UMOWA nr ……………………. w zakresie dostawy maszyn i urządzeń produkcyjnych

UMOWA

nr …………………….

w zakresie dostawy maszyn i urządzeń produkcyjnych

zawarta w …………………..dnia …………………………….. roku pomiędzy:

BLASTRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Łodzi przy ul. Xxxxxxxxxxxx 00/0, xxx 92-403,

NIP: 7282810250

reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Sylwestra Tkacza,

zwanym w dalszej części Umowy: „Zamawiającym”,

oraz,

……………………………………………………………………………………….…

z siedzibą w ………………… przy ul. ………………, kod ………..,

NIP: ………………………

reprezentowaną przez: …………………..,

zwaną w dalszej części Umowy: „Wykonawcą”,

przy czym każda ze Stron zwana jest w dalszej części umowy zamiennie „Stroną” a łącznie „Stronami”.

Xxxxxx postanowiły zawrzeć Umowę (dalej „Umowa”) o treści następującej:

§ 1.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest dostawa:

wyszczególnienie ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto Wartość brutto

zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że dostarczane maszyny/urządzenia są nowe.

2. Oferta wykonawcy oraz pozostałe dokumenty z ogłoszenia o którym mowa w ust.1 stanowią integralną część Umowy.

3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego – ul. Xxxxxxxxxx 00/0, 00-000 Xxxx .

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością i zasadami profesjonalizmu zawodowego.

5. Wykonawca zobowiązuje się, że dostarczony przez niego sprzęt/maszyny spełniają minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych określonych przez Zamawiającego w dokumencie Minimalne wymagania techniczne, stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

§ 2.

Wykonywanie przedmiotu Umowy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i zasoby do wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dokładania najwyższej staranności w realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do:

• wykonywania przedmiotu Umowy terminowo i zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną,

• niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz podejmowania odpowiednich działań w celu uniknięcia przeszkód,

• zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i danych przekazywanych przez Xxxxxxxxxxxxx w związku z realizacją przedmiotu Umowy

4. Przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

5. Wykonawca na swój koszt zapewni transport i rozładunek maszyn i urządzeń.

6. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć maszyny i urządzenia w czasie załadunku, transportu do miejsca dostawy i rozładunku w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie.

§ 3.

Okres obowiązywania Umowy

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do dnia wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, który zostanie zrealizowany najpóźniej do dnia ……………………....

[jeśli zakres Umowy obejmuje więcej niż jedną część zamówienia to w niniejszym paragrafie zostaną wskazane osobne terminy dla każdej części – zgodnie z deklaracją Dostawcy/Wykonawcy złożoną w Formularzu Ofertowym]

2. Każdej ze Stron przysługuje uprawnienie rozwiązania Umowy niniejszej w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w razie rażącego naruszenia przez Xxxxxx drugą postanowień Umowy.

§ 4.

Wynagrodzenie

1. Strony zgodnie ustalają, iż z tytułu wykonania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zakresu objętego niniejszą Umową, Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości …………….. zł (……………….) netto tj. ………………. zł (…………………………) brutto.

2. Zostanie ono wypłacone w formie ustalonej między stronami w Harmonogramie, z uwzględnieniem zasad:

a) płatność zaliczkowa maks. do 30% wartości netto umowy.

b)płatności częściowe dopuszczalne po dostawie i zaakceptowaniu przez Zamawiającego poszczególnych maszyn i urządzeń. [ten zapis pozostanie w Umowie, jeśli Umowa będzie obejmowała więcej niż jedno urządzenie/maszynę. W przypadku Umowy obejmującej tylko jedno urządzenie/maszynę zapis b) o płatnościach częściowych zostanie usunięty]

3. Zapłata następować będzie w terminie do 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Warunkiem uruchomienia płatności będzie protokół odbioru etapu dostawy podpisany obustronnie bez zastrzeżeń.

4. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez wykonawcę związane z realizacją przedmiotu umowy uwzględniające x.xx. podatek od towarów i usług VAT, koszty opakowania, koszty ubezpieczenia zamówienia, koszty załadunku, koszty transportu, koszty rozładunku w miejscu wskazanym przez Xxxxxxxxxxxxx.

§ 5.

Odbiór dostaw

Po wykonaniu każdego i etapu i/lub całości przedmiotu Umowy Strony sporządzą i podpiszą „Protokół zdawczo-odbiorczy wykonania dostawy”.

§ 6.

Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczone urządzenia/maszyny gwarancji na okres………………………

[jeśli zakres Umowy obejmuje więcej niż jedną część zamówienia to w niniejszym paragrafie zostaną wskazane osobne okresy gwarancji dla każdej części – zgodnie z deklaracją Dostawcy/Wykonawcy złożoną w Formularzu Ofertowym]

2. Termin gwarancji, o którym mowa w ust. 1 biegnie od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

§ 7.

Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach i przypadkach:

a. Przewidujące karę umowną w wysokości 20 % maksymalnego wynagrodzenia netto Wykonawcy w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności przy jej wykonywaniu. (w przypadku nie zachowania ogólnie wymaganej staranności przy spełnieniu świadczenia mówimy o niedbalstwie po stronie Wykonawcy, zaniechaniu działań́, które prowadzą do zrealizowania zamówienia w części lub zaniechania zrealizowania działań, co może rodzić jego odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania)

b. Jeżeli, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Wykonawca zleci wykonanie zadań w ramach zamówienia podmiotom zewnętrznym, Zamawiający przewiduje możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości 20 % wynagrodzenia

c. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu obowiązków dotyczących przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia netto za każdy rozpoczęty dzień́ zwłoki w jego realizacji. Termin liczony do momentu podpisania protokołu odbioru.

d. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszeń, gdy w wyznaczonym terminie naruszenia te nie zostaną usunięte, w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia netto

e. W przypadku naliczenia dwóch kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

• W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia netto.

• Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę bez konieczności dodatkowego powiadomienia.

1. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza uprawnienia do żądania odszkodowania za zasadach ogólnych, w zakresie, w jakim poniesiona szkoda przekracza wysokość kary umownej.

§ 8.

Warunki zmiany Umowy

1. Zmiany w zawartej Umowie będą mogły dotyczyć:

1. zmiana terminu wykonania zamówienia (rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia), w przypadku:

• działania siły wyższej (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności powódź, pożar, inne klęski żywiołowe) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania – zmiana terminu o czas występowania siły wyższej.

• wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności – zmiana terminu o czas niezbędny na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,

• sytuacji wywołanej pandemią covid lub konfliktem zbrojnym na Ukrainie,

1. Zmiana wynagrodzenia, w przypadku:

• zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia po stronie Wykonawcy; Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,

• rezygnacji z części zamówienia, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie postępowania lub w chwili zawarcia umowy – o wartość niezrealizowanych prac,

• konieczności wprowadzenia zmian na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty lub zawarcia umowy. Do wprowadzenia powyższych zmian wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zmiany, o których mowa nie mogą spowodować podwyższenia wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

3. zmiany warunków i terminów płatności - w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany urządzeń, technologii przyjętych w pierwotnej umowie wykonawczej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, tj.:

- powodujące obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację zrealizowanego przedmiotu zamówienia, lub

- powodujące poprawienie parametrów technicznych i funkcjonalnych przedmiotu zamówienia,

lub

- wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub podzespołów) lub zmiany obowiązujących przepisów.

Do wprowadzenia powyższych zmian wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zmiany, o których mowa nie mogą spowodować podwyższenia wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania prac przez Wykonawcę, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo do:

a) powierzenia poprawienia lub wykonania przedmiotu Umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do prawidłowej realizacji umowy i wyznaczeniu w tym celu przez Zamawiającego dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni,

albo

b) odstąpienia od Umowy w ciągu 30 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości, z zachowaniem prawa żądania zapłaty kary umownej.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli:

• wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia informacji o powyższych okolicznościach;

• zaistnieją przesłanki do ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy;

• zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

• Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac i nie podjął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

• Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni bez uzasadnionych przyczyn lub z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie kontynuuje ich pomimo złożonego na piśmie wezwania,

• w przypadku stwierdzenia opóźnień w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia większych niż 15 dni w stosunku do terminu wskazanego w §3 ust. 1, powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

• w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Zamawiającego dodatkowego terminu do usunięcia wad, lub zastrzeżeń zgłoszonych na etapie procedury odbioru.

4. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

5. Nie stanowi zmiany Umowy: zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu między Stronami.

6. W trakcie trwania Umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:

   1. zmianie siedziby lub nazwy firmy,

   2. zmianie osób reprezentujących,

   3. ogłoszeniu o upadłości,

   4. ogłoszeniu o likwidacji,

   5. zawieszeniu działalności,

   6. wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia muszą być zawarte w formie pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 

§ 9.

Odstąpienie od umowy

Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:

1. wystąpi istotna okoliczność powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia;

2. nieprzestrzegania przez Wykonawcę któregokolwiek z jej warunków.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy strony będą starały się rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia każdej ze stron przysługuje prawo poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, jedne dla Zamawiającego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

………………………..…..………. …………….….……………………

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Specyfikacje techniczne maszyn/urządzeń

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

7