Umowa na wykonanie przyłącza wodociągowego i przyłączenia do sieci

Umowa na wykonanie przyłącza wodociągowego i przyłączenia do sieci

nr………..

zawarta w dniu r. w Koziegłowach pomiędzy:

Gminnym Przedsiębiorstwem Wodociągowym Sp. z o.o.

z siedzibą w Koziegłowach przy xx. Xxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxxx wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000491668

reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Xxxxxxx Xxxxxx

zwaną dalej Przedsiębiorstwem lub GPW

a

Panem / Panią ……………………..

zamieszkałym: ul. ………………………………………………………………………………..

PESEL:……………………….nr dowodu osobistego…………………………………………..

zwanym dalej Inwestorem,

Użyte w Umowie terminy oznaczają:

1. Inwestor – każdy podmiot posiadający zdolność prawną, który zamierza korzystać z usług wodociągowych świadczonych przez GPW z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na podstawie pisemnej Umowy zawartej z GPW.

2. Przedsiębiorstwo / GPW - Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe Sp. z o.o.

z siedzibą w Koziegłowach przy xx. Xxxxxxxx 0, 00-000 Xxxxxxxxxx wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000491668, posiadającą numer NIP: 7773235246, REGON: 302606401.

3. Przyłącze Wodociągowe – odcinek przewodu łączącego Sieć Wodociągową z Wewnętrzną Instalacją Wodociągową w nieruchomości Inwestora wraz z zaworem za Wodomierzem Głównym.

4. Sieć Wodociągowa - przewody wodociągowe wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda, będące w posiadaniu GPW.

5. Wewnętrzna Instalacja Wodociągowa - układ przewodów wodociągowych w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodów z zaworem odcinającym tę instalację od wodomierza umieszczonego na Przyłączu Wodociągowym a zakończenie w punktach czerpalnych wody zimnej, tj. całość instalacji za zaworem głównym nie będąca własnością GPW.

6. Ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

7. Warunki Techniczne – wydawany przez GPW dokument określający wymagania techniczne, jakim powinno odpowiadać Przyłącze Wodociągowe by mogło zostać przyłączone do Sieci Wodociągowej.

8. Wodomierz Główny- przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na Przyłączu Wodociągowym do nieruchomości, stanowiący własność GPW, którego wskazania stanowią podstawę do rozliczeń za usługi dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków.

9. Przyłączenie – czynności polegające na fizycznym złączeniu Przyłącza Wodociągowego z czynną Siecią Wodociągową, umożliwiające zaopatrzenie w wodę nieruchomości Klienta, przy czym prace wykonywane są przez GPW lub przez upoważnionego przez Klienta wykonawcę robót pod nadzorem GPW.

§ 1

Przedmiot Umowy – obowiązki GPW

1. Na zasadach określonych w niniejszej Umowie, Przedsiębiorstwo zobowiązuje się dokonać wszelkich koniecznych czynności w celu przyłączenia nieruchomości Inwestora .....................

na działce nr ew. ............................................. przy ul. ........................................................

w miejscowości ...................................................... (dalej: Nieruchomość) do Sieci Wodociągowej użytkowanej przez GPW, o ile nie stanowią one obowiązku Inwestora, w szczególności GPW uzyska niezbędne uzgodnienia, opinie i pozwolenia.

2. Jeżeli wystąpi taka konieczność, Przedsiębiorstwo zobowiązane jest własnym kosztem i staraniem dokonać:

a) uzgodnienia lokalizacji Przyłącza Wodociągowego z zarządcą drogi,

b) przygotowania czasowej organizacji ruchu oraz

c) dokonania zajęcia pasa drogowego.

3. Przedsiębiorstwo dokona Przyłączenia Przyłącza Wodociągowego do Sieci Wodociągowej.

4. Po stwierdzeniu, że wybudowane Przyłącze odpowiada przeznaczeniu i spełnia określone warunki techniczne, Przedsiębiorstwo sporządzi protokół technicznego odbioru końcowego.

§ 2

Obowiązki i oświadczenia Inwestora

1. Inwestor oświadcza, że jest właścicielem / współwłaścicielem / użytkownikiem wieczystym* nieruchomości określonej w § 1 ust.1 Umowy.

2. Inwestor uzyska Warunki Techniczne wykonywanego przyłącza.

3. W przypadku konieczności poprowadzenia Przyłącza Wodociągowego przez grunty sąsiednie nie będące drogami publicznymi, uzyskanie właściwych zgód / służebności leży po stronie Inwestora.

4. Inwestor udzieli pracownikom GPW wszelkich koniecznych pełnomocnictw.

5. Inwestor oświadcza, że jest mu znana treść obowiązujących przepisów Ustawy, a w szczególności art. 15 ust. 2 Ustawy, zgodnie z którym Inwestor zapewnia na własny koszt realizację budowy Przyłącza Wodociągowego do Sieci Wodociągowej oraz studni wodomierzowej lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji Wodomierza Głównego oraz, że znana jest treść przepisów art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych zgodnie z którym, za wbudowanie urządzenia w tym przyłącza wodociągowego w drogę publiczną pobiera się opłaty.

6. Inwestor zobowiązuje się umożliwić Przedsiębiorstwu lub wskazanemu podwykonawcy wejście na teren Nieruchomości, o której mowa w § 1 niniejszej umowy, w celu wybudowania przyłącza.

7. Inwestor zobowiązany jest na własny koszt wykonać inwentaryzacje geodezyjną i dostarczyć w terminie 2 miesięcy od daty wykonania przyłącza potwierdzonej protokolarnie.

§ 3

Termin realizacji Umowy

1. Strony ustalają termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy na okres …… dni od dnia jej zawarcia.

2. GPW nie odpowiada za niezawinione opóźnienie w realizacji Umowy, w tym w szczególności z uwagi na warunki pogodowe uniemożliwiające wykonanie niniejszej Umowy.

§ 4

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Przedsiębiorstwo otrzyma wynagrodzenie w kwocie ……………………………………... zł netto, powiększona o podatek VAT w wymiarze 23% daje kwotę zł brutto

2. Zapłata wynagrodzenia przez Inwestora nastąpi w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury, na rachunek wskazany na fakturze.

3. Inwestor wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, na adres e-mail wskazany w § 5 ust. 4 Umowy.

4. Za nieterminową zapłatę faktury przez Xxxxxxxxx, Przedsiębiorstwu przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 5

Współdziałanie Stron i ich przedstawiciele

1. GPW wyznacza jako przedstawiciela w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy:

Panią Xxxxxxxxx Xxxxxxx – Projektanta

e-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx nr telefonu: 000 000 000

2. Inwestor wyznacza jako przedstawiciela w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy:

…………………….. e-mail:…………..

nr telefonu:……………..

§ 6

Podwykonawstwo

Przedsiębiorstwo może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, poprzez zawarcie umowy / umów o podwykonawstwo, odpowiada on jednak za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 7

Dane osobowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania Umowy. Strony oświadczają, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. U.UE L119/1).

Z treścią klauzuli informacyjnej RODO Inwestor może się zapoznać pod adresem xxx.xxxxxxxxxxxx.xx

§ 8

Postanowienia końcowe

1. GPW może odstąpić od umowy w przypadku uniemożliwienia przez Inwestora wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności nie wykonania któregokolwiek z obowiązków określonych w § 2 pomimo uprzedniego wezwania przez GPW do wykonania obowiązku wraz z określeniem terminu realizacji.

2. GPW udziela Inwestorowi 36 - miesięcznej gwarancji na wybudowane Przyłącze Wodociągowe, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa w tym Kodeksu cywilnego.

5. Umowę niniejszą spisano w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

6. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia spór rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy.

7. Strony uzgadniają, że adresami do korespondencji będą adresy Stron wymienione w niniejszej umowie.

………………………….…………... ………………………….…………...

Przedsiębiorstwo Inwestor