Contract
Umowa nr .../2020/P (20/039/R) na roboty budowlane
zwana dalej „Umową” zawarta dnia r. w Tarnowie pomiędzy:
Grupą Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie (33-101) przy ul. Kwiatkowskiego 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000319998, XXX 0000000000, REGON 141644751, BDO: 000002791 wysokość kapitału zakładowego 85.630.550,00 złotych, reprezentowaną przez:
1.
2.
zwaną dalej „Wykonawcą”
a
..................................................... .....................................................
..................................................... .....................................................
........................................................................................., reprezentowaną przez:
1.
2.
zwaną dalej „Podwykonawcą”,
Reprezentanci STRON oświadczają, że:
− są prawidłowo umocowani do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu, który reprezentują i oświadczają, iż na dzień zawarcia Umowy ich mandat nie wygasł;
− Umowa jest zawarta przez Strony w dobrej wierze i przekonaniu o zgodności z obowiązującym prawem;
− Umowa została zawarta w trybie bezpośrednim zgodnie z postanowieniami Jednolitego Regulaminu Zamówień w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty;
− Umowa zostaje zawarta w związku z realizowanym przez Zamawiającego zadaniem inwestycyjnym pn. „Instalacja Stężonego Kwasu Azotowego II”, a Przedmiot Umowy ma istotne znaczenie dla prawidłowej realizacji innych umów zawartych z innymi podmiotami, zaangażowanymi w realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Tym samym, Podwykonawca jest świadom, że prawidłowa realizacja niniejszej Umowy ma bezpośredni wpływ na realizację innych umów, zawartych przez Wykonawcę, w ramach realizacji ww. zadania inwestycyjnego.
SPIS TREŚCI
§ 12 GWARANCJE XXXXXXXXXXXX 00
§ 13 PODWYKONAWCY I DOSTAWCY 16
§ 15 WSTRZYMANIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 18
§ 17 ODPOWIEDZIALNOŚĆ XXXXXXXXXXXX 00
§ 18 UBEZPIECZENIA XXXXXXXXXXXX 00
§ 20 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 21
§ 22 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 22
§ 24 KOMUNIKACJA I POWIADOMIENIA 23
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik nr 01 – Oferta Podwykonawcy, Opis, granice zakresu, wykaz części i wyłączenia z Umowy Załącznik nr 02 – Stosowane normy, przepisy i standardy
Załącznik nr 03 - Harmonogram rzeczowo - finansowy Załącznik nr 04 – Lista Dalszych Podwykonawców
Załącznik nr 05 – Wzór gwarancji na Zabezpieczenie – deklaracja wekslowa wraz z wekslem in blanco Załącznik nr 06 – Wzór oświadczenia Podwykonawcy
Załącznik nr 06A – Wzór oświadczenia Dalszego Podwykonawcy Załącznik nr 07 – Taryfikator kar
Załącznik nr 08 – Kopia Ubezpieczenia OC Podwykonawcy
W treści Umowy poniższe określenia należy rozumieć następująco:
Zamawiający | Grupa Azoty S.A., zwana również „Inwestorem”, która zleciła Wykonawcy całościowe wykonanie zadania inwestycyjnego. |
Przedmiot Umowy | oznacza budowę obiektu budowlanego wraz z instalacjami bytowymi i sieciami zewnętrznymi dla przyszłej Instalacji Stężonego Kwasu Azotowego II według zasad określonych w niniejszej Umowie; |
Dostawca / Usługodawca | oznacza podmiot zaangażowany przez Podwykonawcę, realizujący dla Podwykonawcy dostawy lub świadczący usługi w rozumieniu KC, jednocześnie nie będący dalszym Podwykonawcą i nie zaangażowany w bezpośrednie wykonanie Prac objętych Przedmiotem Umowy; |
Teren Budowy/Plac Budowy | oznacza wydzielony teren, na którym prowadzone są Prace objęte Przedmiotem Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy; |
Umowa | oznacza niniejszą Umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą wraz ze wszystkimi Załącznikami, stanowiącymi jej integralną część oraz ewentualnymi późniejszymi podpisanymi przez Strony aneksami / porozumieniami wraz z ich Załącznikami, zawierającą uzgodnione warunki wykonania Przedmiotu Umowy; |
Wynagrodzenie | oznacza wynagrodzenie ryczałtowe netto przysługujące Podwykonawcy za wykonanie w całości Przedmiotu Umowy, w wysokości określonej w treści Umowy; |
Dokumentacja | oznacza x.xx.: rysunki, obliczenia, dane techniczne, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi i konserwacji oraz dokumentację techniczno-ruchową (DTR), dokumentację powykonawczą, dokumentację jakościowo – odbiorową, zestawienie oznakowania niezbędne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy; |
Protokół Odbioru Końcowego | Oznacza sporządzony w formie pisemnej, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcy dokument potwierdzający przekazanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę i jego odbiór przez Wykonawcę. |
Komisja Odbiorowa Wykonawcy | Oznacza zespół złożony z pracowników-specjalistów Wykonawcy, powołany w celu przeprowadzenia procedur odbioru, w przypadkach przewidzianych w Umowie. |
Harmonogram | Oznacza harmonogram rzeczowo – finansowy stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy, określający czas realizacji poszczególnych Etapów oraz wykonania poszczególnych prac oraz wysokość Wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych Etapów; |
Etap | oznacza określony w Harmonogramie etap wykonania konkretnych Prac, mający dzienną datę początkową i końcową |
Prace | oznaczają działania Podwykonawcy związane z budową, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego oraz dostawy, usługi i inne działania niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, wymagane od Podwykonawcy (x.xx. obejmujące wykonywanie dokumentacji, robót budowlanych i montażowych, rozruchów); |
Dostawy | oznacza wszelkie urządzenia, instalacje, wyposażenie, materiały, prawa i inne rzeczy (w tym części zamienne i szybkozużywające się) niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, a które Podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ramach Ceny Umowy w celu jej realizacji. |
IBWR | Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót - oznacza sporządzony przez Podwykonawcę dokument określający warunki bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych. |
KC | oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; |
Dzień Roboczy | oznacza dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; |
Roboty Dodatkowe | Roboty, których konieczność wykonania Podwykonawca lub Wykonawca zgłosi drugiej Stronie Umowy, a które nie są objęte Przedmiotem Umowy i których zakres, termin, wykonanie i wynagrodzenie za ich wykonanie zostaną odrębnie ustalone przez Strony, zgodnie z postanowieniami Umowy; |
Dalszy Podwykonawca | oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która zawarła z Podwykonawcą umowę o dalsze podwykonawstwo na wykonanie części Prac objętych Przedmiotem Umowy lub umowę o podobnym charakterze; |
Dziennik Budowy | oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej |
Oferta Podwykonawcy | oznacza pisemne oświadczenie złożone przez Podwykonawcę w przedmiocie wykonania robót stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami Zapytania Ofertowego, złożone Wykonawcy w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośrednim na podstawie Konkursu Ofert, prowadzącego do zawarcia Umowy. Oferta Podwykonawcy wraz z zakresem Prac stanowi załącznik nr 1 do Umowy |
Wada/Usterka | oznacza fizyczne, prawne, jawne lub ukryte właściwości tkwiące w Pracach stanowiących Przedmiot Umowy, utworach powstałych w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości Przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której Przedmiot Umowy nie stanowi własności Podwykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. Wadą jest także nie spełnienie jakościowych i wizualnych oczekiwań Wykonawcy; |
Zaplecze budowy | część Placu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-biurowe Podwykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także na składowanie przez Podwykonawcę materiałów, sprzętu, itp. |
Zgłoszenie gwarancyjne/zgłoszenie z rękojmi | dokonywane przez Wykonawcę powiadomienie lub zawiadomienie dotyczące wykrycia Wady/Usterki, przekazywane na piśmie i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem) lub wysłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie |
lub drogą elektroniczną na podane przez Podwykonawcę adresy, wskazane § 24 ust. 2 Umowy. | |
Program naprawczy | opracowany przez Podwykonawcę i uzgodniony z Wykonawcą plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień i dotrzymanie terminu zakończenia Prac (§ 3 ust. 3 Umowy), obejmujący w szczególności: a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów Prac, których termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane lub których termin wykonania jest zagrożony w Harmonogramie, b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania Prac poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych Wykonawcy), których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminów realizacji poszczególnych etapów Prac oraz terminu zakończenia Prac, przyjętych w Harmonogramie. |
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Na podstawie zamówienia nr ............... z dnia ................ r. udzielonego w trybie bezpośrednim, Wykonawca powierza, a Podwykonawca przyjmuje do wykonania
........................ w ramach Inwestycji: „Roboty budowlane związane z budową obiektu dla instalacji Stężonego Kwasu Azotowego (obiekt F-59 i F-59a) wraz z przewiązką do istniejącego budynku F-61” według zasad określonych w Umowie, Zapytaniu Ofertowym oraz Ofercie Podwykonawcy wraz z przeprowadzonymi negocjacjami.
2. Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami przedmiotu Zamówienia, w tym do zakresu realizacji określonego w przekazanym Projekcie Budowlanym, akceptuje ich treść i zobowiązuje się stosować do wymagań Wykonawcy przy realizacji niniejszej Umowy.
3. Opis Przedmiotu Umowy został szczegółowo określony w następujących załącznikach:
1) Załącznik nr 1: Oferta Podwykonawcy i zakres Prac,
2) Załącznik nr 3: Harmonogram rzeczowo – finansowy.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy, a pozostałymi dokumentami, przyjmuje się, że dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:
1) Umowa;
2) Projekt Budowlany;
3) Oferta Podwykonawcy i zakres Prac.
5. Zakres wykonywanych przez Podwykonawcę świadczeń związanych z realizacją Przedmiotu Umowy będzie zgodny z postanowieniami Umowy, w tym ze wszystkimi Załącznikami do Umowy, a ponadto zawierać będzie wszystkie obiektywnie niezbędne dostawy i inne świadczenia, które są potrzebne dla kompletnego i prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.
6. Szczegółowy zakres Umowy obejmuje:
1) realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem Budowlanym, obowiązującymi w Polsce przepisami, w szczególności w zakresie prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy (wg. Procedury P-719 wydanie II), ochrony przeciwpożarowej, wybuchowości, ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami, decyzjami administracyjnymi, które zostaną uzyskane dla potrzeb realizacji zadania w tym decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzją o pozwoleniu na budowę, sztuką budowlaną;
2) wykonanie Prac w ramach Przedmiotu Umowy, zgodnie z treścią Umowy oraz z zachowaniem przepisów i norm, o których mowa w pkt 1 powyżej.
3) dostarczenie Wykonawcy 5 egzemplarzy kompletnej dokumentacji jakościowo-odbiorowej w języku polskim;
7. W przypadku braku jakiegoś urządzenia lub elementu Przedmiotu Umowy (jeżeli nie jest to element dodatkowy), Wykonawca jest zobowiązany do jego niezwłocznego dostarczenia w realnym i wspólnie uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym niż 5 dni, chyba że Strony uzgodnią inny termin. Podwykonawca nie obciąży Wykonawcy jakimikolwiek opłatami z tytułu dostarczenia brakujących elementów urządzenia lub elementu instalacji lub pozostającymi w związku z powyższym.
8. Podwykonawca zobowiązuje się dostarczyć, w ramach Dostawy:
− urządzenia i inne elementy Przedmiotu Umowy,
− dokumenty jakościowe i dokumentacja odbiorowa aparatów, urządzeń i innych elementy Przedmiotu Umowy, o których mowa powyżej.
9. Wykonawca może zmienić zakres Przedmiotu Umowy, w ten sposób, że zrezygnuje z wykonywania niektórych Prac, ograniczy zakres Przedmiotu Umowy poprzez wyłączenie niektórych Prac lub zleci wykonanie Robót Dodatkowych. Podwykonawca zobowiązuje się do zawarcia aneksu do Umowy, w terminie wyznaczonym przez Wykonawcę na podstawie Protokołu Konieczności. Aneks na Roboty Dodatkowe określa wyłącznie: czas realizacji, wynagrodzenie ryczałtowe oraz przedmiot umowy. W pozostałym zakresie obowiązuje Umowa, chyba, że Xxxxxx postanowią inaczej.
10.Podwykonawca zobowiązany jest zgłosić Wykonawcy potrzebę zlecenia Robót Dodatkowych w terminie 5 dni od dnia stwierdzenia takiej potrzeby, pod rygorem utraty prawa domagania się zapłaty za te prace w terminie późniejszym. W uzasadnionych przypadkach za uprzednią pisemną zgodą Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu ze strony Wykonawcy, termin wskazany wyżej może ulec skróceniu. Podwykonawca może przystąpić do wykonywania Robót Dodatkowych dopiero po podpisaniu Aneksu na Roboty Dodatkowe, o którym mowa w ust. 9 lub otrzymaniu dodatkowego Zamówienia od Wykonawcy. W przypadku wystawienia zamówienia na wykonanie Robót Dodatkowych, Strony zgodnie postanawiają, że niniejsza Umowa znajduje zastosowanie do tego zamówienia.
11. Roboty dodatkowe zostaną potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, opisane w Protokole Konieczności, a wysokość wynagrodzenia ryczałtowego zostanie ustalona na podstawie obmiaru i kosztorysów opracowanych przez Podwykonawcę a zaakceptowanych przez Wykonawcę.
12.Podwykonawcy nie przysługuje roszczenie o zlecenie Robót Dodatkowych. Wykonawcy przysługuje wyłączne prawo oceny, czy prace wskazane przez Podwykonawcę jako dodatkowe lub zamienne mają rzeczywiście charakter Robót Dodatkowych. Jeżeli wystąpią ww. Roboty, Podwykonawca będzie miał prawo wystąpić do Wykonawcy o zmianę końcowego terminu realizacji Umowy lub danego Etapu jedynie w przypadkach, gdy Roboty Dodatkowe wiążą się z dużym stopniem skomplikowania lub są bardzo czasochłonne.
13. Prace zamienne wymagają pisemnego uzgodnienia przedstawicieli Stron. Wykonawca musi wyrazić pisemną uprzednią zgodę na prace zamienne w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
14.Ograniczenie lub rezygnacja z niektórych Prac przez Wykonawcę nie wymaga osobnego aneksu bądź porozumienia, a jedynie jednostronnego pisemnego oświadczenia Wykonawcy złożonego Podwykonawcy. Podwykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o wypłatę wynagrodzenia za prace / Prace zaniechane, ograniczone lub niewykonane. Wykonawca zwróci Podwykonawcy udokumentowane koszty poniesione do dnia otrzymania ww. oświadczenia Wykonawcy na potrzeby realizacji Prac zaniechanych, ograniczonych lub niewykonanych.
1) nie jest w likwidacji,
§ 2
OŚWIADCZENIA STRON
2) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takich postępowań;
3) wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją jakiekolwiek decyzje lub orzeczenia ograniczające możliwość wykonania Przedmiotu Umowy;
4) znajduje się w sytuacji finansowej gwarantującej prawidłową realizację Umowy;
5) jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, któremu nadano numer identyfikacji podatkowej NIP jak w komparycji.
2. Podwykonawca oświadcza, iż:
1) dysponuje wykwalifikowanym personelem, odpowiedniej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na wykonanie Przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej staranności właściwej dla profesjonalistów oraz zgodnie z treścią Umowy i sztuką budowlaną;
2) posiada wystarczające kwalifikacje do wykonywania Prac zgodnie z: postanowieniami Umowy, właściwymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, a także Polskimi Normami oraz normami UE i zarządzeniami wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego,
3) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Podwykonawcy, jak również ze strony Dalszych Podwykonawców w wykonywaniu Umowy posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie Przedmiotu Umowy. Podwykonawca przekaże Wykonawcy na jego żądanie w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem wszelkie
niezbędne certyfikaty, pozwolenia i dokumenty potwierdzające kwalifikacje tych osób;
4) nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie egzekucyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne oraz nie znajduje się w fazie likwidacji, a także wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takich postępowań lub otwarcie likwidacji;
5) nie jest w stanie likwidacji, ani nie zaszły przesłanki do otwarcia likwidacji,
6) nie istnieją jakiekolwiek decyzje lub orzeczenia ograniczające możliwość wykonania Przedmiotu Umowy, oraz oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia do wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odpowiednie pozwolenia, zezwolenia, certyfikaty, itp.;
7) jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, któremu nadano numer identyfikacji podatkowej NIP jak w komparycji;
8) znajduje się w sytuacji finansowej gwarantującej prawidłową realizację Umowy;
9) zna warunki i sposób wykonania Prac objętych Przedmiotem Umowy i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność właściwą dla profesjonalisty oraz znane są mu obowiązujące przepisy prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy przeciwpożarowe, porządkowe oraz inne dotyczące zakresu wykonywanych Prac, w tym również obowiązujące u Zamawiającego przepisy wewnętrzne;
10) zna warunki lokalizacyjne Przedmiotu Umowy (Instalacji), parametry jakościowe i inne dane uwzględnione w oraz lokalne charakterystyczne dane klimatyczne i wiedzę tę uwzględni przy realizacji Przedmiotu Umowy;
11) od strony Podwykonawcy, jak również ze strony Dalszych Podwykonawców wszystkie osoby uczestniczące w realizacji Przedmiotu Umowy:
− pełniące funkcje nadzorcze oraz
− których praca wymaga posiadania specjalnych kwalifikacji,
posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie Przedmiotu Umowy. Podwykonawca, na żądanie Wykonawcy, przekaże Kierownikowi Projektu Wykonawcy oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem wszelkie niezbędnych certyfikatów, pozwoleń i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje tych osób, nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem danego Etapu Prac.
12) w przypadku zatrudnienia Cudzoziemców (w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) Podwykonawca odpowiedzialny jest za legalność ich zatrudnienia. W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości, bądź wystąpienia przez podmioty trzecie z roszczeniami w tym przedmiocie do Wykonawcy, Podwykonawca zwolni Wykonawcę z wszelkiej odpowiedzialności wobec Cudzoziemca i podmiotów trzecich i pokryje wszelkie koszty powstałe lub mogące powstać z tego tytułu po stronie Wykonawcy;
13) posiada wszelkie zgody swoich organów korporacyjnych i jest odpowiednio upoważniony do podpisania takiej Umowy;
15. Rachunek bankowy, który zostanie wskazany przez Podwykonawcę na fakturach, jest rachunkiem zgłoszonym organowi podatkowemu i znajduje się na wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „biała lista”)
16. Podany rachunek bankowy jest właściwy do realizacji rozliczeń z tytułu Umowy.
• W przypadku zidentyfikowania przed zleceniem płatności, że rachunek bankowy, na który ma być zrealizowana płatność, nie jest zgłoszony do urzędu skarbowego tzn. nie widnieje na tzw. „białej liście”, Wykonawca poinformuje o tym fakcie Podwykonawcę w celu wyjaśnienia przedmiotowej kwestii. W takim przypadku termin płatności zostaje wydłużony do czasu wyjaśnienia sprawy przez Podwykonawcę, nie dłużej niż o 14 dni roboczych od przesłania informacji.
• Wydłużenie terminu regulowania płatności nie daje prawa Podwykonawcy do naliczenia z tego tytułu odsetek/kar.
• Zmiana lub wskazanie dodatkowego rachunku bankowego nie wymaga aneksu do umowy lecz konieczne jest zgłoszenie takiej zmiany w formie pisemnej, wraz z oświadczeniem, że jest on rachunkiem zgłoszonym organowi podatkowemu i znajduje się na tzw. „białej liście”. Dokument winny podpisać osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy.
§ 3
TERMIN REALIZACJI
1. Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami KC.
2. Terminem rozpoczęcia Prac jest r.
3. Zakończenie Prac objętych Przedmiotem Umowy nastąpi po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, ale nie później niż do r.
4. Terminy realizacji poszczególnych Etapów Prac wraz z określeniem wynagrodzenia za poszczególne Etapy zostały określone w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy. Zmiany Harmonogramu, za wyjątkiem terminu zakończenia Prac, nie wymagają aneksu do Umowy, ale mogą nastąpić jedynie po ich uzgodnieniu przez Strony w formie pisemnej, pod rygorem nieważności przez osoby wskazane przez Xxxxxx w § 24 Umowy.
5. Termin zakończenia Prac lub danego Etapu może ulec wydłużeniu o czas trwania każdej z wymienionych przyczyn:
1) wystąpienie Robót Dodatkowych w rozumieniu zapisów Umowy, które są czasochłonne i spowodują wydłużenie terminu realizacji;
2) wystąpienie Siły Wyższej zgodnie z § 16 Umowy.
6. Wszystkie okoliczności, które wpłyną na zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy zostaną udokumentowane w Dzienniku Budowy.
7. Uzgodniony wyżej w ust. 3 termin wykonania Przedmiotu Umowy może zostać przesunięty za zgodą obu Stron, wyrażoną w drodze pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. Podwykonawcy nie przysługuje roszczenie o zawarcie takiego aneksu i przedłużenie czasu trwania Umowy.
8. Podwykonawca rozplanuje i skoordynuje szczegóły wykonywanych Prac tak, aby sprostać wymogom Harmonogramu, o którym mowa w § 3 ust. 4.
9. Podwykonawca rozplanuje i skoordynuje szczegóły planowanych Prac tak, aby sprostać wymogom Harmonogramu, o którym mowa w ust. 3.4. Podwykonawca przedłoży Wykonawcy na 3 dni przed przystąpieniem do wykonywania robót, szczegółowy IBWR i zaznajomi z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót, a także zobowiązuje się do czynnego uczestnictwa we wszystkich spotkaniach i naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Wykonawcę w celu omówienia planów oraz postępu Prac.
10.Podwykonawca będzie składał Wykonawcy do piątego dnia każdego miesiąca raport z wykonanych w poprzednim miesiącu Prac, obejmujący rzeczywisty stan Prac w odniesieniu do zatwierdzonego Harmonogramu.
11.W przypadku opóźnień w terminach wykonania Przedmiotu Umowy w stosunku do Harmonogramu, Podwykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wykonawcę pisemnie o przyczynach i przewidywanym czasie opóźnienia oraz podjętych działaniach.
12.W przypadku opóźnień w terminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, Podwykonawca zobowiązany jest do dokonania, na swój koszt, wszelkich działań technicznych i organizacyjnych celem nadrobienia powstałych opóźnień i terminowego wykonania Umowy.
13.Jeżeli realizacja Prac przez Podwykonawcę nie będzie zgodna z Harmonogramem, Wykonawca może zażądać od Podwykonawcy przedłożenia Programu naprawczego albo określenia pisemnie kroków, jakie zastosuje Podwykonawca w celu terminowego zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy lub podjęcia wszelkich innych sposobów wyeliminowania opóźnień. Ponadto, Podwykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie działania, w tym również określone przez Wykonawcę, które mogą się okazać niezbędne dla terminowej realizacji Prac, bez obciążania Wykonawcy dodatkowymi kosztami.
§ 4
WYNAGRODZENIE UMOWNE
1. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 Umowy, za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Podwykonawcy, Wynagrodzenie, stanowiące łączną kwotę ryczałtową netto w wysokości:
..................................................................
słownie PLN netto
2. Warunki i zasady płatności Wynagrodzenie zostały określone w § 6 Umowy oraz Załączniku Nr 3 do Umowy.
3. Wynagrodzenie nie obejmuje podatku VAT. Podwykonawca doliczy do każdej wystawionej w sposób prawidłowy faktury podatek VAT w stawce aktualnie obowiązującej.
4. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 Umowy, Wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie Podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, w tym również wynagrodzenie za przeniesienie na Wykonawcę autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do wszelkich utworów na wszystkich polach eksploatacji, określonych w § 20 Umowy, wytworzonych przez Podwykonawcę lub na jego zlecenie w ramach wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności dokumentacji odbiorowej powykonawczej, zgodnie z postanowieniami Umowy, które to przeniesienie nie stanowi odrębnego
przedmiotu Umowy. Przeniesienie praw autorskich majątkowych w niniejszym zakresie jest nieodłącznym elementem wykonania Umowy.
5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest kwotą ryczałtową, która stanowi wynagrodzenie za wszystkie czynności, jakie są niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, niezależnie, czy zostały wyraźnie wymienione w treści Umowy oraz Załącznikach do Umowy, czy też nie i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z zastrzeżeniem § 1 ust. 9 i § 1 ust. 14 Umowy.
6. Do Wynagrodzenia określonego w ust. 1 ma zastosowanie art. 632 § 1 KC, tj. Podwykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów Prac.
7. Jeżeli w celu wykonania Przedmiotu Umowy w terminie określonym w Umowie Podwykonawca poniesie dodatkowe koszty związane z zapłatą za pracę w godzinach nadliczbowych, pracę w porze nocnej, pracę w niedziele i święta, takie koszty obciążają wyłącznie Podwykonawcę i nie stanowią one podstawy do zmiany kwoty wynagrodzenia.
8. Dla potrzeb obliczenia wysokości kar umownych, limitów odpowiedzialności, sum gwarancyjnych, bądź w innych przypadkach, kiedy Umowa ustala wysokość określonej kwoty jako procent Wynagrodzenia, Strony przyjmować będą za podstawę obliczeń wartość Wynagrodzenia netto o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
§ 5
ODBIORY
1. Warunkiem dokonania wszelkich odbiorów przewidzianych Umową jest wykonanie Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę zgodnie z obowiązującymi w Polsce warunkami i normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, przepisami dotyczącymi budynków, budowli, ochrony środowiska, a także przedstawienie uzyskanych na rzecz Wykonawcy decyzji, pozwoleń i uzgodnień właściwych organów, właściwych dla danego Etapu i niezbędnych dla wykonania Umowy.
2. Dokumentacja powykonawcza/projekty powykonawcze opracowane przez Podwykonawcę w ramach realizacji Przedmiotu Umowy podlegają zatwierdzeniu przez Wykonawcę.
3. Każdy Etap będzie podlegał odrębnemu odbiorowi, z którego zostanie sporządzony odrębny Protokół Odbioru Etapu, niezależnie od sporządzonych odbiorów częściowych. Podwykonawca sporządzi szczegółowy Program Odbiorowy zgodny z Harmonogramem i przedstawi Wykonawcy do zatwierdzenia nie później niż 7 dni przed pierwszym zaplanowanym odbiorem. Program Odbiorowy uwzględniał będzie każdy z Etapów realizacji Przedmiotu Umowy określony w Harmonogramie.
4. Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy podlegało będzie odbiorowi końcowemu, po dokonaniu którego sporządzony zostanie Protokół Odbioru Końcowego.
5. Wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń dokonuje Komisja Odbiorowa z udziałem przedstawicieli Xxxxx, w składzie określonym w § 24 Umowy. Wykonawca zastrzega sobie prawo uczestniczenia również osób niebędących członkami Komisji Odbiorowej w odbiorach Prac na poszczególnych Etapach.
6. Strony ustalają następujący tryb przeprowadzania odbiorów Prac / Etapów w toku wykonywania Przedmiotu Umowy:
1) Odbiory robót zanikających lub podlegających zakryciu – Wykonawca dokona odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie do dwóch (2) dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez przedstawiciela Podwykonawcy, a Podwykonawca umożliwi ich odbiór w tym terminie;
2) Odbiory techniczne - w dowolnym momencie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy, po uprzednim poinformowaniu Podwykonawcy z możliwym do przyjęcia wyprzedzeniem, przedstawiciele Wykonawcy będą mieli swobodny dostęp do zakładów, w których produkowane będą aparaty lub ich komponenty, w celu przeprowadzenia kontroli realizacji Umowy. Koszty takich kontroli każda Strona ponosi we własnym zakresie. O terminach odbiorów technicznych Wykonawca będzie powiadamiany z tygodniowym wyprzedzeniem i może w nich uczestniczyć na swój koszt;
3) Odbiory częściowe – przedmiotem odbiorów częściowych jako podstaw rozliczenia finansowego między Stronami będą dostawy i roboty wykonane w ramach Etapów. Wykonawca dokona odbioru częściowego w terminie do 5 dni roboczych (poniedziałek-piątek) od daty ich zgłoszenia przez przedstawiciela Podwykonawcy, a Podwykonawca umożliwi ich odbiór w tym terminie;
4) Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy – Odbiór końcowy odbędzie się po zakończeniu Prac objętych Przedmiotem Umowy i zgłoszeniu przez Podwykonawcę gotowości do odbioru końcowego oraz dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentów, protokołów i oświadczeń w zakresie objętym Umową.
7. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony Protokół odbioru robót zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też uzgodnione pomiędzy Stronami terminy usunięcia ewentualnych wad lub usterek ujawnionych przy odbiorze, podpisany przez przedstawicieli obu Stron.
8. Dokonanie któregokolwiek z odbiorów, o których mowa w ust. 6 lub podpisanie Protokołu odbioru nie narusza uprawnień Wykonawcy do roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Podwykonawcę Umowy, ani uprawnień Wykonawcy z tytułu Gwarancji udzielonych przez Podwykonawcę na podstawie § 12 Umowy, jak również nie zwalnia Podwykonawcy z odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy.
9. Jeżeli w trakcie dokonywania odbioru ujawnione zostaną Wady/Usterki w przedmiocie odbioru, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie Przedmiotu Umowy, a stwierdzone Wady/Usterki nie nadają się do usunięcia, Wykonawcy przysługuje według wyboru prawo do obniżenia wartości Wynagrodzenia lub do odstąpienia od Umowy według zapisów § 16 Umowy.
10.Odbiór techniczny z wykonanych prac i przeprowadzonych prób mechanicznych odbywa się przez powołaną przez Wykonawcę Komisję Bezpieczeństwa Technicznego.
§ 6
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wykonawca zapłaci Podwykonawcy umówione Wynagrodzenie zgodnie z zasadami określonymi Umową.
2. Strony postanawiają, że rozliczenie będzie następowało na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej. Podwykonawca jest upoważniony do wystawienia faktury dopiero dla:
− faktur częściowych:
a) po obustronnym podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Etapu lub protokołu odbioru częściowego, o którym mowa w § 5 ust. 6 pkt. 3 powyżej, według miesięcznego stopnia zaawansowania Prac i wartości wykonanych Prac potwierdzonych przez Wykonawcę na koniec danego miesiąca kalendarzowego;
− faktury Końcowej:
a) po obustronnym podpisaniu bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego;
3. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do:
− pierwszej faktury częściowej – podpisanego obustronnie protokołu odbioru częściowego;
− każdej następnej faktury częściowej:
a) oświadczenia o niezaleganiu w płatnościach przez Wykonawcę w stosunku do Podwykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Umowy – Wzór Oświadczenia Podwykonawcy,
b) oświadczeń od wszystkich Dalszych Podwykonawców, o niezaleganiu w płatnościach przez Podwykonawcę w stosunku do Dalszego Podwykonawcy wraz z dowodem zapłaty, zgodnie z Załącznikiem nr 6A do Umowy – Wzór Oświadczenia Dalszego Podwykonawcy,
c) bezusterkowego Protokołu odbioru Etapu lub protokołu odbioru częściowego.
− faktury końcowej:
a) oświadczeń od wszystkich Dalszych Podwykonawców, o niezaleganiu w płatnościach przez Podwykonawcę w stosunku do Dalszego Podwykonawcy wraz z dowodem zapłaty, zgodnie z Załącznikiem nr 6A do Umowy – Wzór Oświadczenia Dalszego Podwykonawcy,
b) listy należnych, a niewymagalnych płatności wobec Dalszych Podwykonawców,
c) bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego i
d) zaakceptowanego przez Wykonawcę Zabezpieczenia na Okres Gwarancji, o którym mowa w
§ 12 Umowy.
4. Faktura końcowa nie może stanowić wartości mniejszej niż wartość wymaganego Zabezpieczenia usunięcia wad i usterek, zgodnie z § 7 ust. 4.
5. Faktury (częściowe i końcowa) stają się wymagalne dopiero po upływie 35 dni od dnia przedłożenia przez Podwykonawcę kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 3, przy czym w przypadku istnienia należnych, a niewymagalnych płatności wobec Dalszych Podwykonawców, zapłata łącznej kwoty tych należnych płatności zostanie wstrzymana do momentu otrzymania przez Wykonawcę uzupełniających oświadczeń o niezaleganiu, według wzoru określonego w Załączniku nr 6A do Umowy. Takie działania nie będą uważane przez Podwykonawcę za opóźnienie w płatności ani niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Wykonawcę.
6. Należności zgodnie z Harmonogramem będą zapłacone na rachunek Podwykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień dokonania płatności przez Wykonawcę będzie uważany dzień złożenia dyspozycji dokonania przelewu w banku Wykonawcy.
7. Zmiana lub wskazanie dodatkowego rachunku bankowego nie wymaga aneksu do umowy lecz konieczne jest zgłoszenie takiej zmiany w formie pisemnej wraz z oświadczeniem, że jest on rachunkiem zgłoszonym organowi podatkowemu i znajduje się na tzw. „białej liście”. Dokument
winny podpisać osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy.
8. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Podwykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy. W wystawionych fakturach Podwykonawca zobowiązany jest wskazać numer niniejszej Umowy.
9. Zapłata Wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Wykonawcę w złotych polskich.
10.Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji Umowy u Podwykonawcy w stosunku do Wykonawcy, nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu, sprzedaży) bez pisemnej, uprzedniej zgody Wykonawcy pod rygorem nieważności.
11.Podwykonawca upoważnia Wykonawcę do jednostronnego potrącania z Wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (w tym z kwoty Zabezpieczenia) wszelkich wierzytelności przysługujących Wykonawcy od Podwykonawcy na podstawie Umowy i innych stosunków prawnych, przy czym w przypadku cesji wierzytelności Wykonawca będzie realizować prawo potrącenia w tym samym zakresie względem cesjonariusza.
§ 7
ZABEZPIECZENIA
1. Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy oddzielnie Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i oddzielnie Zabezpieczenia właściwego usunięcia wad i usterek (dalej łącznie: „Zabezpieczenie”) w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania Podwykonawcy oraz upoważniającą Wykonawcę do wypełnienia weksla in blanco: na kwoty, o których mowa w ust. 3 lub 4 niniejszego artykułu, z możliwością wypełnienia tego weksla w terminach określonych w ust. 3 lub 4. W deklaracji wekslowej należy także wskazać, że weksel może: zostać opatrzony datą płatności i datą wystawienia według uznania Wykonawcy oraz zawierać klauzulę „bez protestu”. Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do potwierdzenia otrzymania deklaracji wekslowej.
2. Wykonawca każdorazowo zatwierdza przedłożone Zabezpieczenia. W przypadku nie zatwierdzenia Zabezpieczenia Podwykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag Wykonawcy i przedłożenia nowego Zabezpieczenia, które podlega ocenie przez Wykonawcę.
3. Podwykonawca dostarczy Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% Ceny Umownej, tj.: złotych
(słownie: ........................, 0/100) netto, ważne przez cały okres trwania Umowy oraz trzydzieści (30) dni po zakończeniu okresu trwania Umowy. W przypadku przedłużenia się czasu realizacji Umowy, Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy na czternaście
(14) dni przed upływem ważności Zabezpieczenia weksla in blanco z nową deklaracją wekslową, na podstawie której Wykonawca będzie mógł wypełnić weksel in blanco przez cały dodatkowy okres realizacji Umowy oraz trzydzieści (30) dni po zakończeniu dodatkowego okresu realizacji Umowy. W pozostałym zakresie nowa deklaracja wekslowa zostanie wypełniona zgodnie z treścią ust. 1. Podwykonawca jest obowiązany do zagwarantowania ważności Zabezpieczenia do czasu zakończenia realizacji Umowy oraz trzydzieści (30) dni po zakończeniu realizacji Umowy.
4. Na cztery (4) dni przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Podwykonawca przedłoży Wykonawcy Zabezpieczenie właściwego usunięcia wad i usterek w formie weksla in blanco wraz z deklaracja wekslową na kwotę 10% wartości Ceny Umownej tj.: złotych
(słownie: .........................., 0/100) netto. Zabezpieczenie ważne będzie przez cały Okres Gwarancji i okres rękojmi oraz trzydzieści (30) dni po zakończeniu Okresu Gwarancji i okresu rękojmi. Deklaracja wekslowa zostanie wypełniona zgodnie z treścią ust. 1 powyżej.
5. Zabezpieczenie ma na celu ewentualne zaspokojenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Podwykonawcę oraz wykonania obowiązków wynikających z Gwarancji i rękojmi za wady.
6. Wzór Deklaracji wekslowej wraz z wekslem in blanco stanowi Załącznik nr 5 do Umowy
7. Beneficjentem Zabezpieczenia jest Wykonawca. Koszty Zabezpieczenia ponosi Podwykonawca.
8. Podwykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Wykonawcy o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Wykonawcę praw wynikających z zabezpieczenia.
9. Wykonawca może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia, jeżeli Podwykonawca nie uczynił zadość pisemnemu wezwaniu Wykonawcy w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Podwykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty/działania.
10.Jeżeli Podwykonawca nie przedłoży Wykonawcy Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 oraz 4 powyżej, Wykonawca ma prawo wstrzymania zapłaty 10% kwoty Wynagrodzenia netto z dowolnej faktury, do momentu przedstawienia przez Podwykonawcę Zabezpieczenia zaakceptowanego przez Wykonawcę.
§ 8
OBOWIĄZKI PODWYKONAWCY
1. Podwykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, postanowieniami Umowy, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, z zastosowaniem najnowszych dostępnych technologii, zapewniając dobrą jakość Prac oraz wymaganą jakość użytych materiałów;
2) na żądanie Wykonawcy - przedłożenia dowodów potwierdzających spełnienie przez Dalszego Podwykonawcę wymagań formalno-prawnych, sprawności technicznej (maszyn, urządzeń, wyposażenia) Dalszych Podwykonawców oraz kompetencji personelu (zdrowotne, wiedza zawodowa i bhp), przed dopuszczeniem do wykonania Prac;
3) wykonania Zaplecza budowy i zabezpieczenia Placu budowy, swojego mienia na budowie, miejsca do składowania dostaw urządzeń i materiałów. Materiały podstawowe przewidziane do wymiany przez Wykonawcę na wykonanie zleconego zakresu robót również zabezpiecza Podwykonawca;
4) utrzymania porządku Placu Budowy w trakcie prowadzonych Prac, utrzymywania terenu Prac w stanie wolnym od niepotrzebnych przeszkód, likwidowania na bieżąco i systematycznie wszelkich zagrożeń oraz do usunięcia niezwłocznie po zakończeniu Robót Zaplecza budowy, w tym wszelkich materiałów i urządzeń wykorzystywanych do celów tymczasowych, oraz przekazania Placu budowy w stanie nie pogorszonym. Podwykonawca pozostawi protokolarnie Plac Budowy w stanie uporządkowanym, czystym i bezpiecznym;
5) właściwego zabezpieczenia Przedmiotu Umowy do czasu zejścia z budowy i podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego, w zależności które z wymienionych zdarzeń nastąpi później;
6) zapewnienia bezpieczeństwa ludziom, urządzeniom i sprzętowi od dnia wejścia na Plac budowy do dnia protokolarnego zwrócenia go Wykonawcy;
7) zapewnienia potrzebnego do wykonania Prac sprzętu i urządzeń oraz materiałów pomocniczych spełniających wymogi określone przepisami obowiązującego prawa. Wykonawca przy odbiorach Prac objętych Umową będzie dokonywał kontroli przestrzegania w/w przepisów i w wypadku, gdy nie będą one przestrzegane, nie będzie odbierał wykonanych Prac;
8) zapewnienia funkcji Kierowników Xxxxx;
9) opracowania IBWR (Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót) dla prac niebezpiecznych i grożących wypadkiem
10) zapewnienia obsługi geodezyjnej;
11) przeszkolenia z zakresu BHP i p.poż. swoich pracowników zgodnie z wymogami Zamawiającego i ogólnie obowiązującymi przepisami prawa;
12) poniesienia kosztów opłat za media używane do wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie odczytów z podliczników oraz cen określonych w taryfikatorach Zamawiającego;
13) utylizacji odpadów budowlanych;
14) gospodarowanie odpadami zgodnie z postanowieniami § 23;
15) udostępnienie Placu budowy innym podwykonawcom robót zleconych przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac Podwykonawcy. Kierownik budowy zobowiązany jest do określenia bezpiecznych warunków realizacji prac i koordynacji robót oraz egzekwowanie wymagań na jej podstawie od wykonawców robót zleconych przez Wykonawcę.
16) usunięcia niezwłocznie po zakończeniu Prac zaplecza oraz przekazania Placu budowy w stanie niepogorszonym;
17) przestrzegania przepisów z zakresu bhp, p.poż i ochrony środowiska, przekazanych przez Wykonawcę zarządzeń wewnętrznych dotyczących prowadzenia Prac na terenie Zamawiającego, a w szczególności: Zarządzenia Wewnętrznego nr 60/2013 „Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej”, Zarządzenia Wewnętrznego nr 36/2010 „Regulamin Ochrony Przeciwpożarowej dla ZAT SA.”, Zarządzenia Wewnętrznego nr 29/ 2014 „Zasad prowadzenia działalności szkoleniowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska”, Zarządzenia Wewnętrznego nr 42/2012 „Instrukcja w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowych”, Zarządzenia Wewnętrznego nr 26/2014 „Wewnętrzny Plan Operacyjno - Ratowniczy dla Spółki Grupa Azoty S.A.”, Zarządzenia Wewnętrznego nr 7/2005 „Zasady bezpieczeństwa w obrocie i stosowaniu substancji niebezpiecznych na terenie Zakładów Azotowych w Tarnowie Mościcach S.A.”, Zarządzenia Wewnętrznego nr 42/2012 „Instrukcja w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz zdarzeń potencjalnie
wypadkowych”, Zarządzenia Wewnętrznego nr 42/17 „Regulamin ruchu osobowego i materiałowo-towarowego w Spółce Grupa Azoty S.A.”;
18) przestrzegania procedur Systemu Jakości i Systemu Zarządzania Środowiskowego Zamawiającego, tj.: I/5 IS/IB-5 „Wykonywanie audytów drugiej strony”, P -701
„Nadzorowanie wymagań prawnych i innych”, PB-13 „Monitorowanie BHP”, P-720 „Zasady współpracy z podwykonawcami w zakresie bezpieczeństwa pracy”;
19) stosowania przy realizacji Umowy przepisów zawartych w Ustawach i Rozporządzeniach wprowadzających na obszar Polski dyrektywy Unii Europejskiej. Będzie je stosował również przy dokonywanych przez siebie zakupach tj. urządzeń oraz innych wyrobów, które będą przekazane Wykonawcy;
20) przedstawienia Wykonawcy na okres wykonywania Przedmiotu Umowy polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnie z § 18;
21) informowania Wykonawcy o przebiegu realizacji Umowy w formie raportów miesięcznych;
22) stałej i ścisłej współpracy z Wykonawcą w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności w uczestniczeniu w spotkaniach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez Wykonawcę i Zamawiającego dotyczących Przedmiotu Umowy;
23) stosowania się do przekazanych wymagań w zakresie stosowania standardów dotyczących bezpieczeństwa Prac, zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego Procedurą SZ P-720;
24) minimalizowania negatywnych oddziaływań środowiskowych oraz do stosowania dobrych praktyk;
25) utrzymania wysokiej jakości wykonawstwa zleconych Prac przez sprawowanie nad nimi koniecznego nadzoru oraz zabezpieczenia niezbędnych do realizacji Umowy materiałów;
26) zapewnienia na Placu budowy ciągłego Nadzoru Technicznego nad wykonywanymi Robotami i wystawi protokół jakości dołączając go do właściwego protokołu odbioru robót, jak również do zapewnienia koordynacji dostaw i Robót prowadzonych przez wszystkie zaangażowane przez Podwykonawcę podmioty w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy;
27) zapewnienia wykwalifikowanego, przeszkolonego w zakresie bhp, posiadającego wymagane uprawnienia personelu do wykonania Prac stanowiących Przedmiot Umowy (np. aktualne uprawnienia budowlane) oraz wyposażenia pracowników w wymagane dla poszczególnych rodzajów robót środki ochrony indywidualnej, w tym do posiadania przez każdą osobę, którą posługuje się przy wykonywaniu umowy maski przeciwgazowej i innych właściwych środków ochrony osobistej, przestrzegania wymogu noszenia przez pracowników Podwykonawcy na Placu Budowy jednolitych ubrań roboczych, oznakowanych trwałymi i widocznymi znakami firmowymi Podwykonawcy. Wykonawca oraz osoby, którymi posługuje się Podwykonawca przy realizacji niniejszej Umowy, przed rozpoczęciem Prac odbędą na własny koszt Podwykonawcy szkolenie w Dziale BHP Grupy Azoty S.A. Podwykonawca zobowiązany jest również do odpłatnego nabycia przepustek na teren Grupy Azoty S.A.;
28) prowadzenia ewidencji (wykazu) przywiezionego na teren Zamawiającego sprzętu i materiałów;
29) uzyskania od właściwych organów wszelkich decyzji, postanowień, uzgodnień i wszelkich innych dokumentów / uzgodnień niezbędnych do realizacji i przekazania do eksploatacji Przedmiotu Umowy, w szczególności pozwolenia na użytkowanie;
30) sprawowania pieczy nad materiałami, urządzeniami i sprzętem, znajdującymi się na Placu Budowy. Od chwili przekazania materiałów, sprzętów i urządzeń, Podwykonawca ponosi niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia materiałów, urządzeń i sprzętów;
31) niezwłocznego zwrotu przekazanych przez Wykonawcę materiałów, urządzeń i sprzętów w sytuacji, gdy jedna ze Stron Umowy odstąpiła od niej lub powierzenia przez Wykonawcę jego wykonania innemu podmiotowi;
32) informowania w formie pisemnej Działu Bezpieczeństwa Procesowego i Ochrony Pracy lub Dyspozytora Zamawiającego o:
− wypadkach przy pracy na terenie Zamawiającego,
− zaistniałych zdarzeniach potencjalnie wypadkowych, jeżeli ich przyczyna leżała po stronie Wykonawcy lub w przypadku jeśli ich skutki mogły dotyczyć pracowników Wykonawcy, zgodnie z obowiązującą u Zamawiającego Procedurą SZ P-810.
2. Podwykonawca dostarczy Wykonawcy do akceptacji następujące dokumenty:
1) Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót;
2) informację o wytwarzanych odpadach;
3) listę pracowników z zaznaczonymi uprawnieniami z uwzględnieniem pkt 2.2.6, przeszkolonych w zakresie przepisów BHP i p.poż obowiązujących na Terenie Budowy;
4) wykaz sprzętu wraz z aktualnymi atestami dopuszczającymi ten sprzęt do pracy (urządzenia dźwigowo-transportowe, ciśnieniowe, spawalnicze itp.); sprzęt bez aktualnego atestu nie zostanie dopuszczony do Pracy / nie zostanie wprowadzony na Teren Budowy.
3. Wykonawca będzie na bieżąco prowadził wpisy, przez osoby do tego uprawnione do Dziennika Budowy, który będzie przechowywany w Biurze Budowy na terenie Zamawiającego.
4. Ewidencja (wykaz), o którym mowa w ust. 1 pkt 28 powyżej powinien być potwierdzony przez Wykonawcę i stanowić podstawę do wystawienia na rzecz Podwykonawcy przepustki wywozowej.
5. Dostawy realizowane przez Podwykonawcę w ramach Przedmiotu Umowy wykonywane będą na Plac Budowy, zgodnie z zasadą, iż Podwykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za całość dostaw realizowanych w ramach Przedmiotu Umowy od momentu rozpoczęcia dostawy do momentu jej zakończenia na Placu Budowy, a dostawy będą odbywać się w zgodzie z Ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe oraz Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.
6. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy okaże się, że w postanowieniach Umowy nie wyspecyfikowano Prac, które nie stanowią Robót Dodatkowych, ale które mają wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, Podwykonawca ma obowiązek wykonać brakujące Prace na własny koszt, po uprzednim poinformowaniu o tym Wykonawcy.
7. Podwykonawca zobowiązany jest do dokonywania wszystkich innych czynności niewymienionych w Umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy w ramach Ceny Umownej.
8. Podwykonawca zobowiązany jest do skompletowania całości dokumentacji powykonawczej po zakończeniu realizacji Umowy i protokolarnego przekazania tej dokumentacji Wykonawcy.
9. Podwykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia lub zniszczenia obiektu, urządzeń i innych rzeczy, znajdujących się na terenie zakładu Zamawiającego, powstałe z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy/ Dalszych Podwykonawców lub spowodowane brakiem nadzoru Podwykonawcy/ Dalszych Podwykonawców lub nienależytym nadzorem Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy nad osobami, które szkodę wyrządziły, a z których pomocą Przedmiot Umowy wykonuje lub którym to wykonanie powierza.
10.Podwykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ludzi, urządzeń, sprzętu i mienia od dnia protokolarnego przejęcia Terenu Budowy do dnia protokolarnego zwrócenia tego Terenu Wykonawcy.
11.Podwykonawca wyznaczy osobę do nadzorowania wykonania Umowy.
12.Podwykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy stanowi komplet zlecony przez Wykonawcę, zostanie wykonany prawidłowo i zgodnie z zawartą Umową, przepisami prawa budowlanego, opisem Przedmiotu Umowy i powołanymi w nim przepisami oraz warunkami technicznymi i wiedzą techniczną, będzie kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i będzie nadawał się do tego celu.
13. Podwykonawca wykona Prace wspólnie z Dalszymi Podwykonawcami. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca ma prawo do niewyrażenia zgody na przedstawionego Dalszego Podwykonawcę.
§ 9
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca jest zobowiązany do protokolarnego przekazania Podwykonawcy Terenu Budowy.
2. Wykonawca udostępni Podwykonawcy w ramach Wynagrodzenia miejsca do tymczasowego składowania materiałów budowlanych i innych wykorzystywanych bezpośrednio do przeprowadzenia Prac w ramach Umowy w obrębie Placu budowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do:
1) udostępnienia Podwykonawcy do wglądu posiadanej dokumentacji technicznej instalacji i urządzeń pomocniczych;
2) uczestnictwa w naradach i uzgodnieniach dla sprawnego przeprowadzenia Prac w ramach Umowy;
3) odpłatnego przeszkolenia pracowników Podwykonawcy w zakresie szczególnych wymagań BHP i p.poż obowiązujących na terenie Zamawiającego;
4) wskazania i udostępnienia placów składowania sprzętu i materiałów;
5) współpracy z Podwykonawcą przy uzyskaniu pozwoleń, zatwierdzeń, związanych z realizacją Przedmiotu Umowy;
6) odebrania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy;
7) zapłaty wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy.
4. Wykonawca jest uprawniony do:
1) kontroli przestrzegania postanowień niniejszej umowy w każdym czasie i miejscu, a w szczególności przy odbiorze Prac i w wypadku gdy nie będą one przestrzegane, Wykonawca jest uprawniony do niedokonania odbioru wykonanych Prac lub ich Etapów;
2) kontroli działań Dalszych Podwykonawców w zakresie bhp, ochrony środowiska i standardów bezpieczeństwa na każdym etapie w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy;
3) nadzoru nad realizacją Przedmiotu Umowy. Nadzór jest potwierdzany wpisem do Dziennika Budowy i potwierdzany jest na bieżąco do dnia zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy.
5. Zamawiający zawarł umowę ubezpieczenia wszystkich rodzajów ryzyk budowlano-montażowych CAR/EAR we własnym imieniu i na własną rzecz oraz na rzecz Wykonawcy, wszystkich Podwykonawców oraz wszystkich innych podmiotów zaangażowanych w realizację Umowy (Ubezpieczeni).
§ 10
ORGANIZACJA PRAC
1. Podwykonawca zorganizuje wykonywanie Prac w taki sposób, żeby terminowo zrealizować Przedmiot Umowy oraz zapewnić niezakłócone funkcjonowanie zakładu Zamawiającego. Wszelkie Prace będą prowadzone w sposób uzgodniony z właściwymi służbami Wykonawcy, w sposób niekolidujący i niezagrażający pracy pozostałych instalacji i urządzeń oraz pracy, życiu i zdrowiu pracowników Zamawiającego.
2. Podwykonawca zobowiązuje się do nadzoru nad prawidłową realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności zapewnia koordynację Prac prowadzonych przez wszystkie zaangażowane przez Podwykonawcę podmioty do realizacji Przedmiotu Umowy.
3. Podwykonawca jest w pełni odpowiedzialny za swoich pracowników, współpracowników oraz Dalszych Podwykonawców na Placu budowy. Podwykonawca ubezpieczy wszystkie osoby, którymi posługuje się przy realizacji Umowy we własnym zakresie oraz zapewni, że ubezpieczeni będą również Dalsi Podwykonawcy. Ubezpieczenie to musi obejmować również ubezpieczenie NNW. Potwierdzenie ubezpieczenia będzie przedłożone Wykonawcy.
4. Osoby nadzorujące realizację Przedmiotu Umowy ze strony Podwykonawcy powinny co najmniej posiadać kwalifikacje i zajmować stanowisko Kierowników Robót.
5. Do przekazywania Podwykonawcy informacji dotyczących Przedmiotu Umowy upoważniona jest osoba wskazana w § 24 Umowy.
§ 11
REALIZACJA UMOWY
1. Podwykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy w sposób gwarantujący dotrzymanie terminów określonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym (Załącznik nr 3 do Umowy).
2. Podwykonawca zobowiązany jest do przestrzegania porządku na Placu Budowy przez cały okres trwania Umowy, w tym również do utrzymywania Terenu Prac wolnym od niepotrzebnych przeszkód, likwidowania wszelkich zagrożeń na bieżąco i systematycznie. W przypadku nie wywiązania się Podwykonawcy z powyżej wskazanych obowiązków Wykonawca, po pisemnym wezwaniu do usunięcia naruszenia w terminie 3 dni, zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania tych obowiązków podmiotowi trzeciemu i obciążenia kosztami z tego tytułu Podwykonawcy. Wykonawca może potrącić kwotę, którą obciążył Podwykonawcę, z Wynagrodzenia Podwykonawcy.
§ 12
GWARANCJE PODWYKONAWCY
1. Podwykonawca gwarantuje niezawodność i dobrą jakość Przedmiotu Umowy oraz że jest bez wad materiałowych, fizycznych, wad wykonania i wad prawnych oraz nadaje się do użytku („Gwarancje Ogólne”).
2. Gwarancja Jakości Wykonawcy („Gwarancja”) na cały Przedmiot Umowy wynosi 60 miesięcy liczone od daty podpisania pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy („Okres Gwarancji”) i jest udzielona Wykonawcy na zasadach opisanych w Umowie, z zastrzeżenie, że na materiały i dostarczone urządzenia, obowiązywać będzie gwarancja producentów, na zasadach przez producenta określonych, przy czym na okres nie krótszy niż 24 miesiące od daty uruchomienia urządzenia.
3. Podwykonawca gwarantuje, iż wykonany przez niego Przedmiot Umowy będzie w pełni sprawny i uzyska wszystkie wymagane przepisami prawa polskiego, prawa wspólnotowego oraz normami jakościowymi, pozwolenia i zezwolenia („Gwarancje szczególne”). W szczególności Podwykonawca gwarantuje:
1) kompletność i jakość Przedmiotu Umowy tj. kompletność Dostaw, jakość Prac i usług zgodnie z Umową wraz z atestami;
2) dostawę fabrycznie nowych, wolnych od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych urządzeń, elementów i wyposażenia wyprodukowanych według nowoczesnej i stosowanej już w praktyce wiedzy w tej dziedzinie, zgodnie z wymogami technicznymi i technologicznymi;
3) wytworzenie każdej części Przedmiotu Umowy z właściwych, wypróbowanych materiałów o wysokiej jakości, poświadczonej odpowiednimi atestami;
4) niezawodną pracę dostarczonych urządzeń, elementów i podzespołów przez cały Okres Gwarancji na Przedmiot Umowy;
5) zrealizowanie Dostaw i wykonanie Prac wolnych od wszelkich Wad i Usterek (ewentualna naprawa lub wymiana będą dokonane niezwłocznie i bez negatywnego wpływu na terminy określone w Harmonogramie);
6) zmontowanie urządzeń i innych elementów objętych zakresem Przedmiotu Umowy z należytą dbałością i starannością z jednoczesnym dotrzymaniem Harmonogramu;
7) terminowość usuwania wad w zakresie Przedmiotu Umowy w Okresie Gwarancji według ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu;
8) czystość patentową, to znaczy, że Podwykonawca nie narusza żadnych praw patentowych, projektowych, znaków chronionych itp. związanych z Przedmiotem Umowy, zastrzeżonych przez osoby trzecie – według § 18 Umowy. Tym samym Podwykonawca zapewnia Wykonawcy pełną ochronę przed roszczeniami i gwarantuje pokrycie w pełni kosztów roszczeń stron trzecich z tytułu naruszeń ich praw.
4. Podwykonawca gwarantuje, że na własny koszt przystąpi do usunięcia i usunie Wady/Usterki ujawnione w Przedmiocie Umowy, zgłoszone przez Wykonawcę podczas Okresu Gwarancji.
5. Podwykonawca gwarantuje, że przystąpi do usunięcia i usunie Wadę/Usterkę w następujących okresach czasowych, liczonych od chwili dokonania zawiadomienia o Wadzie/Usterce przez Wykonawcę:
1) czas przystąpienia do usunięcia Wady/Usterki – nie dłużej niż 24 godziny;
2) czas usunięcia Wady/Usterki – nie dłużej niż 72 godziny.
6. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli usunięcie Wady/Usterki nie będzie możliwe w terminach określonych powyżej, Strony uzgodnią dłuższy termin na usunięcie Wady/Usterki, biorąc pod uwagę rodzaj Wady/Usterki oraz obiektywne możliwości co do terminu jej usunięcia. W takim przypadku Okres Gwarancyjny dla wymienianej części zostanie wydłużony o czas, jaki zajmie wykonanie takich napraw lub wymian.
7. Wszelkie koszty poniesione w związku z tym, z uwzględnieniem kosztów transportu, kosztów dostarczania do miejsca budowy, będą ponoszone przez Podwykonawcę.
8. Jeżeli Podwykonawca w określonym terminie nie spełni swoich zobowiązań gwarancyjnych Wykonawca będzie uprawniony do samodzielnego wyeliminowania na koszt Podwykonawcy Wady/Usterki lub zlecenia tego podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Podwykonawcy.
9. Usługi gwarancyjne świadczone są przez Podwykonawcę na podstawie Zgłoszenia gwarancyjnego z opisem Wady/usterki. Podwykonawca oświadcza, iż osobą wyznaczoną do spraw związanych ze Zgłoszeniem gwarancyjnym w rozumieniu ust. 4 powyżej niniejszej Umowy będzie osoba wskazana w § 24 ust. 4 pkt. 2 a Umowy.
10.Podwykonawca jest zobowiązany do poinformowania Wykonawcy o zmianie wyznaczonej osoby odpowiedzialnej za serwis gwarancyjny.
11.Uprawnienia z tytułu Gwarancji w żaden sposób nie ograniczają uprawnień Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady, dochodzonych na zasadach ogólnych.
§ 13
PODWYKONAWCY I DOSTAWCY
1. Dostawca i usługodawca nie może mieć nigdy charakteru dalszego podwykonawcy. Wykonawca nie ponosi solidarnej odpowiedzialności z Podwykonawcą za Dostawy i usługi. Dostawy i usługi pozostają w wyłącznej odpowiedzialności Podwykonawcy.
2. W przypadku, gdy Podwykonawca będzie wykonywać Prace, przy pomocy Dalszego Podwykonawcy innego niż wymieniony w Załączniku nr 4, wówczas jest on (Podwykonawca) lub Dalszy Podwykonawca zobowiązany przed przystąpieniem do wykonywania Prac, zgłosić Wykonawcy szczegółowy przedmiot Prac, które będą wykonywane przez Dalszego Podwykonawcę. W takiej sytuacji Wykonawca ma prawo złożyć Dalszemu Podwykonawcy lub Podwykonawcy w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia doręczenia zgłoszenia sprzeciw wobec wykonywania tych Prac przez Dalszego Podwykonawcę. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa powyżej, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Podwykonawca może powierzyć wykonanie wybranych części prac objętych Przedmiotem Umowy jednemu lub większej liczbie Dalszych Podwykonawców, zaakceptowanych przez Wykonawcę i wymienionych w Załączniku nr 4 do Umowy – Lista Dalszych Podwykonawców, których Podwykonawca planuje zaangażować, albo innym Dalszym Podwykonawcom przy zachowaniu procedury, o której mowa w ust. 2 Umowy. Zmiana Dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Prac objętych Przedmiotem Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagane zachowanie procedury, o której mowa w ust. 2 Umowy.
4. Dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do informowania Podwykonawcy o zagrożeniach mogących
wystąpić podczas wykonywania Prac i do zgłoszenia Podwykonawcy zdarzeń potencjalnie wypadkowych powstałych w czasie realizacji Umowy. Powyższe należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
5. W przypadkach zawarcia Umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są Prace objęte Przedmiotem Umowy, Podwykonawca w Protokole odbioru danego Etapu, jak i w Protokole Odbioru Końcowego opisze zakres oraz wartość Prac / prac wykonywanych przez takich Dalszych Podwykonawców.
6. Podwykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli, pracowników lub współpracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
7. Umowa z Dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:
1) termin zapłaty wynagrodzenia Dalszego Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 45 dni od dnia doręczenia Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzającego wykonanie zleconych Dalszemu Podwykonawcy Prac;
2) jej przedmiotem jest wyłącznie wykonanie konkretnych Prac;
3) wypłata wynagrodzenia Dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez niego Prace, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie (Etapy), będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych Prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawcę,
4) uzyskanie przez Dalszego Podwykonawcę zapłaty za wykonanie Prac nie jest w żaden sposób uzależnione od zapłaty Podwykonawcy przez Wykonawcę Wynagrodzenia;
5) wykonanie przedmiotu tej umowy zostanie określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy, a także ma być zgodne z wymaganiami określonym w Umowie;
6) okres odpowiedzialności Dalszego Podwykonawcy za wady/usterki przedmiotu tej umowy nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności Podwykonawcy wobec Wykonawcy za Wady/Usterki Przedmiotu Umowy;
7) Dalszy Podwykonawca musi: wykazać się wiedzą i doświadczeniem odpowiadającym co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganego od Podwykonawcy, a także dysponować wykwalifikowanym personelem i sprzętem gwarantującymi prawidłowe wykonanie Prac;
8) Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Wykonawcy na jego żądanie, dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji tej umowy (umowy z Dalszym Podwykonawcą).
8. Wykonawca, może żądać od Podwykonawcy zmiany lub odsunięcia Dalszego Podwykonawcy, Dostawcy lub usługodawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Dalszy Podwykonawca, Dostawca lub usługodawca nie spełniają warunków lub wymagań określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania Prac, Dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych Prac. Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Wykonawcy Dalszego Podwykonawcę z Placu budowy, jeżeli działania Dalszego Podwykonawcy na Placu Budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy, jak również jest zobowiązany potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy zaistniałą sytuację z podaniem przyczyn przerwania Prac. Dopuszczenie Dalszego Podwykonawcy do podjęcia przerwanych Prac będzie możliwe po wdrożeniu przez niego skutecznych działań gwarantujących spełnienie wymagań zawartych w Umowie, przy zachowaniu procedury, o której mowa w ust. 2 Umowy.
9. Wykonawca może zażądać od Podwykonawcy niezwłocznego usunięcia z Placu Budowy Dalszego Podwykonawcy, w stosunku do którego nie zastosowano procedury, o której mowa w ust. 2 Umowy bądź może usunąć takiego Dalszego Podwykonawcę na koszt Podwykonawcy.
10.W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Dalszych Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców przeciwko Wykonawcy, Podwykonawca – na żądanie Wykonawcy – weźmie na swój koszt udział w postępowaniu i pokryje w całości koszty jakie z tego tytułu poniósł Wykonawca. Podwykonawca zobowiązany jest do przejęcia w całości ciężaru postępowania sądowego lub arbitrażowego i samodzielnego pokrycia wszystkich kosztów postępowania w tym kosztów Wykonawcy na jego pierwsze żądanie. W każdym wypadku, gdy nastąpi zapłata jakichkolwiek należności na rzecz Dalszego Podwykonawcy, Dostawcy lub Usługodawcy dokonana bezpośrednio przez Wykonawcę, Podwykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu na rzecz Wykonawcy wypłaconych kwot wraz z odsetkami. W takim przypadku Podwykonawca wyrówna również wszelkie inne straty poniesione przez Wykonawcę. W przypadku braku takiego zwrotu Wykonawca może zaspokoić swoje roszczenie z tego tytułu w szczególności przez potrącenie z Wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, jeżeli nie została jeszcze wypłacone w pełnej wysokości, lub z Zabezpieczenia.
§ 14
KARY UMOWNE
1. Mając na względzie charakter Umowy, oraz jego znaczenie dla założeń Wykonawcy, a także dla realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z realizacji Przedmiotu Umowy, Podwykonawca zapłaci kary umowne Wykonawcy z tytułu:
1) odstąpienia od Umowy (w całości/części) z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy – w wysokości 15% Wynagrodzenia netto ;
2) za opóźnienie w wykonaniu danego Etapu lub Przedmiotu umowy - w wysokości 0,15% za każdy dzień opóźnienia;
3) za opóźnienie w usunięciu Wad/Usterek stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub końcowym lub w Okresie Gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,15% Wynagrodzenia netto, za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie Wad/Usterek;
4) w przypadku utraty Dziennika Budowy przez Podwykonawcę (lub braku zwrotu Wykonawcy w terminie) – w wysokości 5.000,00 zł;
5) w przypadku uchybień w administracji Dziennika Budowy – 250,00 zł za każde uchybienie.
Strony zgodnie postanawiają, że suma wszystkich kar umownych, wskazanych w ust. 1 pkt. 2) i 3) powyżej, nie może przekraczać 100% łącznego Wynagrodzenia netto.
2. Wykonawca zapłaci Podwykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Podwykonawcę z przyczyn uzależnionych wyłącznie od winy Wykonawcy - w wysokości 10% Wynagrodzenia netto.
3. Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego naliczone kary umowne do pełnej wysokości szkody.
4. Kara umowna zostanie zapłacona przez Xxxxxx, która naruszyła postanowienia Umowy w terminie czternastu (14) dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z pisemnym żądaniem zapłaty, zawierającym rachunek bankowy.
5. Zapłata kary umownej przez Podwykonawcę nie zwalnia Podwykonawcy z obowiązku należytego kontynuowania i wykonania Umowy.
6. Niezależnie od kar umownych przewidzianych w Umowie, Wykonawca ma prawo naliczyć wobec Podwykonawcy kary przewidziane w Taryfikatorze kar za przekroczenie przepisów BHP, na zasadach określonych w ust. 4. Taryfikatorze kar, o którym mowa powyżej stanowi Załącznik nr 7.
7. Wykonawca ma prawo dochodzić zapłaty kar umownych według własnego uznania, w szczególności może dochodzić zapłaty kary umowne za opóźnienie i odstąpienie łącznie. Nałożenie przez Wykonawcę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy nie wyłącza możliwości nałożenia kary umownej z tytułu opóźnienia.
§ 15
WSTRZYMANIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca może wstrzymać realizację Przedmiotu Umowy, wysyłając do Podwykonawcy pisemne zawiadomienie z podaniem daty rozpoczęcia wstrzymania realizację Przedmiotu Umowy oraz przewidywanego czasu wstrzymania.
2. Okres jednorazowego wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nie może przekroczyć 3 (trzech) miesięcy, przy czym okresy wstrzymania realizacji Umowy łącznie nie mogą przekraczać 6 miesięcy.
3. W terminie do pięciu (5) dni roboczych (poniedziałek-piątek) od daty doręczenia Podwykonawcy zawiadomienia o wstrzymaniu, Strony dokonają wzajemnych uzgodnień w zakresie wykonania obowiązków Stron w okresie wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy, a także inwentaryzacji dotychczas wykonanych Prac oraz rozliczenia tych Prac.
4. Terminy objęte Harmonogramem w tym, w szczególności realizacji Prac oraz Dostaw zostaną wydłużone o okresy wstrzymania. Etapy i terminy płatności Wynagrodzenia również zostaną wydłużone o okresy wstrzymania.
5. Wykonawca może wstrzymać realizację Przedmiotu Umowy wyłącznie co do części Przedmiotu Umowy lub tylko co do niektórych Prac. W takim przypadku stosuje się odpowiednio ust. 1, 3 i 4 powyżej.
§ 16
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części przez cały okres realizacji Umowy, tj. do dnia r., w przypadku:
1) jeżeli Podwykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji lub upadłości,
2) w stosunku do Podwykonawcy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne, restrukturyzacyjne, egzekucyjne lub upadłościowe,
3) jeżeli Podwykonawca nie realizuje w terminie Przedmiotu Umowy (z wyłączeniem działania
Siły Wyższej i przypadków, za które odpowiada Wykonawca) albo też nie kontynuuje Prac z przyczyn leżących po jego stronie, pomimo wezwania Wykonawcy złożonego na piśmie i przerwa ta trwa dłużej niż siedem (7) dni
4) jeżeli Podwykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób nienależyty, niezgodny z wiedzą lub sztuką budowlaną, w sposób sprzeczny ze złożoną ofertą, Projektem budowlanym lub Umową,
5) gdy istnieje zagrożenie, iż Wykonawca nie zrealizuje Przedmiotu Umowy w terminie określonym Umową,
6) jeżeli Wykonawca opóźnia się w oddaniu danego Etapu Prac, określonego w Harmonogramie o więcej niż 7 dni, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
2. Podwykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:
1) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub ogłosi on rozwiązanie Spółki,
2) Wykonawca zawiadomi Podwykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się z zobowiązań umownych.
W obydwu przypadkach Wykonawca pokryje wszystkie koszty poniesione i udokumentowane przez Podwykonawcę do momentu przerwania Prac. Wielkość kosztów zostanie ustalona komisyjnie przez przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcy w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia o zaniechaniu realizacji Przedmiotu Umowy lub jej części.
3. W przypadku niewykonania Przedmiotu Umowy w terminie, określonym w § 3, lub w przypadku niewykonania jakiegokolwiek etapu w terminie, określonym w Harmonogramie, Wykonawca może odstąpić od Umowy w całości lub w niewykonanej części bez wyznaczania terminu dodatkowego.
4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do skorzystania z uprawnień, określonych w art. 636 k.c.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Podwykonawcę i Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:
1) w terminie pięciu (5) dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale Podwykonawcy (a w przypadku braku uczestnictwa Podwykonawcy, samodzielnie Wykonawca), sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień sporządzenia protokołu,
2) Podwykonawca zabezpieczy przerwane Prace w sposób uzgodniony z Wykonawcą w celu ochrony życia lub własności lub w celu bezpieczeństwa,
3) Podwykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, wyposażenia, instalacji, urządzeń, lub ich części, które zostały dostarczone lub zamówione na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy i które znajdują się na Placu Budowy. Wykaz ten zostanie potwierdzony przez Wykonawcę,
4) Podwykonawca niezwłocznie usunie z Placu Budowy własne instalacje tymczasowe i własny sprzęt.
6. Od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy Podwykonawca, z zastrzeżeniem ust. 5, niezwłocznie wstrzyma wszelkie Prace i zamierzenia związane z Przedmiotem Umowy i nie będzie zawierał nowych umów w tym przedmiocie ze swymi Podwykonawcami.
7. Po odstąpieniu od Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca nie jest zobowiązany dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Podwykonawcy za wyjątkiem zapłaty za prace wykonane i ujęte w protokole inwentaryzacji robót.
8. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 17
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODWYKONAWCY
1. Z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień Umowy, Podwykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, poniesionej przez Wykonawcę, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Podwykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
2. Podwykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na Terenie Budowy, od chwili protokolarnego przejęcia Terenu Budowy od Wykonawcy, do czasu uporządkowania Placu Budowy i protokolarnego przekazania Terenu Budowy Wykonawcy.
3. Podwykonawca jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie Przedmiotu Umowy do czasu zejścia z budowy i podpisania bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego, w zależności które z wymienionych zdarzeń nastąpi później.
4. Podwykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ludzi, urządzeń i sprzętu od dnia protokolarnego przejęcia Terenu Budowy do dnia protokolarnego zwrócenia go Wykonawcy.
5. Podwykonawca będzie odpowiedzialny za uszkodzenia lub zniszczenia obiektu i innych obiektów lub urządzeń znajdujących się na terenie Wykonawcy, powstałe z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, bądź spowodowane brakiem nadzoru lub nienależytym
nadzorem nad osobami, które szkodę wyrządziły, a z których pomocą zobowiązania wynikające z Umowy wykonuje lub, którym wykonanie tych zobowiązań powierza.
§ 18
UBEZPIECZENIA PODWYKONAWCY
1. Podwykonawca jest objęty umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Polisa potwierdzająca zawarcie ubezpieczenia stanowi Załącznik nr 8 do Umowy.
2. Odszkodowanie należne Wykonawcy oraz jego przedstawicielom na podstawie umowy ubezpieczenia OC nie będą przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich, chyba że Strony postanowią inaczej.
3. Podwykonawca dostarczy Wykonawcy, bez osobnego wezwania przez Wykonawcę, dowody uiszczenia składek z tytułu umowy ubezpieczenia, o której mowa powyżej (lub inne dowody ubezpieczenia), każdorazowo w terminie 3 (trzech) dni od wymaganego terminu dokonania ich zapłaty. W przypadku niewykonania obowiązku wskazanego w niniejszym paragrafie, Wykonawca wezwie Podwykonawcę do przedłożenia dokumentów wskazanych w poprzednim zdaniu w terminie
7 (siedmiu) dni od daty otrzymania takiego pisma. W przypadku niezajęcia stanowiska przez Podwykonawcę, Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, z zachowaniem prawa do żądania zapłaty kar umownych.
4. Odpowiedzialność Podwykonawcy nie będzie ograniczona ani nie ulegnie zmianom na skutek zawarcia przez niego umów ubezpieczenia, o których mowa w niniejszym paragrafie. Koszty związane z wszelkimi stratami lub/i uszkodzeniami, za które odpowiedzialny jest Podwykonawca, a których nie można pokryć z polis, o których mowa w niniejszym paragrafie, poniesie Podwykonawca.
5. Z zastrzeżeniem zwyczajowych wyjątków właściwych dla danego typu polis odszkodowanie wypłacone z tytułu szkód związanych z realizacją Umowy i szkód objętych przedmiotowym ubezpieczeniem będą przekazywane Wykonawcy bezpośrednio przez Ubezpieczyciela, gdy przedmiot szkody należy do Wykonawcy. W przypadku, jeżeli Podwykonawca usunie całość lub część szkody, za którą ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie, Wykonawca pokryje z odszkodowania, jednakże w kwocie nie większej niż przyznane odszkodowanie, uzasadnione i udokumentowane koszty poniesione przez Podwykonawcę w związku z likwidacją szkody albo uzasadnione i udokumentowane koszty w kwocie proporcjonalnej do zakresu częściowej likwidacji szkody.
6. W związku z zawarciem umowy ubezpieczenia ryzyk budowy CAR/EAR przez Zamawiającego Wykonawca lub Podwykonawca, na każdorazowe żądanie Stron, udzielą bez zbędnej zwłoki, wszelkich niezbędnych informacji wymaganych przez ubezpieczyciela, niezbędnych do zawarcia wyżej wymienionych umów.
§ 19
SIŁA WYŻSZA
1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań określonych w Umowie jest wyłączona, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie to jest bezpośrednio spowodowane zaistnieniem Siły Wyższej.
2. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą Stron. Za wypadki Siły Wyższej uważane będą następujące wydarzenia:
a) działanie żywiołów, powódź, wypadek, pożar, wybuch,
b) wojna, groźba wojny, działanie terrorystyczne, mobilizacja, zamieszki, rebelia, sabotaż, powstanie, niepokój społeczny lub rekwizycja,
c) strajk, lokauty lub inne handlowe lub przemysłowe spory, w których biorą udział pracownicy Wykonawcy,
d) epidemia, pandemia.
3. Strona powołująca się na Siłę Wyższą jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, najpóźniej do 5 dni od jej wystąpienia.
4. Ustanie siły wyższej powinno zostać zgłoszone drugiej Stronie niezwłocznie.
5. Podwykonawca niezależnie od prawa do przedłużenia terminu umownego realizacji zadania o czas występowania Siły Wyższej, zobowiązany jest po ustąpieniu przeszkód w realizacji Umowy spowodowanych zaistnieniem Siły Wyższej, dołożyć wszelkich starań do nadrobienia zaległości powstałych w wyniku Siły Wyższej.
6. W przypadku trwania Siły Wyższej powyżej 4 tygodni Strony przystąpią do rozmów celem ustalenia nowych warunków Umowy lub jej rozwiązania.
§ 20
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Podwykonawca oświadcza, że jest lub będzie wyłącznie uprawniony do praw autorskich i praw pokrewnych do dokumentacji wszystkich projektów oraz opracowań lub innych dokumentów, które mogą zostać przygotowane przez niego w trakcie realizacji Umowy, a Przedmiot Umowy będzie wolny od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich.
2. Z chwilą zapłaty przez Wykonawcę Wynagrodzenia za prace zgodnie z Harmonogramem, przy których to pracach powstała dokumentacja oraz poszczególne projekty, opracowania i dokumenty lub inne utwory wytworzone w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, a objęte prawami autorskimi Podwykonawcy lub podmiotów przez niego zaangażowanych, Podwykonawca przenosi na Wykonawcę wszelkie, nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wszelkich polach eksploatacji autorskie prawa majątkowe do przygotowanych przez siebie, w zakresie wykonywania Przedmiotu Umowy, dokumentacji, projektów, opracowań i dokumentów będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym prawa zależne do tej dokumentacji, tych projektów, opracowań i dokumentów lub innych utworów.
3. Przeniesienie praw autorskich następuje w szczególności (ale nie wyłącznie) na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania, obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej, prawo do modyfikowania, sublicencjonowania, utrwalania i zwielokrotniania utworu, wytwarzania każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; prawo do korzystania i pobieranie pożytków z utworu, posługiwania się jego opracowaniem, tłumaczeniem, przeróbką, adaptacją, oraz prawa zależne.
4. Do przeniesienia autorskich praw majątkowych nie jest wymagane żadne dodatkowe oświadczenie Podwykonawcy.
5. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych (w tym praw zależnych) do utworów zawarte jest w Xxxxx Xxxxxxx / Wynagrodzeniu.
6. Podwykonawca gwarantuje, że według jego najlepszej wiedzy nie istnieją prawa osób trzecich, które Przedmiot Umowy narusza, wynikające zarówno z prawa autorskiego, jak i praw własności intelektualnej na obszarze Unii Europejskiej, jak i poza nią, a które mogłyby być przeszkodą w realizacji Przedmiotu Umowy.
7. Jeśli powstaną jakieś roszczenia lub żądania rekompensaty finansowej w stosunku do Wykonawcy od strony trzeciej z uwagi na ewentualne naruszenie jej praw, w tym również naruszenie polegające wyłącznie na wykorzystaniu know-how strony trzeciej w Przedmiocie Umowy, Podwykonawca ochroni Wykonawcę i przejmie na siebie wszelkie zobowiązania z tego tytułu, w tym również z tytułu współpracy z Dalszymi podwykonawcami Podwykonawcy, którzy zaangażowani są w realizację Przedmiotu Umowy i pokryje wszelkie powstałe z tego tytułu koszty Wykonawcy.
8. Podwykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywać przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający Wykonawcę w wykonywaniu praw do Przedmiotu Umowy.
§ 21
POUFNOŚĆ
1. Strony Umowy zobowiązują się do zachowania w poufności postanowień Umowy, jak również wszelkich informacji powziętych w związku z realizacją Umowy, w tym:
1) informacji prawnie chronionych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);
2) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Strony, przez co rozumie się wszelkie informacje przekazane przez Stronę, niezależnie od formy ich przekazania, a nieujawnione do wiadomości publicznej, informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, organizacyjne lub inne posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, których nieuprawnione ujawnienie może narazić na szkodę interes Strony lub innej Spółki należącej do Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.
2. Strony zobowiązują się do wykorzystania informacji wymienionych w ust. 1 powyżej, wyłącznie do celów realizacji Umowy.
3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy:
1) informacji powszechnie znanych;
2) informacji upublicznionych w związku z realizacją przez Stronę obowiązków informacyjnych wynikających z posiadania statusu spółki publicznej;
3) informacji udostępnianych na żądanie organu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uprawniony jest do żądania ujawnienia takich informacji;
4) informacji przekazywanych wewnątrz grup kapitałowych Stron.
4. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez czas, na jaki Xxxxx zostaje zawarta i pozostaje w mocy również po wygaśnięciu Umowy przez okres 5 lat.
5. Strona może ujawniać informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej jedynie osobom, które będą brały udział w wykonywaniu Umowy. Strona zobowiązuje się poinformować takie osoby o obowiązkach wynikających z Umowy. Strona ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków wynikających z Umowy przez takie osoby.
6. Strona zobowiązuje się do wprowadzenia do umów zawieranych ze swoimi kontrahentami obowiązku zachowania w poufności informacji wymienionych w ust. 1, jeśli takie informacje poufne będą przekazywane partnerom handlowym.
7. Obowiązek zachowania poufności ustaje, w przypadku pisemnej zgody Stron Umowy co do zakresu, terminu i sposobu upublicznienia postanowień Umowy oraz informacji, o których mowa w ust. 1 pkt. b powyżej.
8. Wykonawca realizuje Politykę Zarządzania, w oparciu o zintegrowany system zarządzania, zgodny z międzynarodowymi standardami, którą Wykonawca udostępnia pod adresem: xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx
9. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków, określonych w niniejszym paragrafie, Xxxxxx, która dopuściła się naruszenia zobowiązuje się zapłacić na rzecz drugiej Strony karę umowną w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każde naruszenie.
10.Zamawiający posiada status spółki publicznej, w związku z czym niektóre informacje dotyczące Umowy, które nie zostały przekazane do publicznej wiadomości, mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Nieuprawnione ujawnienie lub wykorzystanie tych informacji przed podaniem do publicznej wiadomości może stanowić naruszenie przepisów i powodować odpowiedzialność karną, przewidzianą w art. 180-182 w/w Ustawy. Podwykonawca oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez Zamawiającego statusu spółki publicznej wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących przedmiotowej umowy w zakresie ustalonym aktami prawnymi obowiązującymi emitentów papierów wartościowych w Polsce.
§ 22
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Każda ze Stron będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy dane osobowe dotyczące wspólników, współpracowników, pracowników, podwykonawców, osób, którymi Xxxxxx posługują się przy realizacji niniejszej Umowy, przedstawicieli ustawowych, reprezentantów i pełnomocników drugiej Strony w celu zawarcia i wykonania Umowy.
2. Każda ze Xxxxx zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez drugą Stronę dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
3. Wykonawca udostępnił Podwykonawcy klauzulę informacyjną dla kontrahentów („Klauzula”), stanowiącą informację wymaganą na mocy art. 13 oraz 14 RODO. Podwykonawca oświadcza, że akceptuje treść Klauzuli. Pełna treść Klauzuli, zawierająca informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), jest dostępna na stronie internetowej xxx.xxxxxxxxxx.xxx w zakładce Ochrona Danych Osobowych (xxxxx://xxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxx). Dane spółek z Grupy Azoty, jak również dane kontaktowe właściwych inspektorów ochrony danych, wymienione są w Załączniku nr 1 do Klauzuli.
4. Podwykonawca zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO wobec wszystkich osób, o których mowa w ustępie 1 powyżej, w imieniu Wykonawcy występującego jako administrator danych osobowych.
§ 23
GOSPODARKA ODPADAMI
1. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 32 Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (j.t.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późniejszymi zmianami) ustala się, że: wytwórcą odpadów powstających w wyniku
świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw objętych niniejszą umową jest podmiot, który świadczy usługę, z wyjątkiem odpadów o kodach: 13 02 08-zużyte oleje i smary, 17 04 05-złom stalowy i żeliwny, 17 04 07-złom metali kolorowych, których wytwórcą jest Wykonawca.
2. Podwykonawca, których jest Wytwórcą, jest zobowiązany do usunięcia odpadów z miejsca wytworzenia, ich zagospodarowania lub utylizacji we własnym zakresie lub przekazania innemu podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami.
3. Powstające w wyniku prac objętych niniejszą umową odpady winny być każdorazowo kwalifikowane przez Podwykonawcę kodem odpadu.
4. Gospodarowanie odpadami winno być realizowane zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 19/2015 obowiązującym u Zamawiającego.
§ 24
KOMUNIKACJA I POWIADOMIENIA
1. Wszelkie dokumenty, powiadomienia lub pisemne polecenia, które mają być doręczone Stronom zgodnie z warunkami Umowy będą sporządzane w języku polskim.
2. Wszelkie dokumenty, powiadomienia lub pisemne polecenia, które mają być doręczone Stronom zgodnie z warunkami Umowy będą wysyłane pocztą, telefaksem lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane w Umowie poniżej w ust. 4 poniżej. Strony dopuszczają przekazywanie powyższych informacji za pomocą upoważnionej osoby (posłaniec).
3. Podstawowym sposobem komunikowania się na Placu Budowy będą wpisy do Dziennika Budowy oraz korespondencja email.
4. Wszelkie informacje będą przekazywane na następujące adresy:
1) ze strony Wykonawcy:
a) Przedstawiciel – Kierownik Projektu
− Imię i nazwisko: Xxxxxxx Xxxxxx
− Adres: 00-000 Xxxxxx xx. Xxxxxxxxxxxxxx 0
− Nr tel.: 00 000 0000
− Adres e-mail: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx
− Tel. kom.: 000 000 000
b) Kierownik Budowy
− Imię i nazwisko: Xxxxx Xxxxxxx
− Adres: Xxxxxxxx Xxxx 000, 00-000 Xxxxxxxx Xxxx
− Nr tel.: ……………
− Tel. kom.: ……………
c) Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji
− Imię i nazwisko: Xxxxxx Xxxxxx
− Adres: 00-000 Xxxxxx xx. Xxxxxxxxxxxxxx 0
− Nr tel.: 00 000 0000
− Adres e-mail: xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx
− Tel. kom.: 000 000 000
2) ze strony Podwykonawcy:
a) Kierownik Robót
− Imię i nazwisko: ……………
− Adres: ……………
− Nr tel.: ……………
− Tel. kom.: ……………
− Adresy e-mail: ……………
§ 25
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikających z Umowy w drodze obustronnych negocjacji.
2. Jeżeli działania zmierzające do polubownego rozwiązania sporu okażą się nieskuteczne ewentualne spory sądowe wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy.
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu, pod rygorem nieważności.
4. Dla realizacji Umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
5. Podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy, ani też powierzyć realizacji Umowy, czy to w całości, czy jakiejkolwiek części osobie trzeciej, bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Wykonawcy. W sytuacji realizacji Umowy lub jej części przez osobę trzecią Podwykonawca odpowiada za działania i zaniechania tejże osoby trzeciej jak za własne.
6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne bądź nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a nieważne bądź nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i skutecznym postanowieniem o skutku ekonomicznym i prawnym możliwie najbardziej zbliżonym do skutku zamierzonego przez Strony w zastępowanym postanowieniu.
7. Umowa obowiązuje Strony od dnia jej zawarcia.
8. Wykonawca i Podwykonawca są zobowiązani do nieudostępniania bez zgody drugiej strony Umowy zarówno treści Umowy jak i informacji uzyskanych od drugiej Strony w ramach realizacji Umowy w części czy całości osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach.
9. Wykonując swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, Podwykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad przedstawionych w Kodeksie postępowania dla partnerów biznesowych. Kodeks jest dostępny pod adresem: xxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxxx- postepowania-dla-partnerow-biznesowych.
10.Każda ze Stron zobowiązuje się, że wynagrodzenie (w całości lub w części) zapłacone przez drugą Stronę w związku z wykonywaniem Umowy nie będzie przeznaczone na finansowanie żadnych świadczeń pieniężnych ani niepieniężnych o charakterze korupcyjnym.
11.Każda ze Xxxxx zobowiązuje się wspierać się nawzajem w procesie wykrywania i zwalczania korupcji i niezwłocznie poinformuje się wzajemnie, gdy tylko dowie się lub racjonalnie podejrzewa, że wystąpił przypadek korupcji w związku z wykonaniem niniejszej Umowy.
12.Wykonawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy uzyska wiedzę, że Podwykonawca narusza jakiekolwiek zobowiązania przedstawione w ust. 9-11 powyżej.
13.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze Stron.
14.Integralną część Umowy stanowią załączniki wyszczególnione w Wykazie załączników, na wstępie Umowy.
15.W sprawach nieuregulowanych Umową maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
WYKONAWCA PODWYKONAWCA
...................................... ......................................
....................................... ......................................
Załącznik nr 1 do Umowy nr .../2020/P (20/039/R) – Oferta Podwykonawcy i zakres Prac
Załącznik nr 2 do Umowy nr .../2020/P (20/039/R)
STOSOWANE NORMY, PRZEPISY I WARUNKI ODNIESIENIA NORMY I PRZEPISY DLA PROJEKTU APARATÓW I WYPOSAŻENIA
Zasadniczo instalacje i wyposażenie instalacji winny pod każdym względem odpowiadać europejskim normom, przepisom oraz regulacjom prawnym i urzędowym, a w szczególności.
Wszystkie normy i przepisy wyszczególnione poniżej będą obowiązywać w wersji obowiązującej na dzień wydania tego dokumentu.
Wyposażenie i maszyny
Wyposażenie/ urządzenia | Stosowane normy i wymagania | ||||
Aparaty i urządzenia ciśnieniowe | |||||
Urządzenia ciśnieniowe mające maksymalne dopuszczalne ciśnienie powyżej 0,5 bar – projekt wg: | |||||
PN-EN 13445 Cz. 1 do 5 lub WUDT-UC-2003 lub inne specyfikacje techniczne spełniające wymagania Dyrektywy 2014/68/UE. | |||||
Wymagania szczególne – zob. poniżej. | |||||
Urządzenia ciśnieniowe, które nie podlegają Dyrektywie –2014/68/UE projekt wg | PN-EN 13445 cz. 1 do 5, lub WUDT-UC-2003 Wymagania szczególne – zob. poniżej. | ||||
Wymienniki płaszczowo-rurowe | PN-EN 13445 Cz. 1 do 5 , WUDT-UC-2003 lub inne specyfikacje techniczne spełniające wymagania Dyrektywy 2014/68/UE. Wymagania szczególne – zob. poniżej. | ||||
Spawane zbiorniki stalowe | PN-EN 13445 cz. 1 do 5 lub WUDT-UC-2003 lub Standard wytwórcy lub projekt dostawcy | ||||
Zbiorniki magazynowe | PN-EN 14015 lub Standard wytwórcy lub projekt dostawcy | ||||
Maszyny | EN 22 858 / ISO 2858 / ISO 5199 Standard wytwórcy, Wytyczne techniczne spełniające wymagania dyrektywy 2006/42/WE i 94/09/WE, jeśli mają zastosowanie, W przeciwnym razie standard wytwórcy | ||||
Pompy odśrodkowe | EN 22 858/ISO 2858/ISO 5199 Standard wytwórcy Wytyczne techniczne spełniające wymagania Dyrektywy 2006/42/WE i 94/09/WE, jeśli mają zastosowanie W przeciwnym razie standard wytwórcy | ||||
Różne | Standard wytwórcy | ||||
Części wyposażenia/ Kołnierza | PN-EN 10216, równoważna | szereg | 1-5/PN-EN | 1092-1 | lub |
Części wyposażenia/ śruby i nakrętki | EN | ||||
Materiały wyposażenia | EN lub równoważne | ||||
Zawory | DIN/EN | ||||
Zawory regulacyjne | DIN/EN | ||||
Zawory bezpieczeństwa | EN | ||||
Norma kontroli poziomu hałasu | ISO 3746/EN/IEC | ||||
Próby odbiorcze gwarancyjne | EN ISO 9906 – dla pomp odśrodkowych | ||||
Wyważanie | ISO 1940.1 | ||||
Drgania mechaniczne | ISO 10816-1 | ||||
Urządzenia PiA Projekt ogólny wg: Przyłącza technologiczne urządzeń PiA wg: Pochwy termometryczne: | EN ISO 5167; ISO; specyfikacja techniczna spełniająca wymagania Dyrektywy ATEX 2014/34/UE, jeśli ma zastosowanie i 88/336/WE metryczne inne możliwe (do uzgodnienia z klientem) |
Instalacja elektryczna | IEC/EN Specyfikacja techniczna spełniająca wymagania Dyrektywy niskonapięciowej LVD2014/35/UE, dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE i dyrektywy ATEX 2014/34/UE |
Układy bezpieczeństwa | EN 764-7; EN 61508-2; EN 61511-2, EN 61511-3; jeśli ma zastosowanie |
Zespół wyposażenia elementy sterowania | Standard wytwórcy |
DCS | Standard wytwórcy |
Malowanie | Wg std GA PKCH |
Wymagania dla dokumentacji
Dokumenty, które mają być dostarczone przez wytwórcę wraz z niniejszym wyposażeniem – zgodnie z przepisami o znaku CE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej XX. X. Xx 000 Poz. 1269 z dnia 9 lipca 2003 r.
2 NORMY I PRZEPISY DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA PRZED WYBUCHEM – JEŚLI DOTYCZY
Opis | Stosowane normy i wymagania |
Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem | IEC 60079 |
Wymagania ogólne | EN 50014 |
Obudowa ognioodporna „d” | EN 50018 |
Podwyższone bezpieczeństwo „e” | EN 50019 |
Iskrobezpieczeństwo „i” | EN 50020 |
Zalanie żywicą „m” | EN 50028 |
Załącznik nr 3 do Umowy nr .../2020/P (20/039/R)
Załącznik nr 4 do Umowy nr .../2020/P (20/039/R)
Lista Podwykonawców
Podwykonawca oświadcza, że wykona przedmiot Umowy przy udziale następujących Dalszych podwykonawców:
Załącznik nr 5 do Umowy nr .../2020/P (20/039/R)
Wzór weksla In blanco wraz z deklaracja wekslową na okres realizacji i gwarancji
Data ................................
DEKLARACJA WEKSLOWA DO WEKSLA IN BLANCO bez poręczyciela
Wystawca weksla: ................................... .. ..................... ,........................ ,........
(pełna nazwa firmy, dokładny adres firmy, KRS, NIP, REGON)
w którego imieniu działa / działają:
1 .......................................................... ..,..........;............................................
2 .......................................................... ..,..........;............................................
W załączeniu składamy do dyspozycji Spółki Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne z siedzibą w Tarnowie, xx. X. Xxxxxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxx, weksel in blanco z naszego wystawienia.
Weksel ten stanowi zabezpieczenie wierzytelności:
wynikających z Umowy nr...................... z dnia , zawartej pomiędzy spółką Grupa Azoty
Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, a spółką z
siedzibą w , zwanej dalej „Umową”.
Działając jako Wystawca weksla w załączeniu składamy do dyspozycji Spółki Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. xx. Xxxxxxxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxx, weksel in blanco z klauzulą
„bez protestu”, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy / zabezpieczenie właściwego usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi*.
Złożony weksel Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. ma prawo wypełnić na sumę odpowiadającą kwocie wierzytelności powstałych na podstawie Umowy do kwoty nie wyższej niż
........................., o której mowa w par. 7 ust. 3/4* Umowy, plus odsetki za zwłokę, koszty opłacenia weksla do wymaganej kwoty, koszty przedsądowego wezwania do zapłaty, polubownego rozstrzygania sporów, koszty postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego, a także opatrzyć datą i miejscem płatności, datą wystawienia według własnego uznania, wpisać klauzulę „bez protestu" oraz uzupełnić wszystkimi brakującymi elementami, zawiadamiając nas o tym listem poleconym. List ten powinien być wysłany do Wystawcy weksla na wskazany przez niego adres najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności weksla.
Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do zaciągania zobowiązań, w tym wekslowych, w imieniu Wystawcy weksla i składamy stosowe dokumenty potwierdzające umocnienie do podpisania weksla zgodnie z postanowieniem niniejszej deklaracji.
i. ...........................................................
(podpis osoby działającej w imieniu Wystawcy weksla)
ii. ...........................................................
(podpis osoby działającej w imieniu Wystawcy weksla)
......................................................
Miejscowość, data i podpis osoby przyjmującej weksel
z ramienia Grupy Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.
* - niepotrzebne skreślić
Weksel in blanco
ważny wraz z deklaracją do weksla
…………………………….. dnia ….. ……… 20…..r
(miejsce wystawienia) (data wystawienia)
Na zł
(suma wekslowa)
…………………………….. zapłacę bez protestu za ten własny (termin płatności)
Weksel na zlecenie Spółki Grupa Azoty S.A. sumę złotych
(suma wekslowa słownie)
Płatny w: ……………………………..
(miejsce płatności weksla)
………………………………………….. (odręczny podpis wystawcy weksla)
dotyczącej Umowy nr .../2020/P (20/039/R)
Załącznik nr 6 do Umowy nr .../2020/P (20/039/R)
Do Umowy Nr ..................................
OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY
Niniejszym, jako upoważniony przedstawiciel do reprezentowania (nazwa Podwykonawcy) oświadczam, że na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia płatności należne od spółki Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Kwiatkowskiego 7 (nazwa i adres Wykonawcy) za następujące prace:
.............................................................................................................................
(objęte przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Podwykonawcą a Wykonawcą) z tytułu realizowania jako Podwykonawca prac przy realizacji zadania polegającego na w ramach zadania dotyczącego „ ” zostały uregulowane.
Wobec powyższego Podwykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń i roszczeń z tego tytułu i zrzeka się ich dochodzenia wobec Wykonawcy tj. Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. oraz Zamawiającego tj. Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie.
…………………………………… Miejscowość, data
Załącznik nr 6 A do Umowy nr .../2020/P (20/039/R)
Do Zamówienia/ Umowy Nr (wpisać nr z Umowy pomiędzy Podwykonawcą i Dalszym Podwykonawcą) ..................................
OŚWIADCZENIE DALSZEGO PODWYKONAWCY
Niniejszym, jako upoważniony przedstawiciel do reprezentowania (wpisać nazwę Dalszego Podwykonawcy) (nazwa Dalszego podwykonawcy) oświadczam,
że na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia płatności należne od firmy (wpisać nazwę Podwykonawcy) z siedzibą w Tarnowie, xx. Xxxxxxxxx 000 za następujące prace:
( wpisać zakres )
.................................................................................................................
................................................................................................................,
(objęte przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Dalszym Podwykonawcą, a Podwykonawcą) z tytułu realizowania jako Dalszy podwykonawca prac przy realizacji zadania:
„ ”
🞏 zostały uregulowane.
Wobec powyższego Dalszy podwykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń i roszczeń z tego tytułu i zrzeka się ich dochodzenia wobec Wykonawcy tj. Grupa Azoty Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnowie.
🞏 nie zostały uregulowane.
Jednocześnie Dalszy Podwykonawca oświadcza, że przyszłe należności względem Podwykonawcy za wykonane roboty w kwocie (wpisać) ……………………………………… staną się wymagalne na dzień (wpisać)
………………………….. *)
…………………………………………
Miejscowość, data
*) wypełnić w przypadku występowania
Załącznik nr 7 do Umowy nr .../2020/P (20/039/R)
Taryfikator kar za nieprzestrzeganie zasad i przepisów bhp, ppoż., ochrony środowiska oraz przepisów organizacyjnych w Spółkach Grupy Azoty
Rodzaj naruszenia | Wysokość kary za każde stwierdzone naruszenie |
Brak dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń bhp pracowników Podwykonawcy lub któregokolwiek z jego podwykonawców realizujących prace na terenie nadzorowanym przez poszczególne Spółki Grupy Azoty | 500 zł |
Brak wyposażenia lub niestosowania przez pracownika Podwykonawcy lub któregokolwiek z jego podwykonawców środków ochrony indywidualnej oraz odzieży lub obuwia roboczego/ochronnego lub kamizelki ostrzegawczej bądź hełmu ochronnego z nazwą/ logo firmy | 300 zł |
Brak lub niewłaściwe wykonanie zabezpieczeń zbiorowych przy wykonywaniu prac przez pracownika Podwykonawcy lub któregokolwiek z jego podwykonawców. | 1000 zł |
Brak ładu i porządku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Podwykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu | 500 zł |
Używanie urządzeń, maszyn lub narzędzi niespełniających wymagań bhp, uszkodzonych, niekompletnych, bez wymaganych dopuszczeń, oznaczeń, atestów, certyfikatów, przeglądów lub w sposób mogący stworzyć zagrożenie przez pracownika Podwykonawcy lub któregokolwiek z jego podwykonawców | 1000 zł |
Wykonywanie prac przez pracownika Podwykonawcy lub któregokolwiek z jego podwykonawców bez uzyskania dokumentu zezwalającego wykonanie pracy szczególnie niebezpiecznej | 2000 zł |
Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych przez pracownika Podwykonawcy lub któregokolwiek z jego podwykonawców mimo wstrzymania prac przez służbę bhp Zleceniodawcy, straż zakładowa/przemysłowa, inspektorów nadzoru, społecznego inspektora pracy | 5000 zł |
Brak dokumentów uprawniających do przebywania na terenie nadzorowanym przez poszczególne Spółki Grupy Azoty przez pracownika Podwykonawcy lub któregokolwiek z jego podwykonawców w miejscu wykonywania prac lub w czasie poruszania się po terenie nadzorowanym | 500 zł |
Dopuszczenie do wykonania prac bez wymaganego nadzoru ze strony osoby kierującej pracownikami Podwykonawcy lub któregokolwiek z jego podwykonawców | 1000 zł |
Usuwanie lub niszczenie zabezpieczeń, znaków ostrzegawczych lub informacyjnych przez pracownika Podwykonawcy lub któregokolwiek z jego podwykonawców na terenie nadzorowanym przez poszczególne Spółki Grupy Azoty | 1000 zł |
Niestosowanie się pracownika/ów Podwykonawcy lub któregokolwiek z jego podwykonawców do poleceń wydanych przez służbę bhp Zleceniodawcy, straż zakładowa/przemysłowa, kierownika jednostki/komórki organizacyjnej. | 1000 zł |
Prowadzenie prac z naruszeniem zasad i przepisów bhp lub ppoż. przez pracownika Podwykonawcy lub któregokolwiek z jego podwykonawców na terenie nadzorowanym przez poszczególne Spółki Grupy Azoty za każde naruszenie. | 1000 zł |
Przebywanie pracownika Podwykonawcy lub któregokolwiek z jego podwykonawców na terenie nadzorowanym przez poszczególne Spółki Grupy Azoty pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. | 5000 zł |
Palenie tytoniu przez pracownika Podwykonawcy lub któregokolwiek z jego podwykonawców na terenie nadzorowanym przez poszczególne Spółki Grupy Azoty poza miejscem do tego wyznaczonym. | 1000 zł |
Magazynowanie odpadów niebezpiecznych, poza wyznaczonymi miejscami/ pojemnikami przez przedstawiciela poszczególnej Spółki Grupy Azoty. | 1000 zł |
Wrzucanie odpadów (nie będące odpadami komunalnymi) wytworzonych w trakcie realizacji usługi do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne w poszczególnych Spółek Grupy Azoty | 500 zł |
Odprowadzanie do kanalizacji poszczególnych Spółek Grupy Azoty zużytych olejów oraz innych substancji i mieszanin niebezpiecznych, które nie były uzgodnione z Grupą Azoty. | 3000 zł |
Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego na terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty | 300 zł |