Umowa

Umowa

Zawarta na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w Rudzie Śląskiej pomiędzy:

Aquadrom Sp. z o.o. z siedzibą: 00-000 Xxxx Xxxxxx, xx. Xxxxxxxxx 00X zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000252866; NIP: 000-00-00-000; REGON 240309504, kapitał zakładowy

60.895.150,00 zł, reprezentowaną przez:

Panią Xxxxx Xxxxx – Prezesa Zarządu zwaną dalej Zamawiającym

a

……………………………………………..

reprezentowaną przez:

……………………….. - …………………………… zwanym dalej Wykonawcą

w dalszej części umowy łącznie zwanymi „Stronami” lub każda z osobna „Stroną” o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług poligraficznych na rzecz Zamawiającego, wykonywanych sukcesywnie do dnia 31.12.2019r.

2. Zakres usług będących przedmiotem niniejszej umowy obejmuje wydruk materiałów informacyjnych i reklamowych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do umowy wraz z cenami jednostkowymi poszczególnych usług.

§ 2

Oświadczenia

Wykonawca oświadcza, że:

1. Posiada odpowiednie środki techniczne, ekonomiczne oraz wykwalifikowaną kadrę pracowników umożliwiającą prawidłowe i terminowe realizowanie wszelkich zobowiązań określonych niniejszą Umową, w szczególności Wykonawca wykazuje płynność finansową, umożliwiającą mu terminowe wykonanie zobowiązań Umownych.

2. Nie toczy się wobec niego jakiekolwiek postępowanie oraz wedle najlepszej jego wiedzy nie zagraża mu żadne postępowanie, śledztwo, dochodzenie, likwidacja bądź upadłość, które mogłoby mieć wpływ na zdolność Wykonawcy do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub ważność i wykonalność (skuteczność) niniejszej Umowy, a gdyby takie zaistniało, zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o wszczęciu takiego postępowania.

3. Nie dopuścił się naruszenia przepisów żadnej ustawy, rozporządzenia, orzeczenia sądu ani decyzji organów administracji państwowej w Polsce, ani w żadnym innym kraju, które to naruszenia mają lub mogłyby mieć negatywny wpływ na zawarcie lub wykonanie Umowy.

§ 3

Ogólne warunki wykonywania umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z zachowaniem najwyższej staranności i jakości w zakresie prowadzonych prac i doboru środków czy technologii, zgodnie z wymaganiami niniejszej Umowy, normami i sztuką techniczną, a także wskazaniami Zamawiającego.

2. Zamawiający będzie zamawiał materiały informacyjne i reklamowe sukcesywnie na podstawie zamówienia przesłanego drogą elektroniczną na adres w zależności

od bieżących potrzeb.

3. Zmówienie będzie realizowane na podstawie pliku z projektem, dostarczonym przez

Zamawiającego.

4. Wytyczne do wydruku winny zostać przesłane najpóźniej 7 dni przed datą realizacji zlecenia. Zrealizowane przez Wykonawcę wydruki materiałów informacyjnych i reklamowych winny zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego.

5. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy zrealizowanych przez Wykonawcę usług, z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem. Maksymalny termin dostawy został określony w załączniku nr 1 do umowy, przy czym termin dostawy rozpoczyna bieg od momentu przesłania Wykonawcy poprawnego pliku do druku. Wykonawca może składać zastrzeżenia co do poprawności pliku przesłanego do druku w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od dostarczenia przez Zamawiającego Po upływie tego terminu przyjmuje się, że przesłany plik Wykonawca uznał za prawidłowy, umożliwiający mu należytą realizację umowy.

6. Realizacja usług odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy spoczywa na Zamawiającym od chwili podpisania

przez Strony protokołu odbioru zamówienia, niezawierającego zastrzeżeń co do stanu jakościowego i ilościowego dostarczonego zamówienia.

7. Jeżeli Wykonawca opóźni się w realizacji umowy, Zamawiający może od Umowy odstąpić bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli wykonanie świadczenia po upływie terminu nie miałoby znaczenia dla Zamawiającego, w tym ze względu na właściwości zobowiązania. W pozostałych wypadkach Zamawiający może Wykonawcy wyznaczyć, wedle własnego uznania, dodatkowy termin spełnienia świadczenia, a w wypadku chociażby częściowego niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia w terminie, po jego upływie Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy.

8. Przy wykonywaniu niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym.

9. Strony dopuszczają zmianę specyfikacji określonej w załączniku nr 1 do umowy. W przypadku zlecenia Wykonawcy wykonania usług poligraficznych spoza specyfikacji ujętej w załączniku nr 1, strony każdorazowo ustalą przedmiot usługi oraz cenę za wykonanie tej usługi, zaś w pozostałym zakresie znajdą zastosowanie postanowienia niniejszej umowy.

§ 4

Odbiór przedmiotu umowy

1. Strony dokonają odbioru zrealizowanego zamówienia, w oparciu o protokół odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy.

2. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania bądź niewykonania umowy, strony sporządzą protokół uwzględniający ujawnione rozbieżności ze stanem pożądanym, a następnie Strony dokonają ponownego odbioru przedmiotu umowy w oparciu o sporządzony protokół odbioru. W razie zgłoszenia zastrzeżeń do przedmiotu umowy, Strony pisemnie ustalą termin usunięcia wad i nowy termin odbioru. Protokół stwierdzający negatywny wynik dokonanego odbioru nie może stanowić podstawy do wystawienia faktury VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podpisany protokół odbioru. Od daty podpisania protokołu ujawniającego rozbieżności do daty podpisania protokołu odbioru, Wykonawca pozostaje w zwłoce.

§ 5

Zasady współpracy

Strony w ramach realizacji Umowy, o ile Umowa nie stanowi inaczej, przyjmują następujące zasady współpracy:

1. Zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca wyznaczą do kontaktów roboczych podczas wykonywania przedmiotu Umowy odpowiednio upoważnione osoby,

a) po stronie Zamawiającego: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx

b) po stronie Wykonawcy: ……………………………….

2. Wyznaczone osoby będą kontaktować się przy użyciu poczty elektronicznej, faksu i osobiście w trakcie spotkań roboczych.

3. Wszelkie zastrzeżenia Stron odnośnie realizacji Umowy muszą być przekazane w formie pisemnej, faksem lub przy użyciu poczty elektronicznej.

4. Strony Umowy zobowiązują się informować na wzajem o wszelkich zdarzeniach i okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w tym do niezwłocznego wzajemnego zawiadomienia o zmianie adresu dla doręczeń. Zaniechanie tego obowiązku będzie rodzić obowiązek naprawienia szkody w stosunku do Strony umowy, która dopuściła się zachowania sprzecznego z postanowieniami niniejszego punktu.

5. Zamawiający jest uprawniony do wielokrotnego dowolnego wykorzystania realizowanych na swoją rzecz projektów, w trakcie trwania umowy. Ponowne wykorzystania projektu nie podlegają odpłatności.

§ 6

Jakość przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wady najpóźniej w następnym dniu roboczym od daty zgłoszenia wady na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. Zgłoszenie, w miarę możliwości, będzie zawierać wstępny opis wady.

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wady przedmiotu umowy w terminie 5 dni, chyba że Strony uzgodnią inny termin usunięcia wady.

3. W przypadku nie przystąpienia do usunięcia wady lub nieusunięcia wady przez Wykonawcę w terminie ustalonym w sposób określony wyżej, Zamawiający może, niezależnie od naliczenia kary umownej oraz dochodzenia innych roszczeń odszkodowawczych, zlecić usunięcie wady osobie trzeciej oraz obciążyć Wykonawcę kosztami poniesionymi z tego tytułu bez konieczności uzyskiwania uprawnienia Sądu do wykonania zastępczego.

4. Zamawiający jest całkowicie zwolniony z ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z usunięciem ujawnionych wad, za wyjątkiem wad powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady w ramach wynagrodzenia umownego.

5. Usuwając wadę Wykonawca zobowiązuje się dokonać tego z najwyższą starannością, według najlepszej woli i wiedzy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

6. Wydłuża się okres gwarancji o czas wykonywania napraw gwarancyjnych i czas przestojów spowodowanych wystąpieniem wad.

§ 7

Wynagrodzenie oraz warunki płatności

1. Wykonawca za usługi poligraficzne, o których mowa w§ 1 niniejszej umowy, otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie według cen jednostkowych, stanowiących załącznik nr 1 do umowy, w kwocie nieprzekraczającej łącznie ……. zł netto (słownie: złotych

00/100) za cały okres trwania umowy. Cena ulegnie powiększeniu o należny podatek VAT wg obowiązującej wysokości.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ofercie obejmuje wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania umowy, w tym dostawę materiałów poligraficznych.

3. Intencją Zamawiającego jest zrealizowanie przez Wykonawcę wszystkich zleceń objętych załącznikiem nr 1 do umowy.

4. Zapłata wynagrodzenia Strony nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

5. Faktura zostanie wystawiona wyłącznie na podstawie wolnego od zastrzeżeń protokołu odbioru zamówienia.

6. Za datę płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie Wykonawca uprawniony będzie do dochodzenia zapłaty odsetek ustawowych.

8. Wynagrodzenie wynikające z niniejszej umowy obejmuje wszystkie obowiązki Wykonawcy i wszystkie uprawnienia Zamawiającego (cena ryczałtowa) i obejmuje ono również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz wynagrodzenie za świadczone usługi gwarancyjne.

9. Wykonawca nie może żądać podwyższenia ceny, jeżeli dokonał dodatkowych świadczeń bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na ich wykonanie.

§ 8

Utwory

1. W ramach wynagrodzenia umownego (ceny sprzedaży) Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów dostarczonych Zamawiającemu w ramach Umowy (o ile takie powstaną w ramach realizacji umowy), niezależnie od formy ich sporządzenia lub nośnika na którym zostały one utrwalone. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności obejmuje prawo do:

a) utrwalania i zwielokrotniania (w tym techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną i cyfrową),

b) wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,

c) dokonywania zmian/modyfikacji w utworach według własnego uznania przez

Zamawiającego,

d) wniesienia przez Zamawiającego w charakterze wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki prawa handlowego lub spółki prawa cywilnego,

e) oddania do używania odpłatnego lub nieodpłatnego osobom świadczącym usługi na rzecz Zamawiającego,

f) tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany),

g) wprowadzania do pamięci komputera,

h) rozpowszechniania z zachowaniem warunków określonych w Umowie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,

i) tworzenia opracowań, przeróbek, adaptacji oraz rozporządzania i korzystania z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej Umowie,

j) wykorzystywania utworów do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,

k) rozporządzania opracowaniami utworów oraz udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy,

l) dokonywania tłumaczeń na inne wersje językowe,

m) korzystanie z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej,

2. Wykonawca oświadcza, zapewnia i gwarantuje Zamawiającemu, że jest wyłącznym właścicielem praw autorskich do utworów przenoszonych na podstawie Umowy i żadnego z tych praw nie przeniósł na osobę trzecią oraz prawa te są wolne od wad i obciążeń prawnych, a także nie naruszają praw osób trzecich.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich związanych z wykonaniem przedmiotu umowy

§ 9

Odpowiedzialność Stron

1. W razie opóźnienia w usunięciu wady Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości kwoty 1% wartości wynagrodzenia z tytułu realizowanego zamówienia, o którym mowa w § 7 umowy brutto (w złotych polskich) za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu, na który przewidziano usunięcie wady.

2. W razie opóźnienia w spełnieniu jakiegokolwiek świadczenia niepieniężnego obciążającego Wykonawcę w jakimkolwiek zakresie, w tym co do terminu wykonania któregokolwiek zamówienia, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości kwoty 1% wynagrodzenia brutto (w złotych polskich, o którym mowa w § 7 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia upływu terminu w którym przedmiot umowy miał zostać wykonany.

3. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 umowy.

4. Wszelkie kary umowne zastrzeżone w niniejszej umowie mogą być kumulowane tzn. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty tejże kary umownej za każde oraz każdorazowe naruszenie umowy skutkujące obowiązkiem zapłaty kary umownej. Niezależnie od kary umownej strony zobowiązane są do zapłaty na odszkodowania uzupełniającego, jeżeli zastrzeżona kara umowna nie pokryła całości szkody.

5. Rozwiązanie, wygaśnięcie czy też odstąpienie od umowy z jakichkolwiek przyczyn nie powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kary umownej czy też odszkodowania uzupełniającego.

6. W przypadku roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie wskazujących, że dostarczone przez Wykonawcę utwory naruszają patenty lub prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich, Wykonawca na własny koszt będzie bronić Zamawiającego przed takimi roszczeniami i zapłaci wszelkie koszty, odszkodowania, w tym kary umowne oraz ich

surogaty i koszty obsługi prawnej zasądzone ostatecznie przez sąd (lub inny właściwy organ) lub zostaną one ujęte w rozstrzygnięciu przyjętym przez Wykonawcę.

7. Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi, chociażby osoba trzecia nie wystąpiła przeciw niemu z roszczeniem dotyczącym przedmiotu umowy.

8. Niezależnie od odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy, którą ponosi Wykonawca względem Zamawiającego, ponosi on także odpowiedzialność w takim samym zakresie, w jakim odpowiedzialność ponosi Zamawiający względem organów administracji publicznej oraz osób trzecich w sytuacji, gdy odpowiedzialność Zamawiającego względem w/w podmiotów powstała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. opóźnienie w wykonaniu umowy, jakiekolwiek przypadek nienależytego wykonywania umowy).

§ 10

Zasady zachowania poufności przez Strony

1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że obowiązek zachowania w poufności (tajemnicy) informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie, ma dla Zamawiającego istotne, strategiczne znaczenie gospodarcze.

2. Wykonawca zobowiązuję się w czasie trwania Umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu względnie po odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z jakichkolwiek powodów do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego (zwanych dla potrzeb niniejszej umowy „Informacjami Poufnymi”), w tym:

a) danych osobowych, które zostały mu powierzone zgodnie z umową o powierzenie danych z dnia 2019r.,

b) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - chronionych na podstawie ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz.1503, z późn. zm.),

c) informacji niejawnych - chronionych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 z zm.),

d) innych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego

w najmniejszym nawet stopniu na szkodę, a w szczególności:

e) informacji programowych, technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych, w tym informacji dotyczących danych kontrahentów Zamawiającego, systemu organizacji pracy, prowadzonych negocjacji, pertraktacji, cen (wynagrodzeń) uiszczanych przez poszczególnych kontrahentów, wynagrodzeń pracowników,

stosowanych obniżek cen i upustów, terminów płatności ustalanych dla poszczególnych kontrahentów;

f) strategii działania Zamawiającego, zamierzeń marketingowych itp., sytuacji i wyników finansowych Zamawiającego (za wyjątkiem informacji, których obowiązek opublikowania bądź ujawnienia przez Zamawiającego wynika z obowiązujących przepisów).

g) struktury produkcji i usług przedsiębiorstwa,

h) wielkości sprzedaży krajowej i zagranicznej,

i) nie udostępnianych kontrahentom informacji dotyczących powiązań kapitałowych

Zamawiającego,

j) sieci dystrybucyjnych i przesyłowych oraz teleinformatycznych, a także wchodzących w ich skład instalacji i urządzeń (obiektów),

k) stopnia wykorzystania mocy produkcyjnej i mocy przesyłowych,

l) metod kontroli jakości, wzorów użytkowych, wynalazków nadających się do opatentowania,

m) działań marketingowych, w tym pozyskiwania surowców i materiałów,

n) zasad finansowych,

o) struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Zamawiającego, jego oddziałów i innych jednostek (komórek) organizacyjnych oraz funkcjonujących u niego systemów zarządzania.

3. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje wszystkie uzyskane przez Zamawiającego informacje poufne, w tym wszelkie dokumenty i materiały w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, od kogo by nie pochodziły i niezależnie od tego czy zostały uzyskane w związku z wykonywaniem umowy czy tylko przy okazji jej wykonywania.

4. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie, zbywanie, rozporządzanie albo oferowanie zbycia informacji poufnych jest dopuszczalne tylko za uprzednim zezwoleniem Zamawiającego, wyrażonym pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

5. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia względnie odstąpienia od umowy obowiązek zachowania tajemnicy nie ustaje, nadal uważany będzie przez Xxxxxx za nieograniczony w czasie a Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów w rozumieniu ustawy o ochronie informacji

niejawnych dotyczących informacji poufnych jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając w to ich kopie, odpisy, a także zapisy na innych nośnikach informacji, najpóźniej do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy bez względu na rozwiązanie, wygaśnięcie, czy też odstąpienie od niniejszej umowy.

6. Informacje poufne mogą być udostępnione wyłącznie osobom dającym rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych im obowiązków.

7. Ujawnienie przez Wykonawcę informacji poufnych Zamawiającego będzie uznane za rażące zaniedbanie w wykonywaniu zobowiązań wynikających z umowy, chyba że informacja, o której mowa:

a) stała się ogólnie dostępna bez udziału Wykonawcy oraz osób przez niego zatrudnionych lub została ujawniona za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego,

b) podlega ujawnieniu w całości lub części upoważnionemu organowi/sądowi działającemu w granicach prawa – na jego żądanie i w granicach tego żądania. Ujawnienie informacji poufnych w niniejszym trybie, nie zwalnia od obowiązku zachowania jej w tajemnicy względem innych osób lub organów/sądów,

8. Wszystkie informacje poufne, o których mowa powyżej stanowią własność Zamawiającego, a ich ujawnienie Wykonawca nie oznacza prawa użytkowania takich informacji.

9. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ochronę informacji poufnych według najwyższych standardów, w tym ich ochrony fizycznej, zapewnić ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje poufne Zamawiającego, kontrolować ochronę informacji poufnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w tym postanowień niniejszego paragrafu, opracować plan ochrony informacji poufnych i nadzorować jego realizację.

10.W przypadku powzięcia wiedzy przez Wykonawcę o nieuprawnionym ujawnieniu informacji pouf nych Zamawiającego zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić drugą stronę w celu umożliwienia jej podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych.

11.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy również dane osobowe, jakie uzyska w związku lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy, a nadto zobowiązuje się do przetwarzania tych danych wyłącznie w zakresie i celu mającym bezpośredni związek przyczynowy z wykonywaniem niniejszej umowy, zgodnie z zawartą umową na przetwarzanie danych osobowych z dnia ……………………….

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Umowa może zostać rozwiązana:

a) przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji przynajmniej jednego zamówienia lub naruszenia któregokolwiek postanowienia umownego przez Wykonawcę,

b) przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym w przypadku nie przystąpienia do wykonywania umowy, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę

c) za zgodą obu Stron, na mocy porozumienia Stron wyrażonego w formie pisemnej

2. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia, w formie pisemnej, ze skutkiem na koniec miesiąca.

3. Wykonawca zrzeka się w stosunku do Zamawiającego wszelkich roszczeń, w razie nie zlecenia przez Xxxxxxxxxxxxx wykonania pełnego asortymentu ze specyfikacji.

4. W przypadku uznania jakiegokolwiek sformułowania lub postanowienia Umowy za niezgodne z prawem i uznania tego sformułowania lub postanowienia za nieważne, Strony zobowiązują się uzgodnić nowe sformułowanie lub postanowienie, którego znaczenie będzie najbardziej zbliżone do pierwotnej intencji Stron.

5. Umowa podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej (prawo polskie). Prawa i obowiązki Stron są ważne na terenie Polski bez możliwości stosowania zasady kolizji przepisów prawnych.

6. Wszelkie wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być przedmiotem przelewu bez zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania na wystawianych przez siebie fakturach wzmianki o zakazie przelewu wierzytelności.

7. Jakiekolwiek ogólne warunki umów stosowane przez Wykonawcę nie obowiązują, a ich stosowanie zostaje na mocy niniejszego postanowienia wyłączone.

8. Niezależnie czy Umowa zostanie przetłumaczona na inny język, oficjalną jej wersją będzie wersja w języku polskim.

9. Za wyjątkiem tego jak to zostało w niniejszym postanowione inaczej, brak nalegania przez którąkolwiek ze stron na ścisłe i pełne wykonywanie jakichkolwiek ze wszystkich warunków lub zastrzeżeń zawartych w niniejszej Umowie nie będzie stanowił ani nie

będzie interpretowany jako zrzeczenie się prawa strony do egzekwowania później wszelkich takich warunków lub zastrzeżeń ani nie będzie uznawany za zrzeczenie się któregokolwiek innego warunku lub zastrzeżenia zawartych w niniejszym.

10. Język użyty we wszystkich częściach niniejszej Umowy będzie we wszystkich przypadkach interpretowany zgodnie z jego słusznym znaczeniem i nie ściśle za lub przeciw którejkolwiek ze stron niniejszej umowy. Jeśli jakikolwiek warunek, klauzula, zastrzeżenie, lub postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznana w ostatecznym orzeczeniu przez arbitrów lub przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszego pozostaną w pełnej mocy i w pełni skuteczne.

11. Nagłówki i tytuły zawarte w niniejszej a także kolejność jej postanowień została wstawiona tylko dla wygody i jako odniesienie i w żaden sposób nie definiuje, nie ogranicza, nie poszerza ani też nie opisuje zakresu niniejszej Umowy, ani intencji jakiegokolwiek jej postanowienia.

12. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.

13. W braku umownej definicji pojęcia użytego w Umowie, Strony przyjmują takie znaczenie danego pojęcia, jakie można ustalić na podstawie definicji określonych w obowiązujących aktach prawnych, a w braku takich definicji, na podstawie powszechnie przyjętego językowego znaczenia danego zwrotu, wykładanego przy uwzględnieniu brzmienia postanowień Umowy, doświadczenia życiowego oraz wiedzy technicznej.

14. Spory z umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie przed Sąd właściwy dla siedziby

Zamawiającego.

15. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności podpisanej przez obie Strony.

16. Umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

17. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony.

18. Następujące Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 – Specyfikacja (oferta)

Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru Załącznik nr 3 –Księga wizualizacji

W DOWÓD, CZEGO strony podpisały niniejszą Umowę w oryginałach w języku polskim przez ich należcie upoważnionych przedstawicieli w dniu i roku podanymi u góry na początku.

W imieniu Zamawiającego W imieniu Wykonawcy