UMOWA
UMOWA
O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ NR ………………..
zawarta w dniu 2015 r. w Gorlicach pomiędzy:
OOE spółka z o. o. z siedzibą w Gorlicach, adres: ul. Michalusa 1, 38-320 Gorlice, zwaną dalej DOSTAWCĄ, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000519767 nr NIP 000-000-00-00, REGON 123182106, o kapitale zakładowym (w całości wpłaconym) w wysokości 8 326 600,00 zł, reprezentowaną przez:
⮚ Prezes Zarządu – Xxxxxx Xxxxxx
a
…………………………………………………….. zamieszkałym w ,
legitymującym się dowodem osobistym nr , wydanym przez
……………………………………………………., PESEL , zwanym w dalszej części
ODBIORCĄ.
zwanymi razem STRONAMI. o treści jak poniżej:
Umowę zawiera się w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 2007 Nr 16 poz. 92) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 2010 Nr 194 poz. 1291).
Postanowienia ogólne i przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem umowy jest określenie zakresu obowiązków stron umowy związanych z przyłączeniem ……………………………………………………. (rodzaj obiektu) znajdującego się na działce geodezyjnej nr ………....…………………………. wchodzącej w skład nieruchomości o nr KW ……………….. prowadzonej przez Sąd Rejonowy w położonej przy ul.
………………………………………. w ……………………………….. (dalej „Obiekt”) do sieci ciepłowniczej stanowiącej własność i znajdującej się w eksploatacji DOSTAWCY w związku z planowanym zawarciem umowy sprzedaży ciepła.
2. Charakterystyka Obiektu:
⮚ Kubatura budynku: m3
⮚ Powierzchnia zabudowy: m2
⮚ Łączna moc zamówiona: kW
3. ODBIORCA oświadcza, że posiada tytuł prawny do wymienionego w ust. 1 Obiektu w postaci prawa własności.
Zakres robót i zobowiązania stron
§2
Realizacja przedmiotu umowy obejmuje:
1. Opracowanie projektu technicznego przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym z niezbędnymi uzgodnieniami i dokumentami pozwalającymi na rozpoczęcie inwestycji zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
2. Opracowanie projektu technicznego stacji wymienników ciepła wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i dokumentami pozwalającymi na rozpoczęcie inwestycji zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
3. Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w technologii rur preizolowanych 2 x DN ………………… mm o długości mb.
4. Zainstalowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego wraz z armaturą, zgodnie z dokumentacją techniczną, o której mowa w ust. 2.
5. Wykonanie stacji wymienników ciepła.
§3
1. ODBIORCA wyłącznie na swój koszt wykona i po zaakceptowaniu pod względem merytorycznym i formalnym przez DOSTAWCĘ, przekaże nieodpłatnie DOSTAWCY kompletną dokumentację techniczną budowy przyłącza ciepłowniczego oraz układu rozliczeniowo-pomiarowego do dnia rozpoczęcia robót w terminie wskazanym w §4 ust. 1. Dokumentacja obejmować powinna w szczególności projekt budowlano-wykonawczy wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę lub ze zgłoszeniem robót budowlanych do właściwego organu administracyjnego w zakresie wydania pozwoleń na budowę oraz oświadczeniem o nie złożeniu przez organ sprzeciwu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
2. ODBIORCA wykona zobowiązania wymienione w §2 ust. …………… zgodnie z uzyskanymi warunkami przyłączenia.
3. DOSTAWCA wykona zobowiązania wymienione w §2 ust w terminie wskazanym
w §4 ust. 2 umowy chyba, że zajdą przeszkody formalno-prawne, za które DOSTAWCA nie ponosi odpowiedzialności, w postaci niemożliwości uzyskania stosownych decyzji, pozwoleń, zezwoleń, a w szczególności braku uzgodnienia udostępnienia nieruchomości przez osoby trzecie, będące właścicielami nieruchomości, na których zlokalizowane ma być przyłącze ciepłownicze, o którym mowa w §1, wtedy odpowiedzialność DOSTAWCY z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jest wyłączona.
Termin realizacji prac
§4
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania zobowiązań, o których mowa w §2 ust.
…………… przez ODBIORCĘ:
a) wykonanie i przekazanie projektu budowlano-wykonawczego wraz ze zgłoszeniem robót: do dnia ………………………………………………..
b) rozpoczęcie robót: ……………………………………………
c) zakończenie robót, przez co Strony rozumieją zakończenie budowy części technologicznej: ………………………………………………….
2. Strony ustalają następujące terminy wykonania zobowiązań, o których mowa w §2 ust.
…………… przez DOSTAWCĘ:
a) zakończenie robót: ……………………………………………
b) przeprowadzenie prób końcowych i ostateczny odbiór przyłącza wraz z uruchomieniem: ……………………………………………….
3. Termin wykonania zobowiązań przez DOSTAWCĘ ulega przedłużeniu, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od DOSTAWCY uniemożliwiających mu wykonanie
zobowiązań (np. warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, uwarunkowania terenowe, prawne), o okres trwania przeszkód w wykonaniu zobowiązań. Wyłącza to odpowiedzialność odszkodowawczą DOSTAWCY.
Odbiory prac
§5
1. Próby i odbiory (częściowe oraz końcowe) robót przeprowadzonych przez ODBIORCĘ prowadzone będą w trakcie realizacji przedmiotu umowy w obecności uprawnionego przedstawiciela DOSTAWCY, poinformowanego w formie pisemnej z 3-dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem o terminie próby bądź odbioru.
2. Do nadzoru nad próbami i odbiorami, o których mowa w ust. 1 Strony wyznaczają:
a) Po stronie ODBIORCY: ……………………………………………, tel. …………………………………………
b) Po stronie DOSTAWCY: …………………………………………., tel. …………………………………………
Granica własności i eksploatacji
§6
1. Granicę własności stanowić będą pierwsze od strony węzła cieplnego zawory kulowe odcinające węzeł cieplny od sieci ciepłowniczej DOSTAWCY.
2. Granica własności stanowić będzie jednocześnie granicę eksploatacji.
3. W granicy własności sieci zainstalowany zostanie układ pomiarowo-rozliczeniowy firmy KAMSTRUP (ciepłomierz ultradźwiękowy MULTICAL z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu ULTRAFLOW).
Opłata przyłączeniowa
§7
1. Wysokość opłaty przyłączeniowej płatnej przez ODBIORCĘ na rzecz DOSTAWCY, ustala się na podstawie jednej czwartej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia. Będzie ona zgodna z Taryfą dla Ciepła DOSTAWCY po zatwierdzeniu zmiany Taryfy.
2. DOSTAWCA pobiera 50% opłaty przyłączeniowej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu przed terminem rozpoczęcia robót, o którym mowa w §4 ust. 1 lit. ………………..
3. Faktura VAT częściowa w przedmiocie części opłaty, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu (50% opłaty przyłączeniowej) zostanie wystawiona na 15 dni przed terminem rozpoczęcia robót, o którym mowa w §4 ust. 1 lit. ……………….. Faktura VAT końcowa na pozostałe 50% zostanie wystawiona po podpisaniu odbioru końcowego robót.
4. Należności wynikające z niniejszej umowy płatne są w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT na konto DOSTAWCY wskazane w fakturze.
5. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu na konto DOSTAWCY.
6. Opóźnienie w zapłacie ustalonej należności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Służebność przesyłu i udostępnienie pomieszczeń przez ODBIORCĘ dla DOSTAWCY
§8
1. ODBIORCA w terminie do 1 tygodnia od dnia zakończenia robót wynikających z niniejszej
umowy, o którym mowa w §4 ust. ……. lit. …. lub §4 ust. 3 ustanowi w formie aktu notarialnego bez wynagrodzenia służebność przesyłu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na rzecz DOSTAWCY na nieruchomości, o której mowa w §1 ust. 1 dla której Sąd Rejonowy w
………………………….. prowadzi księgę wieczystą KW ……………………….. polegającą na tym, że DOSTAWCA może korzystać w zakresie, opisanym w ust. 2 z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem urządzeń i sieci ciepłowniczych.
2. Ustanowiona przez ODBIORCĘ służebność przesyłu polega w szczególności na bezwarunkowej zgodzie na istnienie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych na nieruchomości ODBIORCY, oraz na prawie przeprowadzenia przez teren nieruchomości ODBIORCY sieci, instalacji i urządzeń, oraz zapewnieniu DOSTAWCY nieodpłatnego i swobodnego korzystania w każdym czasie z pasa gruntu zajmowanego przez sieć, instalacje i urządzenia oraz na prawie nieodpłatnego i swobodnego dostępu (prawo przejścia i przejazdu) do sieci, instalacji i urządzeń w każdym czasie w szczególności w celu dokonania bieżącej obsługi, utrzymania remontu, wymiany, rozbudowy, przebudowy, konserwacji, modernizacji, usunięcia awarii lub usterki tej sieci, instalacji lub urządzeń, lub każdej innej czynności związanej z w/w siecią, instalacją lub urządzeniami.
3. W przypadku nie ustanowienia służebności, o której mowa w ust. 1 w terminie wskazanym w ust. 1 DOSTAWCA zwolniony jest z odpowiedzialności związanej z przebiegiem sieci i nieruchomości, w stosunku do ODBIORCY oraz przyszłych nabywców nieruchomości. Odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich, z tytułu posadowienia sieci na nieruchomości, ponosić będzie wyłącznie ODBIORCA.
4. ODBIORCA na żądanie DOSTAWCY zobowiązuje się udostępniać bez wynagrodzenia DOSTAWCY wejście do pomieszczeń, w których zlokalizowany będzie układ pomiarowo- rozliczeniowy celem dokonywania odczytów wskazań urządzeń pomiarowo- rozliczeniowych oraz przeprowadzenia regulacji dostaw ciepła jak też w każdym przypadku konieczności dokonania konserwacji, przeglądu lub naprawy urządzeń, armatury, rurociągów będących własnością DOSTAWCY. W przypadku nie wywiązania się z tego zobowiązania odpowiedzialność DOSTAWCY za szkody powstałe w wyniku braku dostępu do wyżej wskazanych pomieszczeń jest wyłączona i ponosi ją wyłącznie ODBIORCA.
Umowa sprzedaży
§9
1. ODBIORCA zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży ciepła z dniem zakończenia robót wynikających z niniejszej umowy, o którym mowa w §4 ust na moc zamówioną
w łącznej wysokości określonej w §1 ust. 2 za cenę zgodną z obowiązującą wówczas Taryfą dla Ciepła DOSTAWCY, z dodatkowym zastrzeżeniem nie zmniejszenia jej przez okres 10 lat.
2. ODBIORCA zobowiązuje się do poboru ciepła z sieci ciepłowniczej DOSTAWCY przez okres nie krótszy niż 10 lat liczony od daty zawarcia umowy sprzedaży ciepła.
Niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, rozwiązanie umowy
§10
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez ODBIORCĘ prac, o których mowa w §3 ust. 1 w terminie, o którym mowa w §4 ust. 1, DOSTAWCA jest uprawniony odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia się o tym fakcie, a ODBIORCA zobowiązany jest zapłacić DOSTAWCY karę umowną w wysokości rzeczywiście poniesionych przez DOSTAWCĘ kosztów łącznie z kwotą równą co do wartości opłacie przyłączeniowej, o
której mowa w §7 ust. 1.
2. Za opóźnienie terminu rozpoczęcia dostaw ciepła:
a) z winy DOSTAWCY, ODBIORCA otrzyma bonifikatę w wysokości obliczonej zgodnie z
§39 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 2010 Nr 194 poz. 1291);
b) z winy ODBIORCY, DOSTAWCA otrzyma karę umowną w wysokości utraconych wpływów z opłaty stałej za usługi przesyłowe zgodnie z każdoczesną obowiązującą i zatwierdzoną taryfą dla ciepła.
Postanowienia końcowe
§11
Strony zobowiązują się do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za koordynację, kontrolę wykonania prac do dnia rozpoczęcia wykonywania prac wynikających z niniejszej umowy.
§12
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy.
§13
Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie obowiązywania umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby DOSTAWCY.
§14
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi lub inne stosowne przepisy prawa.
§15
Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i nie rozpowszechniania treści niniejszej umowy, jak też do nie ujawniania jej osobom trzecim, z wyjątkiem organów wymiaru sprawiedliwości, kontroli podatkowej, biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe pod rygorem skutków prawnych.
§16
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.