Przedmiot umowy.
Umowa Nr EZ-ZR………………..
zawarta w dniu r.
pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 00-000 Xxxxxxxx, xx. Okrzei 6
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII WG w Szczecinie Nr 0000033245, Kapitał Zakładowy 56.825.500,00 zł
które reprezentują:
…………………..
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a
……………………..
które reprezentuje:
………………….
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy.
1. Na podstawie Xxxxx, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność przedmiotu zamówienia, a Zamawiający zobowiązuje się go odebrać i zapłacić Wykonawcy uzgodnioną cenę.
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do analizatorów ON LINE ENDRESS+HAUSER w następujących urządzeniach pomiarowych:
1. Pomiar gęstości - CUS51D 10 układów
2. Pomiar pH – CPS11D, CPS91D 14 układów
3. Pomiar redoks – CPS12D, CPS92D 14 układów
4. Pomiar tlenu – COS51D 9 układów
5. Pomiar azotanów CAS51D 1 układ
6. Pomiar amoniaku CAS40D 10 układów
7. Pomiar azotanów CAS40D 9 układów
8. Filtr CAT411 1 szt.
9. Analizator ortofosforanów 1 szt.
10. Analizator CHZT (wlot) 1 szt.
11. Analizator CHZT (wylot) 1 szt.
Przegląd w miesiącu 03.2019
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto |
1 | Reagent do CA71PH | kpl | 1 | ||
2 | Roztwór wzorcowy do CAPH | kpl | 1 | ||
3 | Roztwór czyszczący do CA71PH | kpl | 1 | ||
4 | Reagent CA71COD-A | kpl | 2 | ||
5 | Reagent CA71COD-B | kpl | 2 | ||
0 | Xxxxxxx xxxxxx XX00XXX | xxx | 0 | ||
0 | Xxxxxxx XX00XXX | xxx | 0 | ||
8 | Zestaw eksploatacyjny CA71COD | kpl | 1 |
9 | Zestaw wężyków CA71COD | kpl | 1 | ||
10 | Zestaw złączek CA71COD | kpl | 1 | ||
Razem: | |||||
Przegląd w miesiącu 05.2019
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto |
1 | Bufor pH4 250ml | szt. | 1 | ||
2 | Bufor pH7 250ml | szt. | 1 | ||
3 | Bufor redoks 220mV 250ml | szt. | 1 | ||
4 | Reagent do CA71PH | kpl | 1 | ||
5 | Roztwór wzorcowy do CAPH | kpl | 1 | ||
6 | Roztwór czyszczący do CA71PH | kpl | 1 | ||
7 | Reagent CA71COD-A | kpl | 2 | ||
8 | Reagent CA71COD-B | kpl | 2 | ||
0 | Xxxxxxx xxxxxx XX00XXX | xxx | 0 | ||
00 | Xxxxxxx XX00XXX | xxx | 0 | ||
11 | Membrana ISE amoniak | kpl | 10 | ||
12 | Elektrolit ISE amoniak | ||||
13 | Membrana ISE potas | kpl | 10 | ||
14 | Elektrolit ISE potas | ||||
15 | Membrana ISE azotany | kpl | 10 | ||
16 | Elektrolit ISE azotany | ||||
Razem: | |||||
Przegląd w miesiącu 08.2019
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto |
1 | Zestaw membran filtra CAT411 | kpl | 1 | ||
2 | Reagent do CA71PH | kpl | 1 | ||
3 | Roztwór wzorcowy do CAPH | kpl | 1 | ||
4 | Roztwór czyszczący do CA71PH | kpl | 1 | ||
5 | Reagent CA71COD-A | kpl | 2 | ||
6 | Reagent CA71COD-B | kpl | 2 | ||
0 | Xxxxxxx xxxxxx XX00XXX | xxx | 0 | ||
0 | Xxxxxxx XX00XXX | xxx | 0 | ||
9 | Zestaw eksploatacyjny CA71COD | kpl | 1 | ||
10 | Zestaw wężyków CA71COD | kpl | 1 | ||
11 | Zestaw złączek CA71COD | kpl | 1 | ||
Razem: | |||||
Przegląd w miesiącu 11.2019
L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto |
1 | Bufor pH4 250ml | szt. | 1 | ||
2 | Bufor pH7 250ml | szt. | 1 | ||
3 | Bufor redoks 220mV 250ml | szt. | 1 | ||
4 | Zestaw wężyków i złączek do CA71PH | kpl | 1 | ||
5 | Reagent do CA71PH | kpl | 1 |
6 | Roztwór wzorcowy do CAPH | kpl | 1 | ||
7 | Roztwór czyszczący do CA71PH | kpl | 1 | ||
8 | Mikser (2szt) CA71PH | kpl | 1 | ||
9 | Reagent CA71COD-A | kpl | 2 | ||
10 | Reagent CA71COD-B | kpl | 2 | ||
00 | Xxxxxxx xxxxxx XX00XXX | xxx | 0 | ||
00 | Xxxxxxx XX00XXX | xxx | 0 | ||
13 | Elektroda referencyjna ISE | szt. | 19 | ||
14 | Membrana ISE amoniak | kpl | 10 | ||
15 | Elektrolit ISE amoniak | ||||
16 | Membrana ISE potas | kpl | 10 | ||
17 | Elektrolit ISE potas | ||||
18 | Membrana ISE azotany | kpl | 10 | ||
19 | Elektrolit ISE azotany | ||||
20 | Membrana do sondy tlenu COS51D (2szt.) | kpl | 10 | ||
21 | Uszczelnienie do sondy tlenu COS51D (3 szt.) | ||||
22 | Zestaw elektrolitu CAS51D (10op.) | ||||
Razem: | |||||
2. Wartość ogółem netto: ……….. zł / słownie: ,
wartość ogółem brutto ……………… zł, słownie: ………………………………………………..
§ 2.
Okres obowiązywania.
1. Umowa obowiązuje od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
§ 3.
Cena.
1. Cena o której mowa w § 1. nie ulega zmianie przez okres trwania Umowy.
§ 4.
Ilość.
Ilości materiałów wyszczególnione w § 1 są ilościami szacunkowymi, które w okresie obowiązywania Umowy mogą ulec zmianie, są wyliczonymi na podstawie średniego zużycia materiałów w 2017 roku i przewidywanego w 2018 roku.
Zamawiający będzie zamawiał przedmiot umowy według swoich rzeczywistych potrzeb, zastrzegając sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianych asortymentów towarów w stosunku do ilości określonych w §1. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu zmniejszenia ilości zamawianych towarów.
Zamawiający będzie miał prawo do zamówień dodatkowych w przypadku nieprzewidzianych awarii urządzeń.
§ 5.
Warunki dostawy.
1. Sukcesywnie, na wcześniejsze telefoniczne, e-mail lub faksowe zgłoszenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na koszt własny.
2. Miejsce dostawy i wydania towaru: Stargard, ul. Drzymały 65
3. Do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wykonywania serwisu Zamawiający ustali szczegółowo z Wykonawcą jakie materiały mają zostać dostarczone do wykonania bieżącego przeglądu.
4. Wykonawca dostarczy materiały najpóźniej do 10 dnia miesiąca serwisowego zgodnie z harmonogramem przeglądów serwisowania.
5. Termin dostaw do 2 dni od chwili zgłoszenia zapotrzebowania ze strony Zamawiającego
6. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad w dostarczonym przedmiocie umowy za termin dostarczenia uznaje się dzień ponownej dostawy zamówionego przedmiotu umowy, bez stwierdzonych wad.
7. Koszty i niebezpieczeństwo dostawy, ubezpieczenia towaru w czasie transportu, rozładunku ponosi Wykonawca.
§ 6.
Zapłata ceny.
1. Zapłata ceny za dostarczony przedmiot zamówienia przez Wykonawcę nastąpi po dokonaniu odbioru przez Xxxxxxxxxxxxx, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazanym przez niego na fakturze lub rachunku.
2. Wszelkie płatności należne Wykonawcy zostaną dokonane na podstawie prawidłowo wystawionych faktur lub rachunków opisujących przedmiot zamówienia.
3. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego po dostarczeniu przedmiotu zamówienia w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury lub rachunku.
4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP: 000-000-00-00.
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 7.
Rękojmia za wady.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady dostarczanych towarów.
2. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach Umowy są wolne od wad.
3. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nie budzący zastrzeżeń, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wady.
4. Wykonawca udziela Zamawiającego gwarancji jakości na okres 12 miesięcy licząc od dnia dostawy.
§ 8.
Opóźnienia Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od Umowy.
1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub części Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki, liczony od wartości wynagrodzenia netto za tą partę towaru, z którą Wykonawca jest w zwłoce.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy, z winy Wykonawcy, Zamawiający może żądać kary umownej w wysokości 20 % całkowitej wartości wynagrodzenia netto (§1 ust 2)
3. W przypadku wystąpienia zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, Zamawiający może od Wykonawcy żądać kary umownej w wysokości – 0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego netto (§1 ust 2), za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy towarów do dnia odstąpienia od Umowy.
5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody będzie wyższa niż kara umowna.
6. Kary umowne naliczane się niezależnie od siebie i kumulują się.
7. Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych naliczonych do dnia odstąpienia
8. Kary umowne stają się wymagalne w dniu zaistnienia podstaw do ich naliczenia.
§ 9.
Rozstrzyganie sporów.
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową, obowiązywać będą właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.