WZÓR UMOWA NR INS/BBA -…/2021

INS/BBA – 17/2021

Załącznik Nr 6 do SWZ

WZÓR

UMOWA NR INS/BBA -…/2021

Zawarta w dniu ……………………………… pomiędzy:

Sieć Badawcza Xxxxxxxxxxx - Instytutem Nowych Syntez Chemicznych z siedzibą w Puławach, Xx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00X, 00-000 Xxxxxx, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000854745, NIP 000-000-00-00, REGON 000041619, reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...., NIP …………………………………, REGON ………………………………………, Xxxxxxx zamieszkania wspólników spółki jawnej

reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części niniejszej umowy Dostawcą .

Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania
o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. Dz. U. z 2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24 z późn. zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

Artykuł 1 – Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego równoczesnego optycznego spektrometru emisyjnego ICP-OES z plazmą indukcyjnie sprzężoną z pionowym ustawieniem palnika, podwójnym sposobem podglądu plazmy, jednoczesnym odczytem z obu podglądów, detektorem typu CCD wraz z niezbędnymi częściami eksploatacyjnymi, oraz przeszkolenie pracowników, zgodnie z treścią oferty Dostawcy (Załącznik Nr 1), stanowiącą integralną część umowy.

1. 2. Zakres zamówienia obejmuje:

      1. dostawę fabrycznie nowego równoczesnego optycznego spektrometru emisyjnego ICP-OES zgodnie ze specyfikacją techniczną – 1 komplet.

      2. Instalację i uruchomienie spektrometru.

      3. Szkolenie pracowników w zakresie obsługi spektrometru ( 3 osoby).

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 – Specyfikacja Techniczna.

2. Dostawa będzie realizowana na bazie DDP (Delivery Duty Paid) Puławy, magazyn Zamawiającego, według Incoterms 2010.

3. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowiązków Dostawcy należy:

1. 4. 1. Dostarczenie zgodnie z zaleceniami Zamawiającego urządzenia na warunkach określonych postanowieniami niniejszej umowy,

      2. Instalacja i uruchomienie urządzenia, przeszkolenie, wyznaczonych przez Zamawiającego, pracowników 3 (trzy) osoby z zakresu obsługi dostarczonego urządzenia,

      3. Terminowa realizacja i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy.

      4. Nieodpłatne i terminowe wykonywanie obowiązków, wynikających z udzielonej gwarancji.

1.6. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

1. 6. 1. odbiór przedmiotu na zasadach określonych w niniejszej umowie

      2. terminowa zapłata umownego wynagrodzenia.

Artykuł 2 – Cena

2. 1. Cena za realizację przedmiotu umowy wynosi:

……………………… PLN / netto,

……………………… PLN / VAT,

……………………… PLN / brutto

(słownie brutto: ……………………………………………………………………………. )

Artykuł 3 – Warunki płatności

3. 1. Cena uzgodniona w Artykule 2 będzie płatna przez Zamawiającego na rachunek Dostawcy, zgodnie z poniższymi zapisami:

      1. tytułem wynagrodzenia określonego w pkt 2.1. tj. kwota wynosząca ………………….. PLN / netto (słownie złotych: ………….. złotych 00/100) wraz z należnym podatkiem VAT będzie płatne przelewem po zrealizowaniu całości przedmiotu zamówienia, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie strony umowy bez zastrzeżeń w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT

3. 2. Każda ze stron będzie ponosić swoje opłaty bankowe.

   3. Faktura VAT będzie uznana przez Zamawiającego pod warunkiem sporządzenia jej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym razie faktura niewłaściwie sporządzona zostanie zwrócona Dostawcy, a wynikłe stąd ewentualne opóźnienia płatności nie będą stanowiły podstawy do żądania przez Dostawcę zapłaty odsetek za zwłokę.

   4. Za dotrzymanie terminu płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

   5. Wykonawca oświadcza, z tytułu realizacji zamówienia, iż wyśle/nie wyśle (*/niewłaściwe skreślić) ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 poz. 2191) z uwzględnieniem właściwego numeru NIP 000-000-00-00 Zamawiającego.

Artykuł 4 – Realizacja dostawy

4. 1. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy zgodnie z bazą dostawy podaną w Artykule 1, w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Dostarczone urządzenie musi spełniać wymagania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie jakości, norm, bezpieczeństwa, dopuszczenia do obrotu. Wszelkie dokumenty na potwierdzenie spełniania tych wymagań, w szczególności: deklaracje zgodności oraz gwarancje producenta, Xxxxxxxx winien dostarczyć wraz z dostawą spektrometru.

2. Do obowiązków Dostawcy należy w szczególności:

1. dostawa przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami,

2. dostawa i zapewnienie niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy materiałów, sprzętu i narzędzi oraz urządzeń,

3. skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w tym prób i odbiorów wymaganych dokumentacją techniczną oraz przepisami techniczno-budowlanymi,

4. uruchomienie urządzenia, doręczenie dokumentu gwarancji, o którym mowa Art. 6.4 oraz przeszkolenie załogi.

5. nieodpłatne, terminowe wykonywanie obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji

3. Przejście ryzyka przypadkowej utraty, uszkodzenia bądź pomniejszenia wartości towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą udokumentowanego przejęcia towaru na magazyn Zamawiającego.

4. Dostawca jest obowiązany poinformować Zamawiającego o planowanej dacie wysyłki nie później niż na pięć (5) dni przed tą datą, emailem na adres: ………………………….., a także awizować Zamawiającemu wysyłkę podając:

a) planowaną datę jej nadejścia do Zamawiającego,

b) nazwę przewoźnika i dane dotyczące środka transportu, nr przesyłki

c) masę brutto i netto towaru,

d) specyfikację dostarczanego towaru,

e) informację na temat przekazywanej wraz z dostawą dokumentacji technicznej.

4. 5. Dostawca zobowiązany jest podać numer umowy na wszelkich opakowaniach i dokumentach transportowych.

   6. Zamawiający deklaruje, że dokona zbadania i odbioru przedmiotu umowy w ciągu trzech (3) dni od daty jego dostarczenia przez Dostawcę do magazynu Zamawiającego, przy czym nie dokonanie tego lub stwierdzenie wad czy też braków przedmiotu umowy po upływie tego terminu, nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialności za wady lub braki w związku z zapewnieniem wynikającym z Artykułu 6. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy, Dostawca na swój koszt dokona naprawy i/lub wymiany wadliwych elementów, a w przypadku stwierdzenia niekompletności dostawy Dostawca dostarczy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego brakujące wyposażenie.

   7. Dostawca wystawi fakturę VAT dla płatności według Artykułu 3.1.1. Płatność zostanie przekazana pod warunkiem kompletności przedmiotu dostawy, potwierdzonej protokołem odbioru końcowego podpisanym przez obie strony bez zastrzeżeń.

Artykuł 5 – Kary umowne

5. 1. Strony ustalają następujące kary umowne, zwolnienie z których może nastąpić tylko w przypadku zaistnienia siły wyższej, zgodnie z Artykułem 10.

      1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

a) każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w treści Art. 4.1 w wysokości jedna dziesiąta procenta (0,1%) wartości brutto przedmiotu zamówienia.

b) każdy dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy ponad wyznaczony termin ich usunięcia oraz w dostawie brakującego wyposażenia w przypadku stwierdzenia niekompletności dostawy w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w usunięciu wady w stosunku do terminów określonych w Art. 6, w wysokości jednej dziesiątej procenta (0,1%) wartości brutto przedmiotu zamówienia.

5. 1. 2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dziesięć procent (10%) całkowitej obowiązującej strony ceny brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.

      3. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości dziesięć procent (10%) całkowitej obowiązującej strony ceny brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień Art. 9.4.

      4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, określonego w Art. 2 niniejszej umowy.

      5. Zamawiający ma prawo potrącenia wartości należnych mu kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę., z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w przepisie art. Art. 15r¹ ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t.j. z dnia 2020.10.20 z późn. zm.)

2. Każda ze stron ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.

3. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Dostawcy noty księgowej określającej wysokość kar umownych.

4. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu dokumentu określającego wysokość kar umownych.

Artykuł 6 – Gwarancje i odpowiedzialność

6. 1. Dostawca oświadcza i gwarantuje:

      1. dostarczenie przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy oraz załączoną Specyfikacją Warunków Zamówienia (Załącznik Nr 2), Ofertą Dostawcy (Załącznik Nr 1) oraz Specyfikacją Techniczną (Załącznik Nr 3), polskimi przepisami i normami oraz dobrą praktyką inżynierską.

      2. zastosowanie takich rozwiązań technicznych w projekcie przedmiotu umowy, które będą spełniać wymagania współczesnej techniki, ergonomii i ochrony środowiska oraz zapewnią bezpieczną eksploatację potwierdzoną certyfikatem zgodności.

      3. właściwe funkcjonowanie i sprawność przedmiotu umowy, zastosowanie prawidłowo dobranych do warunków pracy materiałów bez wad, kontrolę jakości wykonawstwa, właściwe rozwiązania pod względem obsługi, funkcjonalności i właściwą technologię wykonania.

      4. osiągniecie lub umożliwienie osiągnięcia przez towar będący przedmiotem umowy parametrów technicznych podanych w Załączniku Nr 1, 2 i 3 do niniejszej umowy. Wszelkie dodatkowe wyposażenie uznane za niezbędne do osiągnięcia takich parametrów będzie dostarczone przez Dostawcę całkowicie na jego koszt.

      5. towar jest wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.

   2. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres …………….. m-cy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, podpisanego bez zastrzeżeń, zgodnie z art. 4.7, po uruchomieniu urządzenia oraz po przeszkoleniu pracowników. Udzielenie gwarancji oznacza, że wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do wykonywania nieodpłatnego wszelkich czynności, które pozwolą na prawidłowe korzystanie z przedmiotu umowy przez pełny okres, udzielonej gwarancji.

   3. Z okresu gwarancyjnego określonego w Artykule 6.2 wyłączone będą części zamienne i/lub szybko zużywające się, które z powodu swoich własności mogą ulec wcześniej normalnemu zużyciu lub będą wymagać wymiany po okresie pracy określonym przez Dostawcę, jeżeli wyspecyfikuje je w dostarczonej dokumentacji eksploatacyjnej. Uszkodzenia spowodowane wypadkami losowymi, niewłaściwą konserwacją lub naprawą bez upoważnienia Dostawcy, a dokonywane przez Zamawiającego, nie są objęte gwarancją Dostawcy. Jeżeli konsekwencją wady, uszkodzenia urządzenia lub innej okoliczności leżącej po stronie Dostawcy uszkodzeniu ulegnie część szybko zużywająca się, podlega ona gwarancyjnej wymianie,

   4. Zamawiający ma prawo w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wygaśnięcia okresu gwarancyjnego do składania reklamacji lub żądania odszkodowania za wady, które zaistniały podczas okresu gwarancyjnego.

   5. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym zobowiązań Dostawcy z tytułu gwarancji jakości, Dostawca wniósł wymagane Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w formie ………………………….. na wartość równą trzy procentom (3%) ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, tj. na kwotę ………………….. PLN/ (słownie: ……………………………………………………………………. złotych 00/100)

Oryginał zabezpieczenia zostaje złożony przez Wykonawcę u Zamawiającego przy podpisaniu umowy.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie trzydziestu (30) dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, z tym zastrzeżeniem, że pozostawia się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości trzydzieści procent (30%) wysokości tego zabezpieczenia, tj. kwotę ………………………. PLN (słownie: …………………………. złotych 00/100) Zabezpieczenie to jest zwracane nie później niż w piętnastym (15) dniu po upływie okresu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości.

Zamawiający ma prawo do potrącenia z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy kar umownych i wszelkich należności wynikających z umowy, na co Dostawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w przepisie art. Art. 15r¹ ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 t.j. z dnia 2020.10.20 z późn. zm.)

6. Niezależnie od uprawnień wynikających z zapisów Artykułów od 6.1. do 6.4. powyżej, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi, z uwzględnieniem postanowień Art. 10

7. Strony zgodnie postanawiają rozszerzyć uprawnienia z tytułu rękojmi, wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny o okres gwarancji udzielonej przez Dostawcę.

8. Dostawca wystawi i wyda Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu umowy, po uruchomieniu urządzenia, dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy, w którym określi warunki udzielanej gwarancji (w szczególności zasady reklamacji, w tym terminy ich zgłaszania, terminy na usunięcie wad, rodzaj uszkodzeń nieobjętych gwarancją, itp.). Treść dokumentu gwarancyjnego nie może być sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieżności między treścią niniejszej umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedłożonego przez Dostawcę, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny będzie stanowić załącznik do protokołu odbioru, o którym mowa w pkt. 4.7.

9. W dokumencie gwarancyjnym, o którym mowa w pkt 6.8, Xxxxxxxx dodatkowo sformułuje oświadczenie gwarancyjne spełniające wymagania art. 577¹ § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), zawierające podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, a także stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. W przypadku wad urządzeń lub ich części Zamawiający może:

1. żądać od Dostawcy bezpłatnego usunięcia wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego ujawnionych wad lub w innym terminie uzgodnionym przez obie strony, na adres e-mail wskazany przez Xxxxxxxx,

2. zlecić usunięcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Dostawcy, jeżeli Dostawca nie usunie ich w terminie, o którym mowa w pkt. 6.12.1., lub odmówił ich usunięcia, bez utraty praw wynikających z gwarancji,

3. nie żądając usunięcia wad – żądać obniżenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartości obliczonej z uwzględnieniem ujawnionych wad,

4. odstąpić od umowy, jeżeli ujawnione wady, nie zostaną usunięte.

13. Termin usunięcia wad, o którym mowa w pkt. 6.12.1, może zostać przedłużony na wniosek Dostawcy za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn niezależnych od Dostawcy lub specyfiki ujawnionych wad, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 7 dni.

14. O skutecznym usunięciu wady, Xxxxxxxx poinformuje Zamawiającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na wskazany adres e-mail. Usunięcie stwierdzonej wady zostanie potwierdzone protokolarnie.

15. Przed upływem okresu gwarancji Zamawiający oraz Dostawca dokonają przeglądu gwarancyjnego. Przegląd ten zostanie potwierdzony protokolarnie i będzie miał na celu stwierdzenie wywiązania się Dostawcy z zobowiązań wynikających z udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgłoszonych wad.

16. Dostawca odpowiada za wady przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Dostawcę o ujawnionej wadzie przed upływem terminu jej obowiązywania.

Artykuł 7 – Prawo własności

7. 1. Dostawca zachowuje prawo własności przedmiotu umowy do momentu zapłaty wynagrodzenia wynikającego z Art. 3.1.1. przez Zamawiającego. Dostawca gwarantuje, że na przedmiocie umowy nie jest ustanowiony zastaw lub jakiekolwiek inne zabezpieczenie lub uprawnienie umowne strony trzeciej ograniczające dysponowanie nim przez Xxxxxxxxxxxxx, jak również towar nie narusza praw do patentu, wzoru użytkowego, znaku towarowego lub jakichkolwiek praw własności intelektualnej strony trzeciej.

   2. W przypadku rzeczywistego lub domniemanego naruszenia praw do patentu, wzoru użytkowego, znaku towarowego lub jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej strony trzeciej, Xxxxxxxx podejmie się natychmiast obrony praw Zamawiającego na swój koszt, po uprzednim poinformowaniu przez Zamawiającego o wniesionej skardze, roszczeniu, zarzucie lub wszczętym postępowaniu sądowym. Dostawca poniesie w całości wszelkie koszty związane z obroną praw Zamawiającego oraz zobowiązuje się do pokrycia w pełnej wartości szkody poniesionej przez Zamawiającego, wynikłej z powyższej sytuacji.

   3. Jeżeli w wyniku procesu sądowego Zamawiający utraci prawo do korzystania z towaru, Xxxxxxxx dokona na swoją odpowiedzialność i koszt demontażu oraz usunięcia towaru z terenu Zamawiającego oraz zapłaci Zamawiającemu karę umowną równą sumie wszystkich płatności wraz z ustawowymi odsetkami, dokonanymi przez Zamawiającego na rzecz Dostawcy. Odsetki będą liczone od daty wydania orzeczenia powodującego utratę prawa do korzystania z towaru.

Artykuł 8 – Podwykonawstwo

8. 1. Dostawca może powierzyć wykonanie części zamówienia, będącego przedmiotem niniejszej umowy, Podwykonawcy.

   2. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

   3. Dostawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak za działania i zaniechania własne.

   4. Dostawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym podwykonawcom następujący zakres zamówienia:

1. ………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………

Artykuł 9 – Odstąpienie od umowy

9. 1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części niewykonanej.

   2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

1. Dostawca dwukrotnie nie dotrzymuje terminu, w którym zobowiązał się usunąć wady lub braki albo wymienić towar na wolny od wad, albo z ilości dokonywanych przez Dostawcę napraw i charakteru wad wynika, że usunięcie wad jest niemożliwe;

2. jeżeli Xxxxxxxx pomimo dwukrotnie zgłoszonych na piśmie zastrzeżeń, wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami.

3. Dostawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający:

1. opóźnia się zapłatą wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 2 miesiące kalendarzowe, mimo podpisania protokołu odbioru zamówienia i doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, pomimo zgłoszonych w tym zakresie pisemnych zastrzeżeń.

2. uchyla się , bez podania przyczyny, od dokonania odbioru przedmiotu umowy przez okres ponad miesiąc, ponad przewidziany termin

W takim przypadku Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za przedmiot umowy zrealizowany i odebrany przez Zamawiającego ,do dnia odstąpienia od umowy, potwierdzony ustaleniami protokołu zaawansowania dostawy. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 9.2 może nastąpić w terminie 20 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy.

4. W razie wystąpienia okoliczności określonych w art. 456 ustawy pzp Zamawiający może odstąpić od umowy, na warunkach opisanych w powołanym przepisie prawa.

5. W przypadku, o którym mowa w pkt 9.4 Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy tzn. wynagrodzenia za przedmiot umowy zrealizowany do dnia odstąpienia od umowy, potwierdzony ustaleniami dwustronnie podpisanego protokołu zaawansowania dostawy.

6. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.

7. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z chwilą doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z gwarancji, kary umownej za odstąpienie i odszkodowania.

Artykuł 10 – Siła wyższa

10. 1. Siła wyższa będzie oznaczać wszelkie zdarzenia pozostające poza zasięgiem wpływów stron niniejszej umowy i które są nie do uniknięcia i nie do przewidzenia dla każdej ze Stron, ale również dla każdej innej strony, która znalazłaby się na ich miejscu, przy dołożeniu wszelkiej możliwej staranności.

    2. Żadna ze Stron nie będzie uważana winną nie wywiązywania się ze swych zobowiązań w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej. Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być należycie udokumentowany i niezwłocznie przekazany drugiej stronie. W przypadku, gdyby okres działania siły wyższej trwał dłużej niż dwa (2) tygodnie Strony ustalą wspólnie dalszy sposób postępowania w celu wywiązania się ze swych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

Artykuł -11 Zmiana umowy

11. 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, i mogą być dokonywane tylko za zgodą obu stron. Prawo do akceptacji zmian i uzupełnień w formie Aneksu/ów do niniejszej umowy mają sygnatariusze umowy i/lub inne osoby należycie umocowane. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, z zastrzeżeniem postanowień niemniejszego artykułu.

    2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

       1. zmiana wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku zmian w przepisach powszechnie obowiązujących dotyczących podatku VAT – zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonych w Artykule 2., nastąpi odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, lub tego elementu składowego ceny oferty, którego zmiana przepisów dotyczy.

11. 2. 3. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1. realizacji prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, których wykonanie jest niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, powodujących konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem umowy,

2. działania siły wyższej uniemożliwiającego dochowanie terminów umownych, o okres działania siły wyższej oraz okres potrzebny do zlikwidowania skutków działania siły wyższej.

4. zmiany osób przewidzianych do koordynacji realizacji umowy, na osoby o takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu jak osoby zastępowane

1. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 11.2 dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w okolicznościach i na warunkach określonych w art. 455 ustawy prawo zamówień publicznych.

Artykuł 12 – Postanowienia końcowe

12. 1. Utrata skuteczności przez poszczególne postanowienia niniejszej umowy nie narusza skuteczności pozostałych jej postanowień. Postanowienie nieskuteczne zostanie zastąpione skutecznym, którego treść będzie zbliżona do sensu i celu ekonomicznego zawartego w postanowieniu pierwotnym, tj. tym, które utraciło skuteczność.

    2. Dostawca nie może powierzyć wykonania umowy ani nie może scedować praw i/lub obowiązków z umowy lub jakiejkolwiek jej części bez zgody Zamawiającego, z wyłączeniem sytuacji, w której wraz z ofertą złożył oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia za pomocą podwykonawców. Dostawca jest zobowiązany wykonywać swe świadczenie osobiście, a wykonanie przez osoby trzecie nie zwalania go z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z umowy.

    3. Niniejsza umowa pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony dołożą wszelkich starań, aby wszelkie wynikłe spory rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia strony oddadzą spór na drogę mediacji, a jeżeli mediacja nie przyniesie zakończenia sporu sądem wyłącznie właściwym, który będzie rozstrzygał spory będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo ze względu na Zamawiającego. Wszelkie oświadczenia będą uważane za skutecznie doręczone drugiej stronie na ostatni pisemnie wskazany adres.

    4. Niniejsza umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, tj.:

a) Załącznik Nr 1 – Oferta Dostawcy,

b) Załącznik Nr 2 – Specyfikacja Warunków Zamówienia

c) Załącznik Nr 3 – Specyfikacja Techniczna,

d) Załącznik Nr 4 – Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy,

stanowi całość porozumienia miedzy Stronami.

12. 5. Niniejsza umowa została zarejestrowana przez Zamawiającego pod numerem ………………………………….. Dostawca jest zobowiązany do podawania tego numeru w całej korespondencji i dokumentacji związanej z umową.

    6. Koordynatorem ze strony Zamawiającego jest ………………………………………

Koordynatorem ze strony Dostawcy jest: ……………………………………………….

7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych wskazanych w dokumentach postępowania.

8. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Dostawcy.

9. Zgodnie z art.13.ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05 2016 r.) zwana dalej RODO, strony oświadczają, że są wzajemnie dla siebie administratorami danych osobowych, a dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze współpracy, na podstawie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze współpracą, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami. Każda ze stron posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody przed jej cofnięciem. W umowach z podwykonawcami wykonawca zawrze stosowne klauzule umowne zobowiązujące podwykonawców do stosowania RODO.

Zamawiający: Dostawca:

Strona 1 z 12

Sieć Badawcza Xxxxxxxxxxx – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

xx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00X, 00-000 Xxxxxx, Tel.: x00 00 00 00 000,

E-mail: xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx | NIP: 716 000 20 98, REGON: 000041619,