Umowa nr

Umowa nr

zawarta w dniu . .2018 r. pomiędzy:

Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Xxxxxxxxxxxxxx 00/00, 00-000 Xxxxxx, NIP 778 10 12 911, REGON 000514331,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

Xxxxx Xxxxxxxx – Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,

a:

…………………………………………………………………………………………………………………..; REGON ……………………………………….., NIP ………………………………..; zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Umowa została zawarta na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Zamawiający wymaga zabezpieczenia następujących parametrów z tytułu zamawianych usług:

1. czas usunięcia awarii nie dłuższy niż 8 godzin w dni robocze, dla łącza ISDN 30B+D,

2. czas usunięcia awarii nie dłuższy niż 24 godziny w dni robocze, w pozostałych przypadkach,

3. posiadanie całodobowego centrum obsługi klienta.

   4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o terminie uruchomienia usług.

§ 2
Okres obowiązywania umowy

1. Umowa obowiązuje w okresie od dnia 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r.

2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą Stron wyrażoną na piśmie.

3. Każda ze Stron może rozwiązać umowę (w części lub całości) z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno być złożone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 3
Osoby do kontaktów

1. Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Xxxxxxxxxxx Xxxxx, tel. 00 000 00 00,
   e-mail: xxxxxx@xxxxxx.xx.xxx.xx.

2. Osobą do kontaktów ze strony Wykonawcy jest ………………………………………………………………………….

§ 4
Wynagrodzenie

1. Maksymalna wartość umowy wynosi xxxxx,xx brutto (słownie: …………………………………………………. zł x/100).

2. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie sumę abonamentów miesięcznych i wartości połączeń faktycznie przeprowadzonych w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z cenami wynikającymi z oferty Wykonawcy oraz cennika operatora.

3. Jeżeli zakres przedmiotu umowy nie ulegnie zmianie, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, także nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

4. Zamawiający zastrzega, że przypadku wyczerpania maksymalnej wartości umowy, o której mowa w ust. 1, przed terminem, na jaki została zawarta, umowa przestaje obowiązywać po zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego. Kontrola stopnia wykorzystania wartości umowy spoczywa na Zamawiającym.

5. Za wykonanie usługi będącej przedmiotem umowy, Zamawiający będzie dokonywał przelewu należności na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze, co miesiąc w terminie 30 dni kalendarzowych od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT, zawierającej informację o numerze umowy lub inną informację umożliwiającą jednoznaczną identyfikację faktury z umową.

6. Wystawiona faktura zawierać będzie:

1. koszty połączeń telefonicznych za dany okres rozliczeniowy z opłacaniem z dołu,

2. koszty abonamentów za usługi telekomunikacyjne za dany okres rozliczeniowy z opłacaniem z góry.

7. Wykonawca będzie wystawiał jedną zbiorczą fakturę miesięcznie – wysyłaną na adres: al. Xxxxxxxxxxxxxx 00/00, 00-000 Xxxxxx.

8. Strony ustalają, że dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego jest dniem dokonania zapłaty.

9. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy nie może nastąpić bez zgody Zamawiającego.

§ 5
Kary

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy obowiązywać je będzie odpowiedzialność z tytułu kar, które zostały określone w Regulaminie świadczenia usług stanowiącym załącznik do umowy.

2. Postanowienia umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu świadczenia usług.

3. Za każdy dzień opóźnienia w uruchomieniu usług wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od pierwszego dnia obowiązywania umowy.

4. W przypadku, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego.

5. Naliczenie przez Zamawiającego kar umownych zostanie poprzedzone przeprowadzeniem stosownego postępowania reklamacyjnego mającego na celu umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne usunięcie uchybień w wykonaniu umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kary umownej.

6. Postępowanie reklamacyjne wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będzie prowadzone zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz.U. poz. 284).

7. Łączna wysokość wszystkich kar umownych, bonifikat i potrąceń do zapłaty których może być zobowiązany wykonawca nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto

§ 6
Zmiany postanowień umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy, jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego albo nie można było ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku sporządzony zostanie stosowny aneks do umowy. Warunki zmiany umowy zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

2. W szczególności dopuszczalna będzie zmiana umowy dotycząca:

1. zmiany świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia,

2. zmiany danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, numeru rachunku bankowego, osób reprezentujących strony umowy itp.),

3. zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, w ten sposób, że zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy brutto, natomiast wynagrodzenie netto Wykonawcy pozostanie bez zmian,

4. zmiany terminu płatności z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego.

3. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1 i 2, następuje na pisemny wniosek Strony, zawierający wykazanie okoliczności umożliwiających dokonanie zmiany, to jest wskazanie przedmiotu i zakresu zmiany, uzasadnienie zmiany, wpływu zmiany na termin zakończenia umowy.

4. Zmiana postanowień zawartej umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

§ 7
Rozwiązanie umowy

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w razie wystąpienia istotnych uchybień w realizacji zamówienia, w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy zawartej w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8
Inne postanowienia umowy

1. Wykonawca oświadcza, że w chwili podpisywania umowy nie ciąży na nim prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r., poz. 1954) oraz Kodeksu cywilnego.

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron, właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału każdy, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

2. Regulamin świadczenia usług

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

4 / 4