STANDARDOWE WARUNKI DLA PODWYKONAWCÓW (P7 - 04 SWP)

Załącznik nr 8 do P7/04 – EPK ZAKUPY MATERIAŁÓW I USŁUG (zm. 18.04.2011)

STANDARDOWE WARUNKI DLA PODWYKONAWCÓW (P7 - 04 SWP)

wersja obowiązująca od dnia 18.04.2011

Symbole: PW – Podwykonawca

ZD – Zleceniodawca

1. CZĘŚCI UMOWY

1.1. Umowa zawierana z Podwykonawcą (PW) składa się z następujących części wymienionych według ich ważności

1.1.1 Umowa Podwykonawstwa,

1.1.2 Protokół Negocjacji Warunków Umowy Podwykonawstwa (P7 - 04 PNU),

1.1.3 Niniejsze Standardowe Warunki dla Podwykonawców (P7 – 04 SWP),

1.1.4 Dokumentacja techniczna (x.xx. projekt*, rysunki, obliczenia i informacje techniczne) związana z Umową z Podwykonawcą (PW),

1.1.5 Oferta cenowa Podwykonawcy wraz z Przedmiarami Robót lub Rozbiciem ceny ofertowej,

1.1.6 Umowa Główna z Zamawiającym / Inwestorem1∗,

1.1.7 Szczególne Warunki Kontraktu*,

1.1.8 „Warunki kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez zamawiającego” tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 / „Warunki kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez wykonawcę” tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999,*

1.1.9 Zasady współdziałania w zakresie BHP,

1.1.10Taryfikator kar za nieprzestrzeganie zasad i przepisów BHP na budowach EIFFAGE POLSKA KOLEJE Sp. z o.o.,

1.1.11Harmonogram Prac/Xxxxx,

1.1.12Wzór Protokołu Zaawansowania,

1.1.13Wzór Oświadczenia o Płatnościach,

1.1.14Wzór Oświadczenia o Ostatecznym Rozliczeniu, Strony mogą uzgodnić inną kolejność ważności dokumentów.

1.2. Nieważność (zmiana / wyłączenie) poszczególnych postanowień zawartych w niniejszych Standardowych Warunkach dla Podwykonawców, nie ma wpływu na ważność pozostałych. Postanowienia nieważne zostaną zastąpione warunkami odpowiadającymi celowi zawarcia niniejszej umowy i zamiarowi stron w chwili jej zawierania.

2. ZAKRES PRAC

2.1. PW zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie, wszelkich prac niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

2.2. ZD ma prawo do zmiany zakresu Prac, zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, o czym ZD poinformuje PW na piśmie.

2.3. Strony niniejszym postanawiają, że wszelkie odstępstwa od robót określonych w dokumentacji technicznej (załącznik do Umowy ) oraz w Ofercie cenowej Podwykonawcy (załącznik do Umowy), w szczególności związane ze zmianą asortymentu robót, w tym wykonanie jakichkolwiek robót dodatkowych i zamiennych wymaga dla swej ważności pisemnej akceptacji ZD. PW zobowiązany jest uzyskać powyższą akceptację ZD przed przystąpieniem do wykonywania robót dodatkowych lub zamiennych.

2.4. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego ZD zastrzega sobie prawo weryfikacji wyceny Prac Dodatkowych, Zamiennych i Zaniechanych w oparciu o obmiar powykonawczy, a w przypadku rozbieżności przynależna PW kwota wynagrodzenia będzie iloczynem zaakceptowanych cen jednostkowych i obmiaru powykonawczego.

2.5. W sytuacji, gdy Xxxxxx nie uzgodnią warunków wykonania zmian zakresu Prac, ZD będzie miał prawo zlecić ich wykonanie innemu wykonawcy, a

PW będzie zobowiązany podporządkować się działaniom koordynującym ZD.

2.6. W przypadku konieczności podjęcia jakichkolwiek prac zapobiegających awarii lub usunięcia jej skutków, które nie były przewidziane w dokumentacji technicznej PW przystąpi do tego bezzwłocznie.

3. OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA ORAZ OŚWIADCZENIA PW

3.1. PW niniejszym oświadcza, że:

3.1.1 Udostępniona przez ZD dokumentacja techniczna stanowiąca podstawę wykonania prac, jest kompletnym i wystarczającym zestawem dokumentów, pozwalającym na wykonanie Prac zgodnie z umową,

3.1.2 Dokumentacja techniczna, o której mowa powyżej, może być w trakcje realizacji Prac doprecyzowana x.xx. przez Projektanta w ramach pełnionego nadzoru autorskiego lub przez uprawnione osoby wskazane przez XX. Uszczegółowienie dokumentacji, nie zmieniające zakresu rzeczowego Prac, wprowadzone w celu zrealizowania założonego programu, planu realizacji Inwestycji, określonej jej funkcji, wymagań, żądań Zamawiającego / Inwestora, obowiązujących przepisów nie stanowią zmiany zakresu umowy,

3.1.3 Wysokość wynagrodzenia określona w Umowie jest wystarczająca i odpowiednia dla PW i pozwoli na pokrycie wszelkich kosztów, wydatków i zobowiązań związanych z wykonaniem Prac, w ramach umowy,

3.1.4 Przed podpisaniem umowy PW zapoznał się z dostępną dokumentacją geodezyjną/geotechniczną dotyczącą terenu, na którym realizowane będą Prace, był obecny na terenie budowy i terenach przyległych i otrzymał wszelką niezbędną informację, a w szczególności wiedzę niezbędną do właściwej organizacji wykonywania Prac,

3.1.5 Posiada uprawnienia i spełnia wszystkie wymogi niezbędne do wykonania Prac zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami oraz normami..

3.2. PW zobowiązuje się wykonać wszelkie Prace terminowo, profesjonalnie, z najwyższą starannością i najlepszą wiedzą, zgodnie z umową oraz przy użyciu materiałów, sprzętu i siły roboczej spełniających standardy i wymagania określone w umowie i wynikające z właściwych norm i przepisów prawnych.

3.3. PW ponosi pełną odpowiedzialność za to, by stosowane na placu budowy wyroby, urządzenia, wyposażenie, sprzęt oraz stosowane technologie, były zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami oraz właściwymi normami oraz posiadały aktualne dopuszczenia do eksploatacji gdy są wymagane.

3.4. PW ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy, jak również z tytułu wszelkich negatywnych konsekwencji związanych z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem przez ZD Umowy Głównej (Umowy z Zamawiającym / Inwestorem, o ile takie negatywne konsekwencje wynikać będą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez PW.

3.5. Koszt wykonania badań i prób ponoszony jest przez PW, o ile takie badania lub próby są niezbędne lub wymagane sztuką budowlaną.

ZD ma prawo żądać wykonania dodatkowych badań i prób, w przypadku wątpliwości, co do jakości wykonanych Prac lub w przypadku prac zanikowych. Koszty tych badań i prób, obciążą PW w przypadku potwierdzenia jakiejkolwiek niezgodności z projektem, umową, właściwymi normami lub obowiązującymi przepisami.

∗ jeżeli występuje w umowie.

1 Jeśli podstawą zawarcia umowy z PW jest Umowa Główna oparta na FIDIC (skreślić, gdy niepotrzebne).

1/6

EIFFAGE POLSKA KOLEJE Sp. z o.o.

xx. Xxxxxxx 0X, 00-000 Xxxxxxxx, tel.: 0 00 000 00 00, fax: 0 00 000 00 00, e-mail: xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx NIP 000-00-00-000, KRS: 0000124930 XIII Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie

wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego 8.415.000 zł

4. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

4.1. Podstawą rozpoczęcia i prowadzenia Prac może być wyłącznie dokumentacja techniczna przekazana protokolarnie PW przez ZD.

4.2. W przypadku stwierdzenia wykonania Prac na podstawie dokumentacji innej niż wymienionej w tym punkcie, PW może zostać wezwany do ich rozebrania na własny koszt i ryzyko.

4.3. PW nie jest uprawniony do powielania projektu bez zgody ZD i używania przekazanej mu dokumentacji technicznej w tym projektowej w zakresie szerszym niż wymaga tego realizacja umowy.

4.4. W przypadku opracowania przez PW dokumentacji wykonawczej, warsztatowej lub korekty dokumentacji przekazanej przez ZD, PW z odpowiednim wyprzedzeniem przekaże ją ZD do akceptacji.

4.5. W przypadku wątpliwości, co do zakresu i sposobu prowadzenia Prac powstałych w wyniku rozbieżności miedzy dokumentami (rysunkami, opisami, notatkami itp.) poszczególnych branż, PW zobowiązany jest każdorazowo powiadomić ZD o tych wątpliwościach na piśmie. Decyzję ostateczną zawsze podejmuje ZD.

5. PLAC BUDOWY, MEDIA, PERSONEL, MATERIAŁY I URZĄDZENIA

5.1. Ustawienie zaplecza PW x.xx. kontenerów, baraków, warsztatów, silosów oraz tworzenie placów magazynowych, może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody kierownictwa budowy ZD i po przedstawieniu planu zagospodarowania zaplecza budowy.

5.2. Umieszczenie logo PW lub tablic reklamowych na placu budowy lub w obrębie ogrodzenia budowy, może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody kierownictwa budowy ZD.

5.3. PW na swój koszt zorganizuje dostawę mediów, która jest mu niezbędna do wykonywania przedmiotu umowy, o ile strony nie umówią się inaczej co zostanie określone w Protokole Negocjacji. Jeśli PW i ZD uzgodnią udostępnienie mediów tj. jak energia elektryczna, woda, ochrona, jak również oświetlenie placu budowy, główne drogi komunikacyjne niezbędne do realizacji Prac, przez ZD wówczas udział PW w kosztach powyższych mediów, usług i wyposażenia, określony w Protokole Negocjacji i będzie rozliczany z należnego PW Wynagrodzenia.

5.4. PW zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej siły roboczej, posiadającej właściwe kwalifikacje i uprawnienia, niezbędne do wykonania Prac oraz wyposażonej w sprzęt ochrony osobistej, podstawowe narzędzia niezbędne do realizacji prac oraz wiarygodny (sprawdzony) sprzęt pomiarowy.

5.5. PW zobowiązany jest uzgodnić z kierownictwem budowy ZD, czas pracy podczas wykonywania Prac. W przypadku zagrożenia terminu realizacji prac, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, ZD ma prawo żądania zintensyfikowania pracy przez PW do momentu ustania zagrożenia. Godziny nadliczbowe, praca nocna, praca w niedzielę i święta, konieczne do prawidłowego zrealizowania Prac, nie będą dodatkowo opłacane przez ZD.

5.6. ZD zastrzega sobie prawo do usunięcia z placu budowy, na koszt PW, pracowników PW lub podwykonawców PW, którzy nie posiadają odpowiednich kwalifikacji, nie posiadają odzieży ochronnej lub zachowują się nieodpowiednio wobec przedstawicieli ZD lub innych osób.

5.7. PW zobowiązany jest do posiadania dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP pracowników realizujących przedmiotowe prace oraz niezwłocznego okazywania tych dokumentów kierownictwu budowy.

5.8. PW jest zobowiązany do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz postępowania z odpadami.

5.9. Przez cały okres wykonywania Prac, PW będzie reprezentowany na placu budowy przez kierownika robót, posiadającego wymagane kwalifikacje i uprawnienia, zatwierdzonego przez ZD.

5.10. Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przez PW muszą być, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom określonym w umowie, a także w przepisach obowiązującego w Polsce prawa. Przed wbudowaniem materiałów lub urządzeń, PW ma obowiązek przedstawić je do akceptacji ZD.

W przypadku zapewnienia materiałów przez ZD, niezbędnych dla zakresu Prac PW, PW jest zobowiązany do należytej dbałości o dostarczone materiały i ponosi on odpowiedzialność za ich utratę lub uszkodzenie. PW ma obowiązek również zatroszczyć się o dostarczenie przez ZD materiałów we właściwym czasie i odpowiedniej ilości, zgłaszając pisemne zapotrzebowanie z właściwym wyprzedzeniem. PW ma obowiązek kontrolowania jakości i przydatności dostarczonych materiałów i natychmiastowego zgłaszania do ZD ewentualnych braków lub wad, pod rygorem utraty prawa powoływania się na te braki lub wady w okresie późniejszym. Materiały i urządzenia, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w umowie, jak również nieodpowiadające dokumentacji technicznej, właściwym normom lub nieposiadające ważnych potwierdzeń przydatności do stosowania w budownictwie oraz zgodności z wymaganiami (CE, B, certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty, atesty itp.), muszą zostać usunięte z placu budowy przez PW. Jeśli to nie nastąpi mogą zostać usunięte przez ZD na koszt i ryzyko PW.

6. POMIARY GEODEZYJNE, BADANIA GEOTECHNICZNE

6.1. Wszelkie pomiary geodezyjne i miernicze w stosunku do punktów stałych na budowie, tj. osi głównej i głównych punktów wysokościowych, zapewnione zostaną przez ZD, natomiast niezbędne pomiary w związku z przeprowadzanymi Pracami winny być wykonywane przez PW. W przypadku, gdy pomiary i badania geodezyjne lub geotechniczne są częścią składową zakresu Prac lub sporządzanej dokumentacji winny one być, po uzgodnieniu z kierownictwem budowy ZD, przekazane protokolarnie ZD. Koszty tych prac zostały ujęte w Wynagrodzeniu PW. Wszelkie pomiary na budowie powinny być wykonywane przy użyciu sprzętu o potwierdzonej sprawności i zdolności pomiarowej.

6.2. PW jest zobowiązany do przestrzegania zawartych w umowie wymogów geotechnicznych, które są dostępne na terenie budowy.

7. BEZPIECZEŃSTWO, PORZĄDEK, OCHRONA ŚRODOWISKA

7.1. PW przestrzegać będzie w ramach wykonywanych Prac obowiązujących przepisów i zasad dotyczących BHP, ochrony środowiska, przepisów przeciwpożarowych, a także aktualnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania materiałów.

7.2. PW przestrzegać będzie szczegółowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie określonych w załączniku do niniejszej umowy - „Zasady współdziałania w zakresie BHP”.

7.3. PW winien niezwłocznie zawiadomić właściwy organ, zgodnie z odpowiednimi przepisami, o wszelkich wypadkach przy pracy, jeżeli wypadek taki zdarzył się jego personelowi na placu budowy. W takim przypadku PW jest zobowiązany ponadto, do niezwłocznego powiadomienia ZD o zaistniałym zdarzeniu.

7.4. PW zobowiązany jest do stosowania właściwych środków ochrony zbiorowej podczas wykonywania Prac. W razie stwierdzenia niezgodności z wymaganiami ZD jest uprawniony do wykonania zabezpieczeń na koszt PW.

7.5. PW zobowiązany jest do stałego utrzymywania w czystości miejsc pracy i dróg transportowych. Odpady winny być przez PW na bieżąco sprzątane i umieszczane, zgodnie z ich rodzajem, w miejscach wskazanych przez Kierownictwo Budowy. W razie zaniedbania tych czynności przez PW, ZD jest uprawniony do ich wykonania na koszt i ryzyko PW. Zabronione jest zakopywanie lub spalanie odpadów.

7.6. PW jest wytwórcą i posiadaczem odpadów powstałych w trakcie wykonywania Prac i jest zobowiązany do właściwego (zgodnego z przepisami) postępowania z nimi. Odpadów niebezpiecznych nie wolno mieszać z innymi odpadami. Krótkotrwałe przechowywanie odpadów niebezpiecznych na budowie, może odbywać się wyłącznie na utwardzonym podłożu, w wyznaczonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych.

7.7. W przypadku używania substancji niebezpiecznych (substancji i preparatów chemicznych) PW jest zobowiązany do przechowywania ich w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych, we właściwych oznaczonych pojemnikach, posiadania kart charakterystyk tych substancji, zabezpieczenia miejsc ich przechowywania przed ewentualnym wyciekiem oraz przygotowania środków do usunięcia skutków ewentualnego wycieku. Koszt utylizacji materiałów wliczony jest w wynagrodzenie PW.

7.8. PW jest zobowiązany do zagwarantowania właściwego stanu technicznego

wykorzystywanych pojazdów i maszyn oraz odpowiada za usunięcie skutków ewentualnych awarii. Miejsce parkowania pojazdów PW wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Kierownictwem Budowy.

8. PODWYKONAWCY ZATRUDNIENI PRZEZ PW

8.1. PW wykona powierzony mu zakres Prac za pomocą własnej siły roboczej i własnego sprzętu, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu.

8.2. W przypadku, gdyby dla wykonania przez PW Prac, potrzebne było zatrudnienie dalszych podwykonawców, PW - pod rygorem skorzystania przez ZD z uprawnień zawartych w punkcie 18 niniejszych SWP - jest zobowiązany, do przedstawienia ZD listy swoich podwykonawców celem ich zatwierdzenia, wraz z podaniem danych osób kontaktowych oraz na żądanie ZD projektów umów z podwykonawcami. W takiej sytuacji do zawarcia przez PW umowy z dalszym podwykonawcą dla realizacji Prac wymagana jest uprzednia zgoda ZD wyrażona na piśmie. ZD zobowiązany jest do dokonania weryfikacji wskazanego przez PW podwykonawcy w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia przekazania mu przez PW zgłoszenia dalszego podwykonawcy oraz na żądanie ZD projektu umowy z podwykonawcą i innych wymaganych informacji. We wskazanym wyżej okresie, ZD może zgłosić swój sprzeciw lub zastrzeżenia. Przed dokonaniem akceptacji, ZD może wezwać PW do przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje przedstawionych podwykonawców. Wszelkie uzgodnienia i proces zatwierdzania podwykonawców PW, nie będzie powodował opóźnień w realizacji Prac przez PW i niezbędny na to czas został uwzględniony w Wynagrodzeniu PW oraz w harmonogramie.

Jeżeli PW wprowadzi na plac budowy podwykonawcę z naruszeniem postanowień tego punktu, ZD będzie uprawniony do obciążenia PW karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w Umowie. Ponadto ZD będzie mógł skorzystać z uprawnień zawartych w punkcie 18 niniejszych SWP, bezpośredniego zaangażowania podwykonawców PW, w celu kontynuacji realizacji zleconych PW Prac, podjęcia działań zastępczych na koszt i ryzyko PW.

8.3. Zgłoszenie przez ZD pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżenia oznacza bezskuteczność wobec ZD umowy zawartej pomiędzy PW i dalszym podwykonawcą. Nadanie pisma zawierającego sprzeciw lub zastrzeżenie w ostatnim dniu obowiązywania terminu, o którym mowa powyżej, uważa się za zgłoszenie sprzeciwu w terminie. Podstawą do zgłoszenia przez ZD sprzeciwu co do zawarcia przez PW umowy z podwykonawcą może być t w szczególności fakt, iż suma wynagrodzeń należnych podwykonawcom PW jest większa niż 50% wartości wynagrodzenia należnego PW.

8.4. Wszystkie płatności dokonane przez ZD bezpośrednio na rzecz podwykonawców lub dostawców PW związane z realizacją Umowy, zwalniają ZD

od jego zobowiązań umownych wobec PW, do wysokości dokonanych płatności.

8.5. Do zmiany umowy między PW a podwykonawcą stosuje się odpowiednio postanowienia i procedurę określą w niniejszym punkcie 8 SWP.

9. WSPÓŁDZIAŁANIE NA BUDOWIE

9.1. PW wykona Xxxxx w taki sposób, aby nie powodować utrudnień dla innych wykonawców biorących udział w realizacji Inwestycji.

9.2. PW będzie uczestniczył, na każde wezwanie ZD, w organizowanych w miarę potrzeby naradach dotyczących realizowanej Inwestycji. Narady takie będą odbywać się na placu budowy.

9.3. ZD jest uprawniony do wydawania PW pisemnych poleceń:

- usunięcia z placu budowy materiałów oraz urządzeń nie spełniających wymogów niniejszej umowy oraz zastąpienia ich innymi,

- zmiany sposobu wykonywania Prac, jeżeli PW wykonuje je w sposób wadliwy lub sprzeczny z niniejszą umową, W treści każdego polecenia określony zostanie wiążący dla PW, termin jego wykonania.

9.4. W przypadku niezastosowania się przez PW do polecenia wydanego przez ZD, ZD może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym albo powierzyć wykonanie określonych czynności osobom trzecim, na koszt i ryzyko PW. PW upoważnia ZD do wystawienia PW faktury VAT lub noty obciążeniowej dokumentującej poniesione przez ZD wyżej wskazane koszty, bez podpisu PW. Odliczenie tych kosztów będzie realizowane poprzez potrącenie z bieżących płatności należnych PW lub potrąconych kaucji albo poprzez pobranie z otrzymanych od PW Gwarancji bankowych/ ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy ZD nie skorzysta z prawa potrącenia z kaucji lub innej płatności dla PW albo pobrania z Gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych, PW zobowiązany będzie do zapłaty należności w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT lub noty obciążeniowej. Postanowienie to odpowiednio dotyczy również obsługi w okresie gwarancyjnym.

9.5. W przypadku wstrzymania (zawieszenia) Prac lub odstąpienia od umowy, PW jest zobowiązany zabezpieczyć wykonane Prace.

10. TERMINY REALIZACJI PRAC

10.1. Termin zakończenia Prac, obejmuje zakończenie wszelkich odbiorów potwierdzonych protokołami, wszelkich wynikających z nich poprawek i zaleceń, jak również, o ile nie uzgodniono inaczej, całkowite uprzątnięcie przez PW placu budowy w tym wszystkich elementów wyposażenia. Prace wykonane zostaną w terminach szczegółowo określonych w harmonogramie sporządzonym przez PW i zatwierdzonym przez ZD, stanowiącym załącznik do umowy.

10.2. W przypadku opóźnienia PW w zakończeniu Prac, ZD może odstąpić od Umowy i powierzyć dokończenie Prac osobom trzecim, na koszt i ryzyko

PW, zgodnie z zastrzeżeniami pkt 18.

10.3. W przypadku wykonywania przez PW Prac w taki sposób, że w ocenie ZD zachowanie terminu wykonania Prac lub terminy wykonania prac przez innych podwykonawców następujących po Pracach PW jest poważnie zagrożone, a w szczególności w przypadku zaangażowania przez PW niedostatecznej liczby pracowników, maszyn, urządzeń, materiałów lub części budowlanych, ZD jest uprawniony żądać od PW podjęcia stosownych czynności zaradczych lub przedłożenia szczegółowego planu działania (planu naprawczego), który pozwoli na usunięcie obaw ZD.

10.4. Jeśli PW nie uczyni zadość żądaniu ZD w terminie przez ZD wskazanym zgodnie z pkt 10.3., ZD jest uprawniony:

a) w celu wsparcia PW zatrudnić na jego koszt i ryzyko dodatkowy personel lub zaangażować innych podwykonawców; albo

b) odstąpić od Umowy w całości lub w części oraz powierzyć wykonanie prac, w stosunku do których ZD odstąpił od Umowy, osobie trzeciej na koszt i ryzyko PW, o ile ZD zagroził skorzystaniem z powyższych uprawnień w żądaniu określonym w pkt 10.3.

10.5. PW upoważnia ZD do wystawienia PW faktury VAT lub noty obciążeniowej dokumentującej poniesione przez ZD koszty zastosowania środków wymienionych w pkt 10.2. i 10.4. bez podpisu PW. Odliczenie tych kosztów będzie realizowane poprzez potrącenie z bieżących płatności należnych PW lub z kaucji dobrego i terminowego wykonania umowy albo poprzez pobranie z otrzymanych od PW Gwarancji bankowych/ ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy ZD nie skorzysta z prawa potrącenia z kaucji dobrego i terminowego wykonania umowy lub innej płatności dla PW albo pobrania z Gwarancji bankowych/ubezpieczeniowych, PW zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT lub noty obciążeniowej.

10.6. W przypadku zastosowania środków wymienionych w pkt 10.2. i 10.4. ZD nie jest zobowiązany do uzyskiwania ofert konkurencyjnych.

10.7. W odniesieniu do jeszcze nie rozpoczętych Prac częściowych, ZD przysługują uprawnienia wymienione w pkt 10.4., jeśli może się poważnie obawiać, że PW nie będzie w stanie prawidłowo wykonać nie rozpoczętych jeszcze Prac częściowych.

11. KARY UMOWNE

11.1. Niezależnie od kar określonych w Protokole Negocjacji, ZD i PW wspólnie, zgodnie określają następujące przypadki skutkujące obowiązkiem zapłaty kary umownej przez PW na rzecz ZD:

a) żadne spory pomiędzy stronami, w tym w szczególności spory co do wysokości bądź wypłaty jakichkolwiek wynagrodzeń PW, nie dają PW prawa do wstrzymania jakichkolwiek Prac wykonywanych dla ZD na mocy Umowy lub jakichkolwiek dodatkowych porozumień. W przypadku przerwania lub zaprzestania Prac przez PW, PW zapłaci ZD karę umowną w wysokości 0,5% wartości umowy netto, za każdy dzień, w którym wskazane powyżej Prace nie będą przez PW wykonywane,

b) w przypadku naruszenia przez PW obowiązku uczestnictwa w naradach, o których mowa w pkt 9.2 SWP, PW zapłaci karę umowną w wysokości

1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdą nieobecność na naradzie,

11.2. Uiszczenie którejkolwiek z kar umownych, nie powoduje utraty roszczenia ZD do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

11.3. Niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej przez PW, ZD zastrzega sobie prawo, w przypadku opóźnienia PW w wykonywaniu Prac lub usuwaniu wad i usterek lub wykonywania Prac w sposób wadliwy lub niezgodny z Umową, do podejmowania na koszt PW działań zastępczych zmierzających do wykonania Prac, w tym również do powierzenia wykonania Prac osobie trzeciej, na wyłączny koszt i ryzyko PW, na co PW niniejszym wyraża zgodę i do czego nieodwołalnie upoważnia ZD.

11.4. Wszystkie kary umowne stają się wymagalne od daty powstania okoliczności skutkujących obowiązkiem ich zapłaty.

12. GWARANCJA PRAWIDŁOWEGO I TERMINOWEGO WYKONANIA UMOWY

ZD będzie uprawniony do skorzystania z gwarancji prawidłowego i terminowego wykonania Umowy (lub zatrzymanej kaucji) w każdym przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy przez PW, w szczególności do zażądania wypłaty z gwarancji kwot należnych ZD w przypadku dochodzenia od PW zapłaty kar umownych lub innych kwot należnych ZD od PW na podstawie Umowy.

13. PROTOKOŁY ZAAWANSOWANIA ROBÓT. ODBIORY PRAC

13.1. Na koniec każdego miesiąca w czasie realizacji przedmiotu umowy, PW przekaże ZD zestawienie dotyczące w pełni wykonanych Prac wraz z dokumentacją umożliwiającą weryfikację tego zestawienia. ZD dokona weryfikacji Protokołu Zaawansowania Robót oraz ich tymczasowej oceny jakościowej i ilościowej. Wyłącznie zaakceptowany i podpisany przez przedstawiciela ZD Protokół Zaawansowania Robót stanowi podstawę do wystawienia przez PW faktury częściowej i końcowej.

ZD zatwierdzi w/w protokół w terminie pięciu dni roboczych od daty jego otrzymania.

13.2. Podpisanie Protokołu Zaawansowania Robót nie stanowi odbioru prac budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i stanowi wyłącznie podstawę dla ustalenia przez ZD i PW stanu zaawansowania Prac na potrzeby rozliczeń wynikających z umowy.

13.3. Odbiory Prac podlegających zakryciu lub prac zanikających nastąpią w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez

PW.

13.4. Na wniosek ZD, PW odkryje lub zrobi otwory w częściach Prac, które nie zostały odebrane zgodnie z postanowieniami pkt 13.3. Koszty odkrycia lub zrobienia otworów, a także przywrócenia Prac do stanu początkowego lub ich prawidłowego wykonania, poniesie PW.

13.5. Końcowy odbiór Prac PW, dokonywany jest przez ZD po zakończeniu wszelkich prac PW.

13.6. Przed przystąpieniem do odbioru PW przedłoży ZD komplet dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów i urządzeń z wymaganiami stawianymi przez ZD i obowiązującymi przepisami.

13.7. Ponadto PW przedstawi ZD, na żądanie Zamawiającego / Inwestora lub ZD, oświadczenia wszystkich zatrudnionych przez siebie podwykonawców potwierdzające, iż otrzymują oni w całości wynagrodzenia należne im z tytułu wykonywanych prac (wzór Oświadczenia o Płatnościach stanowić będzie załącznik do Umowy). Brak powyższych Oświadczeń o Płatnościach upoważniać będzie ZD do odmowy przystąpienia do odbiorów pośrednich. Przed odbiorem końcowym PW przedstawi ZD oświadczenia swoich podwykonawców, że otrzymali oni w całości wynagrodzenie należne im z tytułu wykonanych prac (wzór Oświadczenia o Ostatecznym Rozliczeniu stanowić będzie załącznik do Umowy). Brak powyższych Oświadczeń o Ostatecznym Rozliczeniu upoważniać będzie ZD do odmowy przystąpienia do odbioru końcowego.

13.8. Za dzień dokonania odbioru końcowego prac PW, uznaje się dzień podpisania przez ZD bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, po usunięciu wszelkich usterek przez PW.

14. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

PW zobowiązany jest do wykonania i przekazania ZD po zakończeniu Prac, kompletnej dokumentacji powykonawczej, jeżeli nie ustalono inaczej w Umowie.

Zakończenie Prac, prac dodatkowych i prac zleconych oraz ich rozliczenie, nie jest możliwe bez przekazania dokumentacji, chyba że ZD w formie pisemnej postanowi inaczej.

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY. GWARANCJA

15.1 PW udzieli ZD gwarancji na wszystkie wykonane Prace, zgodnie z Protokołem Negocjacji. Udzielona gwarancja jest ważna niezależnie od rozwiązania Umowy zgodnie z punktem 18 niniejszych SWP.

15.2 PW zobowiązuje się do bezzwłocznego usunięcia na własny koszt, w wyznaczonym przez ZD terminie, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w sposób niezakłócający funkcjonowania oddanego obiektu.

Wystąpienie wad lub usterek, ZD zobowiązany jest zgłosić PW w formie pisemnej.

15.3 Zgłoszenia może również dokonać właściciel i użytkownik obiektu objętego gwarancją lub rękojmią.

15.4 Jeżeli PW opóźnia się lub zaniechał usuwania usterek lub wad w toku odbiorów lub w okresie gwarancji albo usuwa zgłoszone wady lub usterki w sposób nieskuteczny, ZD uprawniony jest zlecić wykonanie tych czynności osobom trzecim na wyłączne ryzyko i koszt PW. PW upoważnia ZD do wystawienia PW faktury VAT lub noty obciążeniowej dokumentującej poniesione przez ZD wyżej wskazane koszty bez podpisu PW. Odliczenie tych kosztów będzie realizowane poprzez potrącenie z bieżących płatności należnych PW lub pobranych kaucji lub poprzez pobranie z otrzymanych od PW Gwarancji bankowych/ ubezpieczeniowych. W przypadku, gdy ZD nie skorzysta z prawa potrącenia z kaucji lub innej płatności dla PW albo pobrania z Gwarancji bankowych/ ubezpieczeniowych, PW zobowiązany będzie do zapłaty faktury w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT lub noty obciążeniowej.

16. PŁATNOŚCI

16.1. ZD nie przewiduje wypłacenia jakichkolwiek zaliczek na wykonanie Prac, chyba że w Protokole Negocjacji ustalono inaczej.

W wyjątkowym przypadku, kiedy ZD udzieli zaliczki w wysokości ustalonej w Protokole Negocjacji, zabezpieczenie zwrotu zaliczki na jej pełną wartość nastąpi przez udzielenie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze żądanie ZD, do kwoty odpowiadającej wartości brutto wypłaconej zaliczki. Gwarancja musi zostać zaakceptowana przez ZD.

16.2. Od uznanych sum wynikających z faktur częściowych, ZD uprawniony jest do dokonywania potrąceń kaucji określonych w Protokole Negocjacji.

16.3. Podstawą do dokonania pomiędzy ZD i PW rozliczenia końcowego jest dokonanie przez ZD odbioru końcowego bez zastrzeżeń, w tym wystawienie przez ZD, bezusterkowego protokołu końcowego odbioru Prac oraz przedłożenie ZD przez PW oświadczenia potwierdzającego dokonanie zapłaty przez ZD na jego rzecz wszelkich należnych i wymagalnych kwot do dnia rozliczenia końcowego, jak również, na życzenie ZD, przedłożenie oświadczeń dalszych podwykonawców PW, potwierdzających dokonanie na ich rzecz wszystkich należnych płatności.

16.4. Wypłata na rzecz PW kwoty stanowiącej potrącone gwarancyjne nastąpi po upływie okresu gwarancji, na pisemny wniosek PW, po usunięciu przez PW wszelkich usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji lub po przedstawieniu gwarancji bankowej zgodnej z wymaganiami ZD opisanymi w Protokole Negocjacji.

16.5. Płatności dokonywane będą przelewem na wskazany w treści faktury rachunek bankowy PW. Za datę płatności faktury uznaje się dzień złożenia przez ZD polecenia przelewu kwot wynikających z danych faktur.

16.6. Jeżeli PW opóźnia się z zapłatą należności względem swoich podwykonawców, ZD zastrzega sobie możliwość dokonania zapłaty bezpośrednio na rzecz podwykonawców PW.

Kwoty przekazane podwykonawcom, zgodnie z niniejszym punktem, zostaną rozliczone poprzez stosowne obniżenie przez ZD Wynagrodzenia PW, albo potrącenie jej z Wynagrodzenia, Wynagrodzenia Dodatkowego lub Wynagrodzenia za Prace Zlecone lub też z Kwot Zatrzymanych lub Zatrzymania gwarancyjnego, na co PW niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę, zobowiązując się tym samym takie kwoty na rzecz ZD zapłacić.

17. CESJE

17.1. Zarówno cesje praw i przeniesienie obowiązków wynikających z Umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą ZD udzielaną na piśmie, pod rygorem nieważności.

17.2. W przypadku rozwiązania Umowy Głównej, PW wyraża zgodę na wstąpienie Zamawiającego / Inwestora w prawa i obowiązki ZD wynikające z umowy, jeżeli ZD zawrze w tym zakresie stosowne porozumienie z Zamawiającym / Inwestorem i zawiadomi o tym fakcie PW.

18. ROZWIĄZANIE UMOWY/ODSTĄPIENIE

18.1. ZD ma prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach:

a) jeżeli PW nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań umownych, w szczególności, jeżeli PW opóźnia się z wykonywaniem Prac o więcej niż 10 dni w stosunku do Harmonogramu i po wyznaczeniu na piśmie dodatkowego 5- dniowego terminu termin ten upłynął bezskutecznie,

b) jeżeli majątek PW został zajęty w drodze postępowania egzekucyjnego lub wobec PW zostanie zgłoszony do sądu wniosek o upadłość lub likwidację,

c) jeżeli PW systematycznie narusza obowiązujące przy realizacji umowy przepisy prawa, a w szczególności przepisy prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, przepisy przeciw-pożarowe oraz zasady obowiązujące na budowie,

d) jeżeli PW nie reguluje płatności na rzecz swoich podwykonawców lub wprowadzi podwykonawcę bez zgody ZD, w sytuacji kiedy ZD zastrzegł sobie w Umowie, taki tryb wprowadzenia dalszych podwykonawców przez PW,

e) jeżeli Umowa Główna zostanie rozwiązana lub wygaśnie,

f) w razie zagrożenia lub zaistnienia niewypłacalności Zamawiającego / Inwestora,

g) w razie zagrożenia lub zaistnienia niewypłacalności PW,

h) w razie niespełnienia przez PW wymagań jakościowych.

18.2. W przypadkach, o których mowa w pkt 18.1. (za wyjątkiem pkt. e oraz f), ZD nie tracąc uprawnienia do odstąpienia od Umowy, może zlecić wykonanie całości lub części Prac osobie trzeciej na wyłączne ryzyko i koszt PW.

18.3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez ZD z przyczyn wskazanych w pkt 18.1., z wyłączeniem pkt. e oraz f, PW zapłaci ZD karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia.

18.4. W przypadku odstąpienia przez ZD od Umowy, PW jest zobowiązany zabezpieczyć wykonane Prace.

18.5. W przypadku skorzystania przez ZD z uprawnień, o których mowa w pkt. 18.1., PW ma prawo wyłącznie do zapłaty tej części Wynagrodzenia, która pokryje wartość zakończonych, a niezapłaconych jeszcze Prac wraz z odkupieniem materiałów zakupionych przez PW, zmagazynowanych, będących w trakcie transportu lub będących w produkcji dla potrzeb przedmiotowej Inwestycji, pod warunkiem, że zostaną potwierdzone protokołem odbioru lub protokołem inwentaryzacyjnym, który zostanie sporządzony w terminie 7 dni roboczych od dnia rozwiązania umowy. Zapłata takiego wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia ZD przez PW należycie wystawionej faktury VAT w oparciu o protokół, o którym mowa powyżej.

18.6. ZD ma prawo potrącić z Wynagrodzenia PW wszelkie koszty wynikłe w związku ze skorzystaniem przez ZD z uprawnień, o których mowa w pkt.

18.1. (za wyjątkiem pkt. e oraz f) i 18.2., jak również kary umowne i inne koszty poniesione przez ZD w toku realizacji Prac, do których żądania zwrotu jest uprawniony zgodnie z umową.

18.7. PW jest zobowiązany do przekazania ZD wszelkiej dokumentacji, w tym projektów, rysunków warsztatowych itd. dotyczących Prac i materiałów zgodnie z pkt. 18.5.

18.8. ZD ma prawo odstąpić o Umowy na podstawie pkt. 18.1 w terminie 60 dni od daty powzięcia wiadomości przez ZD o zaistnieniu przesłanek do odstąpienia od umowy.

Nadanie listu poleconego przed upływem sześćdziesięciodniowego terminu zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy, uważa się za dotrzymanie terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu.

19. SIŁA WYŻSZA

W przypadku jakiejkolwiek straty wynikłej z któregokolwiek z następujących ryzyk:

- działania wojenne, inwazja, działania nieprzyjaciół zewnętrznych,

- strajk generalny trwający dłużej niż 50 dni,

- stan klęski żywiołowej w tym spowodowany siłami przyrody, jak również awariami urządzeń przemysłowych i skażeniem radioaktywnym,

- działania siły natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie można się było zabezpieczyć.

PW powinien niezwłocznie powiadomić ZD o takiej szkodzie, poniesionych stratach oraz o kosztach ich naprawy.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

20.1. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami wymaga powołania się na numer Umowy, nazwę Budowy i miejsce Inwestycji.

20.2. Wszelkie zawiadomienia pomiędzy ZD i PW dokonywane będą poprzez przekazanie ich PW/ZD bezpośrednio za potwierdzeniem, drogą faxową oraz dodatkowo przesyłkami kurierskimi lub listami za potwierdzeniem odbioru na adresy i numery faxów wskazane w Protokole Negocjacji. O ile ZD i PW nie postanowili inaczej. Doręczenie uznaje się za dokonane z chwilą przesłania faxu i otrzymania potwierdzenia jego doręczenia.

20.3. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzane będą w formie aneksu podpisanego przez Strony umowy.

20.4. Wszelkie informacje związane z realizacją umowy mają charakter poufny i nie mogą być ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody

ZD. Zastrzeżenie to obowiązuje także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy, niezależnie od przyczyn.

20.5. Strony podejmą starania, aby wszelkie spory powstałe w związku z umową rozwiązywane były w sposób polubowny i na drodze rokowań.

20.6. PW zapewnia ZD i zwalnia go od jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, gdy osoby trzecie wystąpią przeciwko ZD z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej osób trzecich, które mogą powstać w wyniku naruszenia przez PW lub jego podwykonawców jakichkolwiek praw własności przemysłowej osób trzecich, podczas lub w związku z wykonaniem umowy; za wyjątkiem naruszenia, które następuje na skutek zastosowania się do dostarczonego przez Zamawiającego / Inwestora* dla ZD projektu lub specyfikacji.

20.7. Odpowiedzialność ZD wynikająca z wykonania umowy nie może przekroczyć w żadnym wypadku wartości Wynagrodzenia PW. ZD odpowiada wyłącznie za działanie umyślne bądź rażące niedbalstwo. PW zwalnia ZD od wszelkich roszczeń osób trzecich i zobowiązuje się je pokryć na żądanie ZD, o ile powstały one wskutek wykonywania przez PW umowy.

20.8. Strony oświadczają, że są w pełni uprawnione do zawarcia Umowy, w szczególności, iż uzyskały wszelkie wymagane do jej zawarcia zgody swoich organów. Osoby podpisujące umowę w imieniu Xxxxx są w pełni uprawnione do reprezentowania Stron.

20.9. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla ZD.