Projekt
Projekt
Umowa nr ………………………
zawarta w dniu ………………………….. r. w Jastrzębiu - Zdroju pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Wodnej i Rekultywacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu–Zdroju (44-335), przy ul. Xxxxxxxxx 00, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod nr: 0000082499, NIP: 000-000-00-00; Kapitał zakładowy: 53.461.030 zł, Kapitał wpłacony: 53.461.030 zł, zwaną dalej Zamawiającym lub PGWiR, którą reprezentują:
1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx – Prezes Zarządu
2. Xxxxxx Xxx – Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
a
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… zwanym w dalszej części Wykonawcą lub Kontrahentem;
razem zwani Stronami.
§ 1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę kompleksowej usługi czyszczenia osadnika zlokalizowanego w miejscowości Pniówek przy pompowni wód K-2.
2. Zakres robót obejmuje:
a) przygotowanie i oznakowanie całego terenu robót oraz zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich;
b) czyszczenie osadnika z nagromadzonego namułu, poprzez jego wydobycie i wywiezienie go w miejsce wskazane przez Zamawiającego przy użyciu sprzętu i środków transportu należących do Wykonawcy;
c) naprawa ewentualnie wyrządzonych szkód w trakcie prowadzenia robót;
d) uporządkowanie całego terenu po pracach.
§ 2
Termin
Termin wykonania przedmiotu umowy: 30 dni od daty podpisania umowy.
§ 3
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się na kwotę netto zł
(słownie złotych 00/100).
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Xxxxxx protokół odbioru robót.
3. Do wynagrodzenia określonego w ust. 1 zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie o wysokość zmiany podatku VAT, bez konieczności zmiany umowy. Zmiana wynagrodzenia brutto nie będzie zmianą umowy i nie będzie skutkowała zmianą wynagrodzenia netto.
5. Strony ustalają, że wynagrodzenie nie ulegnie zmianie bez względu na zaistniałą w między czasie sytuację.
§ 4
Rozliczenie należności
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 60 dni od jej dostarczenia do Zamawiającego chyba, że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą, w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 30 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego.
2. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę. Zapłata wynagrodzenia następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy / mikroprzedsiębiorcy / małego przedsiębiorcy / średniego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (x.x. Xx.U. z 2023 r. poz. 1790).
4. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, a numer rachunku bankowego, który wskazany będzie na fakturze VAT umieszczony został w wykazie,
o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570; „biała lista podatników VAT”).
5. W przypadku zmiany statusu podatkowego Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego.
6. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790).
7. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1570).
8. Należności wynikające z umowy, w tym odsetki, nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż) lub przedmiotem zastawu rejestrowego bez pisemnej zgody oraz nie dopuszcza się udzielania pełnomocnictwa inkasowego do ich dochodzenia.
§ 4
Odstąpienie od umowy i wypowiedzenie umowy
1. Zamawiający, niezależnie od uprawnień wynikających z kodeksu cywilnego, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w całości lub części, w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wystąpieniu
okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy;
2) naruszenia postanowień umowy lub niewłaściwego jej wykonywania przez Wykonawcę, w szczególności gdy:
− Wykonawca popadnie w zwłokę w realizacji przedmiotu umowy;
− Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy i pomimo dodatkowego wezwania nie przystąpi do realizacji;
− Wykonawca przerwie realizację przedmiotu umowy i nie będzie go realizował pomimo wezwania dodatkowego wezwania;
− Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje wadliwie przedmiot umowy i nie usunie naruszenia pomimo dodatkowego wezwania;
− zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
2. Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy nie umniejszy innych praw Zamawiającego wynikających z umowy bądź przepisów powszechnie obowiązujących, w tym uprawnienia do naliczania kar umownych.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 30 dni w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w całości lub ograniczyć zakres jej realizacji oraz wynagrodzenie Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w szczególności w przypadku:
1) zmian w strukturze organizacyjnej Zamawiającego skutkującej tym, że umowa nie może być realizowana,
2) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności lub czynności objętej przedmiotem umowy, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
3) niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności poprzez:
− uchylanie się przez Wykonawcę od realizacji umowy w całości lub w części,
− wykonywanie przedmiotu umowy w sposób niezgodny ze sposobem określonym w umowie,
− uchybienie terminu realizacji przedmiotu umowy,
− opóźnienie realizacji przedmiotu umowy w zakresie, który wskazuje na brak możliwości realizacji przedmiotu umowy w ustalonym terminie,
− zlecenie wykonywania przedmiotu umowy podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
5. W przypadku odstąpienia od umowy bądź rozwiązania umowy z przyczyn o których mowa w ust. 1 oraz ust. 4 powyżej, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania z tego tytułu.
§ 5
Kary umowne
1. Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej od Wykonawcy, w przypadku:
1) opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy nieprzekraczającego 14 dni, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy za każdy
dzień opóźnienia;
2) opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy przekraczającego 14 dni, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy za każdy dzień opóźnienia;
3) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy.
2. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 3) jest niezależna od zapłaty kar umownych, o których mowa w pkt 1)-2) powyżej.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, zgodnie z art. 484 k.c.
4. W przypadku powstania sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Xxxxxx zobowiązują się do wykonania przyjętych zobowiązani zgodnie z umową, prowadząc jednocześnie starania o polubowne rozwiązanie sporu.
5. Xxxxxx zobowiązują się do najwyższej staranności i dobrej woli w negocjacjach mających na celu rozwiązanie wynikłego sporu. W razie niemożności osiągniecia porozumienia spór będzie przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 6
Odpowiedzialność za wykonanie Umowy
1. Do kontaktów w zakresie realizacji umowy, Strony ustalają poniższych przedstawicieli:
1) Xxxxxxx Xxxxxxx, tel. 000 000 000, e:mail: xxxxxxxxxx@xxxxx.xx i Xxxxxxxx Xxxxxxx, tel. 000 000 000, e-mail: xxxxxxxx@xxxxx.xx
– z ramienia Zamawiającego;
2) …………………………………..….… tel. ,
– z ramienia Wykonawcy.
2. Osoby wskazane w ust. 1, są odpowiedzialne za prawidłową realizację umowy.
3. Zmiana danych wskazanych w ust. 1 nie stanowi zmiany umowy i następuje w drodze zawiadomienia skierowanego do drugiej Strony.
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem wykonania usługi i warunki prowadzenia prac są mu znane.
5. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na majątku Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz przestrzegania przepisów bhp podczas realizacji prac objętych przedmiotem umowy.
7. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy.
8. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki inżynierskiej, dokumentacją techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.
9. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz odpowiednimi uprawnieniami i zasobami w tym ludzkimi i technicznymi, aby wykonać prawidłowo i terminowo Przedmiot Umowy.
10. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy:
a) posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP);
b) wyposażeni zostaną we właściwe środki ochrony indywidualnej.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy pracowników realizujących przedmiot umowy oraz za następstwa wypadków własnych pracowników powstałe przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz w drodze do i z pracy, a ponadto za szkody wyrządzone osobom trzecim przez własnych pracowników.
12. Za skutki wypadków jakim ulegną pracownicy Wykonawcy oraz wypadków spowodowanych przez pracowników Wykonawcy, jak również innych roszczeń wynikających z przepisów Kodeksu Pracy odpowiada Wykonawca.
13. Wykonawca zobowiązany jest odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu przedmiotu umowy.
14. Wykonawca oświadcza, że wykonana przedmiot umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska, prawa budowlanego i gospodarki odpadami oraz innymi aktami prawnymi obowiązującymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki związane z nieprzestrzeganiem lub naruszeniem zasad wynikających z tych przepisów.
15. Wykonawca oświadcza, że jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstaną odpady, to on jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (x.x. Xx.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) i zobowiązuje się do postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sposób gwarantujący poszanowanie środowiska naturalnego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu informacje o miejscu i sposobie zagospodarowania odpadów.
§ 7
Postanowienia końcowe
1. Do niniejszej umowy stosuje się „Ogólne Warunki Umów PGWiR S.A.” (dalej: „OWU”), których treść została udostępniona na stronie xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxxxx. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z powyższymi OWU, w pełni rozumie ich treść i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń.
2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a OWU, stosuje się postanowienia zawarte w niniejszej Umowie.
3. W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie oraz OWU, stosuje się przepisu kodeksu cywilnego.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiegokolwiek powodu
nieważne, sprzeczne z prawem lub nieskuteczne, legalność i wykonalność pozostałych postanowień nie będzie w żaden sposób naruszona lub osłabiona, a Strony zobowiązują się uzgodnić postanowienie zastępujące, mające moc prawną i skutek możliwie najbardziej zbliżony do postanowienia zastępowanego.
7. Załączniki stanowią integralną część Umowy.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.