wzór/

Znak sprawy: ZP-261-22/22 Załącznik nr 2

(do Zaproszenia do złożenia oferty)

UMOWA NR ZP - 262 - 22/22

„Opracowanie dokumentacji projektowej remontu istniejącego systemu kontroli dostępu w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim”

/wzór/

zawarta w dniu 2022 r. w Siedlcach pomiędzy:

Skarbem Państwa - Sądem Okręgowym w Siedlcach, ul. Xxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxx

posiadającym NIP 000-00-00-000, REGON: 000571501

reprezentowanym przez:

Dyrektora Sądu Okręgowego w Siedlcach – ......................................................................................

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

NIP: ……………………………………………………, REGON: ……………………………………

reprezentowanym przez: ………………………….- …………………………………………………

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

zwanych w dalszej części umowy „STRONAMI”

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (ZP-261-22/22), o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:

1) opracowania dokumentacji projektowej remontu istniejącego systemu kontroli dostępu w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3,

2) pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych,

wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

- „Przedmiot Umowy”.

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu Przedmiotu Umowy, posiadającą niezbędną wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, oraz wymagane uprawnienia niezbędne do należytego wykonania umowy, a w szczególności posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

3. W skład dokumentacji projektowej, stanowiącej Przedmiot Umowy wchodzi (wersja papierowa – 3 szt., wersja elektroniczna w formacie pdf i doc.):

1) projekt budowlany,

2) przedmiar robót,

3) kosztorys inwestorski,

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

4. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi na pytania i udzielania wyjaśnień, dotyczących Przedmiotu Umowy, które zostaną zadane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane. Pisemne odpowiedzi i wyjaśnienia będą przekazywane Zamawiającemu e-mailem w ciągu 2 dni roboczych od dnia ich przekazania Wykonawcy.

§ 2

1. Wykonawca wykona dokumentację stanowiącą Przedmiot Umowy w terminie

60 dni od dnia podpisania umowy.

2. Nadzór autorski i inwestorski, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 niniejszej umowy sprawowany będzie od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

3. Analiza zagrożeń dla budynku sądu, o której mowa w § 3 ust. 2 będzie wykonana przez Wykonawcę w terminie do dnia 01 lipca 2022 r.

4. Dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot odbioru musi zawierać pisemne oświadczenie Wykonawcy, że:

1) została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

2) została sporządzona z należytą starannością, w szczególności uwzględnia wszelkie wymagane elementy, służące do zrealizowania na jej podstawie zaplanowanego przez Zamawiającego remontu istniejącego systemu kontroli dostępu w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim przy ul. Ks. Bosco 3.

§ 3

1. Wszystkie rozwiązania systemu kontroli dostępu (SKD) muszą być uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a wprowadzone rozwiązania nie mogą utrudniać ewakuacji osób i mienia.

2. Zastosowany system powinien być zgodny z zaleceniami normy PN-EN 00000-00-0 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń, część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu, wymagania dotyczące systemów i komponentów. System kontroli dostępu jako minimalne powinien spełniać wymagania stopnia 2. Wymagania powinny zostać sformułowane w drodze analizy zagrożeń przeprowadzonej dla budynku sądu przez osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

3. Wymagania techniczne systemu kontroli dostępu:

1) Interfejs użytkownika.

a) Tożsamość:

Podstawowym nośnikiem tożsamości w SKD powinien być identyfikator w postaci karty wykonanej w technologii zapewniającej szyfrowanie informacji na karcie oraz szyfrowaną transmisję z czytnikiem.

W normalnym trybie działania system powinien wykorzystywać do rozpoznania

pełną informację identyfikatora (kod obiektu i numer karty lub niepowtarzalny

numer karty).

W awaryjnym trybie pracy system może wykorzystywać do rozpoznania jedynie część informacji identyfikatora (np. tylko kod obiektu).

Numer identyfikacyjny identyfikatora dający się odczytać z identyfikatora nie może być bezpośrednią reprezentacją pełnego kodowania.

SKD ma współpracować z posiadanymi przez zamawiającego kartami Mifare Classic 1k, Pamięć 1kB , model MF1ICS50, Dane zaszyfrowane kluczem 64-bit, częstotliwość pracy 13,56MHz.

b) Wymagania dotyczące rozpoznania tożsamości:

System powinien umożliwiać przyznawanie praw dostępu grupie danych identyfikacyjnych i powinien umożliwiać zmianę praw dostępu grupy danych identyfikacyjnych.

c) Czytniki kontroli dostępu powinny spełniać następujące wymagania:

− odporny na działanie czynników atmosferycznych, minimum IP55,

− częstotliwość pracy 13,56MHz,

− audiowizualna sygnalizację stanu drzwi (buzzer i/lub diody LED).

− zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją styków zasilających.

2) Kontroler, Interfejs przejścia kontrolowanego.

SKD powinien mieć wyjścia zdolne do sterowania elektromagnesów drzwiowych, zaczepów elektrycznych, aktywatorów montowanych w ościeżnicy, rygli sterowanych elektrycznie, hydraulicznie albo pneumatycznie i/lub innych typów zamków elektromechanicznych oraz elektrycznych dźwigni przeciwpanicznych.

System powinien umożliwić dostęp przyznany warunkowo zależnie od stanu danych identyfikacyjnych (zablokowany, zawieszony, unieważniony).

Kontrolery (sterowniki) współpracujące z czytnikami danych oraz pozostałymi elementami (zamki elektryczne, zwory, rygle, szlabany, triody, bramki, przyciski, czujniki stanu drzwi itp.) powinny posiadać możliwość pracy w trybie sieciowym (ON-LINE) i autonomicznym (OFF-LINE) - samodzielna praca kontrolerów SKD, tj. bez komunikacji z serwerem, w oparciu o posiadane dane konfiguracyjne w pełnym zakresie funkcjonalnym, buforowanie i rejestracja w pamięci nieulotnej zdarzeń do momentu odzyskania komunikacji z serwerem - wielkość bufora, co najmniej 50000 zdarzeń w każdym sterowniku. Praca w trybie autonomicznym każdego kontrolera (sterownika) powinna zapewniać zachowanie w pamięci nieulotnej uprawnień w zakresie dostępu dla użytkowników, oraz pozostałych parametrów związanych z działaniem kontrolowanego przejścia.

Każdy kontroler winien być wyposażony w dualną pamięć umożliwiającą wykonanie synchronizacji danych kontrolera z serwerem bez konieczności blokowania urządzań SKD (drzwi, kołowrotów, szlabanów) i użytkowników. Jeden kontroler (sterownik) powinien obsługiwać maksymalnie 1 przejście np. drzwi, tripod, bramkę, szlaban bez względu na to czy jest to przejście jedno- (jeden czytnik) czy dwustronnie kontrolowane (dwa czytniki).

Obudowa kontrolera (sterownika) powinna uniemożliwiać bezpośredni dostęp osobom nieuprawnionym. Kontroler winien posiadać możliwość wyposażenia go w dodatkowe wejścia/ wyjścia cyfrowe umożliwiające współpracę z innymi

elementami. SKD powinien zapewniać realizacji funkcji antypassback. Obszary kontrolowane, dla których włączona będzie funkcja antypassback muszą posiadać zdefiniowane czytniki wyjścia. Użytkownicy opuszczający obszar kontrolowany mają obowiązek użycia karty. Ponowne wejście do obszaru kontrolowanego bez uprzedniego zarejestrowania wyjścia nie będzie możliwe.

3) Konsola obsługi.

a) Wymagania w zakresie sygnalizacji i powiadamiania:

− sygnalizacja wizualna i/lub dźwiękowa stanu zaryglowania przejścia, aż do chwili przyznania dostępu,

− powiadamianie wizualne, gdy jest przyznany dostęp,

− rejestracja zdarzeń, gdy jest przyznany dostęp,

− powiadamianie wizualne, ostrzeganie i rejestracja zdarzeń, gdy odmowa dostępu nastąpiła w wyniku próby użycia przedawnionego identyfikatora,

− powiadamianie wizualne, ostrzeganie i rejestracja zdarzeń w przypadku odmowy dostępu w wyniku konfigurowalnej liczby prób użycia uprawnionego identyfikatora z nieuprawnioną informacją zapamiętaną, możliwość śledzenia karty (wyświetlanie, rejestracja),

− możliwość śledzenia czytnika (wyświetlanie, rejestracja),

Wszystkie zmiany inicjowane przez operatora powinny być rejestrowane z uwzględnieniem: typu, ID operatora, czasu i daty wystąpienia.

b) Program nadzorczy systemu kontroli dostępu powinien zapewniać:

− możliwość ograniczania praw dostępowych - okres ważności karty,

− możliwość podglądu ruchu osobowego na wybranych przejściach w trybie on- line, dla wybranych typów zdarzeń (alarmowych) oraz przejść,

− współpracować ze skanerem dowodów osobistych i paszportów, dla kart gości,

− umożliwiać definiowanie kart dla gości, kart jednodniowych, kart okresowych,

− umożliwiać generowanie raportów ewakuacyjnych z uwzględnieniem ostatniej lokalizacji wszystkich pracowników i zarejestrowanych gości, obecnych na terenie budynku sądu,

− umożliwiać integrację z systemem depozytorów kluczy.

4) Wymagania dotyczące zasilania:

Centrala kontroli dostępu powinna być wyposażona w rezerwowe źródło zasilania zdolne do obsługi centrali i jej akcesoriów w określonych warunkach pełnego obciążenia przez czas min. 2 godzin. Warunki obciążenia nie dotyczy konsoli obsługi ani aktywatorów przejścia kontrolowanego.

5) Elementy zabezpieczenia mechanicznego (kołowroty, bramki itp.) powinny spełniać następujące wymagania:

− potwierdzenie pełnego obrotu w SKD,

− wspomaganie przejścia,

− blokada przed ruchem powrotnym,

− przycisk ewakuacyjny z sygnalizacją led potwierdzającą użycie,

− użycie przycisku ewakuacyjnego odnotowane zostaje w SKD,

− drzwi objęte kontrolą dostępu powinny być wyposażone w czujniki kontaktu

potwierdzające otwarcie drzwi (np. kontaktrony),

6) Dodatkowe funkcje, które powinien zapewniać system kontroli dostępu: Pełna otwartość sprzętowa i programowa tj.

− możliwość dodawania kolejnych urządzeń w związku z rozbudową systemu,

− możliwość definiowania, dodawania oraz integracji z innymi urządzeniami związanych z automatyczną identyfikacją,

− możliwość integracji fragmentów systemu w sieciach LAN / WAN tj.

− jednolite zarządzanie elementami systemu rozmieszczonymi w różnych

punktach,

− możliwość obsługi dowolnej liczby obiektów.

− architektura oprogramowania typu Klient - Serwer,

− zabezpieczenie przed wczytywaniem niezaprogramowanych kart (np. kart

płatniczych, urządzeń NFC).

4. Projekt i inne dostarczone opracowania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami technicznymi, Polskimi Normami.

5. Dokumentację projektową podczas opracowywania należy uzgadniać z Zamawiającym.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą

wykonuje Przedmiot Umowy, jak za działania własne.

7. Wykonawca świadczyć będzie usługi nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 i art. 25 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) i obejmującego:

1) uzupełnianie dokumentacji projektowej,

2) czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i przeznaczeniem obiektu,

3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań,

4) uczestnictwo w naradach oraz w odbiorze robót budowlanych,

8. Usługa nadzoru autorskiego i inwestorskiego wykonywana będzie aż do końcowego odbioru robót budowlanych. Częstotliwość kontroli robót budowlanych wykonywanych przez inspektora nie może być mniejsza niż dwa razy w tygodniu.

9. Każdy pobyt inspektora nadzoru winien być potwierdzony wpisem na liście obecności.

§ 4

1. Na wykonaną dokumentację stanowiącą Przedmiot Umowy Wykonawca udziela trzech lat gwarancji.

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy z dniem wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy robót budowlanych, za wady robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej Przedmiot Umowy.

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu końcowego

odbioru dokumentacji projektowej.

4. Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wady dokumentacji projektowej, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy, może:

1) żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu może nie przyjąć usunięcia wad i odstąpić od umowy albo powierzyć usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy osobie trzeciej,

2) odstąpić od umowy, bez wyznaczania terminu usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć. Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie dokumentacji projektowej w całości lub części na potrzeby realizacji robót.

§ 5

1. Wynagrodzenie za Przedmiot Umowy określony w § 1, stanowi łączna cena ryczałtowa

brutto w wysokości: zł (słownie: ).

2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz własności przekazanych egzemplarzy dokumentacji projektowej, w tym w szczególności ewentualne koszty zaliczek i/lub składek przekazywanych innym podmiotom (w przypadku osób fizycznych). Nie będą stanowiły podstawy do zmiany wynagrodzenia niedoszacowanie, pominięcie oraz brak właściwego rozpoznania przez Wykonawcę zakresu umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto określone w ust. 1

w 2 ratach:

1) pierwsza rata w wysokości 80% wynagrodzenia ryczałtowego brutto płatna będzie po przyjęciu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej objętej umową i usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych usterek,

2) druga rata w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto zostanie wypłacona Wykonawcy po zakończeniu usługi nadzoru inwestorskiego.

4. Końcowy protokół odbioru Przedmiotu Umowy zostanie podpisany po przekazaniu

Zamawiającemu dokumentacji projektowej.

5. Wykonawca jest uprawniony do wystawiania faktur za wykonanie Przedmiotu Umowy:

1) za opracowanie dokumentacji projektowej - po dniu podpisania końcowego protokołu

odbioru dokumentacji projektowej,

2) za pełnienie nadzoru inwestorskiego - po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przez Zamawiającego zgodnie z zapisami ust. 3, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktur. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawca ma prawo dochodzić zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie.

8. Faktury wystawione zostaną na: Sąd Okręgowy w Siedlcach, ul. Xxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxx, NIP: 000-00-00-000.

9. Wykonawca jest*/nie jest* podatnikiem podatku VAT. Faktury płatne będą przez

Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr: wymieniony

w fakturach lub na inny rachunek Wykonawcy wymieniony w fakturach, umieszczony w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

§ 6

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób, którym powierzy wykonanie określonych czynności związanych z realizacją umowy.

2. Ze strony Zamawiającego osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją umowy oraz upoważnioną do podpisania protokołów, o których mowa w niniejszej umowie jest: ............................... tel.: .........., e-mail:

...............................................................................................................................................................

3. Ze strony Wykonawcy osobą wyznaczoną do kontaktowania się z Zamawiającym w sprawach związanych z realizacją umowy oraz upoważnioną do podpisania protokołów, o których mowa w niniejszej umowie jest ............................tel.: ................., e-mail:

...............................................................................................................................................................

4. O wszelkich zmianach osób, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 druga Strona zostanie poinformowana e-mailem lub w formie pisemnej. Zmiana dokonana w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie stanowi zmiany umowy.

5. Ustala się, że niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie choćby części umowy jest równoznaczne z niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem umowy.

§ 7

1. Każda ze Stron może od umowy odstąpić z powodu rażącego niedotrzymywania przez drugą Stronę istotnych warunków umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zaistnieniu tych okoliczności, oraz w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w ciągu 14 dni od dnia powzięcia informacji o wystąpieniu powyższych okoliczności.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zaistnieniu poniższych okoliczności:

1) Wykonawca nie przystąpił do realizacji prac, przerwał lub zaniechał ich realizację gdy w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje to dotrzymania umownego terminu wykonania zamówienia,

2) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy niezgodnie z niniejszą umową oraz nie reaguje na dwukrotne pisemne zastrzeżenia Zamawiającego, dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania usługi w wyznaczonym terminie,

3) Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień,

4) Wykonawca z własnej winy naraził Zamawiającego na szkodę,

5) Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoż., pomimo dwukrotnych pisemnych uwag

i wniosków Zamawiającego.

4. Odstąpienie przez Xxxxxxxxxxxxx od umowy, w części w toku realizacji umowy, wywiera skutek w postaci rozwiązania umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez Zamawiającego w oświadczeniu, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Xxxxxx na podstawie umowy, w zakresie już wykonanego Przedmiotu Umowy.

5. W przypadku opisanym w ust. 1 - 3 umowy, Wykonawcy przysługiwało będzie jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną część umowy.

6. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie wymaga zachowania formy pisemnej.

§ 8

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji umowy innemu

wykonawcy.

2. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także po jej rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które zostaną mu udostępnione lub przekazane, w związku z wykonaniem niniejszej umowy, także nie udostępniania ich w jakichkolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego, oraz wykorzystania ich tylko do celów określonych w umowie, o ile informacje takie nie są powszechnie znane, bądź obowiązek ich ujawnienia nie wynika z obowiązujących przepisów, lub orzeczeń sądowych.

4. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie straty poniesione przez Zamawiającego lub osoby trzecie, powstałe w czasie wykonywania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynikłe z wadliwego lub nieterminowego wykonania umowy.

5. Z dniem zapłaty wynagrodzenia za dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do danego opracowania i do wszystkich egzemplarzy tych opracowań.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do wykorzystywania w całości lub części opracowań projektowych będących Przedmiotem Umowy na następujących polach eksploatacji:

1) publikacji opracowanej dokumentacji projektowej na stronie internetowej xxx.xxxxxxx.xx.xxx.xx,

2) przetwarzania opracowanej dokumentacji projektowej w celu realizacji na jej podstawie

robót budowlanych,

3) utrwalania lub zwielokrotniania opracowanej dokumentacji projektowej lub jej części

dowolną techniką,

4) przekazania opracowanej dokumentacji projektowej wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

5) przekazania opracowanej dokumentacji projektowej wykonawcy robót realizowanych

na jej podstawie.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu dokumentacji projektowej

– w wysokości 200,00 zł,

2) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad dokumentacji projektowej,

także w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 200,00 zł,

3) za każdy przypadek nienależytego wykonywania nadzoru autorskiego i inwestorskiego, w tym za każdą wymaganą zgodnie z § 3 ust. 8 nieobecność na terenie prowadzenia robót - w wysokości 200,00 zł,

4) za każdy rozpoczęty dzień nienależytego wykonywania Przedmiotu Umowy w pozostałych nie wskazanych w niniejszym paragrafie przypadkach - w wysokości 100,00 zł,

5) w przypadku naruszenia obowiązku określonego w § 8 ust. 3 niniejszej umowy

- w wysokości 200,00 zł za każdy przypadek.

6) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% niezrealizowanej do dnia odstąpienia od umowy wartości brutto, określonej w § 5 ust. 1.

2. Maksymalna wysokość kar umownych, którymi zostanie obciążony Wykonawca na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 20% wartości brutto, o której mowa w § 5 ust. 1.

3. Kary umowne określone w ust. 1 naliczane są niezależnie od siebie i podlegają kumulacji.

4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co ten wyraża zgodę.

5. Przewidziane w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zastosowania formy pisemnego aneksu.

2. Wszelkie ewentualne spory będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).

4. Umowę sporządzono i podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron*./Umowę sporządzono i podpisano elektronicznie*.

*niepotrzebne skreślić

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Dokonano kontroli wstępnej Niniejszy wzór umowy Niniejsza umowa ma zabezpieczenie zatwierdzam: finansowe.

Signed by / Podpisano

(Główny Księgowy)

.............................p.r.z.e.z.:.................. ………………………………..

/cc

/aw

Xxxxx Xxxxxxxx- Xxxxxxxxxx Główny Księgowy

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Date / Data: 2022-05-25 09:38

(Zamawiający)

Signed by / Podpisano przez:

Xxx Xxxxxxx-Dyrektor Sądu Okręgowego w Siedlcach

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Date / Data: 2022-05- 25 14:46