UMOWA NA DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO

wzór

UMOWA

NA DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO

zawarta w Pile w dniu pomiędzy:

Miejską Energetyką Cieplną Piła Spółka z o.o. ul. Xxxxxxxxx 00 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IXWydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000113543 o wysokości kapitału zakładowego 28.689.000 zł, NIP-764-000-07-51,

reprezentowanym przez :

………………………………………………………………

……………………………………………………………… zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………..

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w …………………..pod nr KRS……..

………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy “Dostawcą”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Nr 17/2012 została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Dostawca przyjmuje do wykonania dostawę miału węglowego sortymentu MIIA typu 32.1 klasy 22-24 /16/0,6 zgodnie z normami: PN-82/G-97001-3 w ilości: 30 000 Mg

2.Obowiązujące parametry miału węglowego w każdej dostawie są następujące:

- wartość opałowa w stanie roboczym min. 22 000 kJ/kg – max. 24 000 kJ/kg przy wilgotności 12%

- zawartość siarki max 0,6 %

- zawartość popiołu max16%

- całkowitą zawartość wilgoci w stanie roboczym do 12 %

- temperatura mięknięcia popiołu > 1400 °C

- skład ziarnowy:

w całej masie węgla podziarno 0 – 1 mm max 20%

w całej masie węgla ziaren 0 – 3 mm max 40 % w całej masie węgla nadziarno pow. 20 mm max 1 %

- zdolność spiekania wg Rogi 5 – 35

- wg PN-82/G-97001-3

3. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć do każdej partii miału węglowego certyfikat jakości miału węglowego (świadectwo jakości lub wyniki badania próbek miału węglowego) wystawiony przez producenta lub dostawcę w ciągu 5 dni od daty dostawy.

Certyfikat jakości musi zawierać następujące dane:

a) wyniki badań wystawione przez laboratorium, które określają:

- wartość opałową w stanie roboczym (kJ/kg)

- wartość opałową przy 12% wilgotności (kJ/kg)

- całkowitą zawartość wilgoci w stanie roboczym (%),

- zawartość siarki (%),

- sortyment,

b) datę wysyłki,

c) klasę węgla,

d) tonaż

e) producenta,

f) datę badania,

4. Dostawca oświadcza , że przedmiot zamówienia jest jego własnością, nie ma wad prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.

5. Dostawca zobowiązuje się do zachowania ciągłości dostaw zgodnie z harmonogramem.

§ 2

HARMONOGRAM DOSTAW

1. Na podstawie szacunkowej wielkości zużycia Zamawiającego, w sposób orientacyjny, planuje następujący harmonogram miesięcznych dostaw miału węglowego:

Rodzaj opału Klasa/Mg	2012/2013
	IX	X	XI	XII	III	IV
22-24/16/0,6 30 000	4500	4500	6000	3000	7500	4500

2. Wyżej podany harmonogram ma charakter jedynie poglądowy i wysokość dostaw w poszczególnych miesiącach może ulec zmianom.

3.Dostawy odbywać się będą wg harmonogramu Zamawiającego na pisemne (wysłane pocztą bądź faxem) zgłoszenie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej umowy. Każde miesięczne zamówienie zgłaszane będzie pisemnie (fax) na 14 dni przed rozpoczęciem danego miesiąca dostawy.

4. W przypadku zmiany ilości dostarczonego opału określonego w pkt. 1, Zamawiający powiadomi o tym Dostawcę w terminie 21 dni przed rozpoczęciem miesiąca którego dostawy będą dotyczyć, w formie pisemnej ( poczta bądź faxem ).

5.Odbiór ilościowy dostarczonego miału węglowego odbywać się będzie na podstawie listu przewozowego, z losowym sprawdzeniem wagi u Zamawiającego.

6.Całkowite dostarczenie opału nastąpi najpóźniej do 31 maja 2013 r.

§ 3

WYNAGRODZENIE UMOWNE

1.Cena jednostkowa netto miału węglowego o parametrach podanych w § 1 ust. 2 dostarczonego franco place składowe Zamawiającego , jest stała w okresie obowiązywania umowy i będzie wynosiła zl/tonę.

2.Cena jednostkowa została ustalona w oparciu o wartość opałową w stanie roboczym 23 000 kJ/kg. Aktualna cena sprzedaży zostanie skorygowana w oparciu o rzeczywistą wartość opałową dostarczonego węgla na podstawie badań laboratorium Zamawiającego zgodnie ze wzorem dla parametrów od 22 000 kJ/kg do 24 000 kJ/kg :

Cw=Q/23 000kJ/kg* cena jednostkowa zł/Mg

gdzie:

Cw – cena węgla netto zł/Mg

Q - wartość opałowa węgla każdej partii węgla kJ/kg w przedziale wartości opalowej Q zaokrąglona do 100 kJ/kg w dół

3.W przypadku dostawy miału węglowego o wartości opałowej < 22 000 kJ/kg lub > 24 000 kJ/kg, do obliczenia ceny stosowany będzie współczynnik korygujący cenę zgodnie z załączoną tabelą i wzorem:

Cw = a * αi* Q

gdzie:

a – współczynnik korygujący cenę [%] określony w tabeli;

αi – cena jednej xxxx miału węglowego ustalonej w drodze postępowania przetargowego Nr 17/2012 dla wartości opałowej wynoszącej 23 GJ/Mg

Q – wartość opałowa miału węglowego w stanie roboczym[MJ/kg]

Wartość opałowa [GJ/Mg]		Współczynnik korygujący cenę
[GJ]	przedział	[%]
0	>21,00	0
21,0	21,00 -21,49	50
21,5	21,50-21,99	85
22,0	22,00-22,49	-
22,5	22,50-22,85	-
23,0	22,86-23,15	-
23,5	23,16-23,65	-
24,0	23,66-24,00	-
24,5	24,01-24,50	85
25,0	24,51-25,50	85
25,5	25,01-25,50	85

Miał węglowy o kaloryczności >24,0 GJ/Mg – współ. korygujący = 85% Miał węglowy o kaloryczności < 22,0 GJ/Mg – współ. korygujący = 85% Miał węglowy o kaloryczności < 21,5 GJ/Mg – współ. korygujący = 50% Miał węglowy o kaloryczności < 21,0 GJ/Mg – współ. korygujący = 0%

§ 4 Zapłata

1.Podstawą dokonania zapłaty za dostarczony Zamawiającemu miał węglowy będą faktury VAT wystawione przez Dostawcę za każdą dostawę zrealizowaną zgodnie z umową, z uwzględnieniem stosownych uregulowań wynikających z niniejszej umowy.

2.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrącenia z wierzytelności Dostawcy, należności nieuregulowanych wobec przewoźników z tytułu nadania miału węglowego do przewozu.

3.Płatności za zobowiązania wynikające z Umowy Zamawiający będzie dokonywał w formie przelewów na konto bankowe Dostawcy w

…………………………………………………………………………………

po spełnieniu świadczenia określonego w umowie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

§ 5

KARY UMOWNE; ODSZKODOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

1.Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 2.Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1 Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) Za opóźnienie dostaw Dostawca zapłaci Zamawiającemu 1 000 zł za każdy dzień opóźnienia przy czym kwota wymagalna jest za każdy dzień, od dnia następnego po terminie opóźnienia.

b) Kara umowna za opóźnienia po dacie 31 maja 2013 r. wynosi 5.000 zł za każdy dzień opóźnienia. Zapłata ta będzie potrącona przez Zamawiającego z najbliższej wystawionej faktury za dostawę opału.

c)za dostarczenie każdej partii miału węglowego, której parametry jakościowe brane do ostatecznego rozliczenia są gorsze od parametrów granicznych określonych, w niniejszej umowie licząc:

⮚ za każde przekroczenie zawartości popiołu o 1 % po 3 % wartości rzeczywistej danej partii miału węglowego,

⮚ za każde przekroczenie zawartości siarki o 0,1% po 5 % wartości rzeczywistej danej partii miału węglowego,

Wymagalność następuje z dniem dostarczenia każdej partii, której parametry jakościowe są gorsze od parametrów granicznych.

Jako „wartość rzeczywistą” strony rozumieją zafakturowaną wartość netto danej partii miału węglowego, która została dostarczona.

d ) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2.2. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego

(z wyłączeniem przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy) – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 6

JEDNOSTRONNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY , SIŁA WYŻSZA

1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie Umowy, jeżeli jej realizację uniemożliwiły okoliczności siły wyższej. Siłę wyższą stanowią zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy lub jej części na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

Przejawami siły wyższej są w szczególności:

- klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.,

- strajki legalne,

- poważne zakłócenia w funkcjonowaniu transportu kolejowego,

- zmiana warunków górniczych wynikających z katastrof (np. pożaru, zawału).

2. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla Umowy.

3. Jeżeli okoliczności siły wyższej mają charakter czasowy, jednak nie dłuższy niż 7 dni, realizacja zobowiązań wynikających z Umowy ulega przesunięciu o okres trwania przeszkody.

4. Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają dłużej niż 7 dni, druga Strona może odstąpić od dostaw lub odbioru miału węglowego w tym okresie i zaspokoić swoje potrzeby u innych Sprzedawców.

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku jeżeli :

a. Dostawca opóźnia się z dostarczeniem przedmiotu zamówienia dwukrotnie o więcej niż 30 dni,

b. Dostawca dwukrotnie dostarczył opał o parametrach niezgodnych z wymaganiami określonymi w § 1 umowy.

6. Odstąpienie od umowy nie uchybia prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kar umownych i odszkodowania za poniesione szkody.

§ 7 Zmiana umowy

Jakiekolwiek zmiany w treści Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony.

§ 8 Rozstrzygnięcie sporów

Wszelkie spory powstałe między Stronami dotyczące realizacji Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Umowa zawarta jest na czas do jej całkowitego wykonania, jednakże Zamawiający może ją rozwiązać jednostronnym pisemnym oświadczeniem woli jeżeli opóźnienie dostaw wykracza poza 31maj 2013 r..

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Dostawca oświadcza, że zobowiązania będące przedmiotem umowy zostaną zaciągnięte z poszanowaniem art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych.

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wszystkie załączniki do Umowy stanowią integralną część. Nr 1 – Zlecenie dostawy

Nr 2- Zasady postępowania reklamacyjnego Nr 3- SIWZ

Nr 4- Oferta

DOSTAWCA: ZAMAWIAJACY:

Załącznik Nr 1 do Umowy z dnia………

………………………………. Piła, dnia …………………

(Pieczęć Zamawiającego)

Z L E C E N I E

Na podstawie umowy nr na sprzedaż i dostarczanie miału węglowego,

zawartej dnia ………………….

zlecamy w miesiącu …………………………………….

wykonanie sprzedaży i dostarczenie ……………… ton miału węglowego o parametrach zgodnych z określonymi w przedmiocie umowy w ilościach i terminach podanych w poniższym harmonogramie:

Nr dostawy	Ilość miału węglowego (ton)	Klasa miału	Data dostawy	Ilość wagonów (szt)	Uwagi
1
2
3
4
5
6
7

Uwaga: Za datę sprzedaży i dostarczenie uznaje się datę dostarczenia miału węglowego na place składowe.

……………………………………… (Podpis upoważnionego przedstawiciela Zamawiajacego)

Załącznik Nr 2 do Umowy

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

A. Tryb zgłaszania reklamacji:

1. Podstawą do złożenia reklamacji partii miału węglowego w zakresie jego parametrów jakościowych będą wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych u Zamawiającego.

2. Próbki do badań laboratoryjnych ( dla Zamawiającego, Xxxxxxxx i analizy rozjemczej) będą pobierane w miejscu składowania przez Zamawiającego w dniu złożenia całości dostawy (wahadła) miału węglowego na plac składowy kotłowni. Nieobecność przedstawiciela dostawcy jest jednoznaczny z akceptacją metodyki pobierania próbki.

3. Próbka do analizy rozjemczej będzie należycie zabezpieczona przed zmianą właściwości, zaplombowana przez Xxxxxx ( w przypadku uczestniczenia Dostawcy), oraz opisana w sposób jednoznacznie identyfikujący próbkę. Zamawiający przechowuje próbkę do czasu rozliczenia dostawy ( wahadła) z miałem węglowym.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków jakościowych otrzymanej partii miału węglowego, Zamawiający ma prawo skierować do dostawcy reklamacje jakościową.

5. Zamawiający ma obowiązek zabezpieczyć w całości reklamowaną partię miału węglowego do czasu zakończenia postępowania. Reklamowana partia winna być składowana oddzielnie na czystym i utwardzonym placu składowym. Waga reklamowanej dostawy musi być zgodna z dokumentami dostawy.

6. Reklamacje należy zgłosić Dostawcy w formie pisemnej. Jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę wysłania faksu. Reklamujący ma obowiązek niezwłocznie wysłać oryginał reklamacji.

7. Zgłoszenie reklamacji powinno być podpisane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

8. Zgłoszenie reklamacji dostawy miału węglowego powinno nastąpić w terminie:

- do 5 dni roboczych, licząc od daty odbioru miału węglowego przez Zamawiającego, o ile wada jest widoczna i możliwa do bezpośredniego stwierdzenia,

-do 10 dni roboczych, licząc jak wyżej, jeżeli wada została stwierdzona po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych.

Za dzień odbioru miału węglowego uważa się dzień dostawy reklamowanej partii opału na place składowe opału.

9. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać dokumenty identyfikujące reklamowaną partię miału węglowego.

10. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładnie określoną podstawę reklamacji potwierdzoną wynikami badań laboratoryjnych u Zamawiającego.

B. Tryb postępowania reklamacyjnego:

1. Decyzję o sposobie postępowania reklamacyjnego Dostawca musi podjąć w terminie 2 dni roboczych, licząc od daty wpływu prawidłowo zgłoszonej reklamacji. Odpowiedź na reklamację musi mieć formę pisemną. Jako datę odpowiedzi przyjmować się będzie datę wysłania pisma faksem. Dostawca ma obowiązek niezwłocznego wysłania oryginału pisma do Zamawiającego.

2. Nie udzielenie odpowiedzi przez Dostawcę na zgłoszoną reklamację w ciągu 3 dni

roboczych od dnia jej otrzymania jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

3. W kwestiach spornych dotyczących jakości dostarczonego miału, gdy Xxxxxx nie mogą dojść do porozumienia zlecą analizę rozjemczą w akredytowanym laboratorium.

Koszty analizy rozjemczej ponosi Strona, której wyniki bardziej odbiegają od wyników analizy rozjemczej. Wynik analizy próbki rozjemczej przyjmowany jest do rozliczenia i jest wynikiem ostatecznym.