UMOWA

UMOWA

O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

zawarta dnia roku w Poznaniu, (dalej jako „Umowa”) pomiędzy:

1) Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000134012, NIP 000-00-00-000, REGON 630303454, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 84.921.600 zł, zwaną dalej

„Zamawiającym” reprezentowaną przez: Xxxxxxx Xxxx – Wiceprezesa Zarządu

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx – Wiceprezesa Zarządu

a

2) ……………………. adres: …………………………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………………. w Poznaniu, Wydział …… Gospodarczy ……… KRS, REGON …., NIP …., kapitał zakładowy w wysokości …. zł, zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

………….

zwanymi dalej łącznie „Stronami” o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego lub podmiotów korzystających z lokali użytkowych stanowiących własność Zamawiającego usług w zakresie telekomunikacji oraz dostępu do sieci Internet na łączach stałych i symetrycznych o przepustowości nie mniejszej niż 1000/1000 Mbit/s przez węzeł dostępowy sieci Wykonawcy w budynkach zlokalizowanych przy:

a) ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398 A, 398 B (Trafohouse), 400, 404 i 406, przy czym główny punkt dostępowy znajduje się na kondygnacji -1 (serwerownia) w budynku nr 406 w Poznaniu,

b) ul. Za Bramką 1 i ul. Xxxxxxxxxx 00 x Xxxxxxxx (przy czym główny punkt dostępowy znajduje się na kondygnacji 0 (serwerownia) w budynku przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu,

(dalej jako „Przedmiot Umowy”).

2. Wykonawca będzie wykonywać Przedmiot Umowy zgodnie z Zakresem Usług stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.

3. Świadczenie usług wskazanych w ust. 1 polega na wypełnianiu przez Wykonawcę obowiązków

zgodnie z zapytaniem ofertowym, przedstawioną ofertą oraz Zakresem Usług.

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obiektami, w których świadczony będzie Przedmiot

Umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia całości sprzętu, niezbędnego do świadczenia usług

wymienionych w ust. 1, jego instalacji i konfiguracji na swój koszt i ryzyko, własnym transportem

do określonych lokalizacji Zamawiającego po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego, najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia świadczenia usługi. Sprzęt zostanie dostarczony wraz ze wszystkimi akcesoriami, z wyłączeniem urządzeń końcowych, niezbędnymi do umożliwienia jego pracy w określonej lokalizacji Zamawiającego.

6. Montaż sprzętu, o którym mowa w ust. 5 w budynkach określonych w § 1 ust. 1 lit. a), b) Umowy, nastąpić ma po godz. 19.00 dnia 29.09.2019 r. Wykonawca zobowiązany jest i gwarantuje, że usługi wskazane w ust. 1 w stosunku do budynków zlokalizowanych przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 398 A, 398 B (Trafohouse), 400, 404 i 406, Za Bramką 1, Piastowska 71 świadczone będą bez jakichkolwiek zakłóceń najpóźniej od godz. 00:00 w dniu 1 października 2019 roku.

7. Jeżeli świadczenie usług wskazanych w ust. 1 wymagać będzie odpowiedniej konfiguracji sieci czy zmiany adresów IP, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia stosownych czynności, tak by usługi mogły być świadczone w terminie wskazanym w ust. 6.

8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pełnej procedury formalnoprawnej oraz technicznej przeniesienia w imieniu Zamawiającego wszystkich numerów telefonicznych, jakie są w posiadaniu Zamawiającego oraz podmiotów, którym Zamawiający wynajmuje pomieszczenia w lokalizacjach wskazanej w ust. 1 powyżej.

9. Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia przeniesienia numerów, o których mowa w załączniku nr 1 do Umowy oraz przeprowadzenia testów sprawności w terminie 24 godzin od zgłoszenia Wykonawcy chęci przeniesienia numeru, zaś w zakresie przeniesienia numeracji pomiędzy operatorami telekomunikacyjnymi w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu otrzymania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych do tej czynności dokumentów.

10. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia swoich usług bez wyłączania sieci telefonicznej Zamawiającego udzielając gwarancji poprawności jej działania i połączeń telefonicznych z numerów.

11. W razie niedotrzymania ustaleń, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest do wyrównania w całości wynikłej z tego szkody w tym wyrównania wszelkich strat i pokrycia utraconych zysków. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

12. Realizację Przedmiotu Umowy poprzedzi protokół sporządzony bezpośrednio po instalacji urządzeń i uruchomieniu usług, stwierdzający funkcjonalność wdrożonego rozwiązania, do którego zostaną dołączone raporty z wykonanych testów – protokół przyjęty przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

13. Całkowitą realizację Przedmiotu Umowy potwierdzi protokół końcowy sporządzony po zakończeniu świadczenia usług i deinstalacji sprzętu.

§ 2

Termin realizacji zamówienia

1. Umowa zawarta zostaje na czas oznaczony od dnia jej zawarcia do dnia 30 września 2020 r. godziny 23:59:59.

2. Rozpoczęcie świadczenia usług wskazanych w § 1 ust. 1 lit a), b) Umowy nastąpi od dnia 1 października 2019 r. godzina 00:00.

§ 3

Prace wdrożeniowe

1. Prace wdrożeniowe będą obejmowały instalację i konfigurację urządzeń w obiektach

Zamawiającego wyszczególnionych w § 1 ust. 1.

2. Wykonawca zobowiązuje się zaplanować i wykonywać prace związane z realizacją Umowy w taki sposób, by nie spowodowały zakłóceń w pracy sieci teleinformatycznej Zamawiającego lub w przypadku konieczności przerwania pracy ww. sieci, działania będą dokonywane w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.

3. Wykonawca zainstaluje wszystkie dostarczane przez siebie urządzenia wraz z zastosowanymi komponentami w miejscu ich docelowej pracy (w wyszczególnionych w § 1 ust. 1 lokalizacjach). Prace instalacyjne obejmą w szczególności:

1) podłączenie urządzeń wraz z osprzętem dodatkowym do sieci elektrycznej Zamawiającego,

2) podłączenie urządzeń w ramach infrastruktury sieciowej Zamawiającego.

4. Wykonawca w zakresie konfiguracji:

1) zestawi połączenia zapewniając spełnienie wymagań opisanych w § 1 ust. 1 Umowy,

2) wykona testy funkcjonalne połączeń do sieci Internet oraz połączeń między lokalizacjami Zamawiającego, potwierdzające gwarantowaną przepływność i jakość usługi (np. pomiar utraty pakietów w jednostce czasu), w tym wykona pomiary reflektometryczne dla zestawionego połączenia światłowodowego.

§ 4

Osoby do kontaktów

Strony niniejszym wyznaczają następujące osoby do wzajemnych kontaktów w zakresie wykonywania Umowy:

1) Przedstawiciel Zamawiającego: Xxxxx Xxxxxxxxx, tel. 00 000 00 00 lub 000 000 000, e-mail: xxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx, oraz Xxxxxx Xxxx, tel. 00 000 00 00 lub 885 058, 002, e-mail: xxxxxx.xxxx@xxxx.xxx.xx adres do korespondencji - wskazany przy oznaczeniu Strony Umowy,

2) Przedstawiciel Wykonawcy: ………………………… nr tel. ………………………………….. e-mail:

…………………………… adres do korespondencji: wskazany przy oznaczeniu Strony Umowy,

przy czym zmiana osób lub danych wskazanych w niniejszym ustępie nie stanowi zmiany Umowy i

następuje w formie pisemnej.

§ 5

Oświadczenia Stron

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego

wykonania Przedmiotu Umowy i zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością.

2. Wykonawca, ponosi odpowiedzialność za:

1) kompetentne, rzetelne i terminowe wykonywanie Przedmiotu Umowy,

2) wyrządzone szkody w mieniu Zamawiającego powstałe w wyniku działań Wykonawcy przy

wykonywaniu Umowy.

3. Zamawiający zobowiązuje się, w zakresie od niego zależnym, do zapewnienia Wykonawcy warunków do sprawnej i zgodnej z zasadami wynikającymi z niniejszej umowy realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zapewni Gwarancję Jakości Świadczonych Usług (SLA) na zasadach określonych poniżej:

1) monitorowanie łącza przez 24h/dobę,

2) czas reakcji nie dłuższy niż 3 godziny,

3) czas usunięcia awarii nie dłuższy niż 6 godzin,

4) dostępność usługi w skali roku nie mniejsza niż 98,5%,

5) pomoc techniczna całodobowa,

6) zapewnienie dostępności służb technicznych 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu przez wszystkie dni w roku,

7) natychmiastowe informowanie osoby wskazanej przez Xxxxxxxxxxxxx o planowanych

i nieplanowanych przerwach w dostępności usługi.

§ 6

Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i jego pracownikom, spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług będących Przedmiotem Umowy, jak również za szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych z wyłączeniem zdarzeń występujących po stronie Zamawiającego.

2. Naprawienie szkody, którą poniósł Zamawiający, z powodu nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty Zamawiającego, poza przypadkiem wskazanym w § 1 ust. 6 Umowy, gdy Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego.

3. W okresie świadczenia usług Wykonawca będzie nieodpłatnie usuwał wszystkie awarie, przez które rozumie się brak dostępności usług lub świadczenie usług o parametrach niższych niż wymagane w Załączniku nr 1 oraz w § 5 ust. 4, spowodowanych uszkodzeniem lub nieprawidłowym działaniem urządzeń bądź łączy telekomunikacyjnych Wykonawcy lub użytkowanych przez Wykonawcę na mocy odrębnych umów z osobami trzecimi, w tym z innymi operatorami, uniemożliwiające lub utrudniające poprawną pracę łączy w zakresie zgodnym z Umową, wynikające z winy Wykonawcy.

4. Prace serwisowe wykonywane u Zamawiającego, realizowane będą w godzinach pracy

Zamawiającego, tj. od 800 do 1600.

5. Skutki finansowe wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania usługi ponosić będzie

Wykonawca.

6. Wykonawca obowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku lub przy okazji wykonywania Umowy.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może rozwiązać Umowę w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W sytuacji wskazanej w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego

z tytułu wykonania części Umowy.

3. Zamawiający może rozwiązać Umowę bez okresu wypowiedzenia, jeżeli:

1) Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z Umową mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego i wyznaczenia mu terminu dodatkowego na wykonanie usługi,

2) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usług bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje

ich mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego.

4. Oświadczenie w przedmiocie rozwiązania Umowy bez okresu wypowiedzenia, Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do 30 dni od zaistnienia odpowiedniego zdarzenia, wskazanego w ust. 3.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy bez okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy Umowa nie jest wykonywana lub jest wykonywana w sposób nienależyty w szczególności, gdy Wykonawca w sposób ciągły nie wywiązuje się z minimalnych wymagań / parametrów technicznych przesyłu.

6. Zamawiający ma również prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu

wypowiedzenia.

§ 8

Czynności serwisowe

1. W ramach świadczonych na podstawie Umowy usług Wykonawca dokonywać będzie czynności

serwisowych.

2. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić telefonicznie lub drogą e-mail osobę wyznaczoną w §

4 pkt. 1 Umowy na co najmniej 24 godziny przed zaplanowaną czynnością serwisową. Przeprowadzane czynności serwisowe, które nie zostaną zgłoszone w tym trybie, traktowane będą jako przerwa w dostawie usług.

3. Wykonawca oświadcza, że czynności serwisowe nie przekroczą 4 (słownie: czterech) godzin miesięcznie. Jeżeli łączny czas czynności serwisowych w miesiącu kalendarzowym przekroczy 4 godzin, to ilość godzin powyżej 4, traktowana będzie jako przerwa w dostawie usług.

4. Wykonawca oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby ograniczać powstawanie przerw czy zakłóceń spowodowanych naprawami serwisowymi.

§ 9

Kary umowne

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań

umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Kary umowne z tytułu awarii (miesięcznie)

Świadczenia (kary umowne) za przerwę w dostawie usługi zostaną przyznane za wszelkie przerwy (z wyjątkiem opisanych § 8 ust.3). Świadczenie w postaci kary umownej naliczane jest za każdą rozpoczętą godzinę awarii ponad gwarantowany czas usunięcia awarii, a rozliczane będzie w cyklach miesięcznych. Kara umowna z tytułu awarii (miesięcznie) wynosi 1,00% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każdą rozpoczętą godzinę awarii ponad gwarantowany czas usunięcia awarii,

2) Świadczenia z tytułu niedostępności sieci (rocznie)

W przypadku niedostępności sieci kara umowna będzie naliczana za każdą rozpoczętą godzinę nie spełniającą wymogu gwarantowanej dostępności (sumaryczny czas awarii). Zapłata kary umownej nastąpi po 12 miesięcznych okresach rozliczeniowych. Wysokość

świadczenia z tytułu niedostępności (rocznie) wynosi 0,08% łącznego rocznego wynagrodzenia brutto. Do wyliczenia świadczenia przyjmuje się 365 dni w roku, co stanowi 8.760 godzin. Kara umowna naliczona zgodnie z pkt 2 zostanie potrącona przez Xxxxxxxxxxxxx z wynagrodzenia Wykonawcy. W razie gdyby wysokość kwoty naliczonej kary umownej przekroczyła kwotę przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za ostatni miesiąc świadczonej usługi, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kwoty stanowiącej różnicę między kwotą naliczonej kary umownej a wynagrodzeniem Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania Umowy bez konieczności odrębnego pisemnego wzywania go przez Zamawiającego do zapłaty tej kwoty,

3) Świadczenia z tytułu awarii oraz tytułu niedostępności sieci są rozliczane niezależnie od siebie. W przypadku zbiegu obydwu świadczeń w danym miesiącu, w pierwszej kolejności naliczana jest kara umowna z tytułu awarii,

4) Zamawiający uprawniony jest do naliczenia Wykonawcy karę w wysokości 10 % łącznego rocznego wynagrodzenia brutto z tytułu opłaty abonamentowej ustalonego w Umowie, w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

5) W przypadku nie wywiązania się z postanowień § 2 ust. 2 Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1% łącznego miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w uruchomieniu usług, o których mowa w § 1 ust. 1 lit a) lub lit. b) Umowy,

6) Zamawiający wyznacza wysokość kary umownej za brak dostępności usługi, rozumianej jako wyrażoną procentowo sumę godzin w ciągu danego miesiąca, podczas których Wykonawca zapewnia świadczenie usług, zgodnie z poniższymi zasadami:

a) dostępność usługi, poniżej 98,5%, a powyżej lub równa 97,0% - kara umowna wyliczona według wzoru: (100% - faktyczna dostępność usługi) × sumy wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1) Umowy,

b) dostępność usługi, poniżej 97,0% - kara umowna wyliczona według wzoru: (100% - faktyczna dostępność usługi) × 1,5 × sumy wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1) Umowy.

2. Z tytułu innego przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% łącznego miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa odpowiednio w § 10 ust. 1 pkt 1) za każdy stwierdzony przez Xxxxxxxxxxxxx przypadek z osobna.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Xxxxxxxxxxxxx kar umownych z przedłożonych

faktur.

4. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę w razie, gdyby jej wartość – ustalona z zastrzeżeniem ograniczenia przewidzianego w § 6 ust. 2 – przekraczała naliczoną i zapłaconą lub potrąconą karę umowną.

5. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty

ustawowych odsetek.

§ 10

Wartość umowy. Warunki płatności

1. Za świadczenie usług internetowych oraz dostępu do sieci Internet na łączach stałych będących

Przedmiotem Umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie, które wynosi:

1) stałe opłaty miesięczne (opłata abonamentowa) za świadczenie usług określonych w § 1 ust. 1 Umowy - ………. zł netto (słownie )

2) Cena za połączenia lokalne - ………… zł netto za minutę połączenia (słownie: ),

3) Opłata za połączenia międzystrefowe - ………… zł netto za minutę połączenia (słownie: cztery grosze),

4) Opłata za połączenia międzynarodowe w strefie 1 zł netto za minutę połączenia

(słownie: piętnaście groszy),

5) Cena połączeń do krajowych sieci komórkowych - ………… zł netto za minutę połączenia

(słownie: siedem groszy),

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2) - 5) zostanie stosownie powiększone o wartość odpowiadającą ilości faktycznie wykonanych połączeń telefonicznych w danym miesiącu rozliczeniowym przez Zamawiającego lub osoby wynajmujące od niego pomieszczenia, z których połączenia telefoniczne są realizowane, zgodnie ze stawkami cenowymi wskazanymi ust. 1 pkt. 2)-5) oraz w Ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy.

3. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 obejmuje podatek VAT liczony wg stawki odpowiedniej dla danej grupy towarowej, jest wartością stałą i nie ulega zmianie przez cały okres trwania Umowy.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie po zakończeniu każdego miesięcznego

okresu rozliczeniowego.

5. Należności Wykonawcy za wykonaną usługę będą regulowane na podstawie faktur VAT

wystawionych przez Wykonawcę za każdy miesiąc.

6. Warunki płatności:

1) opłaty abonamentowe za korzystanie z usług płatne będą każdego miesiąca do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy,

2) zapłata nastąpi w terminie do 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej przez

Wykonawcę faktury na podany rachunek bankowy Wykonawcy,

3) za dzień zapłaty należności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,

4) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.

7. W czasie trwania Umowy wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie za wyjątkiem zmiany aktualnie obowiązującej stawki VAT, wtedy zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto zgodnie z obowiązującą stawką podatku VAT.

8. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 będzie naliczane od dnia rozpoczęcia wykonywania (uruchomienia) usług.

§ 11

Zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy związaną ze zmianą osób reprezentujących Strony Umowy, w sytuacji, kiedy nastąpi zmiana osób mogących składać oświadczenia woli w imieniu reprezentowanej Strony lub zmiany obowiązujące stawki VAT lub rozszerzenia Przedmiotu Umowy o usługi, które nie były wskazane w treści Zapytania ofertowego.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w formie załącznika do Umowy regulaminu świadczenia usługi telekomunikacyjnej lub usługi dostępu do Internetu Wykonawcy, mającego zastosowanie jedynie w sprawach nieuregulowanych Umową. W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową a regulaminem świadczenia usługi telekomunikacyjnej lub usługi dostępu do Internetu Wykonawcy, pierwszeństwo przypada postanowieniom Umowy i Zakresu usług przedmiotu zamówienia. Ewentualne dołączenie wymienionych w zdaniu pierwszym regulaminów nastąpi wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą Zamawiającego lub poprzez zawarcie stosownego aneksu.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich kwestii spornych, a w przypadku braku porozumienia Stron kwestie te rozstrzygać będzie właściwy Sąd powszechny.

5. Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

6. Integralną częścią Umowy są:

1) Zakres usług,

2) Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA