Budowa Parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów (w formule zaprojektuj-wybuduj)
WZP.271.37.2017
Szczegółowe warunki umowy
załącznik nr 3 do umowy
Budowa Parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów (w formule zaprojektuj-wybuduj)
parking wielopoziomowy (część 1 (A))
α POSTANOWIENIA OGÓLNE
I. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa parkingu parkuj i jedź usytuowanego w dwóch lokalizacjach w sąsiedztwie przystanku kolejowego Kobyłka- Ossów – część dotyczy lokalizacji na terenie działki nr ew. 160, 2 oraz fragmenty działek nr 164, 163, 1 – obręb 0037; fragmenty działek nr 2, 3/1 – obręb 0044; przyległe do ulicy Nadarzyn i Poniatowskiego, w Kobyłce zwanej dalej inwestycją.
II. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu zamówienia z najwyższą należytą starannością wynikającą z charakteru swojej działalności, w oparciu o aktualne unormowania prawne, zgodnie z obowiązującymi standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową.
III. W zakres obowiązków wykonawcy wchodzić będzie w szczególności:
1. Opracowanie i przekazanie zamawiającemu w ciągu 3 dni od podpisania umowy wykazu wszystkich istotnych osób wykonujących przedmiot zamówienia, zawierającego co najmniej imię i nazwisko, pełnioną funkcje i zakres obowiązków (hasłowo), telefon (najlepiej komórkowy, koniecznie do koordynatora inwestycji, kierownika budowy, głównego projektanta), adres poczty elektronicznej. Wykaz będzie na bieżąco aktualizowany przez wykonawcę. Zamawiający oczekuje, aby w ww. wykazie były wyszczególnione zwłaszcza poniższe osoby:
− koordynator inwestycji (obowiązkowo),
− główny projektant oraz wszyscy projektanci branżowi (obowiązkowo),
− kosztorysanci,
− geodeta, geolog,
− inspektor BHP,
− kierownik budowy i wszyscy kierownicy robót (obowiązkowo),
− osoby od podwykonawców, kierujące ich pracami. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ww. osób
2. Wyznaczenie koordynatora inwestycji (kierownik budowy branży konstrukcyjno-budowlanej – zamawiający dopuszcza zmianę w tym zakresie) do zadań, którego należy koordynowanie prac (w tym płynny, bieżący przepływ informacji) wszystkich osób realizujących przedmiot zamówienia, dbanie o postęp prac oraz nadzór merytoryczny nad realizacją całości przedmiotu zamówienia.
3. Współpraca z autorem PFU i inspektorami nadzoru inwestorskiego oraz ewentualna współpraca z właściwym podmiotem ze strony PKP (bliskość realizowanej inwestycji z inwestycją kolejową – modernizacja linii kolejowej), jeżeli zajdzie taka konieczność.
4. Bieżąca, ścisła współpraca wszystkich istotnych osób po stronie wykonawcy (w tym zwłaszcza głównego projektanta, projektantów branżowych, ew.
kosztorysantów, kierownika budowy oraz kierowników robót, geodety, geologa) z wyznaczonym przedstawicielem zamawiającego oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego przy rozstrzyganiu wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót.
5. Uczestnictwo (zwłaszcza kierownika budowy) w naradach technicznych przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i innych uczestników procesu inwestycyjnego, z częstotliwością:
− w etapie projektowania: jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego oceni, że zachodzi taka potrzeba lub na wniosek Zamawiającego
− w etapie robót: raz na dwa tygodnie lub jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego oceni, że zachodzi taka potrzeba lub na wniosek Zamawiającego,
− w pozostałym okresie realizacji przedmiotu zamówienia: jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego oceni, że zachodzi taka potrzeba lub na wniosek Zamawiającego.
Skład osobowy danego spotkania koordynacyjnego zostanie wskazany przez zamawiającego nie później niż 7 dni przed spotkaniem.
IV. Do obowiązku wykonawcy należy opracowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego (oraz realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z tym harmonogramem z uwzględnieniem ew. zmian), w tym:
Usunięto: (planuje się od 7 do 20 etapów (liczba może ulec zmianie) - nie mogą być krótsze niż miesiąc)
Usunięto: , na które będzie podzielona inwestycja
1) przedłożenie do 14 dni od daty podpisania umowy do akceptacji harmonogramu rzeczowo finansowego zawierającego co najmniej liczbę etapów (4) wraz z zakresem danego etapu (roboty budowlane, dostawy, usługi, próby przedodbiorowe itp.), rozkład w czasie ww. etapów, spójnego z zapisami niniejszego postępowania oraz zawierającego planowane terminy odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Zamawiający oczekuje aby w ww. harmonogramie wykonawca wskazał daty:
a) przedłożenia wizualizacji,
b) prac geodezyjnych i geologicznych,
c) przedłożenia dokumentacji projektowej, d) uzyskania pozwolenia na budowę,
e) przedłożenia kosztorysów,
f) rozpoczęcia robót budowlanych,
g) rozpoczęcia i zakończenia prac określonych w każdym dziele kosztorysu,
h) odbiorów;
2) przedmiot zamówienia będzie podzielony się 4 etapy:
nr etapu | nazwa | Odbiór | wartość ceny oferty ( wartość faktury) |
1 | etap projektowania | Protokolarny odbiór dokumentacji projektowej | 4,50% |
2 | etap robót budowlanych | Odbiór etapu | 25,00-50,00% |
3 | etap robót budowlanych | Odbiór etapu | 41,50-66,50% |
4 | etap robót budowlanych | Odbiór końcowy | 4,00% |
Wartość etapu, na którą wykonawca wystawi fakturę odzwierciedlać będzie stopień zaawansowania prac. Wielkość poszczególnych etapów może ulec nieznacznej zmianie (w stosunku do ww. wartości) poza etapem projektowania, zaś ostatni etap nie może być mniejszy niż 4%. Wartość etapów 2 i 3 wykonawca wskaże w harmonogramie.
3) propozycja podziału na etapy musi uzyskać pozytywną opinię zamawiającego, wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego (w sytuacji braku porozumienia decydujące zdanie będzie miał zamawiający);
4) dopuszczalne są zmiany w harmonogramie rzeczowo finansowym. Zmiana harmonogramu rzeczowo finansowego może nastąpić wyłącznie po akceptacji zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i wykonawcy i nie wymaga aneksu (w sytuacji braku porozumienia decydujące zdanie będzie miał zamawiający).
V. Do obowiązku wykonawcy należy opracowanie i dostarczanie zamawiającemu raportów miesięcznych w terminie do 5 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Raporty miesięczne opracowane będą w dwóch egzemplarzach na piśmie oraz w wersji elektronicznej na CD/DVD (jeden plik – skan w wersji papierowej w formacie PDF) Zamawiający preferuje aby wszelka dokumentacja zamiast na płycie CD/DVD była umieszczana na wirtualnych dyskach w tzw. chmurze. Raporty miesięczne będą zawierać w szczególności:
1) opis robót zakończonych i rozpoczętych w okresie objętym raportem;
2) roboty planowane do wykonania w ciągu następnego miesiąca;
3) wykaz materiałów budowlanych, których wykonawca ma zamiar użyć w robotach planowanych do wykonania w ciągu następnego miesiąca (z podaniem producentów i nazw katalogowych);
4) stan kadry roboczej i wyposażenia na placu budowy;
5) problemy BHP, ppoż. i inne powstałe w wyniku nieprawidłowej realizacji planu Bioz;
6) wyniki kontroli jakości, prób itp.;
7) analizę zgodności postępu robót z harmonogramem;
8) napotkane trudności i podjęte/proponowane środki zaradcze;
9) planowane na dany miesiąc terminy odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.
VI. Uszczegółowienia w stosunku do PFU
1. Wykonawca projektując i wykonując pomieszczenia zwłaszcza w zakresie wyposażenia, stolarki (okiennej i drzwiowej), ogrzewania, mebli itp. winien uwzględnić komfort użytkowania w tym łatwość w utrzymaniu czystości oraz utrzymywanie komfortowej temperatury (stosownie do przeznaczenia) bez ponoszenia nadmiernych kosztów. Na wszystkich szybach należy przewidzieć tzw. efekt lustra („lustro weneckie” / widoczność w jedną stronę) np. poprzez naklejenie odpowiedniej profesjonalnej folii. Szklenie ma być odporne na włamania i uniemożliwiające osobom zewnętrznym zaglądanie do wnętrza pomieszczenia.
2. Elementy narażone na wandalizm (zwłaszcza armaturę łazienkową i ich wyposażenie, ww. stolarkę, elementy instalacji dostępne dla użytkowników parkingu, kosze, oprawy oświetlenia) należy zaprojektować i wykonać z materiałów wytrzymałych, o zwiększonej odporności na wandalizm.
3. Szczegółowy opis zieleni ujęty na stronie 18 PFU dotyczy każdej użytej przez wykonawcę zieleni.
4. Pokrycie światłem powierzchni parkingu musi zapewniać poczucie bezpieczeństwa. Oświetlenie ma być automatyczne w miejscach dostępnych dla użytkowników:
1) na terenie parkingu włączane po odpowiednim zaciemnieniu a wyłączane po odpowiednim rozjaśnieniu (z możliwością ręcznego włączania z miejsca niedostępnego dla użytkowników parkingu);
2) w sanitariatach włączane po wejściu (otwarciu drzwi), a wyłączenie po upływie stosownego czasu (z możliwością ręcznego włączania z miejsca niedostępnego dla użytkowników parkingu).
5. Wykonując przedmiot zamówienia (zarówno na etapie projektowania, jak i na etapie robót budowlanych) wykonawca musi uwzględniać potrzeby i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
6. Nawierzchnia musi być dostosowana do przeznaczenia (np. nawierzchnia na podjazdach musi umożliwiać swobodne wjeżdżanie i zjeżdżanie (np. brak ślizgania się zimą).
7. Monitoring (oraz zapisane archiwalne pliki) ma umożliwiać podgląd całej powierzchni parkingu (w tym pomieszczeń dostępnych dla użytkowników) oraz bezpośredniego sąsiedztwa. Wykonawca musi uwzględnić zapisywanie nagrań przez
24 godziny oraz ich archiwizowanie przez minimum 2 tygodnie. Oświetlenie i jakość kamer musi umożliwić rozpoznawanie twarzy osób wchodzących na parking i z niego wychodzących oraz tablice rejestracyjne pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających. Obraz nagrywany przez kamery musi być odtwarzany na bieżąco na ekranie w pomieszczeniu przeznaczonym dla administracji (z automatyczną zmianą widoku z każdej kolejnej kamery oraz możliwością stałego widoku z wybranej kamery). Cały system monitoringu musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
8. Rozszerza się granice temperatur wskazaną w PFU na str. 42 od – 30° C do + 60° C.
9. Stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych muszą być bezawaryjne (zabezpieczenie przed przepięciami, zawilgoceniem i innymi standardowymi problemami) wyposażone w możliwość opłacenia kartą (ładowanie po opłaceniu).
10. Powierzchnie z surowego betonu widoczne dla użytkowników parkingu muszą być wykonane w sposób estetyczny (równe, gładkie itp.)
11. Pokrycie dachu musi być wykonane z materiału wytrzymałego przez cały okres gwarancji i rękojmi (np. brak podciekania). Wody opadowe z dachu powinny być odprowadzane z dachu w sposób nie powodujący zalewania budynku, preferowane rynny zewnętrzne (nie wewnątrz konstrukcji). Na dachu należ przewidzieć elementy umożliwiające przypięcie zabezpieczeń osób odśnieżających dach zimą.
12. System alarmowy musi min. zapewnić bezpieczeństwo przed włamaniem (np. zbicie szyby, wykrycie ruchu przez czujki (podwójny PIR (Dual) + MW) po załączeniu instalacji) w miejsca niedostępne dla użytkowników (np. pomieszczenia techniczne), poprzez uruchamianie się alarmu dźwiękowego w ww. miejscach i informację do grupy reagowania (gsm). Należy przewidzieć też przycisk antynapadowy.
VII. Jeżeli w Programie Funkcjonalno-Użytkowym mowa tylko o zaprojektowaniu lub tylko o wykonaniu itp. wykonawca musi uwzględnić przy wycenie i realizacji wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań, uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i odbiorów oraz wykonanie wszelkich prac np.:
- zapis w PFU: „Całość oświetlenia należy zaprojektować w technologii LED, z dbałością o energooszczędny charakter rozwiązań.” Należy interpretować jako zaprojektowanie i wykonanie w technologii LED,
- jeżeli w PFU nie ma wyszczególnionej jakiejś instalacji lub urządzeń do zaprojektowania, a jest ona wymieniona we fragmencie PFU odnoszącym się do robót budowlanych lub są one niezbędne do wydania decyzji na użytkowanie lub zgodnego z oczekiwaniami zamawiającego funkcjonowania budynku, wykonawca musi również je zaprojektować (w tym uwzględnić w wycenie).
VIII. W PFU przewiduje się 100 miejsc parkingowych i tę ilość należy wziąć pod uwagę przy wycenie, jednak jeżeli zaistnieje taka możliwość wykonawca musi optymalnie wykorzystać wybudowaną powierzchnię pod parking. Zamawiający dopuszcza tę zmianę i określa sposób zmiany wynagrodzenia za pomocą aneksu, którego wartość ustalona zostanie na podstawie cen jednostkowych ze szczegółowego kosztorysu złożonego przez wybranego wykonawcę na zakończenie etapu projektowania (z uwzględnieniem wskazanego tam zysku, robocizny i kosztów pośrednich), obmiar z planowanego wykonania robót, zaś ew. pozycje, które nie były uwzględnione w ofercie wykonawca weźmie z aktualnych dostępnych publikacji fachowych, a dopiero w przypadku ich niewystępowania w tych publikacjach oprze się na kalkulacji własnej – nie mogą one odbiegać od cen rynkowych.
IX. Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wykonawca w cenie oferty musi uwzględnić wszystkie czynności, prace, usługi, dostawy roboty budowlane itp. niezbędne do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia, a zwłaszcza:
1. Reprezentowanie zamawiającego na zasadzie pełnomocnictwa (po stronie wykonawcy leży przygotowanie w stosownym czasie pełnomocnictw i zdobycie podpisów pod nimi) przed urzędami, gestorami sieci i zawarcie niezbędnych umów, dokonanie niezbędnych zgłoszeń, uzyskanie niezbędnych zgód, opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych itp.
X. W przypadku wewnętrznych sprzeczności (nawzajem wykluczające się zapisy) pomiędzy poszczególnymi dokumentami składającymi się na opis przedmiotu zamówienia ustala się następującą kolejność ważności dokumentacji:
a) załącznik nr 3 do SIWZ szczegółowe warunki umowy,
b) program funkcjonalno-użytkowy,
c) umowa;
β ETAP PROJEKTOWANIA
I. Etap projektowania rozpoczyna się z dniem podpisania umowy, a kończy uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę i przekazaniem kosztorysów. Pożądane jest aby wykonawca zakończył etap projektowania do 28.02.2018 r. (nie jest to termin wymagany).
II. Przed rozpoczęciem projektowania wykonawca przekaże zamawiającemu do akceptacji szczegółowe wizualizacje (zamawiający dopuszcza wersje elektroniczną) w ilości
umożliwiającej zapoznanie się z zamawianą inwestycją (w tym co najmniej 5 wizualizacji zewnętrznych, 3 każdego piętra i po 2 każdego pomieszczenia z wyposażeniem). Zamawiający dokona oceny wizualizacji w ciągu 7 dni od daty otrzymania. Wykonawca dopiero po pozytywnej ocenie wizualizacji może rozpocząć projektowanie. Zamawiający dopuszcza zmiany wizualne w stosunku do koncepcji ujętej w PFU.
III. Po stronie wykonawcy leży opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji (w tym opracowanie lub uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód, opinii, map, badań, uzgodnień itp. oraz uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych itp.) oraz jej zakończenia (oddania do użytkowania).
Usunięto: (termin ten może ulec zmianie)
Usunięto: do 01.02.2018 r.
IV. Wykonawca przedstawi zamawiającemu do akceptacji dokumentację projektową kompletną pod kątem uzyskania pozwolenia na budowę. Zamawiający przekaże wykonawcy swoje uwagi drogą uzgodnioną wspólnie, w ciągu 7 dni od daty przekazania. Wykonawca działając w imieniu zamawiającego złoży wniosek o pozwolenie na budowę.
V. Bezpośrednio (jednak nie później niż w ciągu 7 dni) po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, wykonawca opracuje i przekaże zamawiającemu szczegółowe kosztorysy, na etap robót budowlanych.
Kosztorysy muszą być opracowane z zachowaniem należytej staranności, przygotowane metodą kalkulacji szczegółowej w oparciu o ceny jednostkowe. Koszty pośrednie i zysk należy przeliczyć do każdej pozycji kosztorysowej. Dodatkowo należy opracować tabelę elementów scalonych pokazującą podsumowania działów (branż) z narzutami. Ceny materiałów mają zawierać koszty zakupów. Koszty pośrednie i zysk powinny być podane kwotowo (tabela elementów scalonych).
Jeżeli wykonawca nie uwzględni w ww. kosztorysach jakiś materiałów, robocizny, sprzętu lub innych pozycji (np. praca koparki), które powinien uwzględnić przy zachowaniu należytej staranności, nie zostanie to uznane za błąd – zamawiający przyjmie, że wykonawca wycenił je po 0,00 zł, zaś w przypadku powierzenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP lub zmian umowy, o których mowa w art. 144 ustawy PZP i konieczności sporządzenia stosownego nowego kosztorysu wykonawca będzie musiał przyjąć 0,00 zł za te pozycje.
Wskazane jest, aby kosztorysy sporządzał jeden kosztorysant, w przeciwnym razie wykonawca wskaże kosztorysanta, koordynującego pracę kosztorysantów branżowych, który będzie odpowiadał zwłaszcza za sprawdzenie wszystkich kosztorysów. Kosztorysanci będą ściśle współpracować z przedstawicielem zamawiającego opracowując ww. kosztorysy stosownie do wymogów wynikających z dotacji, którą uzyskał zamawiający na realizację inwestycji.
VI. Po stronie wykonawcy leży wyznaczenie głównego projektanta, do zadań którego należeć będzie koordynacja prac projektowych oraz dbanie o jej wewnętrzną spójność i zgodność z PFU (projektant branży konstrukcyjno-budowlanej – zamawiający dopuszcza zmianę w tym zakresie).
VII. Każdy dokument musi być przekazany zamawiającemu w formie elektronicznej (2 x płyta CD lub DVD) i papierowej (2 egz.) Każda grafika wersji elektronicznej musi być przedłożona w wersji wektorowej, każdy dokument w formacie PDF i DOC, obraz w JPG, projekt w PDF i DWG, kosztorysów w formatach PDF, ATH i XLS. Wykonawca musi opracować każdy dokument w wersji papierowej w ilości niezbędnej do płynnego realizowania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem, że co najmniej
jeden egzemplarz w wersji papierowej wykonawca musi przekazać zamawiającemu niezwłocznie po jego opracowaniu (w tym zwłaszcza ostateczna wersja projektu, na który będzie składany wniosek o pozwolenie na budowę).
VIII. Nadzór autorski.
Do obowiązków wykonawcy należy również pełnienie nadzoru autorskiego zwłaszcza podczas realizacji inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest do objęcia nadzorem autorskim prac związanych z realizacją inwestycji w ramach wynagrodzenia wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia (dany autor dokumentacji nie będzie żądał od zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia za nadzór autorski). W zakres nadzoru autorskiego wchodzi x.xx.:
1. Czuwanie w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych, z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami.
2. Uzupełnianie szczegółowe dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych w trakcie realizacji inwestycji w terminie wskazanym przez zamawiającego.
3. Uzgadnianie z zamawiającym i inspektorem nadzoru inwestorskiego możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji.
4. Uczestnictwo w naradach koordynacyjnych podczas realizacji inwestycji.
5. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego, wykonawca ma obowiązek niezwłocznego wykonywania ww. czynności na każde żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego lub wykonawcy robót oraz obowiązek niezwłocznego przybycia na budowę podczas jej trwania, po zgłoszeniu takiej potrzeby przez zamawiającego i potwierdzenia tego faktu odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.
IX. Prawa autorskie
1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawa autorskie do elementu przedmiotu umowy, który objęty jest tym prawem, z chwilą przyjęcia dokumentacji projektowej zamówienia przez Zamawiającego.
2. Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej – poprzez wytwarzanie egzemplarzy dokumentacji projektowej, zwłaszcza techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy na rzecz wybranych przez Zamawiającego osób trzecich;
3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej przez publiczne wystawienie, wyświetlenie a także publiczne udostępnianie dokumentacji projektowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym na stronach i domenach internetowych wybranych przez Zamawiającego.
3. Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia z tytułu praw autorskich związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej.
4. Razem z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego.
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy obejmuje przeniesienie majątkowych praw autorskich na Zamawiającego.
X. Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego (wskazane aby był to główny projektant) dokona co najmniej jednej wizji terenu objętego przedmiotem zamówienia bezpośrednio po podpisaniu umowy (nie później niż 7 dni po podpisaniu umowy), z której złoży stosowne oświadczenie.
γ ETAP ROBÓT BUDOWLANYCH
I. Etap robót budowlanych rozpoczyna się od dnia wprowadzenia na plac budowy i dzieli się na trzy „podetapy” – etapy roboty budowlanej.
II. W zakres obowiązków wykonawcy wchodzić będzie w szczególności:
1. Wypełnianie przez kierownika budowy poleceń (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, dotyczących w szczególności: wykonywania robót, usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, przeprowadzania prób lub badań (także wymagających odkrycia robót zakrytych), przedstawienia ekspertyz dotyczących robót i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.
2. Niezwłoczne, jednak nie później niż w ciągu 4 dni roboczych od zapytania zamawiającego, przygotowanie pisemnego stanowiska odnośnie wskazanej przez zamawiającego kwestii związanej z realizacją inwestycji.
3. Obsługa geodezyjna wraz z potwierdzaniem wykonania pomiarów wpisami do dziennika budowy.
4. Uczestnictwo zwłaszcza kierownika budowy we wprowadzeniu na plac budowy. z przejęcia placu budowy zostanie sporządzony protokół wraz z dokumentacją zdjęciową.
5. Wizytowanie przez kierownika budowy placu budowy (oraz, jeżeli kierownik budowy nie obejmie kierowania branżami, wizytowanie kierowników robót danej specjalności podczas realizacji danej branży) w częstotliwości zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia terminowo i z najwyższą starannością.
6. Monitorowanie i sprawdzanie przez kierownika budowy jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych w szczególności w toku prowadzenia regularnych wizyt, a jeżeli zamawiający lub inspektor nadzoru inwestorskiego zażądają, niezwłoczne przedłożenie zamawiającemu próbek materiałów, atestów, certyfikatów itp. (zwłaszcza elementów istotnych dla inwestycji) przed ich użyciem, wbudowaniem lub zamontowaniem (jeżeli zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwróci się z takim żądaniem, do użycia tego elementu wymagana jest jego pisemna pozytywna opinia lub pisemna pozytywna opinia inspektora nadzoru inwestorskiego).
7. Zastosowanie wyrobów budowlanych o wysokim standardzie jakości umożliwiającym bezproblemowe korzystanie z przedmiotu zamówienia podczas jego normalnego użytkowania, zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie stosowanie wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie (przestrzeganie zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.)). Zamontowanie i rozlokowanie przedmiotów
i urządzeń nowych, nieużywanych.
8. Bieżące dokonywanie wpisów w dzienniku budowy (dziennik budowy musi znajdować się na placu budowy przez cały okres jej inwestycji). Wykonawca musi udostępnić dziennik budowy na każde żądanie zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego.
9. Niezwłoczne usunięcie wad (zwłaszcza wykazanych przez zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego). Jeżeli zamawiający będzie miał zastrzeżenia, co do sposobu wykonywania prac przez wykonawcę, jak również podmiotów działających na jego rzecz w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, złoży pisemną reklamację (art. 636 KC) wskazując termin, w którym oczekuje zmiany sposobu wykonywania prac (7-14 dni).
10. Niezwłoczne, jednak nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia powzięcia informacji, pisemne powiadamianie Zamawiającego o wszystkich robotach nieobjętych umową, a niezbędnych do wykonania zwłaszcza ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią.
11. Informowanie zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o próbach
„przedodbiorowych” i próbach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów i innych próbach nie później niż na 7 dni przed próbą;
12. Uczestnictwo w jednym przeglądzie gwarancyjnym (przedstawiciela wykonawcy i kierownika budowy), który odbędzie się 1-1,5 roku po oddaniu budynku do użytkowania. Termin zostanie ustalony wspólnie (decydujące zdanie ma zamawiający) najpóźniej 10 dni przed końcowym odbiorem dokumentów i może ulec zamianie za zgodą stron. Brak przedstawicieli wykonawcy w tym przeglądzie nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania postanowień komisji odbiorczej.
13. Podpisanie protokołów odbioru oraz wszelkiej innej dokumentacji wymaganej obowiązującymi przepisami prawa.
14. Niezwłocznie pisemne informowanie zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o wszystkich występujących oraz przewidywanych problemach, nieprawidłowościach, zastrzeżeniach lub innych okolicznościach itp., które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia inwestycji.
15. Pisemne powiadamianie o wszelkich, nieplanowanych w harmonogramie rzeczowo finansowym, przerwach w realizacji robót – w dniu rozpoczęcia przerwy.
16. Współpraca z zamawiającym i inspektorem nadzoru inwestorskiego przy ustaleniu wartości robót zrealizowanych należycie w sytuacji rozwiązania, odstąpienia bądź wypowiedzenia umowy oraz zabezpieczenie wówczas przerwanej inwestycji.
17. Zapewnienie wszelkich przedmiotów, czy to natury tymczasowej, czy stałej, potrzebnych do wykonywania i wykonania przedmiotu zamówienia.
18. Umożliwienie wizji zamawiającemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego placu budowy (oraz dziennika budowy) w dowolnym terminie na każde ich żądanie.
19. Umożliwienie wglądu do innej niż dziennik budowy dokumentacji związanej z inwestycją na każde żądanie zamawiającego w terminie określonym przez strony, jednak nie później niż 3 dni robocze od dnia wystąpienia zamawiającego z takim żądaniem.
20. Realizowanie wszelkich pisemnych poleceń i zarządzeń Zamawiającego niewymienionych powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
III. W zakres przedmiotu zamówienia/umowy wchodzą również niżej wymienione czynności towarzyszące, które wykonawca dodatkowo wyceni i doliczy, określając łączną cenę oferty:
1. Niezbędna obsługa geodezyjna (w tym tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).
2. Zapewnienie niezbędnych nadzorów np. Zakładu Energetycznego, Orange SA, PGNiG, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji itp.
3. Zabezpieczenie na czas robót urządzeń podziemnych krzyżujących się z realizowaną inwestycją oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących nawierzchni chodników, dojść, dróg itp. przed uszkodzeniami.
4. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy oraz zorganizowanie i utrzymanie zaplecza budowy i późniejsza jego likwidacja.
5. Zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby, których kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym prawem i przepisami, a w szczególności zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia oraz zapewnienie kierownictwa technicznego niezbędnego do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz zaopatrzenia ich w odpowiedni sprzęt zapewniający bezpieczeństwo.
6. Zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzonych robót z zachowaniem najwyższej staranności z zachowaniem wymogów określonych w przepisach prawa.
7. Wykonywanie robót w należytym porządku i w stanie zgodnym z przepisami bhp i ppoż., z uwzględnieniem zaleceń udzielonych przez zamawiającego.
8. Obniżenie zwierciadła wody gruntowej na czas realizacji robót o ile będzie to konieczne.
9. Wykonanie wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów itp. wykonywanych robót i użytych materiałów w celu udokumentowania spełnienia przez nie wymagań określonych w projektach i Polskich Normach, warunkach gwarancji producenta itp. wszelkie badania i pomiary niezbędne do dokonania odbioru robót itp.
10. Wykonanie przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania prawa (w tym prawa budowlanego, ppoż., BHP).
11. Uwzględnienie wszystkich niezbędnych czynności, materiałów itp. wynikających z warunków gwarancji producentów (np. przeglądy gwarancyjne, serwisy, konserwacje, wymianę zużywających się (podczas normalnego użytkowania) elementów na oryginale – jeżeli wynikają z warunków gwarancji producenta), jeżeli takie są wymogi utrzymania gwarancji danego producenta – wymagany minimalny okres gwarancji wykonawcy 5 lat (wg oferty wykonawcy). Zapisy gwarancyjne producentów danego elementu nie ograniczają gwarancji wykonawcy.
12. Wyczerpujące przeszkolenie przedstawicieli zamawiającego z obsługi istotnych urządzeń (zwłaszcza dźwig osobowy, monitoring, instalacja ładowania samochodów elektrycznych, kolektory, instalacje i inne istotne urządzenia wg wskazania zamawiającego) przez przedstawicieli producentów. Opracowanie w porozumieniu z producentem zwięzłych i wyczerpujących regulaminów/instrukcji korzystania urządzeń (co do których takie regulaminy będą potrzebne (zwłaszcza dźwig osobowy i instalacja ładowania samochodów elektrycznych)), wydrukowanie ich w sposób trwały (na trwałym materiale) i umieszczenie ich w ilości i miejscach niezbędnych do korzystania z nich w sposób bezpieczny i zgodny z wymaganiami producenta.
Opracowanie (w porozumieniu z zamawiającym), wydrukowanie (jak wyżej) regulaminu korzystania z parkingu oraz umieszczenie go w ilości i miejscach do właściwego korzystania z parkingu.
13. Inne czynności, usługi, roboty budowlane, dostawy niewymienione w opisie przedmiotu zamówienia, niezbędne do zakończenia, uruchomienia oraz przekazania do eksploatacji (wydania prawomocnej decyzji na użytkowanie – wykonawca uzyska ww. decyzję na rzecz zamawiającego) przedmiotu zamówienia.
IV. W ramach rozliczenia (ryczałtowego) przewiduje się (dotyczy całości zamówienia):
1. Zamawiający wystąpił o dofinansowanie inwestycji, w związku z tym wymagać będzie od wykonawcy rozliczania inwestycji w sposób umożliwiający poprawne rozliczanie otrzymanych dotacji.
2. Wykonawca na swój koszt przygotuje punkt poboru energii elektrycznej i wody do celów realizacji przedmiotu zamówienia (na potrzeby placu budowy). Wymagane jest, aby wykonawca zawarł umowy z dostawcami mediów.
Usunięto: <#>10% wartości tego etapu w formie zaliczki wg wymagań opisanych w umowie;¶
<#>pozostała wartość po ostatecznym odebraniu przedmiotu zamówienia.¶
Usunięto: :
3. Wynagrodzenie za etap projektowania jest wypłacane po jego zakończeniu. Wynagrodzenie za etap robót budowlanych jest wypłacane po odebraniu każdego z etapów robót budowlanych, a za ostatni etap po ostatecznym odebraniu przedmiotu zamówienia.
V. Odbiory
1. Do obowiązków wykonawcy będzie przygotowywanie przedmiotu zamówienia do odbiorów w terminach wyznaczonych w harmonogramie rzeczowo finansowym.
2. Rozróżnia się następujące odbiory:
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – polegać będą na ocenie ilości i jakości wykonanych elementów robót, których efekt ulega zakryciu podczas kolejnych faz technologicznych (x.xx. roboty ziemne i fundamentowe, zbrojenie konstrukcji żelbetowych, wykonywanie hydroizolacji). Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Jest dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Do odbioru ilości i jakości robót zanikających i ulegających zakryciu wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru inwestorskiego komplet niezbędnych dokumentów (z wynikami badań laboratoryjnych i wynikami pomiarów terenowych, jeżeli będzie taka konieczność, certyfikatów, atestów itp.) – wszystkie roboty ulegające zakryciu muszą być odpowiednio wcześnie zgłoszone inspektorowi nadzoru inwestorskiego i zamawiającemu;
Usunięto: . Wskazane jest, aby wartości etapów nie różniły miedzy sobą o więcej niż 10% (wartość może ulec zmianie)
2) odbiory etapów – (jeden etap projektowania, trzy etapy roboty budowlanej) polegać będą na ocenie ilości i jakości wykonanych elementów robót danego etapu inwestycji ujętej w harmonogramie rzeczowo finansowym (odbiór etapów ma potwierdzać stopień zaawansowania prac, co będzie uwidocznione w wynagrodzeniu wykonawcy). Gotowość danego etapu robót do odbioru zgłasza kierownik budowy wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym bezpośrednim powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego i zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie po zgłoszeniu wpisem do Dziennika Xxxxxx i powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego, chyba, że zamawiający lub inspektor nadzoru inwestorskiego uznają, że etap nie jest gotowy do odbioru. Dopuszcza się pokrywanie odbioru etapów z odbiorami, o których mowa w pkt 1, wówczas do takich odbiorów stosuje się zapisy z pkt 1 i 2 – pierwszeństwo mają zapisy z pkt 2;
3) odbiór końcowy (odbiór ostatniego etapu) – dzielić się będzie na:
a) odbiór końcowy dokumentacji – polegać będzie na przekazaniu przez wykonawcę i ocenie (ocenie kompletności i ocenie jakościowo- merytorycznej) wymaganej dokumentacji powykonawczej (zwłaszcza dziennik budowy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, dokumenty z przeprowadzonych badań, karty gwarancyjne, certyfikaty, instrukcje obsługi (w języku polskim), DTRy itp.,
b) odbiór końcowy robót – polegać będzie na ocenie ilości i jakości wykonanych elementów robót (w tym również wymaganych usług i dostaw),
c) odbiory końcowy instytucji – wszystkie wymagane prawem odbiory dokonywane przez organy administracji (np. Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego itp.) oraz inne instytucje.
Wykonawca musi uzyskać w imieniu zamawiającego pozwolenie na użytkowanie.
d) odbiór na koniec okresu rękojmi – dokonuje się nie później niż 1 miesiąc przed zakończeniem okresu rękojmi. Termin zostanie ustalony wspólnie (decydujące zdanie ma zamawiający) najpóźniej 10 dni przed końcowym odbiorem dokumentów i może ulec zamianie za zgodą stron. Brak przedstawicieli wykonawcy w tym przeglądzie nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania postanowień komisji odbiorczej. Polegać on będzie zwłaszcza na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie rękojmi. Odbiór na koniec okresu rękojmi jest dokonywany poprzez ocenę wizualną obiektu na podstawie protokołu odbioru. Odbiór ten zwalnia kwotę zabezpieczenia rękojmi wykonawcy.
Usunięto: stosownym wpisem do Dziennika Budowy
3. Odbiór końcowy robót będzie komisyjnym przekazaniem zamawiającemu zakończonego obiektu budowlanego z zastrzeżeniem lub bez. Gotowość zamawianej inwestycji do odbioru końcowego zgłasza wykonawca (kierownik budowy) wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym bezpośrednim powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór końcowy należy rozpocząć niezwłocznie, od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy oraz powiadomienia inspektora NI i zamawiającego. Aby odbiór końcowy robót nastąpił inspektor nadzoru inwestorskiego musi potwierdzić gotowość do odbioru.
4. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będę na bieżąco, w miarę potrzeb.
5. Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu lub odbioru etapu lub odbioru końcowego robót będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy, potwierdzona pisemnym wnioskiem o dokonanie stosownego odbioru złożonym w siedzibie zamawiającego oraz przesłanym inspektorowi nadzoru inwestorskiego (w sposób wskazany przez inspektora nadzoru inwestorskiego).
6. Odbiorów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 oraz odbiór końcowy robót (ust. 2 pkt 3 lit. b) dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. W trakcie tych odbiorów uczestniczyć będą przedstawiciele zamawiającego, wykonawcy (zwłaszcza kierownik budowy i kierownicy robót odbieranej branży), autor dokumentacji projektowej (zwłaszcza główny projektant) oraz autor PFU, którzy mogą wnosić uwagi do protokołów odbioru, a do których wykonawca musi się zastosować, w przypadku ich zasadności.
7. Odbiór końcowy dokumentacji dokonuje komisja składająca się z inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli zamawiającego, przedstawicieli wykonawcy (zwłaszcza kierownik budowy) i autora dokumentacji projektowej (główny projektant) oraz autor PFU – w sytuacji braku porozumienia decydujące zdanie ma zamawiający).
8. Odbiorów końcowych instytucji będą dokonywać przedstawiciele tych instytucji, a uczestniczyć w tych odbiorach będzie inspektor nadzoru inwestorskiego, przedstawiciele zamawiającego, autor dokumentacji projektowej oraz przedstawiciele wykonawcy (zwłaszcza kierownik budowy). Wykonawca odpowiada za wszystkie odbiory instytucji – dokona ich w imieniu zamawiającego (inwestora).
9. Z każdego odbioru będzie sporządzany protokół. Podpisanie protokołu odbioru nie pozbawia zamawiającego prawa do roszczeń w stosunku do wykonawcy związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia niezgodnie z umową.
10. Za dzień zgłoszenia gotowego etapu lub całości przedmiotu zamówienia do odbioru zamawiający uzna datę wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 5 do siedziby zamawiającego;
Usunięto: odbioru
Usunięto: , o którym mowa w ust. 5
11. Wykonawca złoży wniosek do zamawiającego o dany odbiór w terminie umożliwiającym przygotowanie się do niego, jednak
1) nie później niż na 3 dni robocze przed terminem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
2) nie później niż 7 dni przed upływem terminu zakończenia realizacji etapu przedmiotu zamówienia;
Sformatowano: Wcięcie: Z lewej: 1,9 cm, Bez punktorów lub numeracji
3) nie później niż 21 dni przed upływem terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie terminów, jednak wymagają one wcześniejszej jego akceptacji.
12. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbiorowych, że przedmiot zamówienia (lub jego etap), objęty odbiorem, nie został ukończony zgodnie z wymaganym opisem, zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania czynności odbiorowych.
VI. W przypadku wystąpienia przy odbiorach wad:
- istotnych nadających się do usunięcia i odmowy ich usunięcia przez wykonawcę (zamawiający wyznaczy czas na usunięcie wad w oparciu o opinię kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego),
- nieistotnymi nadającymi się do usunięcia i odmowy ich usunięcia (zamawiający wyznaczy czas na usunięcie wad),
- nieistotnymi nienadającymi się do usunięcia,
- istotnymi nienadającymi się do usunięcia (zamawiający może wówczas odstąpić od umowy)
- wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone o kwotę ustaloną wspólnie (decydujące zdanie ma zamawiający po zapoznaniu się z opinią inspektora nadzoru inwestorskiego). W przypadku wątpliwości, do jakiej kategorii należą wykryte wady decydujące zdanie ma zamawiający.
W przypadku wystąpienia wad nadających się do usunięcia i odmowy ich usunięcia przez wykonawcę, zamawiający zleci usunięcie ich innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo (ryzyko) wykonawcy.
Pod pojęciem wad istotnych rozumie się nieprawidłowości, które uniemożliwiają wykorzystanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem lub odbierają przedmiotowi zamówienia (lub jego etap) jego cechy właściwe, ujęte w opisie przedmiotu zamówienia.
Pod pojęciem wad nadających się do usunięcia rozumie się wady, których likwidacja jest możliwa i może doprowadzić do osiągnięcia rezultatu, którym charakteryzuje się przedmiot zamówienia wolny od wad.
VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania rzeczoznawcy budowlanego, o którym mowa w art. 15 ustawy Prawo budowlane w sytuacjach:
1) odstąpienia lub wypowiedzenia lub rozwiązania umowy (na koszt wykonawcy) lub
2) w sytuacji zaistnienia przy odbiorze wad nienadających się do usunięcia (na koszt wykonawcy) lub
3) w sytuacji wystąpienia katastrofy budowlanej (na koszt wykonawcy)
w celu ustalenia wartości przysługującego wykonawcy wynagrodzenia za należycie wykonany przedmiot zamówienia. Rozstrzygnięcia rzeczoznawcy budowlanego uważa się za ostateczne.
VIII. Ubezpieczenia
1. Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej:
1) zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł i przedłożył w dniu podpisania umowy (o wykonanie zamówienia), umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z okresem ubezpieczenia obejmującym czas realizacji kontraktu. Dopuszcza się zawarcie kilku polis, których łączny okres ubezpieczenia będzie odpowiadał okresowi realizacji kontraktu. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy, jednak nie później niż 4 dni od podpisania umowy, dostarczy kopię polisy poświadczoną notarialnie wraz z dowodem jej opłacenia;
2) przedmiot umowy ubezpieczenia musi obejmować odpowiedzialność cywilną deliktowo-kontraktową za szkody rzeczowe i osobowe w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością związana z wykonaniem kontraktu z rozszerzeniem o czyste straty finansowe;
3) zakres umowy ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność cywilną wykonawcy wobec zamawiającego oraz osób trzecich z rozszerzeniem o odpowiedzialność za szkody powstałe po wykonaniu i przekazaniu pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy wynikłe z ich wadliwego wykonania, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców i dalszych podwykonawców Ubezpieczonego-wykonawcy (jeżeli będzie z nich korzystał
przy realizacji kontraktu), odpowiedzialność za szkody spowodowane w urządzeniach lub instalacjach w trakcie prac lub usług przez Ubezpieczonego- wykonawcy, odpowiedzialność za szkody spowodowane przez maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobieżne w związku z wykonywaniem prac i usług kontraktowych oraz włączenie odpowiedzialności za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego-wykonawcy.
4) suma gwarancyjna dla polisy OC winna wynosić minimum 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. w przypadku rozszerzenia o czyste straty finansowe dopuszcza się wprowadzenie podlimitu w wysokości minimum 200 000,00 zł;
5) Zmawiający dopuszcza zastosowanie w polisie OC franszyz lub udziałów własnych, jednak ich wysokość nie może przekroczyć 25 000,00 zł.
2. Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych
1) wykonawca najpóźniej na 14 dni przed wejściem na plac budowy zobowiązany jest zawrzeć i przedstawić polisę ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR). Wykonawca nie później niż 12 dni od podpisania ww. polisy, dostarczy jej kopię poświadczoną notarialnie wraz z dowodem jej opłacenia;
2) zakres ubezpieczenia polisy ryzyk budowy i montażu powinien obejmować przedmiot niniejszego kontraktu, tj. Budowa Parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów (w formule zaprojektuj-wybuduj) z rozszerzeniem o co najmniej o klauzule:
a) pokrycia okresu gwarancyjnego min. 12 miesiące po zakończeniu klauzuli 004
- (kl. 003)
b) rozszerzonego pokrycie okresu gwarancyjnego min. 24 miesiące – (kl. 004)
c) istniejącego mienia należącego do Inwestora-zamawiającego z limitem odpowiedzialności minimum 1 000 000,00 zł (kl. 119)
d) reprezentantów
3) suma ubezpieczenia polisy, o której mowa wyżej winna odpowiadać wysokości brutto kontraktu zawartego przez Wykonawcę z Zamawiającym (cena oferty).
4) okres ubezpieczenia polisy powinien obejmować czas realizacji kontraktu, tj. od daty rozpoczęcia robót do dnia ich zakończenia, nie wcześniej niż z datą podpisania protokołu końcowego.
3. Wykonawca uwzględni w cenie oferty ww. ubezpieczenia.
4. W zakresie realizacji ust. 1 i 2 Wykonawca będzie należycie wypełniał obowiązki wynikające z umów ubezpieczenia.
5. W sytuacji kiedy Wykonawca nie będzie posiadał wymaganych ubezpieczeń, wówczas Zamawiający może zawrzeć takie umowy z wybranym przez siebie ubezpieczycielem, na powyższych warunkach, na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawo dochodzenia kar umownych.
IX. Wykonawca musi zapewnić pomieszczenie do odbywania narad/koordynacji na terenie budowy, lub w najbliższym jej otoczeniu. Wykonawca musi w swoim zakresie zapewnić zaplecze socjalne. Wykonawca musi bezpłatnie udostępniać inspektorowi nadzoru inwestorskiego i autorowi dokumentacji projektowej (oraz ich pracownikom) swojego zaplecze socjalne (w tym pomieszczenie biurowe, pomieszczenie kuchenne i WC).