ 6

Uszkodzenie mienia

W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiającego przez pracownika / ów Wykonawcy, lub inne osoby, z pomocą których Wykonawca realizować będzie Przedmiot Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany pokryć koszty naprawy lub zakupu nowej rzeczy wolnej od wad, a także pokryć ewentualne koszty wypożyczenia zamiennika.

§ 7

Kary Umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie konserwacji (pominięcie jakiegokolwiek z punktów podlegających konserwacji wyszczególnionych w załączniku nr 2 do „OPZ”).

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) za brak reakcji, w czasie opisanym w OPZ, na zgłoszoną przez Zamawiającego awarię „SSWiN”, „SKD”, „CCTV”.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek braku dokonania w terminie 5 dni roboczych tj. od poniedziałku do piątku od dnia zrealizowania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia odpowiedniego zapisu w rejestrze, o którym mowa w: Wymaganiach Szczegółowych lit. B ust. 1 pkt 3 „OPZ”.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek przystąpienia do wykonywania Przedmiotu Zamówienia pracownika Wykonawcy pod wpływem lub po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.

5. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników, o których mowa w § 3 ust. 11 Umowy, świadczących Przedmiot Zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Przypadek każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę wbrew postanowieniom Umowy stanowi odrębną przesłankę uprawniającą Zamawiającego do naliczenia kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

6. Wykonawcy przysługuje prawo odwołania od naliczonej kary w terminie 7 dni od daty doręczenia pisma zawiadamiającego. Liczy się data wpływu odwołania do siedziby Zarządu Transportu Miejskiego. Zamawiający zastrzega, iż po upływie tego terminu wszelkie odwołania nie będą podlegały rozpatrzeniu.

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych oraz prześle notę księgową.

§ 8

Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Podpisując niniejszą Umowę Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 200 0000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), w zakresie prowadzonej działalności związanej z realizacją Przedmiotu Zamówienia i zobowiązuje się do utrzymania tego ubezpieczenia przez cały okres trwania Umowy.

2. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie polisy będą przedstawione przez Wykonawcę Zamawiającemu wraz z zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy przed jej podpisaniem. W przypadku zakończenia lub ustania Umowy ubezpieczenia w okresie jej

obowiązywania, Wykonawca zobowiązany jest do jej odnowienia na dotychczasowych warunkach i bezzwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego poprzez złożenie kopii stosownych dokumentów.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe przy wykonywaniu przez niego Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń cywilnoprawnych osób trzecich będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania prac i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

§ 9

Odstąpienie od Umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia za tę część Umowy, która została faktycznie wykonana.

§ 10

Rozwiązanie Umowy

1. Niezależnie od przyczyn, jakie zgodnie z przepisami prawa uzasadniają możliwość odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania, Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym i bez potrzeby jej wypowiadania lub wyznaczania dodatkowych terminów w przypadku: dłuższego niż 3 dni opóźnienia w wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia, lub gdy Wykonawca bez uzyskania zgody Zamawiającego zatrudni Podwykonawców przy realizacji Przedmiotu Zamówienia, lub gdy Wykonawca bez uzasadnionego powodu wstrzyma wykonywanie Przedmiotu Zamówienia i nie podejmie wykonywania Przedmiotu Zamówienia w ciągu 24 godzin od wezwania przez Zamawiającego do kontynuowania wykonywania Przedmiotu Zamówienia, lub utraty przez Wykonawcę koncesji uprawniającej do prowadzenia działalności gospodarczej dotyczącej ochrony osób i mienia.

2. W przypadku opisanym w ust. 1 powyżej Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane zaprzestaniem wykonywania Przedmiotu Zamówienia.

3. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również w przypadku zaniechania realizacji Umowy przez Wykonawcę z

przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego lub odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości umowy brutto. Zapłata kary umownej z powyższego tytułu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych należnych Zamawiającemu z innych tytułów określonych w Umowie.

4. Zapłata kar umownych przewidzianych w niniejszej Umowie nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę.

5. W przypadku rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z powodów obciążających Wykonawcę, Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia i żądania zapłaty kar umownych przewidzianych w Umowie oraz może obciążyć Wykonawcę wszelkimi dodatkowymi kosztami poniesionymi w związku z rozwiązaniem Umowy, których Zamawiający nie poniósłby, gdyby Umowa nie została rozwiązana.

§ 11

Wykorzystanie rzeczy i praw Zamawiającego oraz zachowanie w poufności informacji przekazanych przez Zamawiającego

1. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i praw Zamawiającego.

2. Wykonawca uznaje za informacje poufne wszelkie informacje przekazane ustnie, pisemnie lub w inny sposób od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy i zobowiązuje się do ich nieujawniania i niewykorzystywania przez cały okres trwania Umowy oraz po jej ustaniu.

3. Integralną częścią Umowy jest umowa o zachowaniu poufności stanowiąca załącznik nr 4 do Umowy, będący jej integralną częścią.

§ 12

Informacja publiczna

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot „Umowy” i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Integralną częścią Umowy są załączniki, oferta złożona przez Wykonawcę oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, których zapisy i postanowienia wiążą obie strony niniejszej Umowy.

2. Mienie stanowiące własność Wykonawcy niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy zostanie przekazane Zamawiającemu w formie umowy użyczenia. Wzór umowy użyczenia określa załącznik nr 5 do Umowy, będący jej integralną częścią.

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich sprawach mogących mieć wpływ na sprawne i efektywne wykonanie niniejszej Umowy.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Za właściwy do rozstrzygnięcia wszelkich sporów mogących wyniknąć pomiędzy Stronami na tle niniejszej umowy, Strony uznają sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Zasady współpracy i nadzoru Zamawiającego nad Wykonawcą. Załącznik nr 2 - Protokół stwierdzonych uchybień.

Załącznik nr 3 - Umowa powierzenia danych. Załącznik nr 4 - Umowa o zachowaniu poufności. Załącznik nr 5 - Umowa użyczenia.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY