Projekt UMOWY nr 3/TS/U/2024r.

Projekt UMOWY nr 3/TS/U/2024r.

zawarta w dniu r. w Jastrzębiu-Zdroju pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. z siedzibą przy ul. Xxxxxxxxx 00 w Jastrzębiu Zdroju 44-335, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000082499, będącą podatnikiem VAT i posiadającą NIP: 6330005127, Kapitał zakładowy 53.461.030 zł, Kapitał wpłacony 53.461.030 zł, zwaną w dalszej części „Kupującym” lub „PGWiR”, którą reprezentują:

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx – Prezes Zarządu

2. Xxxxxx Xxx – Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno –Finansowych

A

………………………………………………..z siedziba w ……………………………………………

NIP: ………………………., Regon: ………………………….. Sąd

…………………………………….. zakładowy ……………………………., zwanym w dalszej części „Sprzedającym” lub „Kontrahentem”, którego reprezentują:

1. ………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………..

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa rury PE100 SDR17 RC Dz500mm o długości 216mb.

2. Sprzedający zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy

3. Gwarancja na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy liczony od dnia realizacji przedmiotu umowy

4. Dostawa przedmiotu umowy: Jastrzębie Zdrój ul. Nowa. Dostawa odbywa się na koszt i ryzyko Sprzedającego.

§ 2.

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają cenę przedmiotu Umowy w wysokości:

a. Rura PE100SDR17 RC Dz500mm L=216mb w kwocie złotych

netto,(słownie: netto).

b. Koszt dostawy złotych

netto,(słownie: netto)

.

2. Po odbiorze przedmiotu umowy Sprzedający wystawi fakturę VAT w terminie 14 dni.

3. Do wynagrodzenia określonego w umowie zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie o wysokość zmiany podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia brutto nie będzie zmianą umowy i nie będzie skutkować zmianą wynagrodzenia netto.

5. Strony ustalają, że wynagrodzenie nie ulegnie zmianie bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację.

§ 3.

Rozliczenie należności

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 60 dni od jej dostarczenia do Zamawiającego, chyba że Sprzedający jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790), w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego.

2. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Sprzedającego wskazane na fakturze VAT prawidłowo wystawionej przez Sprzedającego. Zapłata wynagrodzenia następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Sprzedający oświadcza, że posiada status ………………………………………………….

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (x.x. Xx.U. z 2023 r. poz. 1790).

4. Sprzedający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, a numer rachunku bankowego, który wskazany będzie na fakturach VAT umieszczony został w wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 361; tzw. „biała lista podatników VAT”).

5. W przypadku zmiany statusu podatkowego Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego.

6. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790).

7. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 361).

8. Należności wynikające z niniejszej umowy, w tym odsetki, nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) lub przedmiotem zastawu rejestrowego bez pisemnej zgody Xxxxxx oraz nie dopuszcza się udzielenia pełnomocnictwa inkasowego do ich dochodzenia.

§ 4.

Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy

1. Zamawiający, niezależnie od uprawnień wynikających z kodeksu cywilnego, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w całości lub części, w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od daty doręczenia Sprzedającemu zawiadomienia o wystąpieniu okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy;

2) naruszenia postanowień umowy lub niewłaściwego jej wykonywania przez Sprzedającego, w szczególności gdy:

− Sprzedający popadnie w zwłokę w realizacji przedmiotu umowy;

− Sprzedający bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy i pomimo dodatkowego wezwania nie przystąpi do realizacji;

− Sprzedający przerwie realizację przedmiotu umowy i nie będzie go realizował pomimo dodatkowego wezwania;

− Sprzedający nie wykonuje lub wykonuje wadliwie przedmiot umowy i nie usunie naruszenia pomimo dodatkowego wezwania;

− zostanie otwarta likwidacja Sprzedającego

w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

2. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy nie umniejszy innych praw Zamawiającego wynikających z umowy bądź przepisów powszechnie obowiązujących, w tym uprawnienia do naliczania kar umownych.

3. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w całości lub ograniczyć zakres jej realizacji oraz wynagrodzenie Sprzedającego ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:

1) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego skutkującej tym, że umowa nie może być realizowana,

2) utraty przez Sprzedającego uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem umowy, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, w szczególności poprzez:

− uchylanie się przez Sprzedającego od realizacji umowy w całości lub w części,

− uchybienie terminu realizacji przedmiotu umowy,

− opóźnienie realizacji przedmiotu umowy w zakresie, który wskazuje na brak możliwości realizacji przedmiotu umowy w ustalonym terminie,

4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź rozwiązania umowy z przyczyn o których mowa w ust. 1 oraz ust. 3 powyżej, Sprzedającemu nie przysługuje prawo do odszkodowania z tego tytułu.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy bądź o rozwiązaniu umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 5.

Kary umowne

1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej od Sprzedającego, w przypadku:

1) opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy nieprzekraczającego 14 dni, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto wynikającego z umowy za każdy dzień opóźnienia;

2) opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy przekraczającego 14 dni, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto wynikającego z umowy za każdy dzień opóźnienia;

3) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Sprzedającego bądź przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, w wysokości 5% wynagrodzenia netto wynikającego z umowy.

2. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 3) jest niezależna od zapłaty kar umownych, o których mowa w pkt 1)-2) powyżej.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, zgodnie z art. 484 k.c.

4. W przypadku powstania sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Xxxxxx zobowiązują się do wykonania przyjętych zobowiązani zgodnie z umową, prowadząc jednocześnie starania o polubowne rozwiązanie sporu.

5. Xxxxxx zobowiązują się do najwyższej staranności i dobrej woli w negocjacjach mających na celu rozwiązanie wynikłego sporu. W razie niemożności osiągniecia porozumienia spór będzie przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 6.

Gwarancja

1. Sprzedający udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy liczony od dnia realizacji przedmiotu umowy.

2. Sprzedający może nie uznać reklamacji wyłącznie w przypadku gdy wykaże, że stwierdzone wady powstały na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

3. Zamawiający zawiadomi Sprzedającego o wykryciu ewentualnych wad i usterek w okresie gwarancji na piśmie, mailem lub telefonicznie.

4. Sprzedający obowiązany jest udzielić informacji o sposobie załatwiania reklamacji w terminie 48 godzin od daty zawiadomienia wskazanego w ust. 3 powyżej. Brak odpowiedzi

na reklamację w tym terminie będzie oznaczał jej uznanie w całości.

5. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zobowiązany jest usunąć wady niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu określonego w ust. 4 powyżej.

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji po przekazaniu i przejęciu przedmiotu umowy, termin gwarancji ulega przedłużeniu o okres zaczynający się datą zgłoszenia reklamacji, a zakończony dniem protokolarnego stwierdzenia usunięcia wady.

7. Nieusunięcie przez Sprzedającego w terminie wad i usterek, zgłoszonych w protokole odbioru końcowego, a także w ramach gwarancji, daje Zamawiającemu prawo powierzenia ich usunięcia osobom trzecim na koszt i ryzyko Sprzedającego.

§ 7.

Odpowiedzialność za wykonanie umowy

1. Do kontaktów w zakresie realizacji umowy, Strony ustalają poniższych przedstawicieli:

1) z ramienia Zamawiającego:

a) Xxxxxxx Xxxxx tel.: 000 000 000 email: xxxxxxx@xxxxx.xx

2) z ramienia Sprzedającego

a) ………………………………………………………………….

2. Osoby wskazane w ust. 1, są odpowiedzialne za prawidłową realizację umowy.

3. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy i następuje w drodze zawiadomienia skierowanego do drugiej Strony.

§ 8.

Obowiązki Sprzedającego

1. Inne obowiązki Sprzedającego:

a. Sprzedający przygotuje przedmiot umowy do odbioru zgodnie z zaleceniem producenta i żądaniami zamawiającego zawartymi w niniejszej umowie.

b. Odbioru przedmiotu umowy dokonają upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego.

c. Odbiór nastąpi pod warunkiem, że przedmiot umowy spełniać będzie wymogi przewidziane w niniejszej umowie.

d. Usterki stwierdzone przy odbiorze udokumentowane pisemnie (wpis w protokole zdawczo –odbiorczym) będą usuwane na koszt Sprzedającego. W razie wystąpienia przy odbiorze rozbieżności pomiędzy odbieranym towarem przez Zamawiającego, a postanowieniami umowy i specyfikacją techniczną, co zostanie zgłoszone przy odbiorze przez Zamawiającego, ma on prawo odmówić dokonania odbioru przedmiotu umowy.

§ 9.

Postanowienia końcowe

1. Do niniejszej umowy stosuje się „Ogólne Warunki Umów PGWiR S.A.” (dalej: „OWU”), których treść została udostępniona na stronie xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxx. Sprzedający oświadcza, że zapoznał się z powyższymi OWU, w pełni rozumie ich treść i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń.

2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a OWU, stosuje się postanowienia zawarte w niniejszej Umowie.

3. W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie oraz OWU, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiegokolwiek powodu nieważne, sprzeczne z prawem lub nieskuteczne, legalność i wykonalność pozostałych postanowień nie będzie w żaden sposób naruszona lub osłabiona, a Strony zobowiązują się uzgodnić postanowienie zastępujące, mające moc prawną i skutek możliwie najbardziej

zbliżony do postanowienia zastępowanego.

7. Załączniki stanowią integralną część Umowy.

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający Sprzedający

Załączniki:

SIWZ wraz z załącznikami