Sprawa: ZP/TM/pn/06/2020
Załącznik nr 6.2. do SIWZ – projekt umowy – Cześć II – zaktualizowany 04.09.2020r., naniesiono pogrubioną kursywą.
Sprawa: ZP/TM/pn/06/2020
Umowa Nr ………/ZP/2020
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1843 ze zmianami), dalej również jako „Ustawa” lub „Prawo Zamówień Publicznych”), w dniu …………….2020 r. zawarta została umowa o udzielenie zamówienia publicznego (dalej jako Umowa lub niniejsza Umowa)pomiędzy:
Spółką Termy Maltańskie Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu przy xx. Xxxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxx, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000114386, o kapitale zakładowym w wysokości 41.609.600,00 zł całkowicie opłaconym, NIP: 000-00-00-000, REGON: 634355755, reprezentowaną przez:
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx – Prezesa Zarządu
zwana dalej Zamawiającym a
……………………………………… z siedzibą w wpisaną
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd
…………………………., …………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ……………………., o kapitale zakładowym w wysokości zł
opłaconym ………., NIP …………………., XXXXX reprezentowaną/ego
na podstawie pełnomocnictwa nr ………………… stanowiącego Załącznik nr do
Umowy, przez:
………………………… - …………………………..
zwaną dalej Wykonawcą,
zwanymi dalej łącznie Stronami i każda z osobna Stroną,
Przedmiotem niniejszej Umowy jest:
§ 1
Przedmiot umowy
a) Ubezpieczenia komunikacyjne OC/AC/NNW/ASS.
§ 2
Termin
1.Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 16.10.2020r. do dnia 15.10.2022 r. – zwany dalej okresem ubezpieczenia, w ramach którego zostanie wystawiona w celach rozliczeniowych polisa ubezpieczeniowa. Z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy, wygaśnięciu lub rozwiązaniu ulega również polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w niniejszym paragrafie.
2.Okresy ubezpieczenia
a) komunikacyjnego OC/AC/NNW/ASS, termin wykonania zamówienia od 30.11.2020
r. do 11.12.2022 r., składający się z dwóch rocznych okresów ubezpieczenia ustalonych indywidualnie dla poszczególnych pojazdów, zgodnie z załącznikiem nr 1.2 do SIWZ.
§ 3
Wynagrodzenie
1. Na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty ustala się, iż wysokość składki w okresie ubezpieczenia, o którym mowa w § 2 niniejszej Umowy, za ubezpieczenie w zakresie, o którym mowa w § 1 ust.1 niniejszej Umowy będzie wyrażała się łączną kwotą
……………….. zł brutto (słownie: …………………… złotych …../100).
2. Składka, wskazana w ust.1 powyżej, będzie płatna w 1 racie dla każdego rocznego okresu ubezpieczenia bez możliwości zwiększenia jej wysokości. Termin płatności oraz wysokość raty zostaną wskazane szczegółowo w polisie ubezpieczeniowej, wystawionej zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej Umowy.
3. Nieopłacenie przez Zamawiającego raty składki z polisy w wyżej wymienionym terminie bądź w umowie ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
§ 4
Obowiązki Wykonawcy
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Ustawy, kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 11 września 2015 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu swojej siedziby i o każdej innej zmianie w działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację przedmiotu Umowy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. Dokonane przez Xxxxxxxxxxxxx oświadczenia na dotychczasowy adres uznaje się za skuteczne.
3. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji przedmiotu Umowy niezbędne jest dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień - Strony poczynią te uzgodnienia niezwłocznie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych informacji, jakie uzyskał w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy bez względu na sposób i formę ich uzyskania i utrwalenia i, mając na uwadze postanowienia § 8 Umowy.
§ 5
Cesja prawa i obowiązków
Strony nie przewidują możliwości dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z tej umowy na rzecz osób trzecich, bez wcześniejszego uzyskania pisemnej akceptacji drugiej Strony, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
§ 6
Zmiany treści umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, jak również polis ubezpieczeniowych, wymagają każdorazowo zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy (w tym jej załączników), a treścią polisy ubezpieczeniowej lub Ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść niniejszej Umowy. W przypadku sprzeczności Ogólnych warunków ubezpieczenia z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, decyduje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Poza przypadkami wskazanymi w Ustawie Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w treści Umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki, w przypadku braku środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w dokumentach ubezpieczenia,
b) zmiana wysokości składki ubezpieczeniowej w związku ze zmianą wartości przedmiotu ubezpieczenia, spowodowaną nowozrealizowanymi inwestycjami Zamawiającego na terenie Kompleksu,
c) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia, które wynikać będą ze zmian Ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy,
d) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych, zmian organizacyjnych Stron np. zmiana reprezentacji, adresu siedziby, zmian osób do kontaktu między Stronami, itp.
§ 7
Rozwiązywanie sporów
1. Wszelkie spory, jakie mogą powstać pomiędzy Stronami w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy, będą w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie (co nie oznacza jednak zapisu na sąd polubowny).
2. W razie braku możliwości porozumienia się Stron w terminie dłuższym niż 30 dni od wystąpienia sporu między Stronami, spór poddany zostanie rozstrzygnięciu polskiego sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 8
Poufność
1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy ani jakichkolwiek danych dot. Zamawiającego stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, jak również o jego klientach, przez okres ubezpieczenia i bezterminowo po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy. Zobowiązanie to oparte jest w szczególności na zasadach określonych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Udostępnianie przez Wykonawcę jakichkolwiek informacji na temat Zamawiającego wymaga jego upoważnienia w formie pisemnej, chyba że są to informacje ogólnie dostępne lub informacje, które Wykonawca ma obowiązek udostępnić uprawnionym organom, w oparciu o przedłożone przez te organy upoważnienia wydane na podstawie stosownych przepisów.
2. Wykonawca odpowiada za wszelkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej Umowy, w szczególności za pracowników, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby faktycznie wykonujące czynności na rzecz Wykonawcy - jak za swoje własne.
3. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 lub 2. niniejszego paragrafu. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00zł. (pięć tysięcy złotych 00/100) za każde naruszenie. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej zastrzeżoną powyżej karę umowną - Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.
§ 9
Inne postanowienia
1. Niezależnie od innych uprawnień przewidzianych w niniejszej umowie, Zamawiający jest uprawniony do domagania się od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku:
a) odstąpienia, wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości poniesionych z tego powodu rzeczywistych kosztów + 25.000,00 zł;
b) opóźnienia Wykonawcy w stosunku do któregokolwiek terminu przewidzianego w Umowie - w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia;
c) istotnego naruszenia obowiązków wynikających z Umowy przez Wykonawcę - w wysokości 1.000,00 zł za każde naruszenie.
2. Wykonawca jest uprawniony do domagania się od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku istotnego naruszenia obowiązków wynikających z Umowy przez Zamawiającego - w wysokości 1.000,00 zł za każde naruszenie.
3. W przypadku poniesienia przez Stronę szkody przewyższającej zastrzeżone powyżej kary umowne – Strona uprawniona może od Strony zobowiązanej domagać się naprawienia szkody na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.
§10
Likwidacja szkód
1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego i Brokera, drogą e-mailową bądź pisemnie, o bieżącym stanie procesu likwidacji zgłoszonych szkód, tzn.:
a) informowania Zamawiającego i Xxxxxxx o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody w ciągu 3 dni od zgłoszenia,
b) informowania Zamawiającego i Brokera, na jakim etapie jest zgłoszona szkoda w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia, w przypadku niezaspokojenia roszczeń poszkodowanego,
c) niezwłocznego informowania pisemnie Zamawiającego i Brokera o zakończeniu likwidacji szkody i zajętym stanowisku, a w przypadku wypłaty odszkodowania o jego wysokości.
d) ponadto Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego i Xxxxxxx pisemnie lub telefonicznie także o innych aspektach związanych z likwidacją szkody Ubezpieczającego mających wpływ na przebieg procesu likwidacji.
§11
Postanowienia końcowe
1. Osobami do kontaktu w związku z wykonaniem niniejszej Umowy są:
a) Ze strony Zamawiającego: Xxxxxxx Xxxxx, tel. 000 000 00 00, email xxxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx ,
b) Ze strony Wykonawcy: ……….., tel. ………….., tel. kom. …………., email
c) Ze strony Brokera: ………………. tel. ……………., tel. kom email
…………..@........................
2. Niniejszą Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. dla Zamawiającego, jeden egz. dla Wykonawcy.
Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (bez wzorów oświadczeń i projektu umowy) wraz załącznikami – Załącznik nr 1,
b) Oferta Wykonawcy – Załącznik nr 2,
c) Ogólne warunki ubezpieczenia – Załącznik nr 3,
d) Slip brokerski Mentor S.A. wraz z pełnomocnictwem – Załącznik nr 4.
ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA