UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

UMOWA

NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

nr …./2023

zawarta w Nidzicy w dniu ...07.2023 r

pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Usługowym Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; 00-000 Xxxxxxx, xx. Xxxxxxxx 00, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS 00001449; NIP: 000-000-00-00; REGON 511371086,

zwanym dalej ,,Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. Pana Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx – Prezesa Zarządu

2. Pana Xxxxx Xxxxxxxxxx – Wiceprezesa Zarządu

zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym lub Stroną,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą lub Stroną

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Xxxxxxxx 00, 00-000 Xxxxxxx.

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiot umowy stanowi opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla realizacji zadania pn.:

" Budowa kotłowni opalanej biomasą (zrębki drzewne) o mocy 5 MW w ramach rozbudowy systemu ciepłowniczego Nidzicy w celu zwiększenia jego efektywności oraz likwidacji niskiej emisji - etap IV” wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgodnień i pozwoleń, na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

2. Przedmiot umowy należy wykonać z uwzględnieniem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, standardami i obowiązującymi normami, a w szczególności z:

1) ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

2) ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,

3) Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,

4) Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

5) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

6) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

7) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

8) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

9) obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.

3. Przewidywany zakres prac projektowych, stanowiących przedmiot umowy został określony w Specyfikacji Warunków.

4. W ramach niniejszej umowy Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej w składzie:

1. Opracowanie wariantowej koncepcji techniczno-ekonomicznej (z rozpatrzeniem możliwości wykorzystania istniejącego budynku po kotłowni węglowej) i uzgodnienie jej z Zamawiającym.

2. Opracowanie projektu budowlanego w zakresie:

1. Projekt Budowlany wraz z wszelkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania zmiany pozwolenia na budowę.

2. Przygotowanie wniosku oraz współdziałanie z Zamawiającym w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, zawierających specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

3. Projekt Techniczny.

4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

5. Ekspertyzy i inwentaryzacje do celów projektowych

6. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla każdej branży oddzielne – na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

7. W dokumentacji projektowej zostaną uwzględnione wszelkie niezbędne przełożenia kolidującej infrastruktury podziemnej.

3. przebudowy (przełożenia) kolidującej infrastruktury podziemnej.

5. W ramach niniejszej umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej w niżej wymienionym nakładzie:

1) 5 egz. projektu budowlanego na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę,

2) 4 egz. projektu technicznego,

3) 3 egz. ekspertyzy i inwentaryzacje do celów projektowych,

4) 3 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

5) 3 egz. przedmiarów robót dla każdej z branż,

6) 3 egz. kosztorysów inwestorskich w układzie jak przedmiary robót,

7) 3 egz. innych pozostałych opracowań nie wymienionych wyżej,

8) 2. szt. dokumentacji w formie elektronicznej na płytach CD/DVD.

Całość dokumentacji zostanie przekazana Zamawiającemu w formie standardowej tj. papierowej oraz w wersji elektronicznej w następujących plikach: dokumenty tekstowe – doc, pdf, ath, dokumenty tekstowe z grafiką – doc, pdf, pliki graficzne – jpg, rysunki techniczne – dwg, pdf.

6. Wykonawca zorganizuje przynajmniej dwie narady koordynacyjne, na których zostaną omówione poszczególne branże oraz zastosowane rozwiązania materiałowe i technologiczne. Na życzenie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu drogą elektroniczną materiały niezbędne do zapoznania się z zaawansowaniem prac projektowych i zastosowanymi w nich rozwiązaniami.

7. Dokumentacja projektowa zostanie zaopatrzona w klauzulę kompletności zawierającą wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może zostać skierowana do realizacji.

8. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego, tak jak za swoje własne i zobowiązuje się do wypłaty należnego im wynagrodzenia.

§ 2

Termin realizacji umowy

1. Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

1. Wykonanie koncepcji technicznej – do dnia 15.09.2023 r.

2. Wykonanie Projektu budowlanego – do dnia 31.10.2023 r.

3. wykonanie Projektu technicznego oraz pozostałych opracowań – do dnia 31.12.2023 r.

4. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę – do dnia 31.03.2024 r.

2. Terminy opracowania dokumentacji projektowej uważać się będzie za zachowane, jeżeli w tych terminach Wykonawca przekaże kompletną dokumentację projektową do odbioru Zamawiającemu i w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany odbiór, zgodnie z zapisami zawartymi w § 3 niniejszej umowy.

3. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych.

4. Zmiana harmonogramu prac projektowych, niepowodująca zmiany terminu realizacji Umowy, nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy.

§ 3

Odbiór przedmiotu umowy

1. Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac projektowych.

2. Odbiór dokumentacji projektowej określonej w § 1 ust 4 i 5 niniejszej umowy, nastąpi na podstawie protokołów odbioru częściowych i protokołu końcowego po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

3. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności:

   1. informację o czasie i miejscu przekazania dokumentacji projektowej,

   2. wykaz przekazanej dokumentacji projektowej,

   3. oświadczenie Wykonawcy, że wymieniona w protokole dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym technicznobudowlanymi, oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

4. Wykonawca przekaże dokumentację projektową Zamawiającemu w formie papierowej oraz elektronicznej zgodnie z pkt. 5 umowy.

5. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej oraz wszelkich opracowań wykonanych w ramach przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego.

6. Zamawiający sprawdzi i zweryfikuje przekazaną przez Wykonawcę dokumentację projektową w terminie do 7 dni od dnia jej przekazania w szczególności pod względem:

1. Kompletności i zgodności z postanowieniami umowy, wskazówkami Zamawiającego przekazanymi Wykonawcy w trakcie wykonywania prac projektowych, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i standardami projektowania,

2. zgodności z prawem, warunkami technicznymi i normami.

4. W wyniku dokonania sprawdzenia i weryfikacji Zamawiający może:

1. podpisać protokół odbioru,

2. odmówić podpisania protokołu odbioru i wezwać Wykonawcę do usunięcia wad/usterek lub przedstawienia kompletnej dokumentacji projektowej wyznaczając Wykonawcy w tym celu termin do 7 dni.

4. W przypadku nienależytego wykonywania umowy, a w szczególności bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu usunięcia wad/usterek, Zamawiający ma prawo usunąć wady/usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, niezależnie od pozostałych uprawnień Zamawiającego przyznanych niniejszą umową.

5. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad/usterek wskazanych przez Zamawiającego w toku przygotowania lub podczas odbioru dokumentacji projektowej w terminach wskazanych przez Xxxxxxxxxxxxx oraz do ponownego dostarczenia danego opracowania projektowego do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia wad/usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w przedstawianych opracowaniach.

§ 4

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……….. zł netto (słownie: …………………… złotych netto), które zostanie powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury

2. Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie, nie podlega podwyższeniu. ani waloryzacji z tytułu skutków inflacji, czy jakichkolwiek innych czynników.

3. Wynagrodzenie określone w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty wykonania wszelkich czynności Wykonawcy niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz wszelkich czynności określonych w SWZ oraz opracowania lub pozyskania wszelkich ekspertyz, opinii, badań i innych materiałów oraz danych wyjściowych do projektowania niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy - choćby niewymienionych wprost w umowie.

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur Zamawiającemu przez Wykonawcę i po podpisaniu bez zastrzeżeń przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 3 niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 powyżej, płatne będzie po należytym wykonaniu przez Wykonawcę poszczególnych zadań, określonych w § 1 Umowy, w następujących wysokościach i na warunkach określonych poniżej:

1. Płatność zaliczkowa w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego + VAT - płatna w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie wystawiona po podpisaniu umowy,

2. Płatność częściowa w wysokości 35% wynagrodzenia umownego + VAT - płatna w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie wystawiona po opracowaniu zatwierdzone przez Xxxxxxxxxxxxx projektu budowlanego;

3. Płatność częściowa w wysokości 40% wynagrodzenia umownego + VAT - płatna w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie wystawiona po opracowaniu zatwierdzone przez Zamawiającego projektu technicznego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót; kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót;

4. Płatność końcowa w wysokość 10 % wynagrodzenia umownego + VAT - płatna w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie wystawiona po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę i po podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 3 niniejszej umowy.

6. Strony ustalają, że po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji objętej przedmiotem umowy, Wykonawca zrzeka się wszelkich majątkowych praw autorskich na rzecz Zamawiającego oraz wszelkich roszczeń z tego tytułu.

7. Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy lub zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 6 niniejszej umowy.

9. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności, wynikającej z umowy, na osoby trzecie. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

§ 5

Gwarancja i rękojmia

1. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, przez okres odpowiadający okresowi rękojmi Wykonawcy robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

2. Wykonawca obowiązany jest do odpowiedzialności względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w okresie równym z okresem udzielenia Zamawiającemu gwarancji.

3. Xxxx terminów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu bez zastrzeżeń protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy i trwa 24 miesiące.

4. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad przedmiotu niniejszej umowy, zgłaszanych na piśmie przez Zamawiającego i w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

5. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu na usunięcie wad, będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad.

6. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie lub wadliwym wykonaniu usunięcia wad, Zamawiający bez dodatkowego wezwania zleci usunięcie tych wad innemu podmiotowi w drodze wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania uprzedniego upoważnienia sądu, niezależnie od możliwości obciążenia Wykonawcy z tego tytułu karami umownymi.

7. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy i Zamawiającego.

8. Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.

9. Wykonanie prac w zastępstwie Wykonawcy w sytuacji wymienionej w ust. 6, nie ogranicza zakresu i terminów gwarancji i rękojmi.

10. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

11. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ważną i opłaconą polisę ubezpieczeniową z okresem ochrony do dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z umowy na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w umowie na jedno i wszystkie zdarzenia skutkujące odpowiedzialnością cywilną Wykonawcy w związku z wykonywaniem prac objętych umową, w szczególności za wady (usterki) projektowe, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy lub inne zdarzenia, za które ponosi on odpowiedzialność z tytułu prowadzonej działalności zawodowej. Wykonawca zobowiązuje się do odnawiania ubezpieczenia i terminowego opłacania składek z tego tytułu za ww. okres i do bieżącego przedstawiania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów w tym zakresie.

12. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię polisy w terminie najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

§ 6

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. za opóźnienie lub zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia prac, a faktycznym dniem zakończenia prac,

2. za opóźnienie lub zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad i usterek,

3. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

3. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej, Zamawiający może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

5. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy.

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dostarczenia przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków, wynikających z umowy.

§ 7

Osoby wyznaczone do koordynacji realizacji umowy

1. Ze strony Zamawiającego umowa będzie koordynowana przez:

1. ……………………………………. – branża technologiczna

2. ……………………………………. – pozostałe branże

2. Ze strony Wykonawcy umowa będzie koordynowana przez:

- Xxxxx Xxxxxxx – V-ce Prezes Zarządu tel./fax x00 00 000 00 00; e-mail: x.xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx.xx

3. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 i 2 nie wymaga zmiany umowy i następuje przez pisemne zgłoszenie złożone drugiej stronie.

§ 8

Prawa autorskie

1. Wynagrodzenie określone w umowie obejmuje również wynagrodzenia za nabycie przez Zamawiającego majątkowych autorskich praw do dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy (Utwór, Dokumentacja projektowa) oraz wynagrodzenie za nabycie przez Zamawiającego własności egzemplarzy, na których utrwalono Utwór, co do którego następuje nabycie tych praw oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu. Z dniem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez konieczności składania w tym zakresie dodatkowego oświadczenia woli, majątkowe prawa autorskie wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu. Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich Zamawiający nabywa własność egzemplarzy, na których utrwalono Utwór, co do którego następuje nabycie tych praw oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworu.

2. Przeniesienie praw autorskich do Dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy wraz z przeniesieniem praw zależnych nastąpi na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:

1. użytkowania utworów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich;

2. wykonywania na podstawie utworów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich opisanych;

3. wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do utworów, w szczególności dokonywania twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań czy opracowań utworów (w tym usuwania jej wad);

4. utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.);

5. udostępniania i publikowania utworów (w tym także publikowania po raz pierwszy) w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie i publiczne przedstawianie utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym,
   w szczególności poprzez udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet;

6. zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.);

7. wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności na nośnikach wskazanych powyżej;

8. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

9. rozpowszechniania utworów w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, x.xx. w telewizji, w telefonii komórkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczególności na otwartych przestrzeniach, w Internecie;

10. nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;

11. nadawania za pośrednictwem satelity;

12. reemisja;

13. wymiany nośników, na których utwór utrwalono;

14. wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie utworu w całości lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub połączeń
    z innymi utworami (w tym multimedialnymi), uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne ub reklamowe, w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczeń co do formy i sposobów reklamy) i sponsoringu;

15. wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej;

16. wprowadzania zmian, skrótów;

17. sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora;

18. wprowadzania utworu do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów wykonanych z wykorzystaniem utworu), w tym jego użyczenie, najem, dzierżawę;

19. wykorzystywania utworu w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej koncepcji, w tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia publicznego) zmierzających do realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności poprzez włączanie utworu (lub jego części) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do projektów umów oraz udostępnienie utworu instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacją określonej koncepcji, przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji przedmiotu umowy wynikających z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa;

20. wykonania na podstawie utworu (w tym również zlecenie wykonania innemu podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych;

21. zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji wskazanym powyżej.

3. W przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, które Zamawiający będzie chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego, do wyrażenia pisemnej zgody na przeniesienie autorskich praw majątkowych do korzystania i rozporządzania przedmiotem umowy na tych polach, na pełen czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczeń.

4. Strony oświadczają, iż w przypadku określonym w ust. 3, wynagrodzenie wynikające z umowy w całości zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy także co do przyszłych pól eksploatacji.

5. W przypadku odmowy wyrażenia zgody lub jej niewyrażenie w terminie wskazanym w ust. 3, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty od Wykonawcy kary umownej w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy (wynagrodzenia brutto wykonawcy określonego w § 4 ust. 1). W przypadku odmowy lub niedotrzymania terminu do udzielenia zgody, Zamawiający będzie również uprawniony do żądania wydania przez właściwy sąd orzeczenia zastępującego oświadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia odszkodowania w pełnym zakresie.

6. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy utwory nie naruszają żadnych praw patentowych, projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich. Wykonawca potwierdza również, przy tworzeniu utworów nie posłużył się elementami innych utworów, w szczególności, że nie korzysta z nich na podstawie licencji.

7. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporządzenie tymi prawami.

8. Wykonawcy przysługuje prawo przeniesienia na rzecz Zamawiającego wszelkich praw autorskich nabytych zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

9. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub innych podmiotów, na które Wykonawca przeniesie prawa autorskie, jakichkolwiek roszczeń wynikających z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do utworów stanowiących przedmiot niniejszej Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach niematerialnych, Wykonawca:

1. przejmie i zaspokoi wynikające z tego tytułu roszczenia względem Zamawiającego,

2. zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, postępowań, szkód, strat, kar lub wszelkich innych wydatków powstałych w związku z korzystaniem z utworów,

3. pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy prawnej, koszty sądowe i koszty egzekucyjne poniesione w związku z takimi roszczeniami.

§ 9

Zmiany postanowień umowy

1. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. W przypadku ustawowej zmiany stawek podatku od towarów i usług, należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawek i zasad wynikających z obowiązujących przepisów.

3. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

4. Jeżeli zdaniem Wykonawcy dla wykonania umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla zakresu prac objętych przedmiotem umowy będzie konieczne dokonanie zmiany umowy, czy też pojawi się konieczność wykonania zamówień dodatkowych, nieobjętych przedmiotem umowy, Wykonawca obowiązany jest poinformować o tym fakcie pisemnie Zamawiającego wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wpływu na termin wykonania prac a także wynagrodzenie należne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystąpienia takiej konieczności.

5. Wykonawca może w jakimkolwiek momencie przedłożyć Zamawiającemu pisemną propozycję zmian, które:

1. przyspieszą ukończenie zadania,

2. zmniejszą Zamawiającemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robót,

3. poprawią Zamawiającemu sprawność lub wartość ukończonych robót,

4. w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku, wskazując na korzyści wynikające z wprowadzenia zmian.

Zamawiający dokona analizy i oceny złożonych propozycji zmian i wyłącznie do Zamawiającego należy ostateczna akceptacja złożonych propozycji zmian.

§ 10

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
   w następujących okolicznościach:

1. w przypadku nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z umowy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia,

2. jeżeli Wykonawca stał się niewypłacalny lub została otwarta likwidacja Wykonawcy,

3. w przypadku dłuższej niż 30 dni zwłoki w prowadzeniu prac projektowych w stosunku
   do harmonogramu prac projektowych,

4. jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków,

5. niewykonania przedmiotu umowy lub którejkolwiek z jego części w terminie określonym w § 2 umowy,

6. dwukrotnego nienależytego usunięcia lub nieusunięcia przez Wykonawcę wad/usterek dotyczących tej samej części dokumentacji projektowej,

7. Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu umowy osobom lub podwykonawcom
   o kwalifikacjach i doświadczeniu gorszych niż poziom kwalifikacji i doświadczenia wymagany
   w SWZ.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar umownych określonych w niniejszej Umowie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki szczegółowe:

1. Wykonawca przerwie wszelkie prace projektowe,

2. w ciągu 7 dni od daty odstąpienia Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi zestawienie, zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z określeniem wartości wykonanych opracowań według stanu na dzień odstąpienia w oparciu o ceny jednostkowe, użyte przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty (protokół inwentaryzacyjny) oraz przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy opracowania, wykonane na dzień odstąpienia od umowy,

3. w terminie 21 dni od daty przedłożenia protokołu inwentaryzacyjnego wraz z dokumentem wskazanym w pkt. b, Zamawiający dokona ustalenia prawidłowości wyceny wartości prac wykonanych przez Wykonawcę na dzień odstąpienia,

4. zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia wyłącznie za zrealizowane do dnia odstąpienia opracowania projektowe. Zamawiający nie zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia
   za zrealizowaną część opracowań projektowych, która nie mogłaby być przez Zamawiającego wykorzystana lub byłaby dla Zamawiającego nieprzydatna,

5. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy po ustaleniu wszystkich kosztów wykonania
   i zakończenia prac projektowych, usunięciu wad/usterek dokumentacji projektowej, naliczeniu kar umownych oraz innych kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z odstąpieniem od umowy lub wykonaniem zastępczym.

6. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad/usterek dokumentacji projektowej wykonanej do dnia odstąpienia ani gwarancji lub rękojmi w zakresie przyjętych prac projektowych.

7. Niezależnie od przesłanek określonych w ust. 1, zgodnie z art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy prawa budowlanego oraz inne przepisy wykonawcze specjalistyczne dla tego typu inwestycji.

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem jej nieważności i mogą być wnoszone w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

3. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, Strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia sprawy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Strona 17 z 17