UMOWA -projekt
UMOWA -projekt
z dnia ………………….r. zawarta w Grębocicach pomiędzy:
1/ Zakładem Gospodarki Komunalnej 00-000 Xxxxxxxxx xx. Xxxxxxxxx 00 NIP 000-000-00-00, Regon 391048682 - reprezentowanym przez:
1. Xxxx Xxxxxxxxxx - Dyrektora Zakładu
2. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Głównego Księgowego zwanym dalej „Zamawiającym”
a
2/ ………………………………………………………………………………………………… zamieszkałą/ym………………………………………………………………………………..
posiadającą/cym nr PESEL , posiadającą/cym dowód osobisty
seria nr ………………………………..…………………. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ………………………………………………na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem ………………z siedzibą
………….………….NIP: ……………….………………,REGON ,
(spółka prawa handlowego)*
………………………………………………….. z siedzibą w …………………………… przy ul.
……………………………………. wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………. Wydział ……… Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS………………………... posiadającym nr NIP: ………………………………………..………..
reprezentowanym przez:
1. ……………………………..
2. ……………………………..
(spółka cywilna i prowadzi działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej )*
1/……………………, zam. ………………………………………….…. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem… ,
oraz
2/……………………, zam. ………………………………………….…. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem ,
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą
……………………………………………… z siedzibą: ……………………………………….…….
NIP ………………….., REGON ,
zwanym dalej „Wykonawcą”
Niniejszą umowę zawarto w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza równowartości
30.000 euro.
§ 1
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa odzieży roboczej oraz artykułów BHP zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………………...r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. W wypadku, gdy z aktualnych potrzeb Zamawiającego wyniknie konieczność zmiany ilości i/lub typu zamawianych artykułów BHP lub odzieży stanowiących przedmiot umowy, Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia stosownych zmian w umowie w tym zakresie, w granicach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 oraz w ramach oferowanego przez Wykonawcę asortymentu.
3.Zamawiający zastrzega sobie możliwość do:
a) zmniejszenia do 20 % łącznej ilości zamawianego produktu, bez zobowiązań finansowych Zamawiającego wobec Wykonawcy;
b) zmian w ilościach poszczególnych pozycji asortymentu zamawianego produktu, tj. przesunięć ilościowych w zestawieniu asortymentowo-wartościowym.
4.Dostawy przedmiotu umowy odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar zgodny z wymogami przepisów BHP.
§ 2
Termin wykonania
Umowa zostaje zawarta na okres od 01-01-2015 r. do 31-12-2015 r.
§ 3
Warunki dostaw i odbioru
1. Wykonawca jest zobowiązany do dostaw produktu, w asortymencie i ilościach określonych w zamówieniach Zamawiającego, w terminie do 3 w dni roboczych (od godz. 7:00 do 14:00), licząc od dnia i godziny otrzymania zamówienia (telefonicznie, faxem lub mailem).
2. Wykonawca będzie dostarczał produkt do siedziby Zamawiającego na swój koszt i ryzyko.
3. W przypadku, gdy dostawa wypada na dzień wolny od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. Odbiór będzie poprzedzony kontrolą zgodności dostawy z zamówieniem Zamawiającego.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia produktu nie spełniającego wymagań określonych w niniejszej umowie oraz dostarczonego w innej ilości, asortymencie lub cenie od zamówionych.
6. Strony ustalają, że dostawy będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego maksymalnie do dwóch razy w miesiącu .
7. Zamawiający zastrzega możliwość zwrotu towaru, który nie będzie spełniał podstawowych wymogów jakościowych oraz do zamiany towaru uszkodzonego na nowy.
8. Strony ustalają, iż:
a) reklamacje jakościowe i ilościowe mogą być zgłaszane w całym okresie gwarancyjnym, stwierdzenie odstępstwa jakościowego w trakcie użytkowania stanowić będzie podstawę do reklamacji.
9. Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty zgłoszenia reklamacji, przesyłając na własny koszt brakujące ilości artykułów lub wymieniając wadliwe na wolne od wad.
10. Wykonawca udziela co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone towary.
§ 4
Wynagrodzenie umowne
0.Xx dostarczony produkt Zamawiający zapłaci cenę zgodną z cenami jednostkowymi netto określonymi w ofercie Wykonawcy - zał. nr 1 do umowy stanowiącym integralną częścią niniejszej umowy plus podatek VAT.
2.Ustala się niezmienność cen netto przez okres obowiązywania umowy.
3. Maksymalna wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy wynosi 12.000,00 zł netto (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) plus należny podatek VAT.
4. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy może ulec zmianie, w przypadku wprowadzenia innej stawki podatku od towarów i usług VAT, dokonanej w oparciu o zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
§ 5
Warunki płatności
1. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy za każdą dostarczoną partię zamówionego produktu przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze VAT w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
2. Za termin zapłaty uważa się termin obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. W przypadku wystąpienia rozbieżności w cenach podanych na fakturze, a uzgodnionymi w umowie, Zamawiający w terminie 3 dni od otrzymania faktury zwróci ją Wykonawcy, celem dokonania jej korekty.
4. Odesłanie faktury z ww. powodów zwalnia Zamawiającego z obowiązku jej zapłaty do czasu otrzymania skorygowanej przez Wykonawcę faktury.
§ 6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
1) 1 % wartości wynagrodzenia brutto zamówionej partii produktu z tytułu opóźnienia w dostawie artykułów objętych tą dostawą, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1;
2) 1 % wartości wynagrodzenia brutto zamówionej partii produktu za opóźnienie w dostarczeniu artykułów wolnych od wad, za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu, o którym mowa w
§ 3 ust. 1 i ust. 9,
3) 10 % maksymalnej wysokości wynagrodzenia za przedmiot umowy Zamawiającego netto wynikającej z umowy za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości :
1) 10 % maksymalnej wysokości wynagrodzenia za przedmiot umowy Zamawiającego netto wynikającej z umowy za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego.
3. Zamawiający oraz Wykonawca mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, gdy wartość poniesionej szkody przekroczy wysokość należnej kary umownej.
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, podlegają kumulacji , a Wykonawca wyraża na to zgodę.
5. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty obciążającej z tytułu kar umownych, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie tej należności z wymagalną fakturą Wykonawcy .
6. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§ 7
Odstąpienie i zmiana umowy
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą także przypadku dwukrotnego opóźnienia w realizacji niniejszej umowy, w szczególności w dostawie artykułów lub w przypadku dwukrotnego dostarczenia towaru złej jakości. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne inne roszczenia poza roszczeniem o zapłatę ceny za towar już dostarczony Zamawiającemu.
3. W wypadku określonym w ust. 2 wynagrodzenie ustalone w § 4 ust. 1 ulega obniżeniu proporcjonalnie do wartości materiałów wadliwych lub dostarczonych nieterminowo.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie, w terminie 3 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu przyczyny uzasadniającej odstąpienie od umowy.
5. Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne wyłącznie w granicach unormowanych art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do umowy w następujących okolicznościach:
a) zmiana terminu wykonania zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności, których Strony umowy nie mogły przewidzieć w dniu jej zawarcia (np. okoliczności wynikające z działania siły wyższej);
b) wydłużenie terminu wykonania zamówienia, w przypadku niewykorzystania ilościowego przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2
c) zmniejszenie wynagrodzenia, w przypadku obniżenia przez Wykonawcę ceny przedmiotu umowy;
d) zmiany warunków płatności na bardziej korzystne dla Zamawiającego (np. terminu płatności, na system ratalny);
e) zamiana produktu (np. na towar innego producenta) przy zachowaniu tożsamości jego parametrów i właściwości, w przypadku niedostępności na rynku spowodowanej np. zaprzestaniem produkcji.
§ 8
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralną część niniejszej umowy stanowi załączniki nr 1 – oferta Wykonawcy .
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.