Umowa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym dla realizacji przedsięwzięcia pn.
[ ] [ ] 2020 roku
Umowa o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym dla realizacji przedsięwzięcia pn.
Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV w modelu partnerstwa publiczno- prywatnego
pomiędzy:
Gminą Miejską Kraków
a
[Partnerem Prywatnym]
XXXXXXXXX UMOWA została zawarta w dniu [ ] 2020 roku
POMIĘDZY:
Gminą Miejską Kraków, reprezentowaną przez [ ]
ZWANĄ W DALSZEJ TREŚCI „PODMIOTEM PUBLICZNYM”,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miejskiej Kraków [ ]
a
[ ], z siedzibą w [ ], ul. [ ], wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [ ], [ ] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS [ ], NIP [ ], REGON [ ],
reprezentowaną przez:
[ ]
ZWANĄ W DALSZEJ TREŚCI „PARTNEREM PRYWATNYM”
przy czym Podmiot Publiczny oraz Partner Prywatny zwani będą łącznie w dalszej treści również
„Stronami” a każde z nich oddzielnie „Stroną”.
SPIS TREŚCI
SPIS XXXXXXXXXXX 0
PREAMBUŁA 5
1. DEFINICJE I INTERPRETACJA 6
2. OŚWIADCZENIA STRON 26
3. POSTANOWIENIA OGÓLNE 28
4. NIERUCHOMOŚĆ 31
5. PRZEDSTAWICIELE STRON 37
6. INŻYNIER KONTRAKTU 39
7. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 41
8. OKRES PROJEKTOWANIA I BUDOWY 43
9. OKRES EKSPLOATACJI 71
10. PODWYKONAWCY 72
11. KONTROLA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ PARTNERA PRYWATNEGO 74
12. WYNAGRODZENIE 79
13. FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 86
14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PARTNERA PRYWATNEGO 86
15. UBEZPIECZENIA 108
16. PROCEDURA ROZSTRZYGANIA SPORÓW 114
17. ZDARZENIA NADZWYCZAJNE 118
18. PRZEDTERMINOWE ROZWIĄZANIE UMOWY I SKUTKI JEJ ROZWIĄZANIA 131
19. ROZLICZENIA STRON PO ROZWIĄZANIU UMOWY ALBO JEJ WYKONANIU 135
20. ZWROT INFRASTRUKTURY 141
21. POLECENIE ZMIANY 146
22. ZMIANA UMOWY 147
23. POUFNOŚĆ 150
24. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA 152
25. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 161
26. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 162
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik nr 1 Oferta Załącznik nr 2 SIWZ
Załącznik nr 3 Model Finansowy w wersji elektronicznej Załącznik nr 4 Odpis z rejestru dla Partnera Prywatnego Załącznik nr 5 Program Funkcjonalno-Użytkowy
Załącznik nr 6 Istotne Warunki Umowy z Inżynierem Kontraktu oraz wymogi Podmiotu Publicznego dot. pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu
Załącznik nr 7 Standardy Eksploatacji Załącznik nr 8 Mechanizm Wynagradzania
Załącznik nr 9 Minimalne Wymogi Dotyczące Ubezpieczeń Załącznik nr 10 Wzór klauzuli informacyjnej RODO
Załącznik nr 11 Wzór umowy powierzenia danych osobowych
PREAMBUŁA
Zważywszy, że:
(a) zadania publiczne związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej, a to w szczególności z drogami publicznymi, w tym gminnymi drogami, ulicami, mostami, placami oraz organizacją ruchu drogowego, a także ze sprawami dotyczącymi ładu przestrzennego i lokalnego transportu zbiorowego stanowią zadania własne Podmiotu Publicznego;
(b) celem Podmiotu Publicznego jest zlecenie wykonania nowego odcinka sieci tramwajowej tworzącej korytarz łączący istniejące elementy sieci przy zachowaniu odpowiedniej prędkości komunikacyjnej oraz następnie zlecenie świadczenia usług Eksploatacji powstałej w ramach Przedsięwzięcia Infrastruktury wskazanej w Umowie;
(c) Podmiot Publiczny dokonał analizy wariantów realizacji Przedsięwzięcia, jako optymalny wybierając partnerstwo publiczno-prywatne. W ocenie Podmiotu Publicznego, współpraca z wybranym w trybie konkurencyjnym Partnerem Prywatnym, który dysponuje specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w budowie i utrzymaniu infrastruktury drogowej i transportowej, w tym infrastruktury tramwajowej, przyniesie Podmiotowi Publicznemu oraz mieszkańcom istotną korzyść publiczną, a to w szczególności w postaci rozwoju sieci tramwajowej i możliwości świadczenia przy jej wykorzystaniu usług związanych z lokalnym transportem zbiorowym, a także optymalizacji kosztów i wydatków ponoszonych przez Podmiot Publiczny na zadania związane z Eksploatacją Infrastruktury w całym okresie trwania Przedsięwzięcia;
(d) Podmiot Publiczny na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy o PPP w brzmieniu obowiązującym przed 19 września 2018 r. oraz art. 40 ust.1 w zw. z art. 60c ust. 1 PZP wszczął Postępowanie a siedem zainteresowanych podmiotów złożyło wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu. Podmiot Publiczny po ocenie formalnej wniosków zaprosił do udziału w Postępowaniu trzy podmioty;
(e) Podmiot Publiczny przeprowadził Postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego, ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia, przy czym cena nie była jedynym kryterium oceny złożonych ofert;
(f) Podmiot Publiczny zaprosił trzy podmioty, z którymi prowadzony był dialog konkurencyjny, do składania ofert, przekazując im SIWZ, a także precyzując kryteria wyboru oferty;
(g) w dniu [ ] roku Podmiot Publiczny poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozumieniu art. 6 ust. 1 Ustawy o PPP i art. 91 PZP;
(h) ze względu na długoterminowy charakter współpracy Stron w ramach Umowy, w trakcie jej wykonywania mogą zaistnieć zmiany warunków prawnych i ekonomicznych,
rynkowych czy technicznych, które mogą mieć wpływ na realizację Przedsięwzięcia zgodnie z Ofertą i zawartą Umową, w szczególności może dojść do zmian Przepisów Prawa dotyczących dróg publicznych, pojawienia się konkurencyjnych technologii, czy zmian w modelu utrzymania sieci tramwajowej. W związku z tym, Umowa określa przypadki oraz warunki, na których możliwe będzie wprowadzenie istotnych zmian do Umowy w okresie jej obowiązywania, a także zawiera klauzule indeksacyjne i waloryzacyjne umożliwiające dostosowanie Umowy do zmienionych warunków;
(i) istotne znaczenie dla Stron ma stabilność i trwałość Przedsięwzięcia;
Strony postanawiają, co następuje:
1. DEFINICJE I INTERPRETACJA
1.1 Definicje
W niniejszej Umowie poniższe wyrazy i wyrażenia mają następujące znaczenie:
Awaria ma znaczenie nadane mu w Załączniku nr 7 (Standardy Eksploatacji);
Brak Dostępności ma znaczenie nadane mu w Załączniku nr 7 (Standardy
Eksploatacji);
CPI oznacza dla danego roku kalendarzowego Okresu Umowy średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny w najbardziej aktualnym Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej za rok kalendarzowy poprzedzający dany rok kalendarzowy, w którym dokonywana jest waloryzacja na potrzeby niniejszej Umowy. W przypadku braku publikacji takiego wskaźnika przez Główny Urząd Statystyczny i z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Załącznika nr 8 (Mechanizm Wynagradzania), Strony przyjmą na cele niniejszej Umowy inny, oficjalny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany dla Rzeczypospolitej Polskiej;
Data Rozpoczęcia data podpisania niniejszej Umowy przez obie Strony;
Decyzja Środowiskowa ostateczna i niezaskarżalna decyzja Prezydenta Miasta Krakowa nr
WS-04.6220.55.2015 z dnia 24 maja 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach;
Dodatkowe Koszty i Wydatki
niedające się przewidzieć w momencie składania Oferty, pozostające w bezpośrednim i adekwatnym związku przyczynowo- skutkowym z wystąpieniem Przypadku Kompensacyjnego, uzasadnione wydatki lub koszty, faktycznie i w sposób racjonalny poniesione lub które zostaną poniesione przez Partnera Prywatnego w celu realizacji Przedsięwzięcia, w tym wykonania prac projektowych, Robót Budowlanych, innych prac lub prowadzenia Eksploatacji w sposób zgodny z Przepisami Prawa, Normami, Umową, Dokumentacją Projektową i Dokumentacją Budowy;
Dodatkowe Dochody dochody uzyskiwane przez Partnera Prywatnego z wykorzystaniem
Infrastruktury w Okresie Eksploatacji, o których mowa w pkt. 12.6;
Dokumentacja Budowy wszelkie dokumenty niezbędne zgodnie z Przepisami Prawa,
Normami oraz Umową do prowadzenia Robót Budowlanych, w tym Pozwolenia dotyczące Robót Budowlanych, w szczególności Pozwolenie na Budowę lub ZRID, Dokumentacja Projektowa, dziennik budowy, wszelkie rysunki i opisy służące realizacji Robót Budowlanych, operaty geodezyjne i książka obmiarów, dzienniki montażu (jeżeli takowe będą sporządzane), specyfikacje, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w tym Świadectwo Wstępnego Zakończenia i Świadectwo Ostatecznego Zakończenia, System Zapewnienia Jakości (którego sposób przygotowania został określony w PFU), certyfikaty, instrukcje i testy oraz inne dokumenty dotyczące bezpośrednio Robót Budowlanych (co nie dotyczy korespondencji pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym);
Dokumentacja Powykonawcza
Dokumentacja Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku Robót Budowlanych oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w szczególności koniecznymi do zgłoszenia zmian w ewidencji gruntów lub innym właściwym rejestrze;
Dokumentacja Projektowa łącznie Dokumentacja Projektowa Budowlana oraz Dokumentacja
Projektowa Wykonawcza;
Dokumentacja Projektowa Budowlana
wszelka dokumentacja wymagana na podstawie Przepisów Prawa do realizacji Robót Budowlanych i uzyskania Pozwoleń niezbędnych do wykonania Infrastruktury, w tym ZRID lub Pozwolenia na Budowę, obejmująca w szczególności: projekt budowlany, przedmiary robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opinie i uzgodnienia;
Dokumentacja Projektowa Wykonawcza
wszelka dokumentacja potrzebna do wykonania Robót Budowlanych (z wyłączeniem Dokumentacji Projektowej Budowlanej), obejmująca w szczególności branżowe projekty wykonawcze oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót Budowlanych;
Dostępność spełnienie przez Infrastrukturę Techniczną warunków, określonych
w Załączniku nr 7 (Standardy Eksploatacji);
Drobne Usterki wady nie mające wpływu na prawidłowość wykonania
Infrastruktury oraz jej prawidłową Eksploatację przez Partnera Prywatnego i użytkowanie przez Podmiot Publiczny, które nie mogą stanowić przeszkody w wydaniu Świadectwa Wstępnego Zakończenia lub Świadectwa Ostatecznego Zakończenia, kwalifikowane w Okresie Projektowania i Budowy przez Inżyniera Kontraktu oraz w Okresie Eksploatacji przez Dyrektora Projektu oraz przedstawiciela Partnera Prywatnego powołanych zgodnie z pkt. 5;
Dyrektor Projektu osoba występująca w imieniu Podmiotu Publicznego w sprawach z
zakresu realizacji Umowy, umocowana na podstawie odrębnego pełnomocnictwa lub upoważnienia i w granicach określonych Przepisami Prawa do składania w imieniu Podmiotu Publicznego oświadczeń woli i wiedzy, a także dokonywania czynności faktycznych w zakresie bieżącego wykonywania Umowy przez Podmiot Publiczny i monitorowania realizacji Umowy przez Partnera Prywatnego powołana zgodnie z pkt. 5.1;
Dzień Roboczy każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo
wolnych od pracy w Polsce;
Dzień Zakończenia (i) dzień przypadający 240 miesięcy po Pierwszym Dniu Dostępności,
z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, albo (ii) dzień, w którym Umowa ulega wcześniejszemu rozwiązaniu zgodnie z postanowieniami Umowy;
EBI Europejski Bank Inwestycyjny;
EBOiR Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju;
Eksploatacja wszelkie działania i czynności w odniesieniu do Infrastruktury
Technicznej, do których wykonywania w Okresie Eksploatacji zobowiązany będzie Partner Prywatny, w tym na podstawie Przepisów Prawa oraz Umowy, służące między innymi do
zachowania Standardów Eksploatacji, w tym zapewnienia Dostępności Infrastruktury Technicznej;
EUR euro, oznaczenie europejskiej jednostki monetarnej;
Etap przyjęta przez Partnera Prywatnego w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia wydzielona część Robót Budowlanych do wykonania w Okresie Projektowania i Budowy, dla której Partner Prywatny uzyska ZRID lub Pozwolenie na Budowę lub dokona zgłoszenia Robót Budowlanych i uzyska zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, a następnie Pozwolenie na Użytkowanie;
Faktura VAT faktura VAT wystawiona przez Stronę w związku z płatnościami
pomiędzy Stronami, wynikającymi z niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami Przepisów Prawa i przy uwzględnieniu obowiązującej w danym czasie stawki podatku od towarów i usług;
Faktura VAT za Nakłady Inwestycyjne
Faktura VAT wystawiona na kwotę wskazaną w Ofercie równą wartości Nakładów Inwestycyjnych;
Finansowanie finansowanie obejmujące Finansowanie Główne oraz Finansowanie
Kapitałowe, w tym o następującym przeznaczeniu:
(a) finansowanie Nakładów Inwestycyjnych;
(b) finansowanie obrotowe krótkoterminowe w Okresie Projektowania i Budowy, w szczególności obejmujące finansowanie podatku VAT;
(c) finansowanie długoterminowe należności podatkowych;
Finansowanie Główne Finansowanie dłużne uzyskane przez Partnera Prywatnego w celu
sfinansowania realizacji Przedsięwzięcia na podstawie Umów Finansowania Głównego.
Celem uniknięcia wątpliwości Finansowanie Główne obejmuje dług zaciągnięty w PLN o różnym stopniu uprzywilejowania lub podporządkowania;
Finansowanie Kapitałowe Finansowanie udzielone przez Wspólników w celu sfinansowania (w
całości lub w części) realizacji Przedsięwzięcia obejmujące:
(a) Wkład Pieniężny Wspólników;
(b) finansowanie dłużne na podstawie Umów Finansowania Kapitałowego.
Formularz Ofertowy element Oferty Partnera Prywatnego, składany zgodnie z
wymaganiami SIWZ;
XXX Xxxxxx Urząd Statystyczny lub inna instytucja, która przejmie jego obowiązki w zakresie publikacji wskaźników makroekonomicznych;
Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia
szczegółowy harmonogram przygotowania Dokumentacji Projektowej, uzyskania Pozwoleń i realizacji Robót Budowalnych w Okresie Projektowania i Budowy, przygotowany przez Partnera Prywatnego na zasadach i warunkach określonych w Umowie;
Informacje Poufne mają znaczenie przypisane im w pkt. 23.1.1;
Infrastruktura oznacza wszelkie wykonane na podstawie niniejszej Umowy przez
Partnera Prywatnego obiekty (w tym obiekty budowlane i drogowe obiekty inżynierskie), urządzenia, instalacje oraz oprogramowanie na podstawie PFU;
Infrastruktura Techniczna oznacza elementy Infrastruktury, które podlegają Eksploatacji,
wskazane w pkt. 3 Załącznika nr 7 (Standardy Eksploatacji) i załączniku nr 4 do PFU, takie jak Torowisko tramwajowe wraz z urządzeniami sterowania i ogrzewania zwrotnic, sieć trakcyjna, słupy trakcyjne, kable trakcyjne zasilające i powrotne wraz z osprzętem łączeniowym oraz tunel wraz z jego infrastrukturą, pas zieleni w Torowisku tramwajowym;
Instrukcja Działania Modelu Finansowego
instrukcja przygotowana przez Partnera Prywatnego, określająca strukturę Modelu Finansowego, jego sposób działania i obsługi;
Inżynier Kontraktu, Inżynier
podmiot wybrany na zasadach wskazanych w Umowie, pełniący swą funkcję w zakresie kompetencji nią określonych w Okresie Projektowania i Budowy oraz w Okresie Przejściowym;
Istotna Zmiana Prawa oznacza jedną lub wiele ujmowanych łącznie Zmian Prawa:
(i) niedających się przewidzieć w chwili złożenia Oferty oraz niemających charakteru ogólnego (tzn. odnoszących się wyłącznie do Przedsięwzięcia lub do Partnera Prywatnego, lub do podobnych projektów jak Przedsięwzięcie) i nie wpływających na ogólne koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem takiego rodzaju działalności jak Przedsięwzięcie, lub
(ii) w wyniku których nastąpiła konieczność poniesienia przez Partnera Prywatnego Dodatkowych Kosztów i Wydatków lub nastąpił spadek całkowitych kosztów i wydatków Przedsięwzięcia w kwocie przekraczającej 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) w ciągu całego Okresu Umowy (przy czym kwota ta będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik CPI),
Istotna Zmiana Prawa lub łącznie ujmowane Istotne Zmiany Prawa powodujące konieczność poniesienia przez Partnera Prywatnego Dodatkowych Kosztów i Wydatków zgodnie z pkt. (ii) powyżej, stanowią Przypadek Kompensacyjny, jednak wyłącznie w zakresie różnicy pomiędzy kwotą Dodatkowych Kosztów i Wydatków a kwotą wskazaną w poprzednim zdaniu,
w celu uniknięcia wątpliwości, badając wystąpienie Istotnej Zmiany Prawa należy uwzględniać zarówno Zmiany Prawa powodujące wzrost, jak i spadek wydatków i kosztów Partnera Prywatnego i dla oceny Istotnej Zmiany Prawa przyjmuje się różnicę spadku i wzrostu tych wydatków i kosztów;
(iii) polegających na zmianie wysokości stawki podatku VAT (w tym wprowadzenie zwolnienia od podatku VAT), znajdującą zastosowanie do wyliczenia Wynagrodzenia zgodnie z Umową; lub
(iv) polegających na zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; lub
(v) polegających na zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 ze zm.);
(vi) polegających na zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2177);
pod warunkiem, że Zmiany Prawa, o których mowa w pkt. (iii)-(vi) będą miały wpływ na koszty wykonania
Przedsięwzięcia przez Partnera Prywatnego, zwłaszcza przy uwzględnieniu indeksacji Wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Mechanizmu Wynagradzania.
Klasyfikacja Środków Trwałych
oznacza usystematyzowany zbiór obiektów majątku trwałego służący do x.xx. ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych, w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1864);
Kodeks Cywilny, KC ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018
r., poz. 1025 ze zm.);
Kodeks Postępowania Cywilnego, KPC
ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.);
Komisja Rozjemcza komisja złożona z przedstawicieli Stron, utworzona w celu
polubownego rozwiązania sporu pomiędzy Stronami zgodnie z pkt. 16;
Koncepcja Wielobranżowa projekt koncepcyjny w zakresie zagospodarowania terenu dotyczący
budowy linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera – Mistrzejowice) sporządzony na rzecz Podmiotu Publicznego w grudniu 2015 r.;
Księga Założeń księga założeń przygotowana przez Partnera Prywatnego, dotycząca
konstrukcji i obsługi Modelu Finansowego, stanowiąca załącznik do Modelu Finansowego składanego wraz z Ofertą;
Kwota Rozliczenia kwota należna Partnerowi Prywatnemu w związku z
przedterminowym rozwiązaniem Umowy, obliczona zgodnie z postanowieniami pkt. 19;
Kwota Rozwiązania Finansowania Głównego
kwota równa wysokości zadłużenia w Dniu Zakończenia z tytułu zawartych Umów Finansowania Głównego obejmująca:
(a) kwotę zaciągniętego i niespłaconego długu, przy czym wartość ta nie będzie większa niż wartość wynikająca z najbardziej aktualnego Modelu Finansowego;
(b) kwotę naliczonych i niespłaconych odsetek oraz należnych i niezapłaconych prowizji i opłat na rzecz Podmiotów Finansujących wraz z Wynikami Transakcji Zabezpieczających;
Mechanizm Wynagradzania
mechanizm wynagradzania Partnera Prywatnego określony w
Załączniku nr 8 (Mechanizm Wynagradzania);
Model Finansowy model finansowy przygotowany przez Partnera Prywatnego,
stanowiący Załącznik nr 3 (Model Finansowy), z ewentualnymi przyszłymi zmianami wprowadzonymi zgodnie z Umową;
Nakłady Inwestycyjne oznacza sumę kosztów wytworzenia, nabycia i dostosowania
Infrastruktury do użytkowania w Okresie Projektowania i Budowy powiększoną o:
a) koszt Finansowania takich nakładów inwestycyjnych w Okresie Projektowania i Budowy podany w Modelu Finansowym załączonym do Oferty; oraz
b) kwotę podatku od towarów i usług należnego od kwoty takich nakładów inwestycyjnych, która to kwota podatku od towarów i usług nie może być wyższa niż kwota tego podatku podana w Ofercie i wskazana w Modelu Finansowym załączonym do Oferty, z wyjątkiem sytuacji gdy (bez względu na odmienne postanowienia niniejszej Umowy) w okresie pomiędzy dniem złożenia Oferty a dniem wystawienia Faktury VAT obejmującej takie Nakłady Inwestycyjne zmianie uległa stawka podatku od towarów i usług wskutek Zmiany Prawa (a nie interpretacji Przepisów Prawa),
przy czym wartość Nakładów Inwestycyjnych, nie może być wyższa niż wartość Nakładów Inwestycyjnych podana w Ofercie i wskazana w Modelu Finansowym załączonym do Oferty, a następnie aktualizowanym zgodnie z postanowieniami pkt. 13.9;
Dla uniknięcia wątpliwości, Nakłady Inwestycyjne nie obejmują kosztów Finansowania Nakładów Inwestycyjnych, o których mowa powyżej, w Okresie Eksploatacji. Koszty te będą objęte Opłatą za Rozłożenie w Czasie;
Nieruchomości nieruchomości wyłącznie wskazane w PFU, których
właścicielem jest lub stanie się w wyniku wydania decyzji XXXX Xxxxxxx Publiczny lub które Podmiot Publiczny będzie posiadał lub posiada na podstawie innego tytułu prawnego, na których zlokalizowana będzie Infrastruktura;
Nieruchomości Sąsiednie nieruchomości bezpośrednio przylegające do Nieruchomości, w
tym wszystkie należące do nich instalacje, drogi, chodniki, ściany, ogrodzenia, budynki i inne obiekty znajdujące się na tych nieruchomościach;
Niezależny Ekspert podmiot wybrany przez Strony lub którąkolwiek ze Stron w celu
rozstrzygnięcia sporu, którego kompetencje, warunki wyboru oraz zasady działania zostały określone w Procedurze Rozstrzygania Sporów;
Normy oznaczają dopuszczone do stosowania w Polsce: polskie, europejskie oraz międzynarodowe normy techniczne lub postępowania w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu Umowy, określone Przepisami Prawa lub Umową (przy czym wszelkie odniesienia do Norm obejmują także ich ujednolicenia, nowelizacje lub normy, które je zastąpiły);
Obniżka kwota, o jaką zostanie obniżone Wynagrodzenie w związku z wystąpieniem Przypadku Dostosowania;
Odsetki odsetki ustawowe w wysokości obowiązującej w danym czasie, naliczane na bazie dziennej;
Oferta kopia oferty złożonej przez Partnera Prywatnego w Postępowaniu łącznie z jej sprecyzowaniem i dopracowaniem oraz informacjami dodatkowymi przedstawionymi przez Partnera Prywatnego w wyniku wezwania przez Podmiot Publiczny stanowiąca Załącznik nr 1 (Oferta);
Okres Eksploatacji oznacza okres rozpoczynający się Pierwszego Dnia Dostępności
i kończący się w Dniu Zakończenia;
Okres Projektowania i Budowy
oznacza okres rozpoczynający się w Dacie Rozpoczęcia i kończący się w dniu przed Pierwszym Dniem Dostępności;
Okres Przejściowy oznacza okres pierwszych sześciu (6) miesięcy liczonych od Pierwszego Dnia Dostępności;
Okres Umowy okres obowiązywania Umowy, rozpoczynający się w Dacie
Rozpoczęcia i kończący się w Dniu Zakończenia;
Opłata za Finansowanie część Wynagrodzenia Partnera Prywatnego obejmująca kwotę
zwrotu z zaangażowanego kapitału Wspólników. Kwota zwrotu
z zaangażowanego kapitału Wspólników, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie równa kosztowi tego Finansowania podanemu w Ofercie i wskazanemu w Modelu Finansowym załączonym do Oferty, a następnie aktualizowanemu zgodnie z postanowieniami pkt.13.9, a także podlegającemu indeksacji zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 8 (Mechanizm Wynagradzania);
Opłata za Nakłady Inwestycyjne
opłata obejmująca w danym okresie część płatności przypadającą do zapłaty w tym okresie, wynikającą z Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne wystawionej przez Partnera Prywatnego na rzecz Podmiotu Publicznego zgodnie z postanowieniami pkt. 12.4. Opłata za Nakłady Inwestycyjne stanowi iloraz kwoty Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne i liczby 240 miesięcy trwania Okresu Eksploatacji;
Opłata za Rozłożenie w Czasie
obejmuje koszt Finansowania dotyczący bezpośrednio i wyłącznie rozłożenia płatności za Fakturę VAT za Nakłady Inwestycyjne na raty płatne w Okresie Eksploatacji zgodnie z postanowieniami pkt. 12 Umowy oraz postanowieniami Załącznika nr 8 (Mechanizm Wynagradzania). Koszt Finansowania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie równy kosztowi tego Finansowania podanemu w Ofercie i wskazanemu w Modelu Finansowym załączonym do Oferty (wraz z podaniem w pełni określonych warunków Finansowania odnoszącego się do tego kosztu Finansowania), a następnie aktualizowanemu zgodnie z postanowieniami pkt. 13.9. O ile będzie to zgodne z Przepisami Prawa, Faktury VAT wystawiane na Opłatę za Rozłożenie w Czasie będą wskazywały, że Opłata za Rozłożenie w Czasie stanowi wynagrodzenie za usługę finansową zwolnioną z podatku od towarów i usług;
Opłata za Eksploatację opłata uiszczana przez Podmiot Publiczny na rzecz Partnera
Prywatnego z tytułu świadczenia przez Partnera Prywatnego na rzecz Podmiotu Publicznego Eksploatacji w Okresie Eksploatacji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym wartość Opłaty Stałej za Eksploatację oraz Jednostkowej Opłaty Zmiennej za Eksploatację nie może być wyższa niż wartości tych opłat wskazane w Ofercie i Modelu Finansowym załączonym do Oferty, przy uwzględnieniu zmian wynikających z aktualizacji Modelu Finansowego przeprowadzonej zgodnie z
postanowieniami pkt. 13.9 a także postanowień Załącznika nr 8 (Mechanizm Wynagradzania) w zakresie indeksacji;
Organ Administracji centralne lub terenowe organy polskiej administracji rządowej
lub organy jednostek samorządu terytorialnego, a także organy Unii Europejskiej oraz każdy inny polski organ państwowy albo inny podmiot, powołany z mocy Przepisów Prawa lub na podstawie porozumień do rozpatrywania indywidualnych spraw należących do właściwości polskiej administracji rządowej lub samorządowej;
Pierwszy Dzień Dostępności ma znaczenie nadane mu w pkt. 9.1;
Plan Remontów Końcowych ma znaczenie przypisane mu w pkt. 20.1.2;
PLN waluta złoty, środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej;
Partner Prywatny oznacza stronę Umowy, partnera prywatnego w rozumieniu
Ustawy o PPP;
Podmiot Publiczny oznacza stronę Umowy, Gminę Miejską Kraków jako
jednostkę samorządu terytorialnego. W celu uniknięcia wątpliwości, w rozumieniu Umowy Podmiot Publiczny nie może być utożsamiany z jakąkolwiek inną jednostką budżetową Gminy Miejskiej Kraków niż Zarząd Dróg Miasta Krakowa lub z jej następcą prawnym, ani z jakimkolwiek zakładem budżetowym, organem wykonawczym lub organem uchwałodawczym Gminy Miejskiej Kraków, jego Podmiotami Powiązanymi, jak również z jakimkolwiek Organem Administracji, nawet jeżeli to Gmina Miejska Kraków lub jej organ wykonawczy , tj. Prezydent Miasta Krakowa, jest Organem Administracji właściwym dla wydania jakiegokolwiek Pozwolenia, koniecznego dla realizacji Przedsięwzięcia;
Podmioty Finansujące banki, instytucje kredytowe lub finansowe będące stronami Umów Finansowania Głównego;
Podmioty Powiązane podmioty powiązane ze sobą w sposób wskazany w art. 4 § 1
Kodeksu spółek handlowych lub przez możliwość sprawowania kontroli w inny sposób;
Polecenie Zmiany polecenie dokonania zmiany względem sposobu
wykonywania Umowy, w tym sposobu wykonywania Dokumentacji Projektowej, Robót Budowlanych lub prowadzenia Eksploatacji wydane przez Inżyniera Kontraktu lub Podmiot Publiczny Partnerowi Prywatnemu;
Postępowanie postępowanie rozpoczęte ogłoszeniem o zamówieniu
opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 6 kwietnia 2018 r., pod numerem 2018/S 067-149146, przeprowadzone przez Podmiot Publiczny na podstawie Ustawy o PPP i PZP w trybie dialogu konkurencyjnego w celu wyboru Partnera Prywatnego do realizacji Przedsięwzięcia;
Pozwolenia wszelkiego rodzaju ostateczne lub posiadające rygor
natychmiastowej wykonalności decyzje administracyjne i postanowienia administracyjne niezależnie od ich nazwy (w tym w szczególności wszelkie pozwolenia, zezwolenia, koncesje, zatwierdzenia, licencje, zgłoszenia, zgody, certyfikaty, opinie, uzgodnienia, sprawdzenia oraz inne dokumenty właściwych Organów Administracji lub innych podmiotów), zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, których uzyskanie jest konieczne w celu prowadzenia Robót Budowlanych i wykonania Infrastruktury, jak również prowadzenia Eksploatacji, takie jak między innymi Decyzja Środowiskowa, ZRID, Pozwolenie na Budowę oraz Pozwolenie na Użytkowanie;
Pozwolenie na Budowę decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowę w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz inne Pozwolenia, które są niezbędne w celu uzyskania Pozwolenia na Budowę i prowadzenia Robót Budowlanych i wykonania Infrastruktury, jeżeli ich uzyskanie będzie wymagane przez Przepisy Prawa, w tym przez Prawo Budowlane;
Pozwolenie na Użytkowanie ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Infrastruktury
wydana na wniosek Partnera Prywatnego przez właściwy Organ Administracji zgodnie z Przepisami Prawa, w tym z Prawem Budowlanym;
Prawo Autorskie ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.);
Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018
r., poz. 1202 ze zm.);
Prawo Upadłościowe ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z
2017 r., poz. 2344 ze zm.);
Procedura Rozstrzygania Sporów
procedura za pomocą której Xxxxxx zobowiązują się rozstrzygać powstałe między nimi spory w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, której dokładny opis został umieszczony w pkt. 16;
Program Funkcjonalno- Użytkowy, PFU
program funkcjonalno-użytkowy stanowiący Załącznik nr 5 (Program Funkcjonalno-Użytkowy);
Przedsięwzięcie oznacza przedsięwzięcie realizowane na podstawie niniejszej
Umowy, obejmujące w szczególności realizację i sfinansowanie przygotowania Dokumentacji Projektowej, prowadzenia Robót Budowlanych i Eksploatacji;
Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej
każdy podmiot, który zgodnie z Przepisami Prawa jest właścicielem lub eksploatuje infrastrukturę techniczną, w tym infrastrukturę podziemną, tj. w szczególności wszelkie podziemne lub naziemne urządzenia i instalacje użyteczności publicznej, w tym linie energetyczne, rury ciepłownicze, wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe, linie telekomunikacyjne i teletechniczne oraz słupy, a także kanalizację deszczową (bez względu, czy stanowią własność Podmiotu Publicznego czy Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej);
Przedstawiciel Partnera Prywatnego
osoba upoważniona przez Partnera Prywatnego do wykonywania w imieniu i na rzecz Partnera Prywatnego wszystkich czynności związanych z realizacją Umowy powołana zgodnie z pkt. 5.2;
Przejazd oznacza przejazd wózka dwuosiowego przez punkt kontrolny;
Przepisy Prawa oznacza wszelkie przepisy prawa powszechnie obowiązujące na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przepisy prawa miejscowego, stanowiące źródło prawa zgodnie z Rozdziałem III Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.);
Przypadek Dostosowania jedno lub wiele ujmowanych łącznie następujących zdarzeń:
a) Istotna Zmiana Prawa,
b) w Okresie Projektowania i Budowy rezygnacja z wykonania części Dokumentacji Projektowej lub części Robót Budowlanych lub ich zmiana, przewidzianych w PFU lub w przypadku Robót Budowlanych w Dokumentacji Projektowej, w sytuacji gdy z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Stron, będzie wynikało, iż wykonanie tej części Dokumentacji Projektowej lub części Robót Budowlanych nie będzie konieczne lub nie będzie możliwe lub zmiana tej części Robót Budowlanych będzie możliwa i konieczna,
c) w Okresie Projektowania i Budowy rezygnacja z wykonania części Dokumentacji Projektowej lub części Robót Budowlanych lub ich zmiana, przewidzianych w PFU lub w przypadku Robót Budowlanych w Dokumentacji Projektowej, na wniosek Partnera Prywatnego zaakceptowany przez Podmiot Publiczny po zaciągnięciu opinii Inżyniera Kontraktu lub na wniosek Podmiotu Publicznego,
powodująca obniżenie wydatków i kosztów wykonania zobowiązań z Umowy przez Partnera Prywatnego o kwotę przekraczającą 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w Okresie Umowy;
d) zmiana technologii lub sposobu prowadzenia Eksploatacji, w tym gdy ich wprowadzenie leży w interesie publicznym,
powodująca obniżenie wydatków i kosztów wykonania zobowiązań z Umowy przez Partnera Prywatnego o kwotę przekraczającą 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) w Okresie Umowy (przy czym kwota ta będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik CPI);
Przypadek Kompensacyjny Istotna Zmiana Prawa oraz zdarzenie wyraźnie określone jako
takie w treści Umowy;
Przypadek Ponownego Dostosowania
każde zdarzenie, które zgodnie z Umową skutkuje koniecznością dostosowania Wynagrodzenia Partnera Prywatnego poprzez aktualizację Modelu Finansowego;
Punkt Karny oznacza skwantyfikowaną punktowo formę egzekwowania przez
Podmiot Publiczny przypadków niewykonania, lub nienależytego wykonania obowiązków Partnera Prywatnego wynikających z Umowy, w tym z Załącznika nr 7 (Standardy Eksploatacji);
PZP ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.);
Raport Końcowy z Okresu Budowy
ma znaczenie przypisane mu w pkt. 8.10.8;
Raport Miesięczny z Okresu Budowy
ma znaczenie przypisane mu w pkt. 8.10.2 ;
Rekompensata świadczenie na rzecz Partnera Prywatnego wynikające z
wystąpienia Przypadku Kompensacyjnego;
Roboty Budowlane, Roboty wszelkie roboty, w tym roboty budowalne związane z budową
Infrastruktury oraz wszelkie inne prace (jeżeli są konieczne), w tym przebudowa, montaż, remont lub rozbiórka, dostawa urządzeń oraz oprogramowania, związane z wykonaniem, w tym wyposażeniem Infrastruktury, zgodnie z Przepisami Prawa, Normami, Umową, Dokumentacją Projektową, Pozwoleniami, jak również wszelkie czynności do których wykonania zobowiązani są uczestnicy w procesie budowlanym, w tym zgodnie z Prawem Budowlanym;
RODO rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 r., seria L, nr 119, s. 1);
Siła Wyższa zdarzenie zewnętrzne pozostające poza kontrolą którejkolwiek
ze Stron i mające wpływ na możliwość wykonania zobowiązań z Umowy, na które żadna ze Stron nie ma wpływu, któremu żadna ze Stron nie mogła zapobiec oraz przeciw któremu żadna ze Stron nie mogła się zabezpieczyć przed zawarciem Umowy, a także którego żadna ze Stron nie wywołała ani nie przyczyniła się do jego wywołania własnym działaniem lub zaniechaniem lub działaniem lub zaniechaniem osób, za które dana Strona odpowiada (w tym, osób współpracujących z daną Stroną lub jej podwykonawców lub pracowników lub osób współpracujących z
takimi podwykonawcami lub osobami współpracującymi) o takim charakterze jak:
(i) wojna, inne działania wojskowe, inwazja, bunt, akt terroru, rewolucja, powstanie, przewrót cywilny lub wojskowy, wojna domowa i każde inne podobne wydarzenie zagrażające porządkowi publicznemu,
(ii) klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, taka jak między innymi powódź, huragan, wstrząsy sejsmiczne, osuwisko ziemi lub inne nadzwyczajne zjawisko atmosferyczne,
(iii) eksplozja materiałów palnych, amunicji, eksplozja jądrowa, wypadek skutkujący skażeniem radioaktywnym lub chemicznym,
przy czym za Siłę Wyższą nie uważa się Zmiany Prawa, Przypadku Kompensacyjnego, Przypadku Dostosowania, zmian warunków makroekonomicznych;
SIWZ specyfikacja istotnych warunków zamówienia, o której mowa w art. 36 ust. 1 PZP przygotowana przez Podmiot Publiczny na potrzeby Postępowania;
Standardy Eksploatacji warunki prowadzenia Eksploatacji przez Partnera Prywatnego, w
tym standardy jakościowe jakie powinna spełniać Infrastruktura określone w Załączniku nr 7 (Standardy Eksploatacji);
Świadectwo Ostatecznego Zakończenia
oznacza zaświadczenie wystawione przez Inżyniera Kontraktu, potwierdzające, iż Roboty Budowlane w odniesieniu do danego Etapu albo całej Infrastruktury zostały ukończone zgodnie z Przepisami Prawa, Umową, Dokumentacją Projektową, Pozwoleniami, Normami, a Partner Prywatny uzyskał Pozwolenie na Użytkowanie;
Świadectwo Wstępnego Zakończenia
oznacza zaświadczenie wystawione przez Inżyniera Kontraktu, potwierdzające, iż Roboty Budowlane w odniesieniu do danego Etapu nie zostały ukończone zgodnie z Umową, Dokumentacją Projektową, Pozwoleniami, Normami, tj. pozostają do wykonania prace wykończeniowe itd. które będą nadal wykonywane, jednakże Infrastruktura wykonana w ramach tego Etapu będzie mogła być oddana do użytkowania, a Partner Prywatny uzyskał Pozwolenie na Użytkowanie;
Torowisko tramwajowe oznacza część ulicy między skrajnymi szynami wraz z
zewnętrznymi pasami bezpieczeństwa o szerokości 0,5 metra każdy (art. 4 pkt 4 Ustawy o drogach publicznych). Torowisko tramwajowe obejmuje również x.xx. następujące elementy: perony tramwajowe, wygrodzenia peronowe i międzytorowe, smarownice;
Transakcje Zabezpieczające transakcje zabezpieczające ekspozycję na ryzyko zmiany stopy
procentowej w zakresie Finansowania Głównego oraz ryzyko walutowe w odniesieniu do Nakładów Inwestycyjnych poniesionych w innej walucie niż polski złoty, do których zawarcia jest zobowiązany Partner Prywatny na podstawie postanowień niniejszej Umowy;
Udziały udziały bądź akcje lub ogół praw i obowiązków w Partnerze Prywatnym;
Umowa niniejsza umowa, będąca umową o partnerstwie publiczno- prywatnym w rozumieniu art. 7 ust. 1 Ustawy o PPP;
Umowa Bezpośrednia umowa między Stronami a Podmiotami Finansującymi
(ewentualnie także z wyznaczonym przez Podmioty Finansujące agentem), na podstawie której Xxxxxx uzgodnią zasady współpracy z Podmiotami Finansującymi, w szczególności w przypadku nienależytego wykonywania przez którąkolwiek ze Stron jej zobowiązań z Umowy;
Umowy Finansowania Głównego
umowy kredytu zawarte na warunkach rynkowych (zwłaszcza w zakresie prowizji i opłat na rzecz Podmiotów Finansujących z tytułu ewentualnej wcześniejszej spłaty Finansowania Głównego) przez Partnera Prywatnego z Podmiotami Finansującymi na potrzeby sfinansowania Przedsięwzięcia, uzupełniane, zmieniane lub zastępowane zgodnie z niniejszą Umową, a także inne dokumenty oznaczone jako dokumenty finansowania przez umowy kredytu, w tym dokumenty kreujące instrumenty zabezpieczenia;
Umowa Finansowania Głównego Podatku VAT
Umowa Finansowania Głównego odnosząca się do sfinansowania podatku VAT naliczonego w związku z wystawieniem przez Partnera Prywatnego Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne;
Umowy Finansowania Kapitałowego
oznaczają łącznie dokumenty lub umowy dotyczące pozyskania od Wspólników Finansowania Kapitałowego;
Umowa Finansowania Kapitałowego Podatku VAT
Umowa Finansowania Kapitałowego odnosząca się do sfinansowania podatku VAT naliczonego w związku z wystawieniem przez Partnera Prywatnego Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne;
Ustawa o drogach publicznych
ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.)
Ustawa o ochronie przyrody ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.
U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.);
Ustawa o PPP ustawa z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-
prywatnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1834 ze zm.);
Wkład Pieniężny Wspólników
wkład pieniężny wniesiony na pokrycie kapitału zakładowego Partnera Prywatnego;
WPF Uchwała nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami, a także kolejne uchwały organu stanowiącego Gminy Miejskiej Kraków w tym przedmiocie w Okresie Umowy;
Wspólnik oznacza podmiot posiadający Udziały w Partnerze Prywatnym;
Wynagrodzenie okresowe płatności, które Podmiot Publiczny będzie uiszczać na
rzecz Partnera Prywatnego zgodnie z postanowieniami Umowy, na które składa się Opłata za Nakłady Inwestycyjne, Opłata za Eksploatację, Opłata za Finansowanie, oraz Opłata za Rozłożenie w Czasie, których szczegółowe zasady obliczeń zostały określone w Załączniku nr 8 (Mechanizm Wynagradzania);
Wyniki Transakcji Zabezpieczających
oznaczają koszty zmiany lub przedterminowego rozwiązania i rozliczenia (netto) Transakcji Zabezpieczających, a także tożsame koszty zmiany tej części Finansowania Głównego, które zostało udzielone przez EBI w oparciu o stałą stopę procentową. W celu uniknięcia wątpliwości wyniki Transakcji Zabezpieczających nie obejmują kosztów administracyjnych związanych z procesem zawierania Transakcji Zabezpieczających (na przykład kosztów obsługi prawnej, kosztów doradców finansowych itp.);
Zabezpieczenie Należytego Wykonania
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione przez Partnera Prywatnego w celu pokrycia ewentualnych roszczeń Podmiotu Publicznego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy;
Załącznik załącznik do niniejszej Umowy;
Zamknięcie Finansowe oznacza w zależności od przyjętej przez Partnera Prywatnego
struktury Finansowania na zasadach określonych w Ofercie i Umowie:
(a) zawarcie Umów Finansowania Głównego, lub
(b) zawarcie Umów Finansowania Kapitałowego, oraz
(c) wniesienie Wkładu Pieniężnego Wspólników na pokrycie kapitału zakładowego Partnera Prywatnego na zasadach określonych w pkt. 13.4.6;
Zastaw zastaw rejestrowy, cywilny lub finansowy ustanowiony na Udziałach;
Znalezisko każdy zabytek archeologiczny zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2067), każda płynna lub stała niebezpieczna substancja chemiczna, jak również każdy inny nietypowy dla przedmiot, znaleziony w Nieruchomościach, o których istnieniu Partner Prywatny nie wiedział ani przy dołożeniu należytej staranności, wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności, nie mógł się dowiedzieć przed Datą Rozpoczęcia (w szczególności nie mógł przewidzieć ich wystąpienia na podstawie badań, o których mowa w pkt. 4.3.1), a których konieczność usunięcia lub zabezpieczenia może mieć istotny wpływ na dotrzymanie terminów wynikających z Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia;
Zmiana Prawa wejście w życie lub uchylenie po dniu złożenia Oferty Przepisów
Prawa. Zmiana Prawa nie obejmuje uzyskania przez Partnera Prywatnego po dniu złożenia Oferty indywidualnej interpretacji, dotyczącej stosowania Przepisów Prawa podatkowego, jeśli interpretacja ta została wydana na podstawie Przepisów Prawa, o których mowa w definicji Przepisów Prawa, które nie uległy zmianie od dnia złożenia Oferty, chyba że Partner Prywatny
przed dniem złożenia Oferty uzyskał indywidualną interpretację podatkową, która różni się od interpretacji podatkowej wydanej po dniu złożenia Oferty w zakresie mogącym mieć zastosowanie przy lub w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy;
ZRID zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), w celu realizacji Przedsięwzięcia;
1.2 Interpretacja
1.2.1 Słowa i wyrażenia pisane wielką literą, użyte w niniejszej Umowie (wraz z Załącznikami), mają znaczenie przypisane im w pkt. 1.1, chyba że co innego wyraźnie wynika z treści Umowy lub poszczególnych Załączników.
1.2.2 O ile taka interpretacja nie pozostaje w sprzeczności z intencją Stron, wyrazy użyte w liczbie pojedynczej oznaczają także liczbę mnogą (i odwrotnie).
1.2.3 Tytuły rozdziałów i nagłówki zawarte w niniejszej Umowie zostały użyte w celach redakcyjnych i nie mają wpływu na interpretację postanowień Umowy.
1.3 Odniesienia i hierarchia dokumentów
1.3.1 W niniejszej Umowie odniesienie do:
(a) podmiotu obejmuje odniesienie do osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej i spółki cywilnej, a także do przedstawicieli prawnych oraz następców prawnych danej osoby lub jednostki, a także do podmiotu, który przejął i w sposób trwały wykonuje funkcje podmiotu pierwotnego;
(b) punktu lub Załącznika, o ile wyraźnie nie wynika inaczej z treści Umowy, jest odniesieniem do, odpowiednio, punktu lub Załącznika do niniejszej Umowy;
(c) niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek innego dokumentu, oznacza również odniesienie do wszelkich prawidłowo dokonanych zmian, poprawek oraz uzupełnień niniejszej Umowy oraz innych dokumentów;
(d) danego aktu prawnego (w tym definicji legalnych zamieszczonych w danym akcie prawnym) lub wytycznych, obejmuje również odniesienie do innego aktu prawnego lub wytycznych zmieniających lub zastępujących ten akt prawny lub wytyczne.
1.3.2 Postanowienia wstępne (preambuła) oraz Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. W przypadku wystąpienia niezgodności między tekstem Umowy a tekstem jej Załączników, rozstrzygające znaczenie będzie miał tekst Umowy. W celu
uniknięcia wątpliwości, odwołanie do niniejszej Umowy oznacza także odwołanie do jej Załączników.
1.3.3 Jedynymi oświadczeniami i zapewnieniami, jakie każda ze Stron składa drugiej Stronie, są oświadczenia i zapewnienia wyraźnie złożone w niniejszej Umowie. Nie istnieją żadne dorozumiane oświadczenia ani zapewnienia składane przez Strony, na których druga Strona mogłaby polegać w związku z niniejszą Umową.
1.3.4 Odniesienia do ostatecznej i niezaskarżalnej decyzji administracyjnej oznaczają odniesienia do decyzji administracyjnej, co do której nie przysługuje żaden środek odwoławczy w administracyjnym toku instancji oraz co do której nie została wniesiona, w przewidzianym Przepisami Prawa terminie, skarga do właściwego sądu administracyjnego, a jeżeli taka skarga została wniesiona, została ona rozpoznana przez właściwy sąd administracyjny (bądź postępowanie w tym zakresie zakończyło się w inny sposób, w tym przez brak jego wszczęcia), a od orzeczenia (innego sposobu zakończenia) wydanego przez ten sąd administracyjny nie przysługuje stronom postępowania przed tym sądem administracyjnym żaden środek odwoławczy.
2. OŚWIADCZENIA STRON
2.1 Oświadczenia Podmiotu Publicznego
2.1.1 Podmiot Publiczny oświadcza i zapewnia Partnera Prywatnego, że:
(a) zadania związane z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej, a to w szczególności z drogami publicznymi, w tym gminnymi drogami, ulicami, mostami, placami oraz organizacją ruchu drogowego, a także ze sprawami dotyczącymi ładu przestrzennego i lokalnego transportu zbiorowego należą do zadań publicznych (własnych) Miasta Krakowa, zadania publiczne związane z pełnieniem funkcji zarządcy wszystkich dróg publicznych z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych w granicach miast na prawach powiatu wykonuje Prezydent Miasta Krakowa;
(b) zawarcie niniejszej Umowy mieści się w zakresie zadań i kompetencji Podmiotu Publicznego;
(c) w Dacie Rozpoczęcia, Podmiot Publiczny zabezpieczył środki na realizację Umowy w budżecie, zamieszczając planowane limity wydatków i zobowiązań związanych z wykonaniem Umowy w WPF;
(d) zgodnie z WPF istnieje możliwość zawarcia niniejszej Umowy przez uprawnione na podstawie Przepisów Prawa do tego podmioty. Powyższa uchwała jest ważna;
(e) wykonanie przez Xxxxxxx Publiczny jego zobowiązań z Umowy nie naruszy jakichkolwiek innych jego zobowiązań wynikających z (i) Przepisów Prawa, (ii) statutu Gminy Miejskiej Kraków, (iii) jakiejkolwiek umowy, której Miasto Kraków jest stroną lub która dotyczy należących do niego składników
majątkowych, (iv) jakichkolwiek orzeczeń sądowych, (v) decyzji lub innych aktów administracyjnych;
(f) w zakresie Nieruchomości w pkt. 4 Umowy.
2.1.2 Podmiot Publiczny oświadcza i zapewnia Partnera Prywatnego, że Umowa jest źródłem ważnych, wiążących Podmiot Publiczny i podlegających wykonaniu zobowiązań.
2.2 Oświadczenia Partnera Prywatnego
2.2.1 Partner Prywatny oświadcza i zapewnia Podmiot Publiczny, że:
(a) jest spółką należycie utworzoną i działającą zgodnie z przepisami prawa właściwymi dla siedziby spółki, a odpis Partnera Prywatnego z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru stanowi Załącznik nr 4 (Odpis z rejestru dla Partnera Prywatnego) [postanowienie zostanie odpowiednio zmodyfikowane jeżeli Umowę zawrze ostatecznie konsorcjum wykonawców];
(b) prowadzi swoją działalność gospodarczą zgodnie z Przepisami Prawa oraz że posiada lub posiadał będzie wymagane Przepisami Prawa na danym etapie realizacji Przedsięwzięcia Pozwolenia lub zapewni, że podmioty działające na jego zlecenie będą posiadać niezbędne Pozwolenia;
(c) w Dacie Rozpoczęcia jest spółką [kontrolowaną/współkontrolowaną] [bezpośrednio/pośrednio] przez [ ] (przez współkontrolę rozumie się zasadniczo taki sam wpływ na działalność Partnera Prywatnego każdego z podmiotów współkontrolujących);
(d) jest uprawniony i podjął wszelkie niezbędne działania korporacyjne (włącznie z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód korporacyjnych), uzyskał wszelkie wymagane Przepisami Prawa zgody oraz podjął wszelkie inne czynności konieczne lub wymagane zgodnie z Przepisami Prawa w celu należytego i wiążącego zawarcia niniejszej Umowy oraz należytego wykonywania i przestrzegania jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy;
(e) jest spółką celową powołaną do realizacji Przedsięwzięcia i nie będzie prowadził działalności innej niż działalność związana z udziałem w Postępowaniu i wykonaniem Umowy (przy czym w przypadku gdy Partnerem Prywatnym jest grupa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), oświadczenie to dotyczy spółki celowej będącej członkiem tej grupy, kontrolowanej, bezpośrednio lub pośrednio, przez drugiego członka tej grupy wykonawców w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu);
(f) przeciwko Partnerowi Xxxxxxxxxx nie toczą się żadne postępowania karne, sądowe lub administracyjne, które powodują albo w przypadku wydania
niekorzystnego orzeczenia lub decyzji mogą spowodować ograniczenie ważności, skuteczności lub wykonalności postanowień Umowy;
(g) nie są mu znane jakiekolwiek zdarzenia ani okoliczności, ani żadne naruszenie jakiegokolwiek Przepisu Prawa, które mogłyby mieć negatywny wpływ na zgodność z Przepisami Prawa lub ważność Umowy lub możliwość jej wykonania;
(h) posiada wiedzę i doświadczenie, zdolność finansową i ekonomiczną, jak również umiejętności techniczne i zasoby kadrowe niezbędne dla realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z wymogami Podmiotu Publicznego, określonymi w niniejszej Umowie i treścią Oferty złożonej w Postępowaniu;
(i) nie zachodzą w stosunku do niego okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;
(j) jest w pełni wypłacalny oraz nie zostały wobec niego podjęte jakiekolwiek działania oraz nie istnieją okoliczności stanowiące podstawę do podjęcia jakichkolwiek działań lub wszczęcia jakiegokolwiek postępowania w związku z: (i) likwidacją lub rozwiązaniem Partnera Prywatnego; (ii) niewypłacalnością Partnera Prywatnego; (iii) wyznaczeniem względem Partnera Prywatnego likwidatora, syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy lub innego podobnego urzędnika; (iv) egzekucją skierowaną w stosunku do jakichkolwiek składników majątku Partnera Prywatnego; (v) jakimkolwiek postępowaniem analogicznym z powyższymi;
(k) zadeklarowana wartość Wynagrodzenia z Oferty wyczerpuje wszelkie roszczenia Partnera Prywatnego z tytułu obowiązków wchodzących w zakres Przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie przewidzianych w Umowie;
(l) zawarcie oraz wykonanie Umowy nie narusza jakichkolwiek zobowiązań Partnera Prywatnego wynikających z (i) Przepisów Prawa, (ii) umowy spółki Partnera Prywatnego, (iii) jakiejkolwiek umowy, której Partner Prywatny jest stroną lub która dotyczy należących do niego składników majątkowych, (iv) jakichkolwiek orzeczeń sądowych, (v) decyzji lub innych aktów administracyjnych.
2.2.2 Partner Prywatny oświadcza i zapewnia Podmiot Publiczny, że Umowa jest źródłem ważnych, wiążących Partnera Prywatnego i podlegających wykonaniu zobowiązań.
3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
3.1 Przedmiot Umowy
3.1.1 Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Partnera Prywatnego, we współpracy z Podmiotem Publicznym Przedsięwzięcia, w ramach którego Partner Prywatny na warunkach określonych w Umowie, zapewniając niezbędne finansowanie dla realizacji
całego Przedsięwzięcia poprzez poniesienie w całości wydatków na jego realizację lub zapewnienie poniesienia ich przez inny podmiot, w tym kosztów uzyskania Pozwoleń, w Okresie Projektowania i Budowy wykona Dokumentację Projektową oraz zrealizuje Roboty Budowlane i inne czynności niezbędne w celu wykonania Infrastruktury, a następnie w Okresie Eksploatacji będzie prowadzić Eksploatację Infrastruktury Technicznej, w zamian za co Podmiot Publiczny będzie uiszczać na rzecz Partnera Prywatnego Wynagrodzenie.
3.1.2 Podmiot Publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu Przedsięwzięcia, na zasadach określonych w Umowie.
3.1.3 Przedsięwzięcie realizowane będzie z uwzględnieniem ścisłej współpracy Stron opartej na podziale zadań i ryzyk, stosownie do postanowień Umowy, z zachowaniem zasad wzajemnej lojalności, uczciwości, dobrych obyczajów, dobrej wiary oraz poszanowania wzajemnych interesów Stron.
Na warunkach określonych w Umowie Partner Prywatny przyjmuje na siebie w szczególności większość ryzyka projektowania, budowy i dostępności Infrastruktury.
3.2 Okres Umowy
3.2.1 Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od Daty Rozpoczęcia na Okres Projektowania i Budowy oraz Okres Eksploatacji.
3.2.2 Okres Projektowania i Budowy rozpoczyna się w Dacie Rozpoczęcia. W Okresie Projektowania i Budowy Partner Prywatny jest zobowiązany wykonać Dokumentację Projektową dla Infrastruktury oraz uzyskać wszystkie wymagane Przepisami Prawa Pozwolenia dla zaprojektowania i wykonania Infrastruktury (w imieniu własnym lub jako pełnomocnik Podmiotu Publicznego), a następnie wybudować uprzednio zaprojektowaną Infrastrukturę oraz zakończyć Roboty Budowlane, które zostaną odebrane przez Inżyniera Kontraktu, uzyskać dla każdego z Etapów Świadectwo Wstępnego Zakończenia bądź Świadectwo Ostatecznego Zakończenia oraz uzyskać ostateczne Pozwolenie na Użytkowanie.
3.2.3 Okres Projektowania i Budowy nie może trwać dłużej niż miesiące od Daty
Rozpoczęcia do Pierwszego Dnia Dostępności, chyba że zostanie on wydłużony zgodnie z postanowieniami Umowy.
3.2.4 Partner Prywatny jest zobowiązany realizować Przedsięwzięcie zgodnie z Harmonogramem Realizacji Przedsięwzięcia.
3.2.5 Okres Eksploatacji rozpocznie się Pierwszego Dnia Dostępności i będzie trwać dwieście czterdzieści (240) miesięcy, chyba że Umowa ulegnie wcześniejszemu rozwiązaniu zgodnie z jej postanowieniami. Jeżeli Okres Projektowania i Budowy zakończy się wcześniej niż w terminie określonym w pkt. 3.2.3, Okres Eksploatacji nie ulega wydłużeniu.
3.3 Podstawowe obowiązki Stron
3.3.1 Na zasadach określonych w Umowie do podstawowych obowiązków Partnera Prywatnego należy w szczególności:
(a) zapewnienie środków finansowych na realizację Przedsięwzięcia;
(b) wykonanie Dokumentacji Projektowej w Okresie Projektowania i Budowy;
(c) uzyskanie wszelkich Pozwoleń w Okresie Projektowania i Budowy, w szczególności niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia Robót Budowlanych, zwłaszcza ZRID lub Pozwolenia na Budowę;
(d) wykonanie Infrastruktury, w tym realizacja i ukończenie Robót Budowlanych, uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie w Okresie Projektowania i Budowy;
(e) uzyskanie i utrzymywanie w Okresie Eksploatacji wszystkich niezbędnych Pozwoleń, w tym licencji oraz zezwoleń koniecznych dla prowadzenia Eksploatacji oraz innych działalności określonych w Umowie;
(f) oddanie Infrastruktury do użytkowania Podmiotowi Publicznemu oraz zapewnienie ciągłej Dostępności Infrastruktury Technicznej oraz niezakłóconego dostępu do niej;
(g) prowadzenie Eksploatacji w Okresie Eksploatacji;
(h) prowadzenie sprawozdawczości wymaganej przez Przepisy Prawa oraz Umowę;
(i) ubezpieczenie Infrastruktury w Okresie Projektowania i Budowy oraz Infrastruktury Technicznej w Okresie Eksploatacji;
(j) utrzymanie Zabezpieczenia Należytego Wykonania;
(k) zakończenie Okresu Eksploatacji w terminach i na zasadach określonych niniejszą Umową, w tym zapewnienie odpowiedniego stanu Infrastruktury na Dzień Zakończenia według wytycznych wskazanych w pkt. 20.
3.3.2 Partner Prywatny zobowiązany jest wykonywać wszystkie swoje obowiązki określone w Umowie z zachowaniem należytej staranności, wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, co należy rozumieć jako postępowanie z wykorzystaniem umiejętności i doświadczenia oraz z zachowaniem staranności, ostrożności, zasad przewidywania, ważenia ryzyk i działania w takim zakresie, jakiego można oczekiwać od profesjonalnego, wykwalifikowanego i doświadczonego wykonawcy zajmującego się projektowaniem, budową lub wykonywaniem infrastruktury tożsamej z Infrastrukturą, a także jej Eksploatacją, w takich samych lub podobnych okolicznościach, jakie określone zostały w Umowie.
3.3.3 Na zasadach określonych w Umowie do podstawowych obowiązków Podmiotu Publicznego należy w szczególności:
(a) uiszczanie Wynagrodzenia na rzecz Partnera Prywatnego wraz z zabezpieczeniem na nie środków finansowych w WPF;
(b) udzielenie osobom fizycznym wskazanym przez Partnera Prywatnego pełnomocnictw do złożenia wniosków o wydanie Pozwoleń, jeżeli ich wydanie będzie koniczne w celu realizacji Przedsięwzięcia;
(c) zapewnienie Partnerowi Prywatnemu dostępu do Nieruchomości w Okresie Umowy w celu prowadzenia Robót Budowlanych oraz Eksploatacji, na zasadach w określonych w Umowie;
(d) udział w negocjacjach zmierzających do zawarcia Umowy Bezpośredniej oraz zawarcie Umowy Bezpośredniej po akceptacji jej treści przez Podmiot Publiczny;
(e) w zakresie zgodnym z Przepisami Prawa – wspieranie Partnera Prywatnego w postępowaniach administracyjnych w sprawach związanych z wykonaniem Infrastruktury oraz prowadzeniem Eksploatacji.
4. NIERUCHOMOŚĆ
4.1 Tytuł prawny Podmiotu Publicznego do Nieruchomości
4.1.1 Nieruchomości, na których zostanie przeprowadzone Przedsięwzięcie wskazane zostały w PFU („Nieruchomości”).
4.1.2 Podmiot Publiczny posiada w Dacie Rozpoczęcia tytuł prawny do części Nieruchomości (jest ich właścicielem lub użytkownikiem wieczystym lub dysponuje nimi na cele budowlane) niezbędny do realizacji Przedsięwzięcia. Do pozostałej części Nieruchomości Podmiot Publiczny nabędzie zgodnie z Przepisami Prawa stosowny tytuł prawny niezbędny do realizacji Przedsięwzięcia po uzyskaniu ostatecznego lub posiadającego rygor natychmiastowej wykonalności ZRID przez Partnera Prywatnego w imieniu Podmiotu Publicznego.
4.1.3 W celu przygotowania Przedsięwzięcia Podmiot Publiczny uzyskał Decyzję Środowiskową oraz inne niezbędne dokumenty, które zostały udostępnione Partnerowi Prywatnemu, w tym w szczególności dokumenty stanowiące załączniki do PFU.
4.2 Oświadczenia Podmiotu Publicznego w zakresie Nieruchomości
4.2.1 Podmiot Publiczny oświadcza i zapewnia Partnera Prywatnego w stosunku do Nieruchomości, do których w Dacie Rozpoczęcia posiada tytuł prawny niezbędny do realizacji Przedsięwzięcia, że według wiedzy Podmiotu Publicznego na Datę Rozpoczęcia:
(a) granice Nieruchomości nie są sporne,
(b) nie toczą się żadne postępowania sporne dotyczące tytułu własności do Nieruchomości ani nie są mu znane jakiekolwiek roszczenia
reprywatyzacyjne osób trzecich, które mogłyby zostać podniesione w odniesieniu do Nieruchomości,
(c) w stosunku do Nieruchomości nie jest prowadzona egzekucja sądowa, ani administracyjna, Nieruchomości nie stanowią także przedmiotu postępowania zabezpieczającego, administracyjnego, arbitrażowego ani sądowego, jak również Nieruchomości nie są przedmiotem toczącego się postępowania wywłaszczeniowego, podziałowego, scaleniowego lub postępowania o podobnym charakterze,
(d) rzeczywisty stan prawny Nieruchomości jest zgodny ze stanem prawnym ujawnionym w księgach wieczystych,
(e) w stosunku do Nieruchomości (całości lub części) nie zostało wydane ZRID,
(f) zawarcie i wykonanie Umowy nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek zobowiązań Podmiotu Publicznego (w tym zobowiązań publicznoprawnych) w odniesieniu do Nieruchomości,
Jeżeli którekolwiek z oświadczeń i zapewnień Podmiotu Publicznego, o których mowa w pkt. 4.2.1 będzie nieprawdziwe, co bezpośrednio przełoży się na brak możliwości wykonywania przez Partnera Prywatnego jego obowiązków wynikających z Umowy, będzie to stanowiło Przypadek Kompensacyjny, jednak tylko w zakresie wydłużenia Okresu Projektowania i Budowy o rzeczywiste opóźnienie, które ten Przypadek Kompensacyjny wywołał.
4.3 Xxxx Xxxxxxxxxxxxx
4.3.1 Przed zawarciem Umowy Partner Prywatny miał prawo dokonać wizji lokalnej Nieruchomości. Partner Prywatny przyjmuje do wiadomości stan, w jakim aktualnie znajdują się Nieruchomości oraz ich otoczenie. Partner Prywatny oświadcza również, że zapoznał się z wszelką dokumentacją udostępnioną mu przez Podmiot Publiczny w odniesieniu do Nieruchomości i na tej podstawie nie wnosi żadnych zastrzeżeń do stanu technicznego Nieruchomości, jak również do przekazanej mu przez Podmiot Publiczny dokumentacji.
4.3.2 Partner Prywatny przyjmuje do wiadomości, że Podmiot Publiczny nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień co do właściwości fizycznych, ani stanu technicznego Nieruchomości, infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury podziemnej, przy czym ryzyka związane z właściwościami fizycznymi oraz stanem technicznym Nieruchomości zostały podzielone pomiędzy Podmiot Publiczny oraz Partnera Prywatnego zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszej Umowie.
4.4 Dostęp do Nieruchomości
4.4.1 Partner Prywatny na podstawie niniejszej Umowy posiada prawo dysponowania Nieruchomościami na cele budowlane w rozumieniu Przepisów Prawa, w tym Prawa Budowlanego.
4.4.2 Podmiot Publiczny udostępni nieodpłatnie Partnerowi Prywatnemu Nieruchomości, od dnia ich przekazania zgodnie z pkt. 4.4.3 do Dnia Zakończenia w celu realizacji Umowy, w tym w celu możliwości rozpoczęcia, wykonywania i zakończenia Robót Budowlanych oraz następnie prowadzenia Eksploatacji. Partner Prywatny może zwrócić się także do Podmiotu Publicznego z wnioskiem o udostępnienie Nieruchomości koniecznych dla realizacji danego Etapu w terminie wcześniejszym niż dzień ich przekazania, które nastąpi zgodnie z pkt. 4.4.3. Podmiot Publiczny podejmie niezwłocznie decyzję w powyższym zakresie.
4.4.3 Z zastrzeżeniem pkt. 4.4.1, przekazanie Nieruchomości do których Podmiot Publiczny posiada lub będzie posiadał tytuł prawny, wchodzących w skład pasa drogowego drogi publicznej oraz wyłącznie w odniesieniu do Nieruchomości, w odniesieniu do których Podmiot Publiczny posiada lub będzie posiadał prawo dysponowania nimi na cele budowlane, niezbędnych do realizacji danego Etapu zgodnie z Harmonogramem Realizacji Przedsięwzięcia, nastąpi:
(a) dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa, w terminie dwudziestu jeden (21) dni od dnia przekazania Podmiotowi Publicznemu przez Partnera Prywatnego ostatecznego lub posiadającego rygor natychmiastowej wykonalności Pozwolenia na Budowę bądź ostatecznego lub posiadającego rygor natychmiastowej wykonalności ZRID dla danego Etapu obejmującego te Nieruchomości,
(b) w zakresie pozostałych Nieruchomości, które mają zostać przejęte od dotychczasowych właścicieli (przez Partnera Prywatnego w imieniu Podmiotu Publicznego na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa), z uwagi na wydanie ostatecznego lub posiadającego rygor natychmiastowej wykonalności ZRID dla danego Etapu obejmującego te Nieruchomości, w terminie dwudziestu jeden (21) dni od dnia przekazania Podmiotowi Publicznemu przez Partnera Prywatnego protokołu przejęcia nieruchomości (w wypadku dobrowolnego wydania Nieruchomości przez dotychczasowego właściciela) lub w terminie dwudziestu jeden (21) dni od daty przejęcia Nieruchomości w trybie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie właściwych Przepisów Prawa.
4.4.4 Uprawnienia Partnera Prywatnego związane z udostępnieniem Nieruchomości przez Podmiot Publiczny wynikają wprost z niniejszej Umowy i nie wymagają zawarcia odrębnej umowy.
4.4.5 Udostępnienie Nieruchomości dla danego Etapu w celu prowadzenia na nich Robót Budowlanych nastąpi na podstawie protokołu przekazania Nieruchomości, który zostanie sporządzony przez Podmiot Publiczny i podpisany przez obie Xxxxxx. Partner Prywatny nie może odmówić czynności Podmiotu Publicznego polegającej na udostępnieniu mu Nieruchomości.
4.4.6 Jeżeli pomiędzy dniem złożenia Oferty a dniem przekazania Nieruchomości Partnerowi Prywatnemu w celu prowadzenia Robót Budowlanych, właściwości fizyczne lub stan techniczny Nieruchomości uległ pogorszeniu w porównaniu z jej właściwościami fizycznymi lub stanem technicznym z dnia złożenia Oferty z przyczyn, za które Partner Prywatny nie ponosi odpowiedzialności i którego to pogorszenia Partner Prywatny nie mógł przy dołożeniu należytej staranności, wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności, przewidzieć na podstawie analizy dokumentacji (bez względu na to czy taką analizę faktycznie przeprowadził) udostępnionej mu przez Podmiot Publiczny przed dniem złożenia Oferty oraz wizji lokalnej Nieruchomości, do której przeprowadzenia Partner Prywatny był uprawniony przed dniem złożenia Oferty (bez względu na to czy taką wizję lokalną faktycznie przeprowadził), a takie pogorszenie będzie w sposób istotny utrudniało prowadzenie Robót Budowlanych i będzie wymagało poniesienia przez Partnera Prywatnego Dodatkowych Kosztów i Wydatków w Okresie Projektowania i Budowy, będzie to stanowiło Przypadek Kompensacyjny.
4.4.7 Brak przekazania Partnerowi Prywatnemu przez Podmiot Publiczny Nieruchomości dla realizacji poszczególnych Etapów zgodnie z Harmonogramem Realizacji Przedsięwzięcia, z przyczyn innych niż te, za których wystąpienie odpowiada Partner Prywatny, będzie stanowił Przypadek Kompensacyjny, jednak tylko w zakresie wydłużenia Okresu Projektowania i Budowy o rzeczywiste opóźnienie, które ten Przypadek Kompensacyjny wywołał.
4.4.8 Do momentu udostępnienia Nieruchomości Partnerowi Prywatnemu wszelkie koszty ich utrzymania ponosi Podmiot Publiczny.
4.4.9 Przed przekazaniem Partnerowi Prywatnemu Nieruchomości w celu prowadzenia Robót Budowlanych, za zgodą Podmiotu Publicznego osoby należycie upoważnione przez Partnera Prywatnego będą miały prawo do wejścia na teren Nieruchomości w związku z obowiązkami Partnera Prywatnego wynikającymi z niniejszej Umowy, przy czym Podmiot Publiczny bezzasadnie nie odmówi udzielenia takiej zgody. Partner Prywatny powiadomi Podmiot Publiczny na piśmie z co najmniej siedmiodniowym (7) wyprzedzeniem o zamiarze wykonania tego prawa, wskazując przyczynę i okres, w którym Partner Prywatny zamierza wejść na teren Nieruchomości. Wchodząc na teren Nieruchomości, osoby upoważnione przez Partnera Prywatnego będą postępować zgodnie z wytycznymi Podmiotu Publicznego, obowiązującymi Przepisami Prawa oraz zasadami bezpieczeństwa. Wykonanie powyższego uprawnienia przez Partnera Prywatnego powinno być jak najmniej uciążliwe dla użytkowników Nieruchomości oraz Nieruchomości Sąsiednich, a po zakończeniu udostępnienia Nieruchomości, Partner Prywatny doprowadzi je oraz Nieruchomości Sąsiednie do stanu jak sprzed udostępnienia.
4.4.10 Jeżeli Partner Prywatny w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy potrzebować będzie dostępu, prawa używania lub innych praw do terenu znajdującego się poza
Nieruchomościami, należącego, użytkowanego lub zarządzanego przez podmiot inny niż Podmiot Publiczny, wówczas Partner Prywatny uzyska takie prawa wyłącznie na swój własny koszt. Na wniosek Partnera Prywatnego i jedynie w ramach swoich uprawnień wynikających z Przepisów Prawa, Podmiot Publiczny może wspierać Partnera Prywatnego w uzyskaniu takich praw. Wszelkie koszty poniesione przez Partnera Prywatnego lub opóźnienia w realizacji Przedsięwzięcia spowodowane uzyskaniem lub brakiem uzyskania takich praw nie będą stanowić podstawy do jakiejkolwiek dodatkowych płatności na rzecz Partnera Prywatnego ze strony Podmiotu Publicznego.
4.4.11 Jeżeli Partner Prywatny w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy potrzebować będzie dostępu, prawa używania lub innych praw do terenu znajdującego się poza Nieruchomościami, należącego, użytkowanego lub zarządzanego przez Podmiot Publiczny, wówczas, o ile będzie to zgodne z Przepisami Prawa, w tym z treścią prawa, na podstawie którego Podmiot Publiczny użytkuje lub zarządza takim terenem, oraz i o ile to będzie możliwe ze względu na charakter i sposób użytkowania i wykorzystywania takiego terenu, Podmiot Publiczny zapewni Partnerowi Prywatnemu dostęp lub udzielić mu stosownego prawa do tego terenu w zakresie wnioskowanym przez Partnera Prywatnego. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem dostępu lub udzieleniem prawa do tego terenu zostaną poniesione przez Partnera Prywatnego. Wszelkie koszty poniesione przez Partnera Prywatnego lub opóźnienia w realizacji Przedsięwzięcia spowodowane uzyskaniem lub brakiem uzyskania takich praw nie będą stanowić podstawy do jakiejkolwiek dodatkowej płatności na rzecz Partnera Prywatnego ze strony Podmiotu Publicznego, chyba że te koszty lub opóźnienia wynikają z okoliczności, za które Podmiot Publiczny ponosi odpowiedzialność i tylko w takiej sytuacji stanowić będą Przypadek Kompensacyjny.
4.5 Nieruchomości przejęte przez Podmiot Publiczny na podstawie ZRID
4.5.1 Podmiot Publiczny dokonał analizy stanu prawnego Nieruchomości niezbędnych do realizacji Robót Budowlanych i udostępnił ją Partnerowi Prywatnemu przed dniem złożenia Oferty.
4.5.2 Na żądanie Podmiotu Publicznego, Partner Prywatny przygotuje i przedstawi Podmiotowi Publicznemu, niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku o ZRID dla danego Etapu, jednak nie później niż w terminie czternastu (14) dni, dokumentację formalno-prawną opisującą stan Nieruchomości dla danego Etapu objętego wnioskiem o ZRID (i aktualną na dzień złożenia tego wniosku), na których będą prowadzone Roboty Budowlane, w zakresie umożliwiającym sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę wybranego przez Podmiot Publiczny dla oszacowania wysokości odszkodowania za Nieruchomości, które staną się własnością Podmiotu Publicznego na podstawie ostatecznego lub posiadającego rygor natychmiastowej wykonalności ZRID.
4.5.3 Odpowiedzialność za zapłatę odszkodowania za Nieruchomości przejęte w celu realizacji Przedsięwzięcia na podstawie ostatecznego ZRID ponosi Podmiot Publiczny.
4.6 Korzystanie z Nieruchomości przez Podmiot Publiczny lub podmioty trzecie
4.6.1 Partner Prywatny przyjmuje do wiadomości, że Podmiot Publiczny ma pełne prawo dostępu do Nieruchomości oraz do przyznania albo odmowy dostępu do tych Nieruchomości podmiotom trzecim (w tym Przedsiębiorstwom Użyteczności Publicznej, jednostkom budżetowym i Podmiotom Powiązanym Gminy Miejskiej Kraków) na potrzeby:
4.6.1.1 przeprowadzenia lub dołączenia do Infrastruktury innej infrastruktury, w tym drogi, torowiska, sieci trakcyjnej lub podstacji trakcyjnych; lub
4.6.1.2 umieszczenia obiektów, instalacji lub urządzeń innych niż wchodzące w skład Infrastruktury, w tym infrastruktury technicznej w szczególności infrastruktury podziemnej; lub
4.6.1.3 utrzymania, w tym naprawy i konserwacji lub remontu infrastruktury i innych obiektów, instalacji lub urządzeń, o których mowa w pkt. 4.6.1.1 i 4.6.1.2; lub
4.6.1.4 wykonania przez podmiot trzeci innej umowy zawartej z Podmiotem Publicznym lub innym zarządcą drogi,
4.6.1.5 wystąpienia sytuacji wymagającej niezwłocznej interwencji, zwłaszcza w związku z Brakiem Dostępności, zagrożeniem dla życia lub zdrowia.
4.6.2 Jeżeli prace, o których mowa w pkt. 4.6.1.1-4.6.1.4 będą wymagały dostępu do Nieruchomości, w tym ingerencji bezpośrednio w Infrastrukturę, warunkiem przyznania takiego dostępu przez Podmiot Publiczny na rzecz podmiotu trzeciego, będzie zawarcie przez ten podmiot porozumienia z Partnerem Prywatnym określającego zasady prowadzenia prac przez podmiot trzeci, warunki ich nadzoru oraz odbioru przez Partnera Prywatnego, jak również regulującego odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w toku wykonywania prac, zwłaszcza po stronie Partnera Prywatnego oraz Podmiotu Publicznego.
4.6.3 Jeżeli: 1) porozumienie, o którym mowa w pkt. 4.6.2 nie zostanie zawarte z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego, x.xx. z uwagi na negocjowanie w złej wierze, lub 2) brak zawarcia porozumienia w związku z przedłużającymi się negocjacjami będzie:
4.6.3.1 zagrażał wystąpieniem lub utrzymaniem Braku Dostępności,
4.6.3.2 zagrażał terminowemu wykonaniu Robót Budowlanych zgodnie z Harmonogramem Realizacji Przedsięwzięcia, lub
4.6.3.3 bezzasadnie uniemożliwiał wykonanie prac przez podmiot trzeci,
Podmiot Publiczny będzie mógł przyznać dostęp do Nieruchomości na rzecz podmiotu trzeciego, zobowiązując jednocześnie podmiot trzeci do takiego prowadzenia prac, aby
w miarę możliwości nie spowodowały one nadmiernych utrudnień w wykonywaniu Robót Budowlanych przez Partnera Prywatnego lub nie doprowadziły do sytuacji, w której Partner Prywatny, po ich zakończeniu, nie będzie mógł wykonywać swoich obowiązków z tytułu realizacji Robót Budowlanych oraz prowadzenia Eksploatacji, w szczególności zachować Standardów Eksploatacji.
4.6.4 Z wyjątkiem sytuacji, w której brak zawarcia porozumienia o którym mowa w pkt. 4.6.2 nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Partner Prywatny, działania podmiotu trzeciego w Okresie Projektowania i Budowy skutkujące koniecznością przedłużenia terminu zakończenia Robót Budowlanych określonych w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia dla danego Etapu lub dla całości Przedsięwzięcia lub poniesieniem Dodatkowych Kosztów i Wydatków przez Partnera Prywatnego, na które to działania Partner Prywatny nie miał wpływu, lub nie mógł ich uwzględnić w koordynacji prowadzonych przez niego Robót Budowlanych, do której to koordynacji Partner Prywatny jest zobowiązany, w szczególności niezgodne z treścią porozumienia, o którym mowa w pkt. 4.6.2, będą stanowiły Przypadek Kompensacyjny.
4.6.5 Z wyjątkiem sytuacji, w której brak zawarcia porozumienia o którym mowa w pkt. 4.6.2 nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Partner Prywatny, jeżeli w wyniku działań podmiotu trzeciego w Okresie Eksploatacji, na które Partner Prywatny nie miał wpływu, Partner Prywatny będzie zobowiązany do poniesienia Dodatkowych Kosztów i Wydatków w celu doprowadzenia Infrastruktury do stanu spełniania przez Infrastrukturę wymogów Dostępności oraz Standardów Eksploatacji, będzie to stanowiło Przypadek Kompensacyjny.
5. PRZEDSTAWICIELE STRON
5.1 Dyrektor Projektu
5.1.1 Komunikacja Partnera Prywatnego z Podmiotem Publicznym w ramach wykonywania Umowy odbywa się za pośrednictwem Dyrektora Projektu.
5.1.2 W Dacie Rozpoczęcia Podmiot Publiczny poinformuje Partnera Prywatnego o wyznaczeniu Dyrektora Projektu oraz przekaże Partnerowi Prywatnemu kopię dokumentu upoważniającego do działania w imieniu Podmiotu Publicznego, zawierającego szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień przyznanych Dyrektorowi Projektu.
5.1.3 Podmiot Publiczny może w każdej chwili odwołać Dyrektora Projektu lub zastąpić go tymczasowo albo na stałe inną osobą a także zmienić zakres obowiązków i uprawnień Dyrektora Projektu. Decyzja Podmiotu Publicznego w tym zakresie wymaga pisemnego powiadomienia Partnera Prywatnego, przedłożenia stosownych dokumentów (odwołania dotychczasowego dokumentu upoważniającego do działania w imieniu Podmiotu Publicznego lub przedłożenia takiego nowego dokumentu) a także określenia daty, z którą powyższe decyzje wchodzą w życie, przy czym nie może to
nastąpić przed otrzymaniem przez Partnera Prywatnego stosownego zawiadomienia w tym zakresie.
5.1.4 Dyrektor Projektu nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w Umowie ani zwalniania Partnera Prywatnego z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z Umowy, chyba że powyższe upoważnienia wynikają z dokumentu, upoważniającego do działania w imieniu Podmiotu Publicznego, wydanego Dyrektorowi Projektu przez Podmiot Publiczny.
5.2 Przedstawiciel Partnera Prywatnego
5.2.1 W terminie dziesięciu (10) Dni Roboczych od Daty Rozpoczęcia Partner Prywatny poinformuje Podmiot Publiczny o wyznaczeniu Przedstawiciela Partnera Prywatnego oraz przekaże kopię dokumentu pełnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Partnera Prywatnego, zawierającego szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień przyznanych Przedstawicielowi Partnera Prywatnego.
5.2.2 Partner Prywatny może w każdej chwili odwołać Przedstawiciela Partnera Prywatnego lub zastąpić go tymczasowo albo na stałe inną osobą w celu pełnienia funkcji Przedstawiciela Partnera Prywatnego. Decyzja Partnera Prywatnego w tym zakresie wymaga pisemnego powiadomienia Podmiotu Publicznego, przedłożenia stosownych dokumentów (odwołania dotychczasowego pełnomocnictwa lub przedłożenia nowego pełnomocnictwa) a także określenia daty, z którą powyższe decyzje wchodzą w życie, przy czym nie może to nastąpić przed otrzymaniem przez Podmiot Publiczny stosownego zawiadomienia w tym zakresie.
5.3 Odpowiedzialność za pełnomocników
5.3.1 Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania wskazanych przez niego osób fizycznych, którym Podmiot Publiczny w wykonaniu niniejszej Umowy udzieli jakichkolwiek pełnomocnictw, jak za własne działania i zaniechania.
5.3.2 Podmiot Publiczny ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania wskazanych przez niego osób fizycznych, którym Partner Prywatny w wykonaniu niniejszej Umowy udzieli jakichkolwiek pełnomocnictw, jak za własne działania i zaniechania.
5.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
5.4.1 Jeżeli Stroną Umowy są wykonawcy, którzy w Postępowaniu wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) powołają oni do Daty Rozpoczęcia swojego pełnomocnika (lidera konsorcjum), który - działając przez osoby upoważnione do jego reprezentacji - będzie należycie upoważniony do zawarcia Umowy, a w Okresie Umowy będzie należycie upoważniony do reprezentowania wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie jako Partnerowi Xxxxxxxxxx, a w szczególności do:
(a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców,
(b) wystawiania Faktur VAT i odbioru Wynagrodzenia,
(c) przyjmowania oświadczeń woli składanych przez Podmiot Publiczny,
(d) prowadzenia komunikacji związanej z wykonywaniem Umowy,
(e) reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach wykonywanych w związku z wykonywaniem Umowy,
(f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy.
6. INŻYNIER KONTRAKTU
6.1 Zawarcie umowy z Inżynierem Kontraktu
6.1.1 W terminie siedmiu (7) Dni Roboczych od Daty Rozpoczęcia Parter Prywatny przedstawi Podmiotowi Publicznemu listę trzech (3) podmiotów, kandydatów na funkcję Inżyniera Kontraktu, spełniających wymogi określone w Załączniku nr 6 (Istotne Warunki Umowy z Inżynierem Kontraktu oraz wymogi Podmiotu Publicznego dot. pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu) wraz z ich ofertami.
6.1.2 Każdy z przedstawionych trzech (3) podmiotów powinien być podmiotem niezależnym od Partnera Prywatnego, jego Podmiotów Powiązanych oraz jego podwykonawców.
6.1.3 Podmiot Publiczny w terminie pięciu (5) Dni Roboczych może zażądać wymiany każdego z podmiotów wskazanych przez Partnera Prywatnego jako kandydata na Inżyniera Kontraktu, jeżeli w jego ocenie nie będzie spełniał wymogów określonych w Załączniku nr 6 (Istotne Warunki Umowy z Inżynierem Kontraktu oraz wymogi Podmiotu Publicznego dot. pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu), jak również nie będzie spełniał kryterium niezależności, o którym mowa w pkt. 6.1.2 oraz w przypadku, w którym Partner Prywatny wskazując podmiot, nie przedstawi jego oferty. W jego miejsce, w terminie siedmiu (7) Dni Xxxxxxxxx, Partner Prywatny przedstawi nową propozycję podmiotu, kandydata na funkcję Inżyniera Kontraktu wraz z ofertą tego podmiotu, kierując się kryteriami, o których mowa w pkt. 6.1.1 i 6.1.2.
6.1.4 Jeżeli Partner Prywatny nie przedstawi łącznie trzech (3) podmiotów, w przypadkach i terminach określonych w pkt. 6.1.1 oraz 6.1.3, Podmiot Publiczny będzie mógł samodzielnie dokonać wyboru Inżyniera Kontraktu, spełniającego wymogi określone w Załączniku nr 6 (Istotne Warunki Umowy z Inżynierem Kontraktu oraz wymogi Podmiotu Publicznego dot. pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu) spośród kandydatów wskazanych przez Partnera Prywatnego lub spoza ich grona.
6.1.5 Po uznaniu przez Podmiot Publiczny, iż wobec kandydatów na Inżyniera Kontraktu nie zachodzą przesłanki żądania ich wymiany, o których mowa w pkt. 6.1.3, Podmiot Publiczny po uprzedniej analizie ofert, wybierze Inżyniera Kontraktu. Umowa z Inżynierem Kontraktu powinna zostać zawarta najpóźniej w terminie trzech (3) miesięcy od Daty Rozpoczęcia.
6.1.6 Umowa z Inżynierem Kontraktu wyłonionym w sposób określony w pkt. 6.1.1 - 6.1.5 zostanie zawarta na czas od dnia jej podpisania na Okres Projektowania i Budowy oraz Okres Przejściowy, pomiędzy Partnerem Prywatnym a Inżynierem Kontraktu oraz musi zostać zatwierdzona przez Podmiot Publiczny. Brak zatwierdzenia przez Podmiot Publiczny, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, skutkuje brakiem możliwości wykonywania przez Inżyniera Kontraktu jego uprawnień wynikających z realizacji niniejszej Umowy.
6.1.7 Podmiot Publiczny musi wyrazić zgodę na każdorazowe rozwiązanie umowy z Inżynierem Kontraktu przez Partnera Prywatnego. Podmiot Publiczny nie odmówi bezzasadnie wyrażenia takiej zgody, jeśli podstawą do rozwiązania umowy z Inżynierem Kontraktu będzie:
(i) brak współpracy Inżyniera Kontraktu z Podmiotem Publicznym lub Partnerem Prywatnym,
(ii) niewykonywanie przez Inżyniera Kontraktu obowiązków wynikających z Umowy oraz umowy z Inżynierem Kontraktu.
6.1.8 W przypadku, gdy umowa z Inżynierem Kontraktu zostanie rozwiązana lub wygaśnie w dowolnym czasie, Strony wybiorą następnego Inżyniera Kontraktu. Do wyboru Inżyniera Kontraktu pkt. 6.1.1 - 6.1.5 stosuje się odpowiednio.
6.1.9 W okresie, w którym prawa i obowiązki Inżyniera Kontraktu nie będą mogły być wykonywane, w tym w związku z trwaniem procesu wyboru Inżyniera Kontraktu, jego prawa i obowiązki będzie wykonywał Dyrektor Projektu lub inna osoba wskazana przez Podmiot Publiczny.
6.1.10 Strony niniejszym ustalają, że umowa z Inżynierem Kontraktu będzie uwzględniać postanowienia, uzgodnione w niniejszej Umowie, w tym w Załączniku nr 6 (Istotne Warunki Umowy z Inżynierem Kontraktu oraz wymogi Podmiotu Publicznego dot. pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu).
6.1.11 W Okresie Projektowania i Budowy oraz w Okresie Przejściowym Inżynier Kontraktu świadczyć będzie usługi w sposób ciągły.
6.1.12 Wynagrodzenie za usługi Inżyniera Kontraktu płatne będzie wyłącznie przez Partnera Prywatnego na zasadach określonych w umowie z Inżynierem Kontraktu, a Podmiot Publiczny nie będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, także w przypadku wyboru Inżyniera Kontraktu przez Podmiot Publiczny zgodnie z pkt. 6.1.4.
6.2 Zadania Inżyniera Kontraktu
6.2.1 Inżynier Kontraktu podejmuje decyzje oraz inne działania w sposób i na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej Umowy.
6.2.2 Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, w przypadku, gdy którakolwiek ze Stron nie będzie zgadzała się z decyzjami lub innymi działaniami Inżyniera Kontraktu, o których mowa w pkt. 6.2.1, wówczas Strona ta powiadomi o tym drugą Stronę w terminie dziesięciu (10) Dni Roboczych od otrzymania przez nią powiadomienia od Inżyniera Kontraktu, a sprawa zostanie rozstrzygnięta zgodnie z Procedurą Rozstrzygania Sporów, chyba że Strony, w ciągu kolejnych dziesięciu (10) Dni Roboczych, zgodnie zdecydują o odrzuceniu decyzji lub działania Inżyniera Kontraktu i wspólnie rozstrzygną sprawę będącą przedmiotem takiej decyzji lub innego działania Inżyniera Kontraktu. Jeżeli żadna ze Stron nie powiadomi drugiej Strony w powyższym terminie, wówczas decyzja lub inne działanie Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w pkt. 6.2.1 będzie wiążące (w celu uniknięcia wątpliwości, nie dotyczy to opinii, o których mowa w pkt. 6.3).
6.2.3 Strony zobowiązują się współpracować z Inżynierem Kontraktu w sposób efektywny i w dobrej wierze, a także nie wywierać wpływu na Inżyniera Kontraktu w sposób sprzeczny z Przepisami Prawa lub dobrymi obyczajami. W przypadku ujawnienia wpływu Partnera Prywatnego na Inżyniera Kontraktu niezgodnego ze zdaniem poprzedzającym i udowodnionego w sposób niebudzący wątpliwości, na żądanie Podmiotu Publicznego, Partner Prywatny będzie zobowiązany do rozwiązania umowy z Inżynierem Kontraktu.
6.2.4 Partner Prywatny umożliwi Inżynierowi Kontraktu dostęp do Nieruchomości oraz do wszelkich innych miejsc, informacji i dokumentacji dotyczących Partnera Prywatnego lub niniejszej Umowy, jakiego Inżynier Kontraktu może zażądać w celu wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i umowy z Inżynierem Kontraktu.
6.2.5 Inżynier Kontraktu działa na podstawie niniejszej Umowy i umowy z Inżynierem Kontraktu, w oparciu o profesjonalną wiedzę Inżyniera Kontraktu i z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.
6.3 Opiniowanie przez Inżyniera Kontraktu
6.3.1 W przypadkach wskazanych w Umowie, w których Podmiot Publiczny jest uprawniony lub zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek uzgodnień, ustaleń lub wydawania opinii, zgód, zatwierdzeń, Podmiot Publiczny będzie uprawniony do zasięgnięcia opinii Inżyniera Kontraktu, jeżeli uzna to za stosowne, a Inżynier Kontraktu wyda opinię w ciągu dziesięciu (10) dni od dnia otrzymania żądania od Podmiotu Publicznego, chyba że z postanowień Umowy wynikają inne terminy.
7. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
7.1 Nie później niż dwadzieścia (20) Dni Roboczych od Daty Rozpoczęcia, Partner Prywatny przedstawi Podmiotowi Publicznemu do przyjęcia, sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej, w układzie uzgodnionym z Podmiotem Publicznym, projekt Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia łącznie dla wszystkich przyjętych przez Partnera Prywatnego Etapów.
7.2 Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia będzie uwzględniał w szczególności następujące kamienie milowe realizacji Przedsięwzięcia w Okresie Projektowania i Budowy:
7.2.1 określenie poszczególnych Etapów realizacji Robót Budowlanych, wraz z datami rozpoczęcia oraz zakończenia każdego z nich,
7.2.2 dla każdego z Etapów: daty rozpoczęcia i zakończenia wykonywania Dokumentacji Projektowej, daty złożenia wniosków o Pozwolenie na Budowę lub ZRID oraz Pozwolenie na Użytkowanie dotyczącego Robót Budowlanych dla tego Etapu, jak również daty uzyskania tych Pozwoleń,
7.2.3 dla każdego z Etapów: datę rozpoczęcia oraz, zgodnie z pkt. 8.12.3.1, datę zakończenia wszystkich Robót Budowlanych dla danego Etapu,
7.2.4 dla każdego z Etapów: datę wystawienia Świadectwa Wstępnego Zakończenia oraz Świadectwa Ostatecznego Zakończenia,
7.2.5 datę wystawienia Świadectwa Ostatecznego Zakończenia Robót Budowlanych.
7.3 Przygotowując Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia Partner Prywatny zobowiązany jest wziąć pod uwagę swoje obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, zwłaszcza obowiązki określone w pkt. 8.7 oraz 8.8.
7.4 W terminie dziesięciu (10) Dni Roboczych od dnia doręczenia mu projektu Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia, Podmiot Publiczny będzie uprawniony do przekazania Partnerowi Prywatnemu oświadczenia o jego przyjęciu albo do zgłoszenia do niego uwag i zastrzeżeń w zakresie, w jakim projekt byłby niezgodny z Przepisami Prawa, Umową, Dokumentacją Budowy, Normami, oraz jeżeli założona przez Partnera Prywatnego koordynacja Robót Budowlanych z pracami prowadzonymi lub planowanymi przez podmioty trzecie na nieruchomościach położonych w rejonie oddziaływania Przedsięwzięcia, będzie skutkować brakiem możliwości ukończenia Robót Budowlanych w ramach poszczególnych Etapów w takich terminach, aby Okres Projektowania i Budowy nie przekroczył terminu, o którym mowa w pkt. 3.2.3. Nie później niż w terminie dziesięciu (10) Dni Roboczych od dnia przekazania mu zastrzeżeń i uwag Podmiotu Publicznego do projektu Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia, Partner Prywatny przedstawi Podmiotowi Publicznemu do przyjęcia zmieniony projekt, uwzględniający uwagi Podmiotu Publicznego, chyba że Partner Prywatny wykaże w sposób jednoznaczny brak podstaw dla takich uwag lub zastrzeżeń i zostanie to zaakceptowane przez Podmiot Publiczny. W przypadku powstania sporu, co do zasadności uwag lub zastrzeżeń Podmiotu Publicznego, spór ten zostanie poddany rozstrzygnięciu zgodnie z Procedurą Rozstrzygania Sporów, a Partner Prywatny przedstawi Podmiotowi Publicznemu ostateczną wersję Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia w terminie dziesięciu (10) Dni Roboczych od dnia ostatecznego rozstrzygnięcia sporu. Spór w zakresie zgodności Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia z Przepisami Prawa, Umową, Dokumentacją Budowy, Normami oraz kwestiami, o których mowa w niniejszym punkcie, nie zwalnia Partnera Prywatnego od zakończenia Okresu Projektowania i Budowy w terminie, o którym mowa w pkt. 3.2.3.
7.5 W przypadku braku przekazania Partnerowi Prywatnemu przez Podmiot Publiczny oświadczenia o przyjęciu projektu Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia albo braku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do tych projektów w terminach określonych w pkt. 7.4, domniemywa się, że Podmiot Publiczny nie ma uwag i zastrzeżeń do projektu i że został przez niego przyjęty.
8. OKRES PROJEKTOWANIA I BUDOWY
8.1 Projektowanie
8.1.1 Partner Prywatny w terminie lub terminach wskazanych w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia sporządzi i przedstawi Podmiotowi Publicznemu oraz Inżynierowi Kontraktu Dokumentację Projektową dla każdego z Etapów wynikających z zatwierdzonego przez Podmiot Publiczny Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia.
8.1.2 Dokumentacja Projektowa zostanie sporządzona w języku polskim w sposób zgodny z Przepisami Prawa, Umową w szczególności PFU, Pozwoleniami, w tym Decyzją Środowiskową oraz innymi, wymaganymi dla uzyskania ZRID lub Pozwolenia na Budowę oraz Normami.
8.1.3 Podmiot Publiczny oraz Inżynier Kontraktu uprawniony będzie do monitorowania przebiegu prac na Dokumentacją Projektową. W tym celu Partner Prywatny zapewni Podmiotowi Publicznemu lub Inżynierowi Kontraktu, na jego żądanie, wgląd do przygotowywanej Dokumentacji Projektowej w terminie trzech (3) Dni Roboczych od dnia doręczenia Partnerowi Prywatnemu takiego żądania.
8.1.4 Podmiot Publiczny lub Inżynier Kontraktu będzie mógł zgłaszać Partnerowi Prywatnemu pytania oraz uwagi dotyczące Dokumentacji Projektowej oraz przebiegu prac projektowych w sposób nieutrudniający ich prowadzenia.
8.1.5 Wszelkie dokumenty konieczne do przygotowania Dokumentacji Projektowej, w tym uzgodnienia, wyrysy lub mapy, uzyska Partner Prywatny na własny koszt.
8.1.6 W terminie dwudziestu (20) Dni Roboczych od dnia doręczenia Inżynierowi Kontraktu Dokumentacji Projektowej w formacie umożliwiającym jej odczytanie i analizę, Inżynier Kontraktu będzie mógł zgłosić do niej swoje zastrzeżenia i uwagi co do niezgodności Dokumentacji Projektowej z wymogami, o których mowa w pkt. 8.1.2. W przypadku braku zgłoszenia przez Inżyniera Kontraktu swoich zastrzeżeń i uwag w powyższym terminie, uznaje się, że Inżynier Kontraktu nie ma żadnych zastrzeżeń i uwag do przedstawionej Dokumentacji Projektowej. W takiej sytuacji stosuje się odpowiednio pkt 8.1.10, przy czym termin dziesięciu (10) Dni Roboczych wskazany w pkt. 8.1.10 liczy się od ostatniego dnia terminu dwudziestu (20) Dni Roboczych, o którym mowa w niniejszym punkcie.
8.1.7 Z zastrzeżeniem pkt 8.1.8, w przypadku zgłoszenia przez Inżyniera Kontraktu zastrzeżeń i uwag w terminie, o którym mowa w pkt. 8.1.6, wszystkie zastrzeżenia i uwagi Inżyniera Kontraktu, wskazujące na brak zgodności Dokumentacji Projektowej z
wymogami, o których mowa w pkt. 8.1.2, zostaną uwzględnione przez Partnera Prywatnego w terminie dziesięciu (10) Dni Roboczych.
8.1.8 Partner Prywatny może również w terminie dziesięciu (10) Dni Roboczych od dnia doręczenia mu zastrzeżeń i uwag Inżyniera Kontraktu, w sposób jednoznaczny wykazać, że uwzględnienie części lub całości zastrzeżeń i uwag Inżyniera Kontraktu prowadziłoby do niezgodności Dokumentacji Projektowej z wymogami, o których mowa w pkt. 8.1.2. W takim przypadku Inżynier Kontraktu może wycofać albo podtrzymać swoje zastrzeżenia i uwagi w całości lub w części w terminie dziesięciu (10) Dni Roboczych. Inżynier Kontraktu poinformuje Podmiot Publiczny w ciągu kolejnych pięciu (5) Dni Roboczych o podtrzymanych przez niego uwagach i zastrzeżeniach, jeżeli w dalszym ciągu, mimo ich podtrzymania, Partner Prywatny nie będzie zamierzał ich uwzględnić. W ciągu pięciu (5) Dni Roboczych, Podmiot Publiczny podtrzyma lub odrzuci część lub całość uwag i zastrzeżeń Inżyniera Kontraktu. Każda ze Stron będzie uprawniona do wszczęcia Procedury Rozstrzygania Sporów co do zasadności uwag i zastrzeżeń Inżyniera Kontraktu, które zostały podtrzymane przez Podmiot Publiczny.
8.1.9 Partner Prywatny przedstawi Inżynierowi Kontraktu Dokumentację Projektową uzgodnioną zgodnie z pkt. 8.1.6 - 8.1.8, w terminie dziesięciu (10) Dni Roboczych od dnia otrzymania ostatecznej wersji zastrzeżeń i uwag Inżyniera Kontraktu (bez uwag i zastrzeżeń odrzuconych przez Podmiot Publiczny) do Dokumentacji Projektowej albo w terminie dziesięciu (10) Dni Roboczych od dnia ostatecznego rozstrzygnięcia sporu poddanego Procedurze Rozstrzygania Sporów. Inżynier Kontraktu może zgłosić zastrzeżenia i uwagi do tak zmienionej Dokumentacji Projektowej w terminie dziesięciu
(10) Dni Roboczych od dnia doręczenia Inżynierowi Kontraktu tej dokumentacji. W takim przypadku postanowienia pkt. 8.1.6 - 8.1.8 oraz niniejszego pkt. 8.1.9 stosuje się odpowiednio. Nowe uwagi i zastrzeżenia Inżyniera Kontraktu nie mogą dotyczyć tej części Dokumentacji Projektowej, do której wcześniej Inżynier Kontraktu nie wnosił uwag i zastrzeżeń, uwag i zastrzeżeń odrzuconych przez Podmiot Publiczny oraz kwestii, które w ramach Procedury Rozstrzygania Sporów zostały rozstrzygnięte na korzyść Partnera Prywatnego (chyba że wniesienie uwag i zastrzeżeń do tej części lub w stosunku do tych kwestii, stało się konieczne z uwagi na zmiany do Dokumentacji Projektowej wprowadzone przez Partnera Prywatnego).
8.1.10 Po wyczerpaniu uwag i zastrzeżeń do Dokumentacji Projektowej, Inżynier Kontraktu przekaże Partnerowi Prywatnemu w terminie dziesięciu (10) Dni Roboczych od dnia otrzymania od Partnera Prywatnego kompletnej Dokumentacji Projektowej w formie umożliwiającej jej odczytanie i analizę, pisemne zawiadomienie o przyjęciu Dokumentacji Projektowej. W przypadku braku przekazania przez Inżyniera Kontraktu takiego powiadomienia w powyższym terminie uznaje się, że Inżynier Kontraktu przyjął taką Dokumentację Projektową.
8.1.11 W przypadku jeżeli zgodnie z rozstrzygnięciem sporu, o którym mowa w pkt. 8.1.8, zastrzeżenia i uwagi Inżyniera Kontraktu, podtrzymane przez Podmiot Publiczny, okażą
się niezasadne, wówczas będzie to stanowiło Przypadek Kompensacyjny, jednak tylko w zakresie przedłużenia terminów określonych w Umowie, w tym w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia.
8.1.12 Partner Prywatny sporządzi Dokumentację Projektową oraz uzyska wszelkie Pozwolenia dla celów jej sporządzenia na własny koszt.
8.2 Odpowiedzialność Partnera Prywatnego za prawidłowość Dokumentacji Projektowej
Bez względu na zastrzeżenia i uwagi Inżyniera Kontraktu do Dokumentacji Projektowej przedstawiane zgodnie z pkt. 8.1, Partner Prywatny ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność Dokumentacji Projektowej z wymogami, o których mowa w pkt. 8.1.2 oraz za prawidłowość wszystkich rozwiązań technicznych przyjętych w ramach Dokumentacji Projektowej.
8.3 Pozwolenia – postanowienia ogólne
8.3.1 Partner Prywatny jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich Pozwoleń niezbędnych do prowadzenia Robót Budowlanych, w tym do przygotowania wniosku o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowę oraz wystąpienie o takie Pozwolenia dla danego Etapu w sposób i formie zgodnymi z Przepisami Prawa oraz w terminach określonych w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia. Parter Prywatny będzie monitorował, z należytą starannością, każde takie wystąpienie o wydanie Pozwoleń oraz innych uzgodnień.
8.3.2 Koszty postępowań o wydanie Pozwoleń ponosi w całości Partner Prywatny.
8.3.3 Partner Prywatny niezwłocznie doręczy Podmiotowi Publicznemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uzyskanych Pozwoleń i dokumentów.
8.3.4 Przy zachowaniu warunków, o których mowa w pkt. 8.3.1, Partner Prywatny przygotuje wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania Pozwoleń, na własny koszt, w szczególności sporządzi ponowną ocenę oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko w ramach procedury uzyskania ZRID lub Pozwolenia na Budowę.
8.3.5 W sytuacji, w której zgodnie z Przepisami Prawa, Pozwolenie będzie mogło zostać uzyskane jedynie przez Podmiot Publiczny, Partner Prywatny uzyska takie pozwolenie działając w imieniu i na rzecz Podmiotu Publicznego i w tym celu Podmiot Publiczny udzieli Partnerowi Prywatnemu lub wskazanej przez Partnera Prywatnego osobie fizycznej niezbędnych, skutecznych pełnomocnictw, w tym do reprezentacji w postępowaniach administracyjnych.
8.4 Wniosek o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowę
8.4.1 Partner Prywatny przygotuje na własny koszt kompletny wniosek o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowę wraz ze wszystkimi załącznikami w terminie lub terminach określonych w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia.
8.4.2 Wniosek o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowę zostaną sporządzone w sposób zgodny z Przepisami Prawa, Umową, w szczególności z PFU, Pozwoleniami, w tym Decyzją Środowiskową oraz Normami.
8.4.3 Partner Prywatny w toku prac nad przygotowaniem wniosku o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowę przedstawi Inżynierowi Kontraktu do zaopiniowania wszelkie dokumenty sporządzane w tym celu, w szczególności analizy, wnioski do właściwych Organów Administracji lub właścicieli lub zarządców infrastruktury technicznej, opinie, uzgodnienia oraz decyzje administracyjne. Inżynier Kontraktu może wnieść uwagi i zalecenia do przedłożonego dokumentu w terminie pięciu (5) Dni Roboczych od jego otrzymania. Uwagi i zalecenia nie są wiążące dla Partnera Prywatnego, a przedstawienie opinii nie jest wymagane dla dalszego prowadzenia prac nad wnioskiem o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowę.
8.4.4 W terminie piętnastu (15) Dni Roboczych od dnia doręczenia Inżynierowi Kontraktu przez Partnera Prywatnego wniosku o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowę w formacie umożliwiającym jego odczytanie i analizę, Inżynier Kontraktu zaopiniuje przedłożone mu dokumenty. Inżynier Kontraktu będzie mógł zgłosić do nich swoje zastrzeżenia i uwagi, w szczególności w zakresie braku zgodności wniosku o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowę z wymogami wskazanymi w pkt. 8.4.2 oraz wskazać, w jakim zakresie przedłożony wniosek o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowę powinien zostać zmieniony.
8.4.5 W przypadku braku wydania pisemnej opinii przez Inżyniera Kontraktu w terminie, o którym mowa w pkt. 8.4.4 uznaje się, że Inżynier Kontraktu nie ma żadnych zastrzeżeń i uwag do przedstawionego wniosku o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowę i opiniuje go pozytywnie. W takiej sytuacji Partner Prywatny złoży do właściwego Organu Administracji wniosek o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowę.
8.4.6 Opinia Inżyniera Kontraktu, o której mowa w pkt. 8.4.4 jest niewiążąca dla Partnera Prywatnego. W terminie dziesięciu (10) Dni Roboczych od dnia jej doręczenia, Partner Prywatny jest zobowiązany przedłożyć Inżynierowi Kontraktu: (i) zmodyfikowany wniosek o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowę uwzględniający w całości lub w części uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez Inżyniera Kontraktu lub (ii) uzasadnione stanowisko wykazujące bezpodstawność i nieuwzględnienie przez Partnera Prywatnego wszystkich albo niektórych uwag i zastrzeżeń zgłoszonych przez Inżyniera Kontraktu.
8.4.7 Niezwłocznie po wywiązaniu się z obowiązku, o którym mowa w pkt. 8.4.6, Partner Prywatny złoży do właściwego Organu Administracji wniosek o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowę. Niezależnie od powyższego, w terminie dziesięciu (10) Dni Roboczych od otrzymania przez Inżyniera Kontraktu od Partnera Prywatnego zmodyfikowanego wniosku o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowę, Inżynier Kontraktu może przedstawić Partnerowi Prywatnemu pisemną opinię do tak
zmienionego wniosku o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowę (w zakresie wprowadzonych do niego zastrzeżeń i uwag) w terminie dziesięciu (10) Dni Roboczych od dnia jego doręczenia Inżynierowi Kontraktu.
8.4.8 Procedura określona w niniejszym pkt. 8.4 właściwa jest dla sporządzenia i przedstawienia Inżynierowi Kontraktu wniosku o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowę oraz uzyskania ZRID lub Pozwolenia na Budowę dla każdego z Etapów przyjętych w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia zaakceptowanym przez Podmiot Publiczny.
8.5 Odpowiedzialność Partnera Prywatnego za prawidłowość wniosku o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowę
8.5.1 Partner Prywatny ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność wniosku o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowę z wymogami wskazanymi w pkt. 8.4.2 oraz za uzyskanie ostatecznego lub posiadającego rygor natychmiastowej wykonalności ZRID lub Pozwolenia na Budowę w terminach określonych w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia. Z powyższej odpowiedzialności nie zwalnia Partnera Prywatnego ani pozytywne zaopiniowanie wniosku o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowę przez Inżyniera Kontraktu, ani uwzględnienie przez Partnera Prywatnego uwag i zastrzeżeń zgłoszonych przez Inżyniera Kontraktu.
8.6 Ryzyka administracyjne związane z uzyskaniem ZRID lub Pozwolenia na Budowę
8.6.1 Jeżeli ZRID lub Pozwolenie na Budowę nie zostanie uzyskane w terminie określonym w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia, to w zakresie, w jakim będzie to wynikiem:
8.6.1.1 naruszenia przez właściwy Organ Administracji Przepisów Prawa z zakresu postępowania dotyczących terminu rozpatrzenia wniosku o ZRID lub Pozwolenia na Budowę lub terminu dokonania ponownej oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowę; lub
8.6.1.2 zgłoszenia przez właściwy Organ Administracji (ponownych) uwag do poszczególnych elementów wniosku o wydanie ZRID lub Pozwolenia na Budowę, które: (i) w ramach toczącego się postępowania były już przedmiotem analizy przez właściwy Organ Administracji i zostały wówczas w sposób wyczerpujący wyjaśnione przez Partnera Prywatnego lub (ii) w sposób oczywisty będą nieuzasadnione lub nie będą miały związku z toczącym się postępowaniem; lub
8.6.1.3 wniesienia przez podmioty trzecie odwołań lub zaskarżenia nieostatecznego ZRID lub Pozwolenia na Budowę, które nie uzyskały rygoru natychmiastowej wykonalności;
w każdym z tych przypadków z przyczyn, za które Partner Prywatny nie ponosi odpowiedzialności, przypadek taki będzie stanowił Przypadek Kompensacyjny, jednak
tylko w zakresie wydłużenia terminów wskazanych w Umowie, w tym w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia.
8.7 Rozpoczęcie Robót Budowlanych
8.7.1 Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy, Partner Prywatny zobowiązany jest rozpocząć realizację Robót Budowlanych w danym Etapie nie później niż w terminie określonym dla tego Etapu w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia, przy czym rozpoczęcie Robót Budowlanych w danym Etapie będzie mogło nastąpić wyłącznie po zajściu wszystkich z następujących okoliczności:
(a) uzyskanie przez Partnera Prywatnego wszelkich Pozwoleń niezbędnych dla prowadzenia Robót Budowlanych w danym Etapie, oraz
(b) zatwierdzenie przez właściwy Organ Administracji czasowej organizacji ruchu dla danego Etapu na okres prowadzenia na nim Robót Budowlanych, oraz
(c) udostępnienie Nieruchomości Partnerowi Prywatnemu w celu przeprowadzenia Robót Budowlanych, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 4.4.3.
8.7.2 Partner Prywatny na własny koszt wykona projekt czasowej organizacji ruchu dla każdego z Etapów na okres prowadzenia Robót Budowlanych w tym Etapie. Nie później niż na siedem (7) Dni Roboczych przed przystąpieniem do realizacji Robót Budowlanych w danym Etapie, Partner Prywatny przedłoży przygotowany przez niego projekt czasowej organizacji ruchu, zatwierdzony przez właściwy Organ Administracji, Inżynierowi Kontraktu oraz Podmiotowi Publicznemu. Stała organizacja ruchu obowiązująca po zakończeniu Robót Budowlanych w danym Etapie musi odpowiadać stałej organizacji wykonanej zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru Robót Budowlanych.
8.7.3 Od momentu udostępnienia Partnerowi Prywatnemu Nieruchomości Partner Prywatny w ramach prowadzonych Robót Budowlanych:
(a) ponosi wyłączną odpowiedzialność za podejmowanie działań w celu zapobiegania przypadkom nieuprawnionego wykorzystania lub zajęcia Nieruchomości,
(b) ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na Nieruchomościach, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim, z wyjątkiem szkód, których powstaniu Partner Prywatny nie mógł zapobiec, przy dołożeniu należytej staranności, wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności,
(c) zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej do Nieruchomości zabudowy, w tym znajdującej się na Nieruchomościach Sąsiednich naruszone w związku z realizacją Umowy w szczególności poprzez:
(i) zabezpieczenie lokali użytkowych przed nadmiernymi utrudnieniami w ich funkcjonowaniu, poprzez odpowiednią organizację Robót Budowlanych,
(ii) zastosowanie tymczasowych urządzeń zabezpieczających po uprzednim powiadomieniu podmiotów, na których działanie urządzeń może wpływać,
(iii) usunięcie ewentualnych szkód będących skutkiem prowadzonych Robót Budowlanych.
8.7.4 Z zastrzeżeniem obowiązków Partnera Prywatnego określonych w pkt. 4.6.2 i 8.8.21 Podmiot Publiczny oświadcza, iż realizacja Robót Budowlanych ma dla niego charakter priorytetowy i dołoży możliwych starań w celu odpowiedniej koordynacji planowanych przedsięwzięć i prac własnych lub podmiotów od niego zależnych, niewynikających ze zdarzeń, których wystąpienia nie można było przewidzieć (np. awaria infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury podziemnej), realizowanych w obszarze Nieruchomości, aby przedsięwzięcia te w możliwie najmniejszym stopniu oddziaływały na realizację niniejszego Przedsięwzięcia, w tym na zakończenie Robót Budowlanych w terminie określonym w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia.
8.7.5 Szczegółowe obowiązki Partnera Prywatnego w zakresie prowadzenia dokumentacji oraz sprawozdawczości w czasie trwania Okresu Projektowania i Budowy zostaną uwzględnione przez Partnera Prywatnego w Systemie Zapewnienia Jakości (którego sposób przygotowania został określony w PFU), który musi zostać przedstawiony Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia najpóźniej w ciągu dwudziestu (20) Dni Roboczych przed rozpoczęciem prowadzenia Robót Budowlanych w pierwszym Etapie.
8.8 Sposób prowadzenia Robót Budowlanych
8.8.1 Partner Prywatny będzie realizować Roboty Budowlane w sposób zgodny z:
(a) Przepisami Prawa;
(b) Umową;
(c) Normami oraz innymi regulacjami wydanymi przez właściwe Organy Administracji lub inne podmioty, których przestrzeganie jest niezbędne w czasie realizacji Robót Budowlanych;
(d) Pozwoleniami;
(e) Dokumentacją Projektową;
(f) przyjętym przez Podmiot Publiczny Harmonogramem Realizacji Przedsięwzięcia z uwzględnieniem podziału na Etapy;
(g) przyjętym przez Inżyniera Kontraktu Systemem Zapewnienia Jakości;
(h) pozostałą (niewskazana w lit. (a) - (g) powyżej) Dokumentacją Budowy.
8.8.2 Partner Prywatny będzie realizować Roboty Budowlane w charakterze inwestora w rozumieniu Przepisów Prawa, w tym Prawa Budowlanego.
8.8.3 Partner Prywatny ponosi ryzyko wzrostu kosztów wykonywania Robót Budowlanych z zastrzeżeniem wystąpienia Przypadku Kompensacyjnego, Polecenia Zmiany lub Zmiany Umowy.
8.8.4 Partner Prywatny ponosił będzie wszelkie ciężary publicznoprawne związane z Nieruchomościami oraz niezbędne w celu prowadzenia Robót Budowlanych za wyjątkiem uiszczenia podatku od nieruchomości.
8.8.5 Partner Prywatny przygotuje Nieruchomości do prowadzenia Robót Budowlanych, w tym przygotuje niezbędne zaplecze budowy na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed negatywnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo-wodne. Zaplecze budowy zostanie zlokalizowane z dala od cieków i zbiorników wodnych.
8.8.6 Partner Prywatny wykona na własny koszt wszystkie niezbędne do przeprowadzenia Robót Budowlanych prace przygotowawcze i wyburzeniowe, w tym w szczególności ewentualną wycinkę drzew i krzewów, zdjęcie i wywóz warstwy ziemi z terenów zielonych, rozbiórkę chodników i ciągów pieszych, rozbiórkę innych istniejących na Nieruchomościach obiektów, instalacji, urządzeń oraz ich usunięcie lub przeniesienie.
8.8.7 Partner Prywatny ponosi wyłączną odpowiedzialność, przez zawarcie odpowiednich umów z Przedsiębiorstwami Użyteczności Publicznej, za zapewnienie nieprzerwanych dostaw energii elektrycznej, ciepła, wody oraz odbioru ścieków i pozostałych mediów do Nieruchomości, niezbędnych do prowadzenia Robót Budowlanych i wykonania Infrastruktury.
8.8.8 Przed przystąpieniem do realizacji Robót Budowlanych Partner Prywatny zabezpieczy majątek Miasta Krakowa znajdujący się na Nieruchomościach (np. oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po ich zakończeniu doprowadzi go do stanu jak przed rozpoczęciem Robót Budowlanych, chyba że majątek ten nie będzie podlegał przywróceniu w związku z dalszą realizacją Umowy.
8.8.9 Partner Prywatny przed przystąpieniem do realizacji Robót Budowlanych oraz w czasie ich prowadzenia wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację Nieruchomości Sąsiednich celem oddalenia ewentualnych roszczeń ich właścicieli dotyczących uszkodzeń spowodowanych prowadzonymi Robotami Budowlanymi.
8.8.10 Partner Prywatny w związku z prowadzonymi Robotami Budowlanymi uzyska wszelkie konieczne warunki techniczne (uzgodnienia) wydawane przez właścicieli lub zarządców infrastruktury technicznej, w tym Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej oraz poniesie wszelkie koszty związane z korzystaniem z infrastruktury technicznej a także wynikające z warunków technicznych wydawanych przez właścicieli lub zarządców infrastruktury technicznej, w tym koszty nadzoru i koszty odbiorów ze
strony właściciela lub zarządcy takiej infrastruktury oraz koszty jej wyłączenia. Brak wydania odpowiedzi przez właścicieli lub zarządców infrastruktury technicznej na wniosek Partnera prywatnego w celu uzyskania warunków technicznych wynikający z przekroczenia okresu, w którym w normalnym toku czynności powinna ona zostać uzyskana, nie będący następstwem okoliczności, za które Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność, skutkujący uniemożliwieniem prowadzenia Robót Budowlanych zgodnie z Przepisami Prawa, Umową, Dokumentacją Projektową, Normami będzie stanowił Przypadek Kompensacyjny. Partner Prywatny zobowiązany będzie do poinformowania Podmiotu Publicznego o prowadzonych negocjacjach z właścicielami lub zarządcami infrastruktury technicznej co do treści warunków technicznych, finansowych i prawnych celem zawarcia stosownego porozumienia (umowy), a Podmiot Publiczny będzie miał prawo uczestniczyć w tych negocjacjach. Jeżeli warunki techniczne wydawane przez właścicieli lub zarządców infrastruktury technicznej miałyby przewidywać ulepszenie (w tym przez rozbudowę) infrastruktury technicznej, Strony ustalą zasady pokrycia wydatków i kosztów związanych z dokonaniem tych ulepszeń i pod warunkiem akceptacji porozumienia (umowy) przez Podmiot Publiczny, ulepszenia takie będą mogły stanowić, według uznania Podmiotu Publicznego, Przypadek Kompensacyjny. W celu uniknięcia wątpliwości, Partner Prywatny może zawrzeć porozumienie (umowę) z właścicielem lub zarządcą infrastruktury technicznej na wykonanie ulepszenia infrastruktury technicznej (w tym jej rozbudowy) oraz pokryje wszelkie związane z tym koszty, w tym koszty wykonania takich ulepszeń, jednak tylko w przypadku, gdy nie będzie to powodowało zmiany w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia oraz powstania jakichkolwiek kosztów po stronie Podmiotu Publicznego, chyba że Podmiot Publiczny wyrazi uprzednio zgodę na taką zmianę Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia lub na poniesienie przez niego jakichkolwiek kosztów.
8.8.11 Nie później niż na siedem (7) dni przed rozpoczęciem wykonywania Robót Budowlanych w zakresie każdego z Etapu i zgodnie z Przepisami Prawa, w tym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), Partner Prywatny sporządzi i przekaże Podmiotowi Publicznemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz jest zobowiązany do wykonywania zgodnie z nim wszystkich czynności na Nieruchomościach nim objętych.
8.8.12 Partner Prywatny będzie prowadził Dokumentację Budowy zgodnie z Przepisami Prawa.
8.8.13 Partner Prywatny powoła (lub zapewni jego powołanie przez podwykonawców) kierownika budowy, posiadającego niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do kierowania Robotami Budowlanymi, a także zapewni nadzór nad Robotami Budowlanymi przez osoby posiadające kwalifikacje i uprawnienia w odpowiednich specjalnościach.
8.8.14 Partner Prywatny zapewni nadzór autorski w rozumieniu Prawa Budowlanego.
8.8.15 Partner Prywatny wykona Roboty Budowlane za pomocą osób i podmiotów o niezbędnych kwalifikacjach zawodowych, posiadających wymagane uprawnienia oraz zapewni, aby osoby zatrudnione na stanowiskach wymagających zgodnie z Przepisami Prawa odpowiednich uprawnień, posiadały takie uprawnienia.
8.8.16 Partner Prywatny ponosi w szczególności odpowiedzialność na zasadach określonych w Umowie oraz w Przepisach Prawa: za stan i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochronę przeciwpożarową i dozór mienia na Nieruchomościach, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania Robót Budowlanych na Nieruchomościach lub mających związek z prowadzonymi Robotami Budowlanymi, za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na Nieruchomościach lub mających związek z prowadzonymi Robotami Budowlanymi, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników lub osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi Robotami Budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów lub przedsiębiorstwa.
8.8.17 Partner Prywatny jest zobowiązany na własny koszt do wdrożenia zatwierdzonej przez właściwe Organy Administracji czasowej organizacji ruchu i przedstawionej Inżynierowi Kontraktu i Podmiotowi Publicznemu zgodnie z pkt. 8.7.2, bieżącego jej utrzymania oraz jej likwidacji po zakończeniu Robót Budowlanych, w taki sposób, aby organizacja ruchu minimalizowała utrudnienia w ruchu drogowym oraz uwzględniała możliwość zapewnienia dojazdu i dojścia do nieruchomości, do których dostęp będzie utrudniony w wyniku prowadzonych Robót Budowlanych. Roboty Budowlane nie powinny zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu drogowego.
8.8.18 Jeżeli Partner Xxxxxxxx nie będzie wykonywał lub będzie wykonywał nienależycie obowiązki dotyczące wdrożenia, bieżącego utrzymania i likwidacji czasowej organizacji ruchu dla każdego z Etapów na okres prowadzenia Robót Budowlanych w tym Etapie, o których mowa w pkt. 8.8.17, Partner Prywatny będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej:
(i) w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień braku pełnego wdrożenia i bieżącego utrzymania czasowej organizacji ruchu, w tym wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w sposób niezgodny z zapisami takiej czasowej organizacji ruchu;
(ii) w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień braku likwidacji czasowej organizacji ruchu po zakończeniu Robót Budowlanych w Etapie, którego czasowa organizacja ruchu dotyczyła;
w przypadku braku zapłaty kary umownej przez Partnera Prywatnego, Podmiot Publiczny będzie uprawniony do potrącenia jej z Wynagrodzenia.
8.8.19 Partner Prywatny oznakuje prowadzone Roboty Budowlane przez cały okres ich prowadzenia zgodnie z Przepisami Prawa oraz czasową organizacją ruchu, zatwierdzoną przez właściwy Organ Administracji.
8.8.20 W trakcie wykonywania Robót Budowlanych Partner Prywatny na własny koszt zabezpieczy Nieruchomości wraz z zapleczem budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom na nich przebywającym, w tym dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: światła ostrzegawcze, ogrodzenia, itp. Zabezpieczy również przed kradzieżą oraz zniszczeniem materiały budowlane, wszelki sprzęt oraz urządzenia wykorzystywane przy Robotach Budowlanych, w szczególności przez zapewnienie ochrony Nieruchomości przez profesjonalny i licencjonowany podmiot świadczący usługi w zakresie ochrony osób i mienia.
8.8.21 Partner Prywatny jest zobowiązany przed rozpoczęciem Robót Budowalnych oraz w czasie ich prowadzenia do stałej ich koordynacji z pracami wykonywanymi przez podmioty trzecie (np. Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej) na nieruchomościach położonych w rejonie oddziaływania Przedsięwzięcia, w tym Nieruchomościach Sąsiednich, w taki sposób, aby nie doszło do niebezpieczeństwa kolizji realizacji Robót Budowlanych z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez podmioty trzecie pracami, a termin zakończenia Robót Budowlanych określony w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia nie został przekroczony. Koordynacja musi obejmować czas, miejsce i zakres prac podmiotów trzecich rodzących niebezpieczeństwo ich kolizji z Robotami Budowlanymi, jak również uzgodnienia dotyczące czasowej organizacji ruchu, a także koordynację sposobu zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych prac przez podmioty trzecie. Jeżeli wykonywanie przez Partnera Prywatnego Robót Budowlanych zostanie czasowo uniemożliwione, ze względu na prace wykonywane przez podmioty trzecie (np. Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej) na nieruchomościach położonych w rejonie oddziaływania Przedsięwzięcia, których to prac Partner Prywatny przy dołożeniu należytej staranności, wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności nie mógł przewidzieć, jak również których nie mógł uwzględnić w prawidłowej koordynacji Robót Budowlanych, do której to koordynacji Partner Prywatny jest zobowiązany na podstawie niniejszego punktu, będzie to stanowiło Przypadek Kompensacyjny w zakresie przedłużenia terminu zakończenia Robót Budowlanych określonego w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia o rzeczywisty czas opóźnienia, które ten Przypadek Kompensacyjny wywołał.
8.8.22 Partner Prywatny zabezpieczy Nieruchomości, na których prowadzone będą Roboty Budowlane przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłocznie dokona jej usunięcia na własny koszt.
8.8.23 Roboty Budowlane będą prowadzone wyłącznie w godzinach od 6.00 do 22.00 w Dni Robocze, chyba że Partner Prywatny uzyska zgodę Podmiotu Publicznego na
prowadzenie określonych prac w określonych dniach w zakresie danego Etapu poza wskazanymi godzinami.
8.8.24 Do realizacji Robót Budowlanych użyte będą jedynie nowe materiały budowlane, spełniające wymogi i standardy jakościowe odpowiednie dla Przedsięwzięcia oraz spełniające standardy polskie, jak i Unii Europejskiej, w szczególności określone w Normach. W wyjątkowych sytuacjach Inżynier Kontraktu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Podmiotu Publicznego może udzielić pisemnej zgody na wykorzystanie przez Partnera Prywatnego używanych materiałów budowlanych. W każdym przypadku, użyte materiały budowlane będą posiadać stosowne atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do obrotu zgodnie z Przepisami Prawa.
8.8.25 Roboty Budowlane będą prowadzone z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz pod nadzorem wystarczającej liczby osób, posiadających odpowiednie doświadczenie i wiedzę w poszczególnych aspektach wykonywanych Robót Budowlanych. Prowadzenie Robót Budowlanych nie może zakłócać porządku oraz oddziaływać w sposób nadmiernie uciążliwy lub niezgodny z Przepisami Prawa na Nieruchomości Sąsiednie, jak również dalsze nieruchomości sąsiadujące. Nieruchomości utrzymane będą w czystości oraz porządku. Wszelkie pojazdy uczestniczące w Robotach Budowlanych przed opuszczeniem Nieruchomości, muszą zostać odpowiednio oczyszczone oraz zabezpieczone w taki sposób, aby nie powodować zanieczyszczeń oraz szkód po opuszczeniu Nieruchomości. Partner Prywatny usunie wszelkie awarie, zanieczyszczenia związane z prowadzeniem Robót Budowlanych.
8.8.26 Wszelkie odpady, stałe oraz ciekłe, powstałe w trakcie realizacji Robót Budowlanych zostaną usunięte z Nieruchomości przez Partnera Prywatnego, w szczególności Partner Prywatny zapewni odprowadzanie ścieków bytowych z zaplecza budowy do kanalizacji lub szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz wywozu tych ścieków do oczyszczalni ścieków. Transport wszelkich odpadów poza granicami Nieruchomości będzie odpowiadał zasadom bezpieczeństwa, nie spowoduje szkód oraz zanieczyszczenia środowiska. Odpady, które zostaną usunięte z Nieruchomości będą składowane w miejscach do tego przeznaczonych lub w inny sposób zagospodarowane zgodnie z Przepisami Prawa na koszt Partnera Prywatnego.
Partner Prywatny zapewni, iż w czasie prowadzenia Robót Budowlanych Nieruchomości nie będą wykorzystywane do innych celów niż realizacja Przedsięwzięcia, nie będą na nim składowane lub przechowywane inne materiały budowlane, sprzęt oraz urządzenia, niż te niezbędne do prowadzenia Robót Budowlanych, w szczególności substancje niebezpieczne w rozumieniu Przepisów Prawa, w tym ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1225), a także nie będą prowadzone inne roboty budowlane, jak również nie będą wznoszone czasowe lub stałe obiekty budowlane,
inne niż niezbędne do prawidłowego wykonania Infrastruktury w ramach Robót Budowlanych.
8.8.27 Partner Prywatny będzie niezwłocznie informował Inżyniera Kontraktu o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość wykonywanych Robót Budowlanych lub Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia.
8.8.28 Partner Prywatny będzie niezwłoczne informował Inżyniera Kontraktu o zaistniałych na Nieruchomościach wypadkach skutkujących zagrożeniem dla życia lub zdrowia osób.
8.8.29 Partner Prywatny umożliwi wstęp na Nieruchomości pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych przepisami Prawa Budowlanego oraz udostępni im dokumenty i informacje w celu wykonania zadań zgodnie tymi przepisami.
8.8.30 Do obowiązków Partnera Prywatnego należy również realizacja wszelkich nie wskazanych w Umowie oraz jej Załącznikach czynności niezbędnych do przeprowadzenia Robót Budowlanych w celu należytej realizacji Przedsięwzięcia, w szczególności wynikających z Prawa Budowlanego i innych aktów prawnych, w tym zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej, geotechnicznej i geologicznej oraz nadzoru geologicznego wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną, jak również wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.
8.8.31 Partner Prywatny na własny koszt dokona przełożenia, przebudowy lub usunięcia infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury podziemnej, znajdującej się na Nieruchomości i kolidującej z prowadzonymi Robotami Budowlanymi pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami tej infrastruktury, w tym Przedsiębiorstwami Użyteczności Publicznej, jeżeli jej przełożenie, przebudowa lub usunięcie będzie niezbędne dla przeprowadzenia Robót Budowlanych oraz dokona wszelkich innych czynności związanych z taką ingerencją w infrastrukturę techniczną. Partner Prywatny zobowiązany jest do uzyskania w imieniu własnym lub w imieniu i na rzecz Podmiotu Publicznego, jeżeli będzie to konieczne, na podstawie odrębnego, szczególnego pełnomocnictwa udzielonego przez Podmiot Publiczny, wszelkich niezbędnych Pozwoleń na wejście w teren od właścicieli lub zarządców innych nieruchomości, w tym Nieruchomości Sąsiednich oraz właścicieli lub zarządców infrastruktury technicznej, jak również powiadomienia ich o pracach. Partner Prywatny zawrze w imieniu własnym lub imieniu Podmiotu Publicznego, jeżeli będzie to konieczne, pisemne porozumienie z właścicielami lub zarządcami infrastruktury technicznej, regulujące zasady i warunki jej przełożenia, przebudowy lub usunięcia. Jeżeli okaże się, że konieczne będzie uzyskanie stosownego tytułu prawnego przez właściciela lub zarządcę infrastruktury technicznej do nieruchomości, na której znaleźć ma się infrastruktura techniczna przełożona lub przebudowana przez Partnera Prywatnego, w szczególności, jeżeli będzie to wynikać z zawartego porozumienia, o
którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Partner Prywatny będzie zobowiązany do dokonania na własny koszt wszelkich czynności formalnych związanych z doprowadzeniem do uzyskania tytułu prawnego do takiej nieruchomości przez właściciela lub zarządcę infrastruktury technicznej. Każdy przypadek ujawnienia infrastruktury technicznej skutkujący koniecznością jej przełożenia, przebudowy lub usunięcia, którego Partner Prywatny nie mógł przewidzieć przy dołożeniu należytej staranności, wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności (w tym na podstawie dokumentów otrzymanych od Podmiotu Publicznego i wizji lokalnej Nieruchomości, do której przeprowadzenia Partner Xxxxxxxx był uprawniony przed dniem złożenia Oferty, niezależnie od tego czy ją przeprowadził) będzie stanowił Przypadek Kompensacyjny.
8.8.32 Wydanie decyzji przez uprawnione Organy Administracji, z powodu okoliczności, za które Partner Prywatny nie ponosi odpowiedzialności, uniemożliwiającej Partnerowi Prywatnemu rozpoczęcie lub realizację Robót Budowlanych, stanowi Przypadek Kompensacyjny w zakresie przedłużenia terminu zakończenia Robót Budowlanych określonego w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia, o rzeczywisty czas opóźnienia, które ten Przypadek Kompensacyjny wywołał.
8.8.33 Wystąpienie wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, takich jak w szczególności długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne, klęski żywiołowe, niesprzyjające temperatury, uniemożliwiające ukończenie Robót Budowlanych przez Partnera Prywatnego w terminie określonym w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia w szczególności ze względu na technologię realizacji prac określoną w Przepisach Prawa, Umowie, Dokumentacji Projektowej, Normach, wymagającą określonych warunków atmosferycznych, stanowi Przypadek Kompensacyjny w zakresie przedłużenia terminu zakończenia Robót Budowlanych określonego w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia, o rzeczywisty czas opóźnienia, które ten Przypadek Kompensacyjny wywołał, jeżeli konieczność wykonania Robót Budowlanych w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność. Do niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających ukończenie Robót Budowlanych przez Partnera Prywatnego w terminie określonym w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia zalicza się w szczególności: długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne przekraczające 30 mm słupa wody na m2, temperatury odbiegające od granicznych temperatur określonych w SST dla danego rodzaju Robót, porwisty wiatr wiejący z prędkością średnią ponad 15 m/s lub w porywach ponad 20 m/s.
8.8.34 Wystąpienie warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych w obszarze Nieruchomości, w których zlokalizowany zostanie tunel, odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Umowie, w tym w PFU, tj. powodujących konieczność poniesienia przez Partnera Prywatnego Dodatkowych Kosztów i Wydatków w Okresie Projektowania i Budowy, a które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Robót Budowlanych i których Partner Prywatny przy dołożeniu należytej staranności, wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności nie mógł przewidzieć, stanowi Przypadek Kompensacyjny.
8.8.35 Do czasu zakończenia Robót Budowlanych, Partner Prywatny zobowiązuje się do dokonywania zmian Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, np. wynikających ze zmian powstałych w toku jego realizacji, w tym których konieczność dokonania wynika z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego, jak również dokonywania poprawek lub uzupełnień zgodnie z uzasadnionymi żądaniami Organów Administracji wydającymi Pozwolenia.
8.8.36 Partner Prywatny w czasie prowadzenia Robót Budowlanych oraz po ich zakończeniu usunie wszelkie zbędne przedmioty związane z prowadzeniem Robót Budowalnych (na przykład urządzenia pomocnicze, sprzęt, materiały, grunty) z Nieruchomości i będzie składował je w należytym porządku w miejscach ustalonych z Inżynierem Kontraktu w celu utrzymywania Nieruchomości w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu, iż Partner Prywatny naruszył swoje obowiązki określone w zdaniu poprzedzającym, Inżynier Kontraktu jest uprawniony do wskazania Partnerowi Prywatnemu czynności, które powinien wykonać natychmiastowo w celu dochowania tych obowiązków. Inżynier Kontraktu powiadomi o takim wskazaniu Podmiot Publiczny. W przypadku dalszego zaniechania (częściowego lub całościowego) wykonania obowiązków przez Partnera Prywatnego po upływie co najmniej dwóch (2) Dni Roboczych od wskazania przez Inżyniera Kontraktu czynności, które powinien wykonać natychmiastowo, Podmiot Publiczny może wykonać dany obowiązek samodzielnie lub powierzyć wykonanie tego obowiązku innemu podmiotowi, posiadającemu odpowiednie uprawnienia do wykonywania obowiązku danego rodzaju i obciążyć Partnera Prywatnego wynikłymi stąd kosztami, płatnymi w terminie trzydziestu (30) dni od daty doręczenia Partnerowi Prywatnemu Faktury VAT lub równoważnego dokumentu. Podmiot Publiczny będzie także uprawniony do potrącenia poniesionych kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym z Wynagrodzeniem Partner Prywatnego.
8.8.37 Po zakończeniu Robót Budowlanych, Partner Prywatny usunie na własny koszt ich zaplecze, wszelkie budowle, obiekty, sprzęt, czasowe instalacje, urządzenia, które służyły do prowadzenia Robót Budowlanych oraz doprowadzi Nieruchomości do należytego porządku, a także Nieruchomości Sąsiednie i nieruchomości sąsiadujące zajęte lub użytkowane przez Partnera Prywatnego, w szczególności dokona na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji w celu doprowadzenia ich do stanu poprzedniego przed rozpoczęciem Robót Budowlanych. W przypadku niewykonania przez Partnera Prywatnego obowiązków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Podmiot Publiczny podejmie te działania na koszt Partnera
Prywatnego, po uprzednim wezwaniu Partnera Prywatnego do ich wykonania wraz z wyznaczeniem terminu, w szczególności Podmiot Publiczny może potrącić koszt podjętych działań z Wynagrodzeniem należnym Partnerowi Prywatnemu.
8.8.38 Po zakończeniu Robót Budowlanych, nie później niż w terminie trzech (3) miesięcy, Partner Prywatny wykona szczegółowy kosztorys powykonawczy, wskazujący i opisujący na zasadach przyjętych w Systemie Zarządzania Majątkiem powstałe w ramach realizacji Umowy środki trwałe oraz ich wartości netto i brutto w złotych, wraz z wszelkimi niezbędnymi dokumentami księgowymi (takimi jak np. dokumenty OT), na podstawie których możliwe będzie właściwe ujęcie Infrastruktury w księgach rachunkowych Podmiotu Publicznego, a następnie jej amortyzowanie. Podmiot Publiczny będzie uprawniony do wskazania Partnerowi Prywatnemu zastrzeżeń, iż przedstawione dokumenty są niezgodne z warunkami wskazanymi w zdaniu poprzedzającym, w tym są niewystarczające lub uniemożliwiają Podmiotowi Publicznemu właściwe ujęcie Infrastruktury w księgach rachunkowych. Partner Prywatny uwzględni zastrzeżenia Podmiotu Publicznego w terminie nie późniejszym niż czternaście (14) dni od ich otrzymania od Podmiotu Publicznego. W przypadku niedotrzymania jakiegokolwiek terminu, o którym mowa niniejszym pkt. 8.8.38, Partner Prywatny będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Podmiotu Publicznego kary umownej w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie dziesięciu (10) dni od dnia otrzymania przez Partnera Prywatnego wezwania Podmiotu Publicznego w tym względzie. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Partnera Prywatnego, Podmiot Publiczny będzie uprawniony do potrącenia jej z Wynagrodzenia.
8.8.39 Przypadek, w którym podczas prowadzenia Robót Budowlanych powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej Umowy, których Partner Prywatny przy dołożeniu należytej staranności, wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności nie mógł przewidzieć, stanowi Przypadek Kompensacyjny, jeżeli konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz nie jest następstwem okoliczności, za które Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność.
8.9 Znalezisko
8.9.1 W przypadku odkrycia Znaleziska, Partner Prywatny zawiadomi o tym fakcie Inżyniera Kontraktu, Podmiot Publiczny oraz Organy Administracji właściwe ze względu na charakter Znaleziska. Partner Prywatny zabezpieczy odkryte Znalezisko w taki sposób, aby jak najmniej ograniczyło to prowadzenie Robót Budowlanych.
8.9.2 Znalezisko zostanie usunięte przez Partnera Prywatnego lub jeżeli będzie to konieczne, szczególnie z uwagi na Przepisy Prawa, przez uprawnione do tego podmioty, którym Partner Prywatny zobowiązany jest umożliwić wejście na Nieruchomości. Jeżeli usunięcie Znaleziska nie będzie możliwe, Partner Prywatny zobowiązany jest umożliwić
uprawnionym podmiotom przeprowadzenie jego badań. Partner Prywatny będzie zobowiązany stosować się do wszystkich zaleceń uprawnionych podmiotów, w odniesieniu do Znaleziska, wystosowanych zgodnie z Przepisami Prawa. Partner Prywatny będzie zobowiązany stosować się do wszystkich zaleceń Inżyniera Kontraktu oraz Podmiotu Publicznego.
8.9.3 Inżynier Kontraktu lub uprawniony Organ Administracji może zobowiązać Partnera Prywatnego do przeprowadzenia badań na Nieruchomości (w tym badań archeologicznych w niezbędnym zakresie).
8.9.4 Jeżeli z uwagi na odkrycie Znaleziska i występującą czasową niemożliwość jego usunięcia, w tym z uwagi na zobowiązanie Partnera Prywatnego do przeprowadzenia badań (w tym badań archeologicznych w niezbędnym zakresie) nastąpi wstrzymanie realizacji Robót Budowlanych będzie to stanowiło Przypadek Kompensacyjny w zakresie przedłużenia terminu zakończenia Robót Budowlanych określonego w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia o rzeczywisty czas opóźnienia, które ten Przypadek Kompensacyjny wywołał.
8.9.5 Jeżeli z uwagi na odkrycie Znaleziska Partner Prywatny poniesie z tego tytułu Dodatkowe Koszty i Wydatki, zwłaszcza wydatki związane z zabezpieczeniem odkrytego Znaleziska, jego zbadaniem lub usunięciem z Nieruchomości na żądanie Podmiotu Publicznego, będzie to stanowiło Przypadek Kompensacyjny.
8.10 Monitorowanie realizacji Robót Budowlanych
8.10.1 W czasie realizacji Robót Budowlanych, przynajmniej raz w miesiącu będą odbywać się spotkania przedstawicieli Stron z Inżynierem Kontraktu w siedzibie Podmiotu Publicznego lub innym uzgodnionym przez Strony miejscu w celu omówienia postępów w realizacji Robót Budowlanych oraz prawidłowości i terminowości ich wykonania. Strony w możliwie jak najszerszym zakresie będą dokładać należytej staranności, a Partner Prywatny dodatkowo wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności w celu uwzględnienia wspólnych wniosków z takich spotkań, w szczególności tych, które zostaną zawarte w treści protokołów ze spotkań.
8.10.2 Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego do piętnastego (15) dnia następnego miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po ubiegłym miesiącu, Partner Prywatny przedstawi Inżynierowi Kontraktu oraz Podmiotowi Publicznemu raport z przebiegu Robót Budowlanych („Raport Miesięczny z Okresu Projektowania i Budowy”).
8.10.3 W terminie pięciu (5) Dni Roboczych od dnia przedstawienia Inżynierowi Kontraktu Raportu Miesięcznego z Okresu Projektowania i Budowy, Inżynier Kontraktu będzie uprawniony do wnoszenia swoich uwag i zaleceń, co do przedstawionego raportu. Partner Prywatny uwzględni uwagi i zalecenia Inżyniera Kontraktu, w zakresie w jakim będą one zgodne z Przepisami Prawa, Umową, Dokumentacją Budowy oraz Normami.
8.10.4 Inżynier Kontraktu uprawniony będzie w każdym czasie do monitorowania sposobu wykonywania Robót Budowlanych przez Partnera Prywatnego, w tym do wstępu na Nieruchomości bez uprzedniego zawiadomienia Partnera Prywatnego, zwłaszcza w celu oceny, czy są one wykonywane zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 8.8 oraz czy nie są zagrożone terminy wskazane w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia. Inżynier Kontraktu będzie uprawniony do wnoszenia swoich uwag i zaleceń, co do realizacji Robót Budowlanych. Partner Prywatny uwzględni uwagi i zalecenia Inżyniera Kontraktu, w zakresie w jakim będą one zgodne z Przepisami Prawa, Umową, Dokumentacją Budowy, Normami.
8.10.5 Podmiot Publiczny będzie upoważniony do: wstępu na Nieruchomości, wglądu do Dokumentacji Budowy, przeprowadzania na własny koszt i rachunek badań i pomiarów oraz wykonywania innych czynności, niezbędnych do stwierdzenia, czy Roboty Budowlane są realizowane zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 8.8. Partner Prywatny zobowiązany będzie niezwłocznie udzielić Podmiotowi Publicznemu wszelkich wymaganych przez niego informacji w tym zakresie. Podmiot Publiczny poinformuje Partnera Prywatnego o zamiarze wykonania czynności, o których mowa w niniejszym punkcie Umowy na co najmniej dwa (2) Dni Robocze przed ich wykonaniem, jednocześnie wskazując upoważnione do tego osoby, chyba że wykonanie kontroli bez zapowiedzi będzie konieczne w związku z wykonywaniem przez Partnera Prywatnego Robót Budowlanych niezgodnie z Przepisami Prawa, Umową, Dokumentacją Budowy lub Normami lub w sposób zagrażający życiu, zdrowiu lub wystąpieniu znacznej szkody.
8.10.6 Podmiot Publiczny będzie uprawniony do wnoszenia swoich uwag i zaleceń, co do realizacji Robót Budowlanych oraz skonsultowania ich z Inżynierem Kontraktu. Partner Prywatny uwzględni w możliwie najszerszym zakresie zasadne uwagi i zalecenia Podmiotu Publicznego.
8.10.7 Czynności monitorowania realizacji Robót Budowlanych, będą prowadzone w sposób niezagrażający terminowemu zakończeniu Robót Budowlanych, jak również będą przebiegać zgodnie ze wszystkimi standardami oraz zasadami obowiązującymi na Nieruchomości podczas prowadzenia Robót Budowlanych.
8.10.8 Nie później niż po upływie sześćdziesięciu (60) Dni Roboczych od Pierwszego Dnia Dostępności Partner Prywatny przedstawi Inżynierowi Kontraktu oraz Podmiotowi Publicznemu końcowy raport z przebiegu Robót Budowlanych („Raport Końcowy z Okresu Budowy”).
8.11 Zmiana Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia
8.11.1 Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Partner Prywatny poweźmie podejrzenie, że konieczne będzie wprowadzenie zmiany do przyjętego przez Podmiot Publiczny Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia, przede wszystkim ze względu na jego brak spójności z faktycznym postępem Robót Budowlanych, jak również w sytuacji gdy Inżynier
Kontraktu lub Podmiot Publiczny zawiadomi Partnera Prywatnego, że Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia jest niezgodny z wymaganiami niniejszej Umowy, Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia może podlegać aktualizacji, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany będą zgodne z Przepisami Prawa, Umową, Dokumentacją Budowy oraz Normami.
8.11.2 Partner Prywatny poinformuje Inżyniera Kontraktu oraz Podmiot Publiczny o przyczynie przewidywanej zmiany (jeżeli to Partner Prywatny będzie wnioskował o taką zmianę), jak również przedstawi swoją ocenę, czy przewidywana zmiana spowoduje wydłużenie danego Etapu oraz całego Okresu Projektowania i Budowy oraz jak długo może trwać takie opóźnienie.
8.11.3 Partner Prywatny dołoży należytej staranności, wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności oraz dokona wszelkich możliwych i ekonomicznie uzasadnionych czynności, np. przeprowadzi reorganizację sposobu wykonywania Robót Budowlanych, aby nie doszło do zmiany przyjętego przez Podmiot Publiczny Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia, szczególnie jeśli chodzi o zmianę powodującą wydłużenie Okresu Projektowania i Budowy, mimo zaistnienia okoliczności, które mogą do takiej zmiany doprowadzić.
8.11.4 Jeżeli w wyniku zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 8.11.1, Podmiot Publiczny zażąda od Partnera Prywatnego dalszych informacji dotyczących przewidywanej zmiany do przyjętego przez Podmiot Publiczny Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia, Partner Prywatny zobowiązany będzie do ich udzielania, jak również do poinformowania Podmiotu Publicznego oraz Inżyniera Kontraktu o każdej nowej okoliczności ujawnionej w związku z taką zmianą.
8.11.5 Jeżeli z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Partner Prywatny miałoby dojść do naruszenia przyjętego przez Podmiot Publiczny Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia z konsekwencją w postaci zmiany dowolnego terminu wskazanego w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia, w tym wydłużenia Okresu Projektowania i Budowy, dokonanie zmiany Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia zaproponowanej przez Partnera Prywatnego będzie możliwe jedynie po uzyskaniu uprzedniej, wyrażonej na piśmie, zgody Podmiotu Publicznego. Z momentem zatwierdzenia zmiany przez Podmiot Publiczny, staje się ona częścią Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia.
8.12 Odbiory i zakończenie Okresu Projektowania i Budowy
8.12.1 Odbiory przejściowe Robót Budowlanych przez Partnera Prywatnego
8.12.1.1 W przypadku gdy Partner Prywatny będzie prowadził Roboty Budowlane za pomocą podwykonawców, Partner Prywatny będzie informował Inżyniera Kontraktu co najmniej na trzy (3) Dni Xxxxxxxxx przed o dacie i czasie, w którym ma być przeprowadzony przez Partnera Prywatnego od takiego podwykonawcy każdy odbiór, w tym każdy odbiór przejściowy Robót
Budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających. Inżynier Kontraktu będzie miał prawo uczestniczenia w takich odbiorach Robót Budowlanych prowadzonych przez Partnera Prywatnego.
8.12.1.2 Z przeprowadzonego odbioru sporządza się protokół odbioru, który musi zostać przekazany do wiadomości Inżynierowi Kontraktu. W przypadku, gdy Inżynier Kontraktu uzna, że Roboty Budowlane będące przedmiotem odbioru nie zostały ukończone zgodnie z Przepisami Prawa, Umową, Pozwoleniami, Dokumentacją Projektową, Normami wskazując jednocześnie na przyczyny podjęcia takiej decyzji, będzie on uprawniony do wskazania zakresu Robót Budowlanych, których wykonanie będzie niezbędne w celu uznania, że w jego ocenie Roboty Budowlane będące przedmiotem odbioru zostały ukończone zgodnie z Przepisami Prawa, Umową, Pozwoleniami, Dokumentacją Projektową, Normami.
8.12.1.3 Partner Prywatny będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania wskazanych Robót Budowlanych za pośrednictwem swojego podwykonawcy lub podwykonawców, chyba że Partner Prywatny wykaże w sposób jednoznaczny brak podstaw dla wykonania takich Robót Budowlanych. W takim przypadku, Inżynier Kontraktu może wycofać albo podtrzymać swoje zastrzeżenia i uwagi w całości lub w części. Inżynier Kontraktu poinformuje Podmiot Publiczny w ciągu kolejnych dwóch (2) Dni Roboczych o podtrzymanych przez niego uwagach i zastrzeżeniach, jeżeli w dalszym ciągu, mimo ich podtrzymania, Partner Prywatny nie będzie zamierzał ich uwzględnić. W ciągu dwóch (2) Dni Roboczych, Podmiot Publiczny podtrzyma lub odrzuci część lub całość uwag i zastrzeżeń Inżyniera Kontraktu. Każda ze Stron będzie uprawniona do wszczęcia Procedury Rozstrzygania Sporów co do zasadności uwag i zastrzeżeń Inżyniera Kontraktu, które zostały podtrzymane przez Podmiot Publiczny. Po wykonaniu Robót Budowlanych wskazanych przez Inżyniera Kontraktu lub których obowiązek wykonania wynikał z Procedury Rozstrzygania Sporów, Partner Prywatny poinformuje o tym Inżyniera Kontraktu, a Partner Prywatny oraz Inżynier Kontraktu ustalą w dobrej wierze kolejną datę odbioru, która nie może przypadać później niż na trzy (3) Dni Robocze od dnia doręczenia Inżynierowi Kontraktu powiadomienia o zakończeniu wykonania Robót Budowlanych.
8.12.1.4 Punkty 8.12.1.1-8.12.1.3 mają odpowiednie zastosowanie do odbioru prowadzonego przez Partnera Prywatnego od swoich podwykonawców po wykonaniu wskazanych Robót Budowlanych przez Inżyniera Kontraktu lub których obowiązek wykonania wynikał z Procedury Rozstrzygania Sporów i w takim wypadku obejmuje tylko takie wskazane roboty.
8.12.1.5 W przypadku jeżeli zgodnie z rozstrzygnięciem sporu, o którym mowa w pkt. 8.12.1.3, zastrzeżenia i uwagi Inżyniera Kontraktu, podtrzymane przez
Podmiot Publiczny, okażą się niezasadne, wówczas będzie to stanowiło Przypadek Kompensacyjny, jednak tylko w zakresie przedłużenia terminów określonych w Umowie, w tym w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia, o rzeczywisty czas opóźnienia, które ten Przypadek Kompensacyjny wywołał.
8.12.1.6 Jeżeli Inżynier Kontraktu nie uczestniczy w odbiorze danej części Robót Budowlanych pomimo prawidłowego powiadomienia go przez Partnera Prywatnego o terminie takiego odbioru zgodnie z pkt 8.12.1.1, Partner Prywatny będzie uprawniony do dokonania odbioru Robót Budowlanych, w tym Robót Budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających bez uczestnictwa Inżyniera Kontraktu. W takim przypadku protokół odbioru zostanie podpisany przez Partnera Prywatnego z adnotacją, że Inżynier Kontraktu nie uczestniczył w odbiorze.
8.12.1.7 Uczestnictwo Inżyniera Kontraktu w odbiorach zgodnie z pkt 8.12.1 nie oznacza odbioru przez Inżyniera Kontraktu Robót Budowlanych będących przedmiotem takich odbiorów w rozumieniu Przepisów Prawa, w tym Prawa Budowlanego, a jedynym podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie takich odbiorów i odbiór prac będących ich przedmiotem zgodnie z Przepisami Prawa, w tym Prawa Budowlanego, jest Partner Prywatny.
8.12.2 Odbiory przejściowe Robót Budowlanych przez Inżyniera Kontraktu
8.12.2.1 Partner Prywatny będzie informował Inżyniera Kontraktu co najmniej na trzy
(3) Dni Robocze przed o dacie i czasie, w którym ma być przeprowadzony przez Inżyniera Kontraktu każdy odbiór przejściowy Robót Budowlanych, w tym Robót Budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, która nie została odebrana zgodnie z postanowieniami pkt 8.12.1.
8.12.2.2 Jeśli Inżynier Kontraktu uzna, że Roboty Budowlane będące przedmiotem odbioru przejściowego nie zostały ukończone zgodnie z Przepisami Prawa, Umową, Pozwoleniami, Dokumentacją Projektową, Normami wskazując jednocześnie na przyczyny podjęcia takiej decyzji, będzie on uprawniony do wskazania zakresu Robót Budowlanych, których wykonanie będzie niezbędne w celu uznania, że Roboty Budowlane będące przedmiotem odbioru przejściowego zostały ukończone zgodnie z Przepisami Prawa, Umową, Pozwoleniami, Dokumentacją Projektową, Normami.
8.12.2.3 Partner Prywatny będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania wskazanych Robót Budowlanych chyba że Partner Prywatny wykaże w sposób jednoznaczny brak podstaw dla wykonania takich Robót Budowlanych. W takim przypadku, Inżynier Kontraktu może wycofać albo podtrzymać swoje zastrzeżenia i uwagi w całości lub w części. Inżynier Kontraktu poinformuje Podmiot Publiczny w ciągu kolejnych dwóch (2) Dni Roboczych o podtrzymanych przez niego uwagach i zastrzeżeniach, jeżeli w
dalszym ciągu, mimo ich podtrzymania, Partner Prywatny nie będzie zamierzał ich uwzględnić. W ciągu dwóch (2) Dni Roboczych, Podmiot Publiczny podtrzyma lub odrzuci część lub całość uwag i zastrzeżeń Inżyniera Kontraktu. Każda ze Stron będzie uprawniona do wszczęcia Procedury Rozstrzygania Sporów co do zasadności uwag i zastrzeżeń Inżyniera Kontraktu, które zostały podtrzymane przez Podmiot Publiczny. Po wykonaniu Robót Budowlanych wskazanych przez Inżyniera Kontraktu lub których obowiązek wykonania wynikał z Procedury Rozstrzygania Sporów, Partner Prywatny oraz Inżynier ustalą w dobrej wierze kolejną datę odbioru przejściowego, która nie może przypadać później niż na trzy (3) Dni Robocze od dnia doręczenia Inżynierowi Kontraktu powiadomienia o zakończeniu wykonania Robót Budowlanych.
8.12.2.4 Punkty 8.12.2.1-8.12.2.3, mają odpowiednie zastosowanie do odbioru przejściowego prowadzonego przez Inżyniera Kontraktu po wykonaniu wskazanych Robót Budowlanych przez Inżyniera Kontraktu lub których obowiązek wykonania wynikał z Procedury Rozstrzygania Sporów i w takim wypadku obejmuje tylko takie wskazane roboty. Po zakończeniu odbioru przejściowego, tj. doprowadzenia do sytuacji, w której Inżynier Kontraktu nie będzie wnosił więcej uwag i zastrzeżeń (lub w przypadku ich wniesienia, nie zostaną one podtrzymane przez Podmiot Publiczny), sporządzony zostanie protokół z odbiorów przejściowych, który musi zostać podpisany przez Partnera Prywatnego i Inżyniera Kontraktu.
8.12.2.5 W przypadku jeżeli zgodnie z rozstrzygnięciem sporu, o którym mowa w pkt. 8.12.2.3, zastrzeżenia i uwagi Inżyniera Kontraktu, podtrzymane przez Podmiot Publiczny, okażą się niezasadne, wówczas będzie to stanowiło Przypadek Kompensacyjny, jednak tylko w zakresie przedłużenia terminów określonych w Umowie, w tym w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia, o rzeczywisty czas opóźnienia, które ten Przypadek Kompensacyjny wywołał.
8.12.2.6 Uczestnictwo Inżyniera Kontraktu w odbiorach przejściowych zgodnie z pkt
8.12.2 nie oznacza odbioru przez Inżyniera Kontraktu Robót Budowlanych będących przedmiotem takich odbiorów przejściowych w rozumieniu Przepisów Prawa, w tym Prawa Budowlanego, a jedynym podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie takich odbiorów i odbiór prac będących ich przedmiotem zgodnie z Przepisami Prawa, w tym Prawa Budowlanego, jest Partner Prywatny.
8.12.3 Odbiory Etapów przez Inżyniera Kontraktu
8.12.3.1 Partner Prywatny powiadomi Inżyniera Kontraktu o gotowości do przeprowadzenia odbioru Infrastruktury zrealizowanej w ramach danego Etapu, wskazując planowaną datę zakończenia Robót Budowlanych w
ramach danego Etapu, tj. datę zakończenia wszystkich Robót Budowlanych w ramach danego Etapu lub datę, w której niektóre pozostające do ukończenia Roboty Budowlane będą nadal wykonywane, ale Infrastruktura wykonana w ramach tego Etapu będzie mogła być zgodnie z Przepisami Prawa oddana do użytkowania (w szczególności jeśli chodzi o część Infrastruktury, która nie będzie przedmiotem Eksploatacji przez Partnera Prywatnego).
8.12.3.2 Inżynier Kontraktu przeprowadzi odbiór Infrastruktury zrealizowanej w ramach danego Etapu w ciągu dziesięciu (10) Dni Roboczych od daty zakończenia Robót Budowlanych w ramach danego Etapu, określonej przez Partnera Prywatnego zgodnie z pkt. 8.12.3.1, pod warunkiem przedłożenia Inżynierowi Kontraktu przez Partnera Prywatnego kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru zgodnie z Przepisami Prawa oraz Umową, w tym zwłaszcza wskazanych w PFU.
8.12.3.3 W terminie dziesięciu (10) Dni Roboczych Inżynier Kontraktu przekaże Partnerowi Prywatnemu projekt protokołu odbioru Infrastruktury zrealizowanej w ramach danego Etapu, wskazując, że w jego ocenie:
(a) Roboty Budowlane nie zostały nawet wstępnie ukończone zgodnie z Przepisami Prawa, Umową, Pozwoleniami, Dokumentacją Projektową, Normami. Inżynier Kontraktu wskaże jednocześnie na przyczyny podjęcia takiej decyzji oraz na zakres Robót Budowlanych, których wykonanie będzie niezbędne w celu uznania, że w ocenie Inżyniera Kontraktu Roboty Budowlane zostały przynajmniej wstępnie ukończone zgodnie z Przepisami Prawa, Umową, Pozwoleniami, Dokumentacją Projektową, Normami i pomimo pozostających do ukończenia Robót Budowlanych, które będą nadal wykonywane, Infrastruktura wykonana w ramach tego Etapu będzie mogła być zgodnie z Przepisami Prawa oddana do użytkowania. Partner Prywatny będzie zobowiązany do niezwłocznego wykonania takich wskazanych Robót Budowlanych, chyba że Partner Prywatny wykaże w sposób jednoznaczny brak podstaw dla wykonania takich Robót Budowlanych. W takim przypadku, Inżynier Kontraktu może wycofać albo podtrzymać swoje zastrzeżenia i uwagi w całości lub w części. Inżynier Kontraktu poinformuje Podmiot Publiczny w ciągu kolejnych dwóch (2) Dni Roboczych o podtrzymanych przez niego uwagach i zastrzeżeniach, jeżeli w dalszym ciągu, mimo ich podtrzymania, Partner Prywatny nie będzie zamierzał ich uwzględnić. W ciągu siedmiu (7) Dni Roboczych, Podmiot Publiczny podtrzyma lub odrzuci część lub całość uwag i zastrzeżeń Inżyniera Kontraktu. Każda ze Stron będzie uprawniona do wszczęcia Procedury Rozstrzygania Sporów co do
zasadności uwag i zastrzeżeń Inżyniera Kontraktu, które zostały podtrzymane przez Podmiot Publiczny. Po wykonaniu Robót Budowlanych wskazanych przez Inżyniera Kontraktu lub których obowiązek wykonania wynikał z Procedury Rozstrzygania Sporów, Partner Prywatny poinformuje o tym Inżyniera Kontraktu, a Partner Prywatny oraz Inżynier Kontraktu ustalą w dobrej wierze kolejną datę odbioru, która nie może przypadać później niż na trzy (3) Dni Robocze od dnia doręczenia Inżynierowi Kontraktu powiadomienia o zakończeniu wykonania Robót Budowlanych, albo
(b) Roboty Budowlane zostały wstępnie ukończone zgodnie z Przepisami Prawa, Umową, Pozwoleniami, Dokumentacją Projektową, Normami, tj. pomimo pozostających do ukończenia Robót Budowlanych, które będą nadal wykonywane, Infrastruktura wykonana w ramach tego Etapu będzie mogła być zgodnie z Przepisami Prawa oddana do użytkowania. W takiej sytuacji Inżynier Kontraktu dołączy do takiego powiadomienia podpisany protokół wstępnego odbioru Infrastruktury zrealizowanej w ramach danego Etapu, albo
(c) Roboty Budowlane zostały ukończone zgodnie z Przepisami Prawa, Umową, Pozwoleniami, Dokumentacją Projektową, Normami (z możliwością wskazania Drobnych Usterek). W takiej sytuacji Inżynier Kontraktu dołączy do takiego powiadomienia podpisany protokół odbioru Infrastruktury zrealizowanej w ramach danego Etapu.
8.12.3.4 Punkt 8.12.3.3 ma odpowiednie zastosowanie do odbioru prowadzonego przez Inżyniera Kontraktu po wykonaniu wskazanych przez niego Robót Budowlanych, lub których obowiązek wykonania wynikał z Procedury Rozstrzygania Sporów, zgodnie z 8.12.3.3(a) i w takim wypadku obejmuje tylko takie wskazane roboty.
8.12.3.5 W przypadku jeżeli zgodnie z rozstrzygnięciem sporu, o którym mowa w pkt. 8.12.3.3(a), zastrzeżenia i uwagi Inżyniera Kontraktu, podtrzymane przez Podmiot Publiczny, okażą się niezasadne, wówczas będzie to stanowiło Przypadek Kompensacyjny, jednak tylko w zakresie przedłużenia terminów określonych w Umowie, w tym w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia, o rzeczywisty czas opóźnienia, które ten Przypadek Kompensacyjny wywołał.
8.12.3.6 Podmiot Publiczny będzie uprawniony do uczestniczenia w odbiorze oraz do wnoszenia uwag i zastrzeżeń co do jego przebiegu oraz co do ewentualnych wad Infrastruktury ujawnionych w czasie jego trwania za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu. Partner Prywatny nie jest zobowiązany do
uwzględnienia uwag i zastrzeżeń Podmiotu Publicznego, za wyjątkiem przypadku przyjęcia ich za własne przez Inżyniera Kontraktu, jednakże zobowiązany jest ustosunkować się do nich pisemnie w terminie siedmiu (7) Dni Roboczych od daty ich zgłoszenia przez Podmiot Publiczny za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu.
8.12.3.7 Po przekazaniu Partnerowi Prywatnemu podpisanego protokołu wstępnego odbioru Infrastruktury bądź protokołu odbioru Infrastruktury zrealizowanej w ramach danego Etapu, Partner Prywatny wystąpi do właściwego Organu Administracji o wydanie Pozwolenia na Użytkowanie. Partner Prywatny powiadomi niezwłocznie Inżyniera Kontraktu o uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie.
8.12.3.8 Partner Prywatny poinformuje Inżyniera Kontraktu (oraz przekaże potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie odpowiednich dokumentów) o pozytywnym zakończeniu wszystkich odbiorów zatwierdzających Roboty Budowlane wykonane w ramach danego Etapu przez odpowiednie służby i Organy Administracji zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Przepisów Prawa, w tym Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną, przy czym Partner Prywatny zobowiązany jest powiadomić Inżyniera Kontraktu o terminach takich odbiorów zatwierdzających na co najmniej pięć (5) dni przed planowanym dniem danego odbioru zatwierdzającego, a Inżynier Kontraktu będzie miał prawo udziału w takich odbiorach zatwierdzających.
8.12.3.9 Z zastrzeżeniem pkt. 8.12.3.10, Inżynier Kontraktu, w terminie pięciu (5) Dni Roboczych od dnia powiadomienia go przez Partnera Prywatnego o uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie oraz pod warunkiem dokonania wszystkich odbiorów zatwierdzających, o których mowa w pkt. 8.12.3.8, Inżynier Kontraktu wyda Partnerowi Prywatnemu Świadectwo Wstępnego Zakończenia danego Etapu, jeżeli prace wskazane zgodnie z pkt. 8.12.3.3(b) nie zostały jeszcze wykonane bądź Świadectwo Ostatecznego Zakończenia danego Etapu, w przypadku o którym mowa w pkt. 8.12.3.3(c).
8.12.3.10Jeżeli Organ Administracji wyda Pozwolenie na Użytkowanie zawierające określone warunki, które Partner Prywatny powinien spełnić, Partner Prywatny niezwłocznie podejmie czynności prowadzące do spełnienia tych warunków oraz poinformuje o ich spełnieniu Inżyniera Kontraktu. W terminie pięciu (5) Dni Xxxxxxxxx od dnia spełnienia ostatniego z warunków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym oraz pod warunkiem dokonania wszystkich odbiorów zatwierdzających, o których mowa w pkt. 8.12.3.8, Inżynier Kontraktu wyda Partnerowi Prywatnemu Świadectwo Wstępnego Zakończenia danego Etapu, jeżeli prace wskazane zgodnie z pkt. 8.12.3.3(b)
nie zostały jeszcze wykonane bądź Świadectwo Ostatecznego Zakończenia danego Etapu, w przypadku o którym mowa w pkt. 8.12.3.3(c).
8.12.3.11Jeżeli nie nastąpi to na podstawie pkt. 8.12.3.9 lub 8.12.3.10, po wykonaniu prac wskazanych przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z pkt. 8.12.3.3(b), Inżynier Kontraktu wyda Partnerowi Prywatnemu Świadectwo Ostatecznego Zakończenia danego Etapu.
8.12.3.12Wydanie Świadectwa Ostatecznego Zakończenia dla danego Etapu Partnerowi Prywatnemu nie zwalnia Partnera Prywatnego z odpowiedzialności za prawidłowość wykonania Robót Budowlanych ani za zdolność i przydatność Infrastruktury do korzystania z niej zgodnie z jej przeznaczeniem i do prowadzenia Eksploatacji.
8.12.3.13W przypadku braku zakończenia Robót Budowlanych dla danego Etapu w terminie wskazanym w Harmonogramie Realizacji Przedsięwzięcia dla danego Etapu (z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszej Umowy dotyczących jego zmiany), co musi zostać potwierdzone przynajmniej Świadectwem Wstępnego Zakończenia danego Etapu, Partner Prywatny będzie zobowiązany do zapłaty Podmiotowi Publicznemu kary umownej w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 4.500.000 (słownie: cztery i pół miliona złotych). Zapłata kary umownej nastąpi w terminie dziesięciu (10) dni od dnia otrzymania przez Partnera Prywatnego wezwania Podmiotu Publicznego w tym względzie. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Partnera Prywatnego, Podmiot Publiczny będzie uprawniony do potrącenia jej z Wynagrodzenia.
8.12.4 Świadectwa Ostatecznego Zakończenia Robót Budowlanych
Inżynier Kontraktu wystawi Świadectwo Ostatecznego Zakończenia Robót Budowlanych w terminie siedmiu (7) dni od dnia wydania Świadectwa Ostatecznego Zakończenia dla wszystkich Etapów.
8.13 Rękojmia i gwarancja
8.13.1 Postanowienia niniejszego pkt. 8.13 mają zastosowanie wyłącznie do Infrastruktury innej niż Infrastruktura Techniczna, a wykonanej przez Partnera Prywatnego w ramach realizacji Przedsięwzięcia.
8.13.2 Partner Prywatny ponosi wobec Podmiotu Publicznego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne Infrastruktury innej niż Infrastruktura Techniczna na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, z zastrzeżeniem, iż okres rękojmi wynosi (….)
lat od dnia następującego po:
(i) wystawieniu przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Wstępnego Zakończenia obejmującego Etap, w ramach którego powstała dana Infrastruktura objęta tym Świadectwem Wstępnego Zakończenia,
(ii) wystawieniu przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Ostatecznego Zakończenia, jeżeli dana Infrastruktura została wykonana w ramach prac, o których mowa w pkt. 8.12.3.3(b).
8.13.3 Partner Prywatny udziela gwarancji jakości dla wykonanej Infrastruktury innej niż Infrastruktury Technicznej, na okresy zróżnicowane pod względem rodzaju Infrastruktury i szczegółowo wskazane w PFU od dnia następującego po:
(i) wystawieniu przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Wstępnego Zakończenia obejmującego Etap, w ramach którego powstała dana Infrastruktura objęta tym Świadectwem Wstępnego Zakończenia,
(ii) wystawieniu przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Ostatecznego Zakończenia, jeżeli dana Infrastruktura została wykonana w ramach prac, o których mowa w pkt. 8.12.3.3(b).
8.13.4 Upływ okresu gwarancji jakości nie zwalnia Partnera Prywatnego z konieczności wykonania wszelkich obowiązków z niej wynikających, w tym usunięcia wady, jeśli wada ta została ujawniona Partnerowi Prywatnemu na zasadach określonych w niniejszym pkt. 8.13 przed upływem okresu gwarancji jakości. Po upływie okresu gwarancji jakości Partner Prywatny przekaże Podmiotowi Publicznemu dokumenty gwarancji od producentów do tych elementów Infrastruktury, których okres gwarancji producenta będzie wykraczał poza okres gwarancji jakości Partnera Prywatnego.
8.13.5 Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji jakości Partner Prywatny dokonał wymiany Infrastruktury to termin gwarancji w zakresie wymienionej Infrastruktury biegnie na nowo od chwili jej wymiany na wolną od wad, a Partner Prywatny przekaże Podmiotowi Publicznemu dokument gwarancji od producenta wymienionego elementu Infrastruktury.
8.13.6 Podmiot Publiczny może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. W razie wykonywania przez Podmiot Publiczny uprawnień z tytułu gwarancji jakości w stosunku do określonego elementu Infrastruktury, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi w stosunku do tego samego elementu Infrastruktury, ulega zawieszeniu od dnia zawiadomienia Partnera Prywatnego o wadzie do czasu jej usunięcia.
8.13.7 Partner Prywatny w ramach udzielonej gwarancji jakości zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych i prawnych Infrastruktury, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w gwarancji.
8.13.8 Z zastrzeżeniem pkt. 8.13.9, Partner Prywatny usunie wadę fizyczną Infrastruktury w terminie czternastu (14) dni od dnia powzięcia informacji o wadzie albo od dnia
otrzymania zgłoszenia o ujawnieniu wady, a w uzasadnionych przypadkach w innym, uzgodnionym w dobrej wierze przez Strony terminie. W przypadku nieusunięcia przez Partnera Prywatnego zgłoszonej wady w terminie, Podmiot Publiczny może usunąć ją na ryzyko Partnera Prywatnego samodzielnie lub powierzyć wykonanie jej usunięcia innemu podmiotowi, posiadającemu odpowiednie uprawnienia do wykonywania obowiązku danego rodzaju i obciążyć Partnera Prywatnego wynikłymi stąd kosztami, płatnymi w terminie trzydziestu (30) dni od daty doręczenia Partnerowi Prywatnemu Faktury VAT lub równoważnego dokumentu. Podmiot Publiczny będzie także uprawniony do potrącenia kosztów wykonania zastępczego, o których mowa w poprzednim zdaniu, z Wynagrodzeniem.
8.13.9 W przypadku wystąpienia wady Infrastruktury powodującej przerwy w komunikacji lub zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, Partner Prywatny przystąpi do jej usunięcia w terminie trzydziestu (30) minut od otrzymania zgłoszenia o ujawnieniu wady oraz niezwłocznie ją usunie, nie później jednak niż w ciągu dwóch (2) dni, a w uzasadnionych przypadkach w innym, uzgodnionym w dobrej wierze przez Strony terminie. W przypadku wystąpienia wady Infrastruktury uniemożliwiającej prawidłową eksploatację infrastruktury technicznej, w tym podziemnej przez jej właścicieli lub zarządców, w tym Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej w szczególności powodującej konieczność wyłączenia takiej infrastruktury spod napięcia lub konieczność jej pracy pod obciążeniem niższym od nominalnego, - usunięcie wady musi nastąpić nie później niż w terminie siedmiu (7) dni od dnia otrzymania zgłoszenia o ujawnieniu wady. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednią pisemną zgodą Podmiotu Publicznego, usunięcie wady może nastąpić w innym uzgodnionym przez Strony w dobrej wierze terminie. Postanowienie pkt. 8.13.8 zdanie drugie i trzecie stosuje się.
8.13.10 O ujawnieniu wady Podmiot Publiczny zawiadomi Partnera Prywatnego niezwłocznie, wyznaczając jednocześnie termin do sporządzenia protokołu o ujawnieniu wady.
8.13.11 Ujawnienie wady powinno zostać stwierdzone protokolarnie przez Strony. Jeżeli Partner Prywatny w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt.
8.13.10 nie sporządzi protokołu wspólnie z Podmiotem Publicznym, Podmiot Publiczny sporządzi taki protokół samodzielnie i będzie on wiążący dla Partnera Prywatnego.
8.13.12 Usunięcie wady powinno zostać stwierdzone pisemnie przez Podmiot Publiczny.
8.13.13 Usunięcie wady rozumiane jest jako naprawa Infrastruktury do stanu jakby wada nie wystąpiła lub jej wymiana na wolną od wad.
8.13.14 Partner Prywatny nie może odmówić usunięcia wady, powołując się na nadmierne koszty lub trudności.
8.13.15 Usunięcie wady Infrastruktury powinno nastąpić w miejscu jej użytkowania albo jeżeli nie będzie to możliwe – w warsztacie Partnera Prywatnego lub w autoryzowanym przez producenta Infrastruktury serwisie zewnętrznym. Wszelkie koszty związane z
naprawą poza miejscem użytkowania Infrastruktury, koszty jej transportu oraz koszty zapewnienia infrastruktury zastępczej w stosunku do Infrastruktury objętej wadą ponosi Partner Prywatny.
8.13.16 Niezależnie od postanowień pkt. 8.13.8 zdanie drugie, jeżeli Partner Prywatny nie będzie wykonywał lub będzie wykonywał nienależycie obowiązki z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi, Partner Prywatny będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10.000 (słownie: dziesięciu tysięcy) złotych za zwłokę w usunięciu wady w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Partnera Prywatnego, Podmiot Publiczny będzie uprawniony do potrącenia jej z Wynagrodzenia.
8.13.17 W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do wykonywania uprawnień Podmiotu Publicznego i obowiązków Partnera Prywatnego dotyczących gwarancji i rękojmi, o których mowa w niniejszym punkcie, każda ze Stron – na zasadach określonych w umowie z Inżynierem Kontraktu - może zwrócić się o wydanie rozstrzygnięcia przez Inżyniera Kontraktu w terminie sześciu (6) miesięcy od Pierwszego Dnia Dostępności.
9. OKRES EKSPLOATACJI
9.1 Pierwszy Dzień Dostępności
Pierwszym Dniem Dostępności będzie pierwszy dzień następujący po dniu uzyskania przez Partnera Prywatnego Świadectwa Wstępnego Zakończenia lub Świadectwa Ostatecznego Zakończenia dla ostatniego z Etapów Robót Budowlanych, pod warunkiem, że każdy z pozostałych Etapów Robót Budowlanych także uzyskał Świadectwo Wstępnego Zakończenia lub Świadectwo Ostatecznego Zakończenia, a cała Infrastruktura Techniczna może być użytkowana przez Podmiot Publiczny zgodnie z jej przeznaczeniem i z zachowaniem warunków określonych w Załączniku nr 7 (Standardy Eksploatacji).
9.2 Ogólne zasady związane z Eksploatacją
9.2.1 Z zastrzeżeniem postanowień Umowy, w Okresie Eksploatacji Partner Prywatny ponosi wyłączną odpowiedzialność za Eksploatację Infrastruktury Technicznej i jest zobowiązany do prowadzania Eksploatacji w zakresie objętym przedmiotem niniejszej Umowy, w szczególności w sposób określony w Załączniku nr 7 (Standardy Eksploatacji).
9.2.2 W Okresie Eksploatacji podatek od nieruchomości będzie uiszczał Podmiot Publiczny.
9.3 Dostępność Infrastruktury Technicznej
Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, od Pierwszego Dnia Dostępności do Dnia Zakończenia, Partner Prywatny ma zapewnić, aby Infrastruktura Techniczna była nieprzerwanie Dostępna w całości do użytkowania przez Podmiot Publiczny zgodnie z jej przeznaczeniem na zasadach określonych w Załączniku nr 7 (Standardy Eksploatacji).
9.4 Standardy Eksploatacji
W ramach Eksploatacji, Partner Prywatny jest zobowiązany od Pierwszego Dnia Dostępności do Dnia Zakończenia, aby Infrastruktura Techniczna spełniała warunki określone w Załączniku nr 7 (Standardy Eksploatacji).
9.5 Użytkowanie Infrastruktury Technicznej
W Okresie Eksploatacji Podmiot Publiczny będzie użytkował Infrastrukturę Techniczną w sposób zgodny z Przepisami Prawa, Umową, Pozwoleniami, Dokumentacją Projektową.
10. PODWYKONAWCY
10.1 W celu uniknięcia wątpliwości Podmiot Publiczny w ramach realizacji Przedsięwzięcia nie pełni funkcji inwestora w rozumieniu Prawa Budowlanego i nie odpowiada za wynagrodzenie należne podwykonawcom Partnera Prywatnego oraz ich dalszym podwykonawcom. W tym zakresie do Podmiotu Publicznego nie stosuje się przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie należne podwykonawcy Robót Budowlanych.
10.2 Partner Prywatny odpowiada za działanie i zaniechanie podwykonawców i dalszych podwykonawców, tak jak za własne działanie lub zaniechanie, zgodnie z art. 474 Kodeksu Cywilnego.
10.3 Partner Prywatny jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wszystkich podwykonawców, który będzie zawierał informacje o podwykonawcy, w szczególności nazwę podwykonawcy, jego dane rejestrowe, zakres powierzonych mu prac, w tym Robót Budowlanych, dostaw i usług w zakresie budowy Infrastruktury lub jej Eksploatacji, ich datę rozpoczęcia i zakończenia. Rejestr, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien obejmować co najmniej umowy o wartości równej lub wyższej niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) (lub równowartości według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z Daty Rozpoczęcia) (przy czym kwota ta będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik CPI) i być prowadzony w formie elektronicznej w języku polskim i udostępniany Podmiotowi Publicznemu na każde jego żądanie.
10.4 W przypadku, gdyby wskutek jakichkolwiek zdarzeń prawnych, w tym orzeczeń, zostałaby ustalona odpowiedzialność Podmiotu Publicznego za roszczenia zgłoszone przez jakikolwiek podmiot, w tym za zapłatę wynagrodzenia względem osób wykonujących prace, w tym Roboty Budowlane, dostawy bądź usługi w zakresie budowy Infrastruktury lub jej Eksploatacji w związku z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem zobowiązań Partnera Prywatnego wynikających z Umowy, Partner Prywatny zobowiązuje się przejąć dług Podmiotu Publicznego w rozumieniu przepisu art. 519 Kodeksu Cywilnego, na skutek czego Podmiot Publiczny zostanie z długu zwolniony.
10.5 Partner Prywatny zobowiązuje się, że w umowach z podwykonawcami zostanie zawarte:
10.5.1 oświadczenie Partnera Prywatnego, iż Podmiot Publiczny nie pełni funkcji inwestora w rozumieniu Prawa Budowlanego i nie odpowiada za wynagrodzenie należne podwykonawcom Partnera Prywatnego oraz ich dalszym podwykonawcom; oraz
10.5.2 oświadczenie, że podwykonawca jest świadomy, że Partner Prywatny jest inwestorem odpowiedzialnym solidarnie wraz z nim wobec dalszych podwykonawców za zapłatę wynagrodzenia, jeżeli odpowiedzialność taka będzie wynikać z Przepisów Prawa; oraz
10.5.3 zobowiązanie do uzyskania przez podwykonawcę takiego oświadczenia od dalszych podwykonawców w umowach zawieranych pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą; oraz
10.5.4 udzielenie zgody na przejęcie przez Partnera Prywatnego od Podmiotu Publicznego długów Podmiotu Publicznego względem podwykonawcy, w przypadku o którym mowa w pkt. 10.4; oraz
10.5.5 zobowiązanie do uzyskania przez podwykonawcę od dalszych podwykonawców ich zgody na przejęcie przez Partnera Prywatnego od Podmiotu Publicznego długów Podmiotu Publicznego względem dalszych podwykonawców, w przypadku o którym mowa w pkt. 10.4.
10.6 Partner Prywatny niezwłocznie zawiadomi Podmiot Publiczny o każdym związanym z realizacją Umowy sporze sądowym z jakimkolwiek podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.
10.7 W przypadku, gdyby przejęcie długu Podmiotu Publicznego przez Partnera Prywatnego, o którym mowa w pkt. 10.4 okazałoby się niemożliwe lub nie doszło do skutku, Partner Prywatny zobowiązuje się zwolnić Podmiot Publiczny z wszelkiej odpowiedzialności na zasadach określonych w pkt. 14.2.
10.8 Jeżeli Partner Prywatny nie wywiąże się z obowiązków, o których mowa w pkt. 10.4, 10.5 lub
10.7 i z tego powodu Podmiot Publiczny będzie zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, także w wyniku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w pkt. 10.4, Partner Prywatny zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Podmiotu Publicznego kary umownej w wysokości równowartości takiego wynagrodzenia uiszczonego przez Podmiot Publiczny na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Partnera Prywatnego, Podmiot Publiczny będzie uprawniony do jej potrącenia z Wynagrodzenia. W celu uniknięcia wątpliwości, jeżeli Partner Prywatny zapłaci Podmiotowi Publicznemu karę umowną, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego punktu lub Podmiot Publiczny dokona potrącenia kary umownej z Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego, Podmiot Publiczny będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania z tego samego tytułu, jedynie w przypadku, gdy szkoda Podmiotu Publicznego będzie przewyższała wysokość zapłaconej lub potrąconej kary umownej, przy czym Podmiot Publiczny będzie dochodził odszkodowania jedynie w kwocie przewyższającej zapłaconą przez Partnera Prywatnego lub potrąconą z Wynagrodzeniem karę umowną.
10.9 [Partner Prywatny oświadcza, iż powierza podwykonawcom realizację następujących części Przedsięwzięcia, wskazanych we wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu lub Ofercie: ]
(Należy wpisać zakresy prac z podziałem na roboty budowlane, dostawy lub usługi, oraz ze wskazaniem na poszczególne branże w odniesieniu do robót budowlanych, które Partner Prywatny wskazał w swojej Ofercie lub wniosku o dopuszczenie jako zakres robót, który zamierza realizować przy pomocy podwykonawców.)
lub ( w zależności od treści Oferty lub wniosku o dopuszczenie)
[Partner Prywatny nie wskazuje części Przedsięwzięcia, które zamierza powierzyć podwykonawcom i oświadcza, że Umowa będzie realizowana siłami własnymi.]
10.10 [Partner Prywatny oświadcza że podmiot trzeci [ ] (nazwa podmiotu trzeciego – podwykonawcy), na którego na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu będzie realizował Przedsięwzięcie w następującym zakresie: ]
(Postanowienie zostanie wprowadzone do Umowy i będzie miało zastosowanie w przypadku, gdy Partner Prywatny składając Ofertę lub wniosek o dopuszczenie powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, na zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu.)
11. KONTROLA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ PARTNERA PRYWATNEGO
11.1 Ogólne postanowienia dotyczące kontroli i sprawozdawczości Partnera Prywatnego
11.1.1 Podmiot Publiczny będzie wykonywał swoje uprawnienia wynikające z niniejszego punktu w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla Partnera Prywatnego. Dla uniknięcia wątpliwości, postanowienia niniejszego punktu dotyczą sposobu wykonywania uprawnień, w tym uprawnień kontrolnych, a nie treści czy zakresu przekazywanych przez Podmiot Publiczny wniosków, uwag lub zastrzeżeń wynikających z przeprowadzenia takiej kontroli.
11.1.2 Niezależnie od obowiązków Partnera Prywatnego wynikających z pkt. 11.2, Partner Prywatny jest zobowiązany podejmować wszelkie wymagane Przepisami Prawa oraz Pozwoleniami badania, pomiary i inne czynności kontrolne związane z prowadzeniem Eksploatacji oraz prowadzić stosowny monitoring funkcjonowania Infrastruktury w sposób i w zakresie wymaganym przez Przepisy Prawa, Umowę oraz Pozwolenia. Podmiot Publiczny będzie otrzymywać od Partnera Prywatnego wszelkie plany, raporty, sprawozdania oraz inne informacje, do których przekazania Partner Prywatny zobowiązany jest na podstawie Przepisów Prawa, Umowy oraz Pozwoleń. Partner Prywatny przekaże również Podmiotowi Publicznemu kopie wszelkich dokumentów dotyczących Przedsięwzięcia, w szczególności ich wersji elektronicznych, do których przedłożenia we właściwych Organach Administracji jest on zobowiązany.
11.1.3 Partner Prywatny jest zobowiązany umożliwić właściwym Organom Administracji dokonanie kontroli Infrastruktury oraz wszelkiej dokumentacji, do której dostępu zażąda Organ Administracji. Partner Prywatny jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Podmiot Publiczny o wszelkich planowanych i faktycznie realizowanych
kontrolach Infrastruktury prowadzonych przez właściwe Organy Administracji i umożliwić przedstawicielom Podmiotu Publicznego udział w czynnościach kontrolnych.
11.2 Stała kontrola Partnera Prywatnego
11.2.1 Podmiotowi Publicznemu przysługuje, na zasadach określonych w Przepisach Prawa oraz w Umowie, stałe prawo kontroli sposobu wykonywania Umowy przez Partnera Prywatnego, w tym prowadzenia Eksploatacji zgodnie z Przepisami Prawa, Umową, w szczególności z Załącznikiem nr 7 (Standardy Eksploatacji), Pozwoleniami oraz Dokumentacją Projektową.
11.2.2 Podmiot Publiczny jest uprawniony w każdej chwili do żądania od Partnera Prywatnego przedstawienia przez Partnera Prywatnego wyjaśnień dotyczących wykonywania Umowy, w szczególności kosztów realizacji poszczególnych elementów Przedsięwzięcia czy też wydzielenia kosztów tych elementów oraz jego przedsiębiorstwa, działalności i sytuacji finansowej. Wyjaśnienia zostaną przekazane Podmiotowi Publicznemu nie później niż w terminie dziesięciu (10) dni od dnia otrzymania przez Partnera Prywatnego zapytania albo w innym uzgodnionym z Podmiotem Publicznym terminie, z zastrzeżeniem postanowień Umowy przewidujących inny termin.
11.2.3 Podmiot Publiczny jest upoważniony do pobrania próbek, przeprowadzenia badań i pomiarów, wglądu do dokumentacji Partnera Prywatnego (oraz jej weryfikacji), w tym zwłaszcza do dokumentów handlowych oraz księgowych, jak również do dokonania innych czynności w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli. Partner Prywatny ma obowiązek umożliwić Podmiotowi Publicznemu swobodne przeprowadzenie czynności kontrolnych, zapewnić na własny koszt udział odpowiednich osób ze strony Partnera Prywatnego w czynnościach kontrolnych oraz udostępnić żądane materiały, dokumenty oraz sprzęt (jeżeli będzie to konieczne, zwłaszcza w przypadku kontroli Infrastruktury).
11.2.4 Jeżeli Partner Prywatny nie będzie zgadzał się z wynikami czynności kontrolnych, w tym z uwagami i zaleceniami Podmiotu Publicznego, spór pomiędzy Stronami w tym zakresie zostanie rozstrzygnięty zgodnie z Procedurą Rozstrzygania Sporów. W każdym przypadku, Partner Prywatny uwzględni jednak uwagi oraz wykona zalecenia, które nie są sporne między Stronami.
11.3 Okresowe obowiązki informacyjne Partnera Prywatnego
W Okresie Umowy Partner Prywatny będzie przekazywał Podmiotowi Publicznemu:
(a) w terminie sześciu (6) miesięcy od zakończenia roku finansowego Partnera Prywatnego lub w ciągu 2 miesięcy od ich sporządzenia, roczne sprawozdanie finansowe Partnera Prywatnego wraz z opinią biegłego rewidenta oraz uchwały o zatwierdzeniu tego
sprawozdania finansowego podjęte przez organów korporacyjne Partnera Prywatnego właściwe zgodnie z Przepisami Prawa do zatwierdzenia sprawozdań finansowych;
(b) w terminie trzydziestu (30) dni od zakończenia każdego półrocza roku finansowego Partnera Prywatnego, sprawozdanie na temat prowadzonych lub, według najlepszej wiedzy Partnera Prywatnego, grożących Partnerowi Prywatnemu sporów sądowych lub postępowań administracyjnych dotyczących Przedsięwzięcia, których wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) (przy czym kwota ta będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik CPI) wraz ze zbiorczą informacją na temat łącznej wartości przedmiotu sporu wszystkich prowadzonych przez Partnera Prywatnego sporów sądowych i postępowań administracyjnych dotyczących Przedsięwzięcia.
11.4 Pozostałe obowiązki informacyjne Partnera Prywatnego
Partner Prywatny powiadomi niezwłocznie Podmiot Publiczny, ale w każdym przypadku nie później niż w terminie siedmiu (7) dni od dnia wystąpienia lub od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu któregokolwiek z następujących zdarzeń wraz ze szczegółowymi wyjaśnieniami i dokumentami na ich potwierdzenie:
(a) wystąpieniu czynników mających lub mogących mieć istotny ujemny wpływ na przedsiębiorstwo, działalność lub sytuację finansową Partnera Prywatnego;
(b) powstaniu przypadku naruszenia przez Partnera Prywatnego jakiegokolwiek postanowienia Umów Finansowania Głównego lub Umów Finansowania Kapitałowego;
(c) wystąpieniu przypadku odmowy lub wstrzymania wypłaty, powstania przypadku przedterminowej obowiązkowej spłaty lub postawienia Finansowania udzielonego na podstawie Umów Finansowania Głównego lub Umów Finansowania Kapitałowego w stan natychmiastowej wymagalności;
(d) powzięciu uchwały o likwidacji spółki Partnera Prywatnego;
(e) zgłoszeniu wniosku o otwarcie i o otwarciu postępowania upadłościowego lub naprawczego wobec Partnera Prywatnego;
(f) wszczęciu postępowania egzekucyjnego, w tym egzekucji administracyjnej, wobec Partnera Prywatnego, gdzie kwota dochodzonego roszczenia przekracza kwotę 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych (przy czym kwota ta będzie corocznie waloryzowana o wskaźnik CPI);
(g) wszczęciu postępowania karno-skarbowego lub karnego wobec Partnera Prywatnego lub członka jego zarządu;
(h) wygaśnięciu, cofnięciu lub zmianie jakiegokolwiek Pozwolenia niezbędnego do realizacji Przedsięwzięcia;
(i) rozwiązaniu lub wygaśnięciu jakiejkolwiek umowy z podwykonawcą działającym na zlecenie Partnera Prywatnego przy realizacji Przedsięwzięcia;
(j) podjęciu uchwały przez odpowiednie organy korporacyjne Partnera Prywatnego (w przypadku gdy Partnerem Prywatnym jest grupa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), dotyczy to jedynie spółki celowej będącej członkiem tej grupy wykonawców), o zmianie [umowy spółki]/[statutu] Partnera Prywatnego; oraz
(k) zmianie w składzie organów korporacyjnych Partnera Prywatnego,
(l) wystąpieniu jakiegokolwiek innego zdarzenia mogącego mieć negatywny wpływ na możliwość należytego wykonywania Umowy przez Partnera Prywatnego, w szczególności wszczęcia i prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego lub mającego związek z Przedsięwzięciem, wraz z podaniem przedmiotu takiego postępowania, sygnatury, Organu Administracji oraz krótkiego opisu jego przebiegu (informacja na temat postępowań administracyjnych powinna być aktualizowana co najmniej raz w miesiącu).
11.5 Obowiązki Partnera Prywatnego zatrudnienia określonych osób na podstawie umowy o pracę
11.5.1 Podmiot Publiczny, zgodnie z art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przez Partnera Prywatnego lub jego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do realizacji Przedsięwzięcia będących tzw. pracownikami fizycznymi. Wymóg nie dotyczy miedzy innymi osób: projektantów, osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawa budowlanego (np. kierujących Robotami, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów, nadzorujących Eksploatację Infrastruktury Technicznej, wykonujących doraźne naprawy).
11.5.2 W trakcie realizacji Przedsięwzięcia Podmiot Publiczny uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Partnera Prywatnego odnośnie spełniania przez Partnera Prywatnego lub jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 11.5.1. Podmiot Publiczny uprawniony jest w szczególności do:
(a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia wyżej wymienionego wymogu i dokonywania ich oceny,
(b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionego wymogu,
(c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedsięwzięcia.
11.5.3 W trakcie realizacji Przedsięwzięcia na każde wezwanie Podmiotu Publicznego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Partner Prywatny przedłoży Podmiotowi Publicznemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia faktu przez Partnera Prywatnego lub jego podwykonawców lub dalszych podwykonawców wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 11.5.1:
(a) oświadczenie Partnera Prywatnego lub jego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;
(b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Partnera Prywatnego lub jego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji Przedsięwzięcia czynności, których dotyczy oświadczenie, o którym mowa w pkt. 11.5.3(a) (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz RODO (tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
(c) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające opłacanie przez Partnera Prywatnego lub jego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
(d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez odpowiednio przez Partnera Prywatnego lub jego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i nazwiska, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz RODO.
11.5.4 Niezłożenie przez Partnera Prywatnego w wyznaczonym przez Podmiot Publiczny terminie żądanych przez Podmiot Publiczny dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Partnera Prywatnego lub jego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Partnera Prywatnego lub jego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt 11.5.1.
12. WYNAGRODZENIE
12.1 Zasady ogólne
12.1.1 Do Pierwszego Dnia Dostępności Partnerowi Prywatnemu nie przysługuje żadne wynagrodzenie związane z wykonywaniem Umowy.
12.1.2 Od Pierwszego Dnia Dostępności (włącznie) Partnerowi Prywatnemu należne jest Wynagrodzenie płatne po upływie każdego miesiąca kalendarzowego zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 8 (Mechanizm Wynagradzania) oraz z zasadami opisanymi w niniejszym pkt. 12.
12.1.3 Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym pkt. 12, jest należne Partnerowi Prywatnemu do Dnia Zakończenia (włącznie).
12.1.4 W przypadku, gdy Pierwszy Dzień Dostępności przypada na inny dzień aniżeli pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego lub Dzień Zakończenia przypada na inny dzień aniżeli ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, dla celów obliczenia Wynagrodzenia należnego za ten miesiąc kalendarzowy przyjmuje się, iż miesiąc kalendarzowy ma trzydzieści (30) dni.
12.1.5 Nieprzedstawienie przez Partnera Prywatnego wyliczeń (w tym wyliczenia, o którym mowa w pkt. 12.3.1), wyjaśnień lub dodatkowych informacji, o których mowa poniżej, w sposób umożliwiający Podmiotowi Publicznemu ocenę prawidłowości wyliczenia Wynagrodzenia, powoduje przesunięcie terminu wymagalności roszczenia za dany okres rozliczeniowy do czasu wypełnienia przez Partnera Prywatnego wskazanych obowiązków wobec Podmiotu Publicznego, zgodnie z opisaną poniżej procedurą płatności.
12.2 Procedura ustalania Wynagrodzenia
12.2.1 Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, Wynagrodzenie Partnera Prywatnego, zgodnie z Załącznikiem nr 8 (Mechanizm Wynagradzania) składa się z Opłaty za Nakłady Inwestycyjne, Opłaty za Rozłożenie w Czasie, Opłaty za Finansowanie oraz Opłaty za Eksploatację, z uwzględnieniem uzyskanych przez Partnera Prywatnego Dodatkowych Dochodów oraz pomniejszeń z tytułu Braku Dostępności lub Punktów Karnych lub innych pomniejszeń umownych.
12.2.2 Partner Prywatny w każdym miesiącu Okresu Eksploatacji będzie wystawiał odrębne Faktury VAT za Opłatę za Eksploatację, Opłatę za Rozłożenie w Czasie oraz Opłatę za Finansowanie. W celu uniknięcia wątpliwości Opłata za Nakłady Inwestycyjne nie wymaga wystawiania odrębnej Faktury VAT w każdym miesiącu kalendarzowym Okresu Eksploatacji, z zastrzeżeniem pkt. 12.4.
12.2.3 Z zastrzeżeniem pkt. 12.2.4 i 12.2.5 pomniejszenia Wynagrodzenia Partnera Prywatnego wynikające z uwzględnienia skalkulowanych zgodnie z Załącznikiem nr 8 (Mechanizm Wynagradzania) pomniejszeń z tytułu Braku Dostępności lub Punktów Karnych lub innych pomniejszeń umownych, w pierwszej kolejności uwzględniane są w kwocie Opłaty za Eksploatację, a w dalszej kolejności w kwocie Opłaty za Finansowanie, w kwocie Opłaty za Nakłady Inwestycyjne oraz w kwocie Opłaty za Rozłożenie w Czasie.
12.2.4 Partner Prywatny uprawniony jest w ciągu pierwszych 6 (sześciu) kolejnych okresów rozliczeniowych, następujących po okresie rozliczeniowym, za który naliczone zostały pomniejszenia z tytułu Braku Dostępności lub Punktów Karnych lub innych pomniejszeń umownych do potrącania kwoty pomniejszeń z tego okresu rozliczeniowego w pierwszej kolejności z kwoty Opłaty za Eksploatację, a w następnej kolejności z kwoty Opłaty za Finansowanie. W przypadku, gdy po uwzględnieniu w danym okresie rozliczeniowym pomniejszeń z tytułu Braku Dostępności lub Punktów Karnych lub innych pomniejszeń umownych, suma kwoty Opłaty za Eksploatację oraz Opłaty za Finansowanie będzie miała wartość ujemną, wówczas przyjmuje się, że kwoty Opłaty za Eksploatację oraz Opłaty za Finansowanie są równe 0 zł (słownie: zero złotych) w danym okresie rozliczeniowym, a pozostała kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością wszystkich pomniejszeń, o których mowa powyżej, a sumą wartości Opłaty za Eksploatację oraz Opłaty za Finansowanie należnej za ten okres rozliczeniowy bez uwzględnienia tych pomniejszeń zostanie potrącona z kwotą Opłaty za Eksploatację oraz kwotą Opłaty za Finansowanie w kolejnych okresach rozliczeniowych.
12.2.5 W przypadku, gdy po upływie szóstego okresu rozliczeniowego, licząc od okresu następującego po okresie rozliczeniowym, za który naliczone zostały pomniejszenia, o których mowa w pkt. 12.2.4, pomniejszenia te nie zostały w całości rozliczone, pozostająca do rozliczenia kwota pomniejszeń licząc od siódmego okresu rozliczeniowego będzie potrącana w pierwszej kolejności z Opłatą za Eksploatację oraz Opłatą za Finansowanie, a w dalszej kolejności z kwotą Opłaty za Nakłady Inwestycyjne oraz kwotą Opłaty za Rozłożenie w Czasie.
12.2.6 W przypadku, gdy w związku z zastosowaniem pomniejszeń umownych, kwota Wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy przyjmie wartość ujemną, kwota ta podlega rozliczeniu w terminie płatności najbliższego Wynagrodzenia, pomniejszając w odpowiednim zakresie należne Partnerowi Prywatnemu Wynagrodzenie zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 12.2.3-12.2.5. Jeżeli wartość należnego Partnerowi Prywatnemu za dany okres rozliczeniowy Wynagrodzenia uniemożliwia odliczenie całości ujemnego Wynagrodzenia, odpowiednia część ujemnego Wynagrodzenia niemożliwa do odliczenia podlega rozliczeniu wraz z Wynagrodzeniami za kolejne okresy rozliczeniowe (miesięczne) zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 12.2.3 - 12.2.5, aż do całkowitego odliczenia.
12.2.7 Wartość ujemnego Wynagrodzenia, która nie może być rozliczona z najbliższym Wynagrodzeniem za kolejny okres rozliczeniowy ze względu na fakt, że także ono ma wartość ujemną, podlega sumowaniu z innymi Wynagrodzeniami za kolejne okresy rozliczeniowe, które przybrały wartość ujemną i podlega rozliczeniu zgodnie z zasadami, o których mowa w pkt. 12.2.3 - 12.2.5, począwszy od pierwszego Wynagrodzenia, które przybrało wartość dodatnią.
12.3 Procedura płatności Wynagrodzenia
12.3.1 W terminie pięciu (5) Dni Roboczych od zakończenia każdego miesiąca kalendarzowego Okresu Eksploatacji Partner Prywatny przedłoży Podmiotowi Publicznemu szczegółowe wyliczenie należnego mu za dany miesiąc kalendarzowy Wynagrodzenia.
12.3.2 Wyliczenie, o którym mowa w pkt. 12.3.1, powinno zawierać zwłaszcza szczegółową kalkulację poszczególnych składników Wynagrodzenia wskazanych w Załączniku nr 8 (Mechanizm Wynagradzania) oraz wskazanie wszystkich elementów stanowiących podstawę do tej kalkulacji; powinno być ono sporządzone w sposób przejrzysty i umożliwiający łatwą weryfikację prawidłowości dokonanego przez Partnera Prywatnego obliczenia.
12.3.3 W terminie pięciu (5) Dni Roboczych od dnia przedłożenia Podmiotowi Publicznemu wyliczenia, o którym mowa w pkt. 12.3.1, Podmiot Publiczny może zgłosić swoje zastrzeżenia, jeśli wyliczenie nie zostało dokonane prawidłowo albo nie zawiera ono wskazania wszystkich elementów niezbędnych do weryfikacji jego prawidłowości.
12.3.4 Brak zgłoszenia przez Podmiot Publiczny zastrzeżeń w terminie wskazanym w pkt.
12.3.3 oznacza akceptację przedstawionego przez Partnera Prywatnego wyliczenia i upoważnia Partnera Prywatnego do wystawienia odpowiednich dokumentów księgowych (Faktury VAT i/lub noty księgowej) z terminem płatności trzydzieści (30) dni. W celu uniknięcia wątpliwości, brak zgłoszenia zastrzeżeń nie oznacza zrzeczenia się żadnych roszczeń, które przysługują Podmiotowi Publicznemu i nie pozbawia Podmiotu Publicznego możliwości dochodzenia roszczeń w terminie późniejszym, jeśli okazałoby się, że wyliczenie było nieprawidłowe.
12.3.5 W przypadku zgłoszenia przez Podmiot Publiczny zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 12.3.3, Partner Prywatny przedstawi stosowne wyjaśnienia i dodatkowe informacje żądane przez Podmiot Publiczny oraz ewentualną korektę wyliczenia w terminie pięciu
(5) Dni Roboczych.
12.3.6 W terminie pięciu (5) Dni Roboczych od dnia przedstawienia przez Partnera Prywatnego wyjaśnień i dodatkowych informacji oraz ewentualnej korekty, o których mowa w pkt. 12.3.5, Podmiot Publiczny zawiadomi Partnera Prywatnego, w jakiej wysokości uznaje jego Wynagrodzenie za bezspornie należne.
12.3.7 W przypadku braku złożenia przez Podmiot Publiczny zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 12.3.6, Partner Prywatny jest upoważniony do wystawienia odpowiedniego dokumentu księgowego (Faktury VAT i/lub noty księgowej) z terminem płatności trzydziestu (30) dni na kwotę pierwotnie wskazaną, z uwzględnieniem ewentualnej korekty, o której mowa w pkt. 12.3.5. Punkt 12.3.4 zdanie drugie stosuje się.
12.3.8 W przypadku złożenia przez Podmiot Publiczny zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 12.3.6, Partner Prywatny jest upoważniony do wystawienia odpowiedniego dokumentu księgowego (Faktury VAT i/lub noty księgowej), z terminem płatności trzydziestu (30) dni na kwotę pierwotnie wskazaną, z uwzględnieniem ewentualnej korekty, o której mowa w pkt. 12.3.5. Podmiot Publiczny dokona płatności z tytułu wystawionego dokumentu księgowego, o którym mowa w zdaniu pierwszym tylko na kwotę uznaną przez Podmiot Publiczny za bezspornie należną.
12.3.9 Ustalenie Wynagrodzenia należnego Partnerowi Prywatnemu w części spornej następuje zgodnie z Procedurą Rozstrzygania Sporów. Dla celów tego rozstrzygnięcia Partner Prywatny jest zobowiązany udostępnić wszystkie księgi handlowe, dokumenty księgowe i wszelkie inne dokumenty w zakresie niezbędnym i uzasadnionym potrzebą rozwiązania sporu.
12.3.10 Z chwilą ostatecznego rozstrzygnięcia sporu, Partner Prywatny wystawia Fakturę VAT korygującą do Faktury VAT lub korektę noty księgowej, o których mowa w pkt. 12.3.8, jeżeli ich wystawienie jest uzasadnione treścią tego rozstrzygnięcia i odpowiednimi Przepisami Prawa, w tym prawa podatkowego.
12.3.11 Partnerowi Prywatnemu należą się Odsetki od kwoty, stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą uznaną za należną Partnerowi Prywatnemu zgodnie z Procedurą Rozstrzygania Sporów, a kwotą o której mowa w pkt. 12.3.8, liczone od dnia płatności, o której mowa w pkt. 12.3.8 do dnia zapłaty. W przypadku, gdy w wyniku rozstrzygnięcia sporu zgodnie z Procedurą Rozstrzygania Sporów, okaże się, że Podmiot Publiczny zapłacił Partnerowi Prywatnemu nienależne Wynagrodzenie, wówczas w takim przypadku Partner Prywatny będzie zobowiązany do wystawienia Faktury VAT korygującej do Faktury VAT, o której mowa w pkt. 12.2.2 i zwrotu nienależnie zapłaconych przez Podmiot Publiczny kwot Wynagrodzenia powiększonych o Odsetki liczone od dnia zapłaty przez Podmiot Publiczny Partnerowi Prywatnemu kwot nienależnie zapłaconych do dnia ich zwrotu przez Partnera Prywatnego. Dla celów wyliczenia Odsetek rozstrzygające znaczenie ma odpowiednio dzień obciążenia i dzień uznania rachunku bankowego Podmiotu Publicznego. Podmiot Publiczny będzie miał prawo do potrącenia nienależnie zapłaconej kwoty Wynagrodzenia z kwot Wynagrodzenia przypadających do zapłaty przez Podmiot Publiczny na rzecz Partnera Prywatnego w kolejnych miesiącach kalendarzowych.
12.3.12 Z chwilą zapłaty przez Podmiot Publiczny Wynagrodzenia wynikającego z wystawionej przez Partnera Prywatnego Faktury VAT względem pełnomocnika, o którym mowa w
pkt. 5.4.1, pozostali wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (Strony) nie będą rościły względem Podmiotu Publicznego żadnych praw do wypłaty Wynagrodzenia objętego tą Fakturą VAT.
12.4 Procedura ustalenia kwoty Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne
12.4.1 Najpóźniej w terminie czternastu (14) dni po Pierwszym Dniu Dostępności, Partner Prywatny przedłoży Podmiotowi Publicznemu szczegółowe wyliczenie kosztów składających się na wartość Nakładów Inwestycyjnych, w szczególności wynikających z wystąpienia zdarzeń mających wpływ na zmianę wartości Nakładów Inwestycyjnych wskazanych w pkt. 12.4.2, w stosunku do wartości Nakładów Inwestycyjnych wskazanych w Ofercie i Modelu Finansowym załączonym do Oferty.
12.4.2 Szczegółowe wyliczenie, o którym mowa w pkt. 12.4.1, powinno być sporządzone w sposób przejrzysty i umożliwiający łatwą weryfikację prawidłowości dokonanego przez Partnera Prywatnego obliczenia kosztów składających się na wartośćNakładów Inwestycyjnych, w tym ich zmiany w związku z uwzględnieniem w ramach aktualizacji Modelu Finansowego, Przypadku Kompensacyjnego, Przypadku Dostosowania, a także Polecenia Zmiany, o ile uwzględnienie tych zmian jest zgodne z Umową.
12.4.3 W terminie dwudziestu (20) Dni Roboczych od dnia otrzymania przez Podmiot Publiczny wyliczenia, o którym mowa w pkt. 12.4.1, Podmiot Publiczny może zgłosić swoje zastrzeżenia, jeśli przedstawione wyliczenie nie zostało dokonane prawidłowo albo nie zawiera ono wskazania wszystkich elementów niezbędnych do weryfikacji jego prawidłowości.
12.4.4 W przypadku braku zgłoszenia przez Podmiot Publiczny zastrzeżeń w terminie, o którym mowa w pkt. 12.4.3 lub potwierdzenia, że nie wnosi zastrzeżeń do przedłożonego przez Partnera Prywatnego wyliczenia, o którym mowa w pkt. 12.4.1, uznaje się, że Partner Prywatny będzie uprawniony do wystawienia Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne na kwotę zgodną z przedstawionym wyliczeniem, o którym mowa w pkt. 12.4.1.
12.4.5 W przypadku zgłoszenia przez Podmiot Publiczny zastrzeżeń do przedstawionego przez Partnera Prywatnego wyliczenia, o którym mowa w pkt. 12.4.1, Partner Prywatny przedstawi Podmiotowi Publicznemu dodatkowe wyjaśnienia oraz ewentualną korektę wyliczenia w terminie dziesięciu (10) Dni Roboczych.
12.4.6 W terminie dziesięciu (10) Dni Roboczych od dnia przedstawienia przez Partnera Prywatnego wyjaśnień i dodatkowych informacji, o których mowa w pkt. 12.4.5, Podmiot Publiczny zawiadomi Partnera Prywatnego, w jakiej wysokości uznaje wysokość Nakładów Inwestycyjnych, a co za tym idzie jaka wartość Nakładów Inwestycyjnych jest bezsporna między Stronami.
12.4.7 W przypadku braku złożenia przez Podmiot Publiczny zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 12.4.6, Partner Prywatny będzie upoważniony do wystawienia Faktury VAT za
Nakłady Inwestycyjne na kwotę pierwotnie wskazaną w wyliczeniu, o którym mowa w pkt. 12.4.1, z uwzględnieniem ewentualnej korekty, o której mowa w pkt.12.4.5. W celu uniknięcia wątpliwości terminy płatności za Fakturę VAT za Nakłady Inwestycyjne będą zgodne z postanowieniami Załącznika nr 8 (Mechanizm Wynagradzania).
12.4.8 W przypadku złożenia przez Podmiot Publiczny zawiadomienia, o którym mowa w pkt. 12.4.6, Partner Prywatny jest upoważniony do wystawienia Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne na kwotę bezsporną między stronami, a Podmiot Publiczny dokona płatności za Fakturę VAT za Nakłady Inwestycyjne w terminach zgodnych z postanowieniami Załącznika nr 8 (Mechanizm Wynagradzania).
12.4.9 Ustalenie kwoty płatności za Fakturę VAT za Nakłady Inwestycyjne należnej Partnerowi Prywatnemu w części spornej nastąpi zgodnie z Procedurą Rozstrzygania Sporów. Dla celów tego rozstrzygnięcia Partner Prywatny jest zobowiązany udostępnić wszystkie księgi handlowe, dokumenty księgowe i wszelkie inne dokumenty w zakresie niezbędnym i uzasadnionym potrzebą rozwiązania sporu.
12.4.10 Z chwilą ostatecznego rozstrzygnięcia sporu, Partner Prywatny wystawia Fakturę VAT korygującą do Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne, o której mowa w pkt. 12.4.8, jeżeli jej wystawienie jest uzasadnione treścią tego rozstrzygnięcia i odpowiednimi Przepisami Prawa podatkowego.
12.4.11 Partnerowi Prywatnemu należą się Odsetki od kwoty, stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą uznaną za należną Partnerowi Prywatnemu zgodnie z Procedurą Rozstrzygania Sporów, a kwotą o której mowa w pkt. 12.4.8, liczone od dnia wymagalności tej kwoty zgodnie z terminami płatności za Fakturę VAT za Nakłady Inwestycyjne do dnia zapłaty. W przypadku, gdy w wyniku rozstrzygnięcia sporu zgodnie z Procedurą Rozstrzygania Sporów, okaże się, że Podmiot Publiczny zapłacił Partnerowi Prywatnemu nienależne Wynagrodzenie z tytułu Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne, wówczas w takim przypadku Partner Prywatny będzie zobowiązany do wystawienia Faktury VAT korygującej do Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne i zwrotu nienależnie zapłaconych przez Podmiot Publiczny kwot Wynagrodzenia z tego tytułu powiększonych o Odsetki liczone od dnia zapłaty przez Podmiot Publiczny kwot nienależnie zapłaconych do dnia ich zwrotu przez Partnera Prywatnego. Dla celów wyliczenia Odsetek rozstrzygające znaczenie ma odpowiednio dzień obciążenia i dzień uznania rachunku bankowego Podmiotu Publicznego. Podmiot Publiczny będzie miał prawo do potrącenia nienależnie zapłaconej kwoty Wynagrodzenia z kwot Wynagrodzenia przypadających do zapłaty przez Podmiot Publiczny na rzecz Partnera Prywatnego w kolejnych miesiącach kalendarzowych.
12.4.12 W celu uniknięcia wątpliwości kwota, o której mowa w pkt. 12.4.11 powinna zostać obliczona mając na względzie sposób obliczenia i termin płatności Wynagrodzenia Partnera Prywatnego w części dotyczącej Opłaty za Nakłady Inwestycyjne w miesiącu
m roku r w Okresie Eksploatacji, zgodnie z Załącznikiem 8 (Mechanizm Wynagradzania).
12.5 Podatek VAT naliczony w związku z wystawieniem Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne
12.5.1 Po wystawieniu Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne, Podmiot Publiczny będzie uprawniony według własnego uznania do dokonania płatności na rzecz Partnera Prywatnego w celu sfinansowania podatku VAT naliczonego w związku z wystawieniem Faktury VAT za Nakłady Inwestycyjne.
12.5.2 Xxxxxxxxx, o którym mowa w pkt. 12.5.1 stanowi Przypadek Ponownego Dostosowania i wymaga aktualizacji Modelu Finansowego na zasadach opisanych w pkt. 13.9.
12.5.3 W przypadku, o którym mowa w pkt. 12.5.1 Partner Prywatny powinien w pierwszej kolejności spłacać zadłużenie wynikające z już otrzymanych płatności na podstawie Umów Finansowania Głównego Podatku VAT. Jeżeli Partner Prywatny nie zawarł Umów Finansowania Głównego Podatku VAT albo kwota płatności, o której mowa w pkt. 12.5.1 jest wyższa niż suma zadłużenia z tytułu Umów Finansowania Głównego Podatku VAT, spłata, o której mowa w pkt. 12.5.1 powinna być odnoszona – w zakresie w którym nie może być odniesiona do Umów Finansowania Głównego Podatku VAT – do Umów Finansowania Kapitałowego Podatku VAT. Niezależnie od postanowień niniejszego punktu zdanie 1 i 2 Partner Prywatny jest zobowiązany, w uzgodnieniu z Podmiotem Publicznym, dokonywać zmiany finansowania w sposób najkorzystniejszy z punktu widzenia kosztów ponoszonych przez Podmiot Publiczny.
12.5.4 Całość korzyści finansowych netto (po uwzględnieniu uzasadnionych i rynkowych kosztów Partnera Prywatnego obejmujących prowizję za wcześniejszą spłatę oraz ewentualne Wyniki Transakcji Zabezpieczających) wynikających z przekazania płatności, o którym mowa w pkt. 12.5.1 przypada na rzecz Podmiotu Publicznego.
12.6 Dodatkowe Dochody Partnera Prywatnego
12.6.1 Partner Prywatny jest uprawniony, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Podmiotu Publicznego na piśmie, do uzyskiwania Dodatkowych Dochodów w Okresie Eksploatacji, jeśli taka możliwość powstanie w trakcie Okresu Umowy, będzie zgodna z Przepisami Prawa, a także opłacalna ekonomicznie. Zgoda Podmiotu Publicznego może zostać udzielona na wskazany z góry okres. Zgoda może zostać w każdej chwili odwołana, ze skutkiem wejścia w życie nie wcześniej niż po czterech (4) miesiącach od dnia poinformowania Partnera Prywatnego przez Podmiot Publiczny o takim odwołaniu.
12.6.2 Dodatkowe Dochody uzyskiwane przez Partnera Prywatnego będą dzielone pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym po połowie.
12.6.3 Partner Prywatny zobowiązuje się, iż Xxxxxxxxx Dochody, w tym stawki, cenniki na nie wpływające, uzyskiwane od osób trzecich, a także ponoszone koszty w związku z uzyskiwaniem Dodatkowych Dochodów, będą ustalane na warunkach rynkowych.
12.6.4 Partner Prywatny jest zobowiązany prowadzić odrębną księgowość i sprawozdawczość w celu ewidencjonowania Dodatkowych Dochodów oraz w celu ustalenia pomniejszenia Wynagrodzenia należnego Partnerowi Prywatnemu. Na zasadach określonych w pkt. 12, na każde żądanie Podmiotu Publicznego Partner Prywatny udostępni Podmiotowi Publicznemu wszelkie niezbędne dokumenty i informacje w celu ustalenia prawidłowej wysokości Dodatkowych Dochodów.
12.7 Pozostałe postanowienia
12.7.1 Strony wyrażają zgodę na potrącenie przysługujących im wierzytelności tylko w zakresie wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, wierzytelność przysługująca Xxxxxxx z podstawy prawnej nie objętej niniejszą Umową, nie może być potrącona z wierzytelnością wynikającą z Umowy.
12.7.2 Podmiot Publiczny wyraża zgodę na dokonanie przez Partnera Prywatnego przelewu wierzytelności pieniężnych z Umowy na Podmioty Finansujące w celu zabezpieczenia roszczeń Podmiotów Finansujących w stosunku do Partnera Prywatnego przysługujących w wyniku udzielenia Finansowania Głównego, co w celu uniknięcia wątpliwości, pozostanie bez wpływu na możliwość dokonywania przez Podmiot Publiczny pomniejszeń (w tym z tytułu Braku Dostępności lub Punktów Karnych), potrąceń lub zatrzymań Wynagrodzenia, Kwoty Rozliczenia lub innych należności Partnera Prywatnego wynikających z Umowy.
13. FINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
13.1 Ryzyko finansowania Przedsięwzięcia oraz odpowiedzialność za pozyskanie środków
13.1.1 Partner Prywatny jest odpowiedzialny za zapewnienie finansowania całości Przedsięwzięcia oraz wszelkich innych prac związanych z realizacją zobowiązań Partnera Prywatnego wynikających z Umowy w sposób pozwalający na prawidłową realizację Przedsięwzięcia.
13.1.2 Partner Prywatny może zapewnić finansowanie Przedsięwzięcia poprzez Finansowanie Główne lub Finansowanie Kapitałowe. Struktura finansowania Przedsięwzięcia przedstawiona w Ofercie może ulec zmianie w okolicznościach przewidzianych Umową.
13.1.3 Postanowienia wszelkich umów zawartych przez Partnera Prywatnego, a mających na celu sfinansowanie Przedsięwzięcia, w tym Umów Finansowania Głównego oraz Umów Finansowania Kapitałowego, powinny być zgodne z postanowieniami Umowy.
13.2 Zamknięcie Finansowe
13.2.1 Partner Prywatny dołoży wszelkich starań w celu doprowadzenia do jak najszybszego Zamknięcia Finansowego. Powinno ono nastąpić nie późnej niż w terminie sześciu (6) miesięcy od Daty Rozpoczęcia.
13.2.2 W przypadku niedotrzymania przez Partnera Prywatnego wskazanego w pkt. 13.2.1 terminu Zamknięcia Finansowego, Podmiot Publiczny może – według własnego dowolnego uznania – przedłużyć Partnerowi Prywatnemu termin na doprowadzenie do Zamknięcia Finansowego.
13.2.3 Termin Zamknięcia Finansowego Podmiot Publiczny może – według własnego dowolnego uznania – przedłużyć tylko raz lub wielokrotnie.
13.2.4 Podmiot Publiczny poinformuje Partnera Prywatnego o swojej decyzji w przedmiocie przedłużenia terminu Zamknięcia Finansowego najpóźniej w dniu, w którym Zamknięcie Finansowe miało mieć miejsce. W zawiadomieniu Podmiot Publiczny wyznaczy Partnerowi Prywatnemu nowy termin Zamknięcia Finansowego.
13.2.5 Brak oświadczenia Podmiotu Publicznego w przedmiocie przedłużenia terminu Zamknięcia Finansowego jest równoznaczny z nieprzedłużeniem terminu Zamknięcia Finansowego.
13.2.6 Niezależnie od daty, w której nastąpi Zamknięcie Finansowe, nie ulegnie zwiększeniu Wynagrodzenie Partnera Prywatnego w stosunku do tego przedstawionego w Ofercie. Wszelkie zwiększenie kosztów Finansowania takich jak marża, prowizje lub inne opłaty (w związku ze zmianą warunków finansowania przez Podmioty Finansujące, a w konsekwencji zawarciu Umów Finansowania Głównego lub Umów Finansowania Kapitałowego na warunkach innych niż przedstawione w Ofercie) ponosi Partner Prywatny.
13.2.7 Partner Prywatny, w przypadku braku możliwości doprowadzenia do Zamknięcia Finansowego w postaci Finansowania Głównego, może w terminach przewidzianych w niniejszym pkt. 13.2 zastąpić Finansowanie Główne Finansowaniem Kapitałowym w postaci Umów Finansowania Kapitałowego lub Wkładu Pieniężnego Wspólników. Kwota Finansowania zapewniona na podstawie Umów Finansowania Kapitałowego lub wniesiona na kapitał własny Partnera Prywatnego (Wkład Pieniężny Wspólników) powinna odpowiadać założonej w Ofercie kwocie Finansowania na podstawie Umów Finansowania Głównego, z wyłączeniem wszystkich uwzględnionych w Ofercie kosztów związanych z zamiarem zaciągnięcia Finansowania Głównego, w tym kwoty odzwierciedlającej koszty odsetek, prowizji, fundowania rachunków obsługi Finansowania Głównego.
13.2.8 Zmiana struktury Finansowania (która może obejmować także jedynie część kwoty Finansowania, która zgodnie z Ofertą miała być zapewniona na podstawie Umów Finansowania Głównego) nie może zwiększyć Wynagrodzenia należnego Partnerowi Prywatnemu w stosunku do tego przedstawionego w Ofercie.
13.2.9 Zapewnienie Finansowania Kapitałowego, o którym mowa w pkt. 13.2.7 jest równoznaczne z doprowadzeniem do Zamknięcia Finansowego.
13.2.10 W celu wykazania w sposób niebudzący wątpliwości, że Partner Prywatny zapewnił Finansowanie na całość Przedsięwzięcia, Partner Prywatny jest zobowiązany do przekazania Podmiotowi Publicznemu kopii zawartych Umów Finansowania Głównego oraz Umów Finansowania Kapitałowego, o których mowa w pkt. 13.2.7, lub przedstawienia dowodów wniesienia Wkładu Pieniężnego Wspólników nie później niż w terminie trzech (3) Dni Roboczych od dnia zaistnienia tych zdarzeń. W przypadku zaistnienia tych zdarzeń przed zawarciem Umowy, Partner Prywatny zobowiązany jest do przedstawienia wskazanych dokumentów Podmiotowi Publicznemu w terminie (3) Dni Roboczych od Daty Rozpoczęcia. `
13.3 Umowa Bezpośrednia
13.3.1 Zawarciu Umów Finansowania Głównego będzie mogło towarzyszyć zawarcie Umowy Bezpośredniej.
13.3.2 Umowa Bezpośrednia powinna w szczególności:
(a) przewidywać po stronie Podmiotu Publicznego obowiązek informowania Podmiotów Finansujących o:
(i) wystąpieniu zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od Umowy,
(ii) naliczeniu pomniejszeń Wynagrodzenia, w tym z tytułu Braku Dostępności, nałożeniu kar umownych oraz Punktów Karnych na Partnera Prywatnego (powyżej uzgodnionej kwoty lub liczby Punktów Karnych),
(iii) zobowiązaniu Podmiotu Publicznego do zapłaty Odsetek (powyżej uzgodnionej kwoty),
(iv) zmianie Umowy;
(b) przewidywać po stronie Podmiotów Finansujących obowiązek informowania Podmiotu Publicznego o:
(i) wystąpieniu zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę wypowiedzenia Umowy Finansowania Głównego lub odstąpienia od Umowy Finansowania Głównego bądź jej rozwiązania,
(ii) zamiarze przedterminowego rozwiązania Umowy Finansowania Głównego lub Transakcji Zabezpieczającej przez Podmioty Finansujące oraz przyczynie powstania takiego zamiaru,
(iii) wszczęciu czynności zmierzających do zaspokojenia się Podmiotów Finansujących z zabezpieczenia ustanowionego w związku z Finansowaniem Głównym lub Transakcjami Zabezpieczającymi;
(c) ustanawiać prawo Podmiotów Finansujących do interwencji oraz określać warunki rozpoczęcia, zakończenia, biegu oraz długości okresu naprawczego, w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w pkt. 13.3.2 (a)(i) (przy czym okres ten nie będzie mógł trwać dłużej niż dziewięćdziesiąt (90) dni od dnia otrzymania przez Podmioty Finansujące informacji, o której mowa w pkt. 13.3.2 (a)(i), chyba że wszystkie strony Umowy Bezpośredniej ustalą wspólnie inny termin), w czasie którego Partner Prywatny lub Podmioty Finansujące będą mogły podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn dających Podmiotowi Publicznemu prawo wypowiedzenia Umowy, w tym do sporządzenia i wykonania odpowiedniego planu naprawczego (nie później niż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania przez Podmioty Finansujące informacji, o której mowa w pkt. 13.3.2 (a)(i)), który będzie musiał zostać zaakceptowany przez Podmiot Publiczny;
W okresie naprawczym:
(i) Podmiot Publiczny nie będzie mógł skorzystać z prawa do wypowiedzenia Umowy, ani nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości Partnera Prywatnego lub o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego względem Partnera Prywatnego, pod warunkiem przygotowania planu naprawczego, o którym mowa w pkt. 13.3.2 (c), jego akceptacji przez Podmiot Publiczny oraz prawidłowej realizacji planu naprawczego,
(ii) Podmiot Publiczny poinformuje Podmioty Finansujące na ich żądanie o kwotach niespornych, które są wymagalne i płatne na rzecz Partnera Prywatnego lub Podmiotu Publicznego, lub które są należne i niewymagalne, a staną się wymagalne w okresie naprawczym,
(iii) Podmiot Publiczny poinformuje Podmioty Finansujące na ich żądanie o niewykonanych przez Partnera Prywatnego zobowiązaniach niepieniężnych wynikających z Umowy, co do których Partner Prywatny pozostaje w zwłoce oraz innych naruszeniach Partnera Prywatnego wraz z szacowaną wartością wynikających z nich roszczeń pieniężnych,
(iv) Podmioty Finansujące nie będą prowadzić egzekucji z majątku Partnera Prywatnego;
(d) regulować zasady podjęcia przez Podmiot Finansujący działań zmierzających do:
(i) zmiany wspólnika Partnera Prywatnego za zgodą Podmiotu Publicznego, w tym stanowić, iż zmiana wspólnika Partnera Prywatnego będzie mogła nastąpić poprzez (i) przejęcie przez
Podmioty Finansujące (albo agenta Podmiotów Finansujących) Udziałów w wykonaniu umowy zastawu rejestrowego, a następnie ich zbycie na rzecz innego podmiotu, (ii) przyjęcie przez wskazany przez Podmioty Finansujące (albo agenta Podmiotów Finansujących) podmiot nieodwołalnej oferty zbycia Udziałów złożonej przez wspólnika Partnera Prywatnego w związku z zawarciem Umowy Bezpośredniej albo (iii) inny sposób uzgodniony w Umowie Bezpośredniej, zaakceptowany wcześniej na piśmie przez Podmiot Publiczny,
(ii) przejęcia zarządzania, za zgodą Podmiotu Publicznego, przedsiębiorstwem Partnera Prywatnego wspólnie z innym podmiotem wskazanym przez Podmioty Finansujące;
(e) zgodnie z art. 10a ust. 1 i 2 Ustawy o PPP stanowić, iż w przypadku poważnego zagrożenia realizacji Przedsięwzięcia, tj. zwłaszcza gdyby w okresie naprawczym nie udało się usunąć przyczyn wypowiedzenia Umowy i po jego bezskutecznym upływie Umowa została wypowiedziana przez Podmiot Publiczny, na mocy Umowy Bezpośredniej:
(i) Podmiot Publiczny będzie miał prawo do przeniesienia na rzecz Podmiotów Finansujących, za ich zgodą, całości lub części praw i obowiązków Partnera Prywatnego wynikających z Umowy,
(ii) Podmioty Finansujące będą uprawnione do powierzenia realizacji Przedsięwzięcia, za zgodą Podmiotu Publicznego, innemu podmiotowi lub podmiotom;
(f) stanowić, iż Podmiot Publiczny nie odmówi bezzasadnie zgody na zmianę wspólnika Partnera Prywatnego, o której mowa w pkt. 13.3.2 (d)(i), jeżeli inny podmiot, który ma nabyć Udziały, będzie spełniał wymagania udziału w Postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 6 kwietnia 2018 r., pod numerem 2018/S 067-149146, adekwatne do aktualnej fazy Przedsięwzięcia;
(g) stanowić, iż Podmiot Publiczny nie odmówi bezzasadnie zgody, o której mowa w pkt. 13.3.2 (e)(ii), jeżeli podmiot lub podmioty wskazane przez Podmioty Finansujące, będą spełniać wymagania udziału w Postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 6 kwietnia 2018 r. pod numerem 2018/S 067-149146, adekwatne do aktualnej fazy Przedsięwzięcia.
(h) stanowić, iż wyrażenie zgody Podmiotu Publicznego, o której mowa w pkt.
13.3.2 (e)(ii) będzie mogło nastąpić pod warunkiem, iż podmiot, któremu zostanie powierzona realizacja Przedsięwzięcia przejmie na siebie prawa i obowiązki wynikające z Umowy, w tym przede wszystkim ustanowi
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy (zastępujące Zabezpieczenie Należytego Wykonania, w przypadku jego wygaśnięcia).
13.4 Finansowanie Kapitałowe
13.4.1 W przypadku, gdy struktura Finansowania Przedsięwzięcia będzie zakładała (częściowe lub całkowite) Finansowanie Kapitałowe w formie instrumentów dłużnych, zawarcie Umów Finansowania Kapitałowego nastąpi nie później niż w terminach wskazanych w pkt. 13.2.
13.4.2 Z zastrzeżeniem pkt. 13.4.3 Partner Prywatny jest zobowiązany zawrzeć Umowy Finansowania Kapitałowego na warunkach przedstawionych w Ofercie.
13.4.3 W przypadku gdy na skutek zmiany struktury finansowania, o której mowa w pkt.
13.2.7 oraz 13.4.4 zmianie ulegną warunki Umów Finansowania Kapitałowego w stosunku do tych przedstawionych w Ofercie, Partner Prywatny może zawrzeć Umowy Finansowania Kapitałowego na tych nowych warunkach, przy czym nie może to spowodować, iż zwiększy się Wynagrodzenie należne Partnerowi Prywatnemu w stosunku do tego przedstawionego w Ofercie.
13.4.4 Partner Prywatny może w terminach przewidzianym w pkt. 13.2.1 zawrzeć w miejsce Umów Finansowania Kapitałowego Umowy Finansowania Głównego lub wnieść Wkład Pieniężny Wspólników. Kwota Finansowania zapewniona na podstawie tych Umów Finansowania Głównego lub Wkładu Pieniężnego Wspólników powinna odpowiadać założonej w Ofercie kwocie Finansowania na podstawie Umów Finansowania Kapitałowego. Wskazana zmiana (która może obejmować także jedynie część kwoty Finansowania, która zgodnie z Ofertą miała być zapewniona na podstawie Umów Finansowania Kapitałowego) nie może powodować zwiększenia Wynagrodzenia należnego Partnerowi Prywatnemu w stosunku do tego przedstawionego w Ofercie. Wszelkie koszty ewentualnego zwiększenia kosztów obsługi Finansowania Głównego w stosunku do tego przedłożonego w Ofercie ponosi Partner Prywatny.
13.4.5 Partner Prywatny jest zobowiązany do przekazania Podmiotowi Publicznemu kopii umów, o których mowa w pkt. 13.4.1 lub 13.4.4, lub przedstawienia dowodów wniesienia Wkładu Pieniężnego Wspólników nie później niż w terminie trzech (3) Dni Roboczych od dnia zaistnienia tych zdarzeń. W przypadku zaistnienia tych zdarzeń przed zawarciem Umowy, Partner Prywatny zobowiązany jest do przedstawienia wskazanych dokumentów Podmiotowi Publicznemu w terminie trzech (3) Dni Roboczych od Daty Rozpoczęcia.
13.4.6 W części, w której struktura Finansowania będzie zakładała wniesienie Wkładu Pieniężnego Wspólników, wkład ten zostanie wniesiony do Partnera Prywatnego przez jego Wspólników na pokrycie kapitałów własnych Partnera Prywatnego nie później niż w terminach określonych w pkt. 13.2. Jeżeli jednak struktura finansowania Przedsięwzięcia będzie zakładała wniesienie Wkładu Pieniężnego Wspólników w wysokości przekraczającej 12.000.000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych), nie
później niż w dniu, w którym nastąpi Zamknięcie Finansowe na pokrycie kapitałów własnych Partnera Prywatnego zostanie wniesiony Wkład Pieniężny Wspólników w wysokości minimum 12.000.000 zł (słownie: dwanaście milionów złotych). Pozostała część Wkładu Pieniężnego Wspólników może zostać wniesiona w terminie późniejszym, w którym nie dojdzie jednocześnie do naruszenia terminów wynikających z Harmonogramu Realizacji Przedsięwzięcia.
13.4.7 Partner Prywatny jest zobowiązany do przekazania Podmiotowi Publicznemu dowodów wniesienia Wkładu Pieniężnego Wspólników nie później niż w terminie trzech (3) Dni Roboczych od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
13.5 Inne umowy kredytowe lub umowy pożyczki
13.5.1 Jeżeli w Okresie Umowy na potrzeby Finansowania Przedsięwzięcia lub krótkotrwałego finansowania kapitału obrotowego Partner Prywatny zawrze inne umowy kredytowe lub umowy pożyczki aniżeli wskazane w pkt. 13.2.10, Partner Prywatny jest zobowiązany do przekazania Podmiotowi Publicznemu kopii tych umów w terminie trzech (3) Dni Roboczych od dnia ich zawarcia.
13.5.2 Powyższy pkt. 13.5.1 stosuje się odpowiednio do przypadku pozyskania przez Partnera Prywatnego finansowania z innych źródeł, takich jak na przykład emisja obligacji.
13.5.3 Zaciągniecie instrumentów dłużnych w przypadkach opisanych w pkt. 13.5.1 i 13.5.2, nie może skutkować zwiększeniem Wynagrodzenia Partnera Prywatnego w stosunku do tego przedstawionego w Ofercie.
13.6 Skutki braku Zamknięcia Finansowego
13.6.1 W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku rozwiązania Umowy z powodu, o którym mowa w pkt. 18.1.1(a), postanowienia pkt. 19 nie znajdują zastosowania, z wyjątkiem 19.1.2-19.1.4 lub jeżeli Podmiot Publiczny tak zdecyduje 19.1.1.
13.6.2 W przypadku rozwiązania Umowy, o którym mowa w pkt. 18.1.1(a) z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Partner Prywatny, Partner Prywatny będzie zobowiązany do zapłaty Podmiotowi Publicznemu kary umownej w wysokości
500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Zapłata kary umownej nastąpi w terminie dziesięciu (10) dni od dnia otrzymania przez Partnera Prywatnego wezwania Podmiotu Publicznego w tym względzie.
13.7 Zabezpieczenie ekspozycji na ryzyko zmiany stopy procentowej i ryzyko walutowe
13.7.1 Partner Prywatny jest zobowiązany do stosowania strategii zabezpieczenia ekspozycji na ryzyko zmiany stopy procentowej i ryzyko walutowe założone w Umowie (jeżeli takie ryzyka występują). W przypadku gdy w Ofercie dla tej części Finansowania Głównego, która udzielana jest przez EBI założona została stała stopa procentowa, która powinna być zgodna z ofertą EBI, zabezpieczenie ryzyka zmiany stopy procentowej nie będzie wymagane dla określonego w Ofercie i Modelu Finansowym okresu obowiązywania stałej stopy procentowej, a aktualizacja Modelu Finansowego
zgodnie z pkt. 13.7.4(d) nastąpi po upływie okresu obowiązywania stałej stopy procentowej EBI zgodnie z rewizją nowej stałej stopy przeprowadzoną przez EBI.
13.7.2 Od daty zawarcia pierwszych Transakcji Zabezpieczających, Partner Prywatny ponosi wszelkie skutki zmian wysokości zmiennej stopy procentowej i kursów walutowych, z zastrzeżeniem aktualizacji Modelu Finansowego zgodnie z pkt. 13.7.4.
13.7.3 Partner Prywatny zobowiązany jest do zawarcia pierwszych Transakcji Zabezpieczających w terminie nie późniejszym, niż trzy (3) Dni Robocze przed datą uruchomienia pierwszej transzy Finansowania Głównego z zastrzeżeniem pkt. 13.7.15, zdanie pierwsze, 13.7.16 oraz13.7.17. Partner Prywatny jest zobowiązany do zawarcia Transakcji Zabezpieczających na zasadach opisanych w niniejszej procedurze w pkt. 13.7, w odniesieniu do:
(a) ekspozycji na ryzyko zmiany stopy procentowej wynikającej z Finansowania Głównego zgodnie z Ofertą;
(b) ekspozycji na ryzyko walutowe dotyczące wydatków wynikających z Nakładów Inwestycyjnych w EUR (jeżeli występują) zgodnie z Ofertą.
13.7.4 Model Finansowy Partnera Prywatnego będzie każdorazowo aktualizowany w zakresie:
(a) stopy procentowej (tj. o wysokość stopy procentowej Transakcji Zabezpieczającej ekspozycję z tytułu długu wynikającą z kwotowania indykatywnego lub transakcyjnego Transakcji Zabezpieczającej) oraz kursu walutowego PLN/EUR (tj. o wartość kursu walutowego Transakcji Zabezpieczającej ekspozycję z tytułu wydatków dotyczących Nakładów Inwestycyjnych w walucie EUR wynikającego z kwotowania indykatywnego lub transakcyjnego Transakcji Zabezpieczającej) z Oferty; albo
(b) stopy procentowej (tj. o wysokość stopy procentowej Transakcji Zabezpieczającej ekspozycję z tytułu długu wynikającą z kwotowania indykatywnego lub transakcyjnego Transakcji Zabezpieczającej) z Oferty; albo
(c) kursu walutowego PLN/EUR (tj. o wartość kursu walutowego Transakcji Zabezpieczającej ekspozycję z tytułu wydatków dotyczących Nakładów Inwestycyjnych w walucie EUR wynikającego z kwotowania indykatywnego lub transakcyjnego Transakcji Zabezpieczającej) z Oferty,
(d) zmiany zmiennej stopy procentowej EBI na stałą stopę procentową EBI w odniesieniu do Finansowania Głównego udzielonego przez EBI w oparciu o stałą stopę procentową, jeżeli stała stopa procentowa została ustalona na okres krótszy niż okres spłaty tego Finansowania Głównego.
13.7.5 Celem zawarcia Transakcji Zabezpieczających jest ograniczanie zmienności realizowanych przez Przedsięwzięcie przepływów pieniężnych liczonych w walucie PLN
w związku ze zmianami rynkowych stóp procentowych oraz rynkowego kursu