UMOWA NR …/U/2017

UMOWA NR …/U/2017

Zawarta w dniu r. w Chęcinach pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Xxxxxx w Czerwonej Górze, ul. Xxxxxxxx Xxxx 00, 00-000 Xxxxxxx wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział X Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000009315, NIP 000-000-00-00, Regon 000296213 zwanym dalej "Zamawiającym" reprezentowanym przez:

Dyrektora - Xxxxxxxx Xxxxxxxx,

a

………………… z siedzibą w ………….., ul………, wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy w……, …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

……, NIP ………...., Xxxxx , zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

…………………………

Podstawa zawarcia niniejszej umowy:

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym poza Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 30 000,00 euro (art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Dz. U. z 2016 poz. 1265).

§ 1

Przedmiot umowy:

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przeglądu stacji sprężonego powietrza w Segmencie E1- przyziemie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Xxxxxx w Czerwonej Górze.

2. Integralna częścią umowy jest oferta złożona przez Wykonawcę.

§ 2

Termin realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w §1 do dnia 08.09.2017r.

§ 3

Wartość umowy:

1. Wartość niniejszej umowy wynosi …………… zł netto (słownie zł 00/100)

plus należny podatek VAT w wysokości … %, co daje wartość brutto: ………… zł (słownie:

……………… zł 00/100),

2. Określona w ust. l wartość obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 4

Terminy i warunki płatności:

1. Należność określona w § 3 ust. 1 zostanie uregulowana po doręczeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni.

2. Należności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr: …………………………………….. .

3. Na fakturze VAT musi być wskazany numer umowy.

4. Podstawą do zapłaty należności określonej w § 3 ust. 1 będzie protokół odbioru robót podpisany przez Xxxxxx umowy.

5. Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. W przypadku zaległości w zapłacie faktury VAT Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki karne w wysokości odsetek ustawowych.

§ 5

Warunki realizacji umowy:

1. Przedmiot umowy określony w § l będzie realizowany zgodnie z zakresem usługi, opisanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek okresowego przeglądu stacji sprężonego powietrza, w zakresie:

2.1. wykonanie przeglądu okresowego sprężarki powietrza L07x3 szt.:

2.1.1. wymiana filtra powietrza;

2.1.2. wymiana filtru oleju;

2.1.3. wymiana separatora;

2.1.4. wymiana oleju;

2.1.5. kontrola pasków klinowych;

2.1.6. kontrola działania zaworu bezpieczeństwa;

2.1.7. weryfikacja pracy;

2.1.8. sprawdzenie połączeń elektrycznych i pneumatycznych;

2.2. wykonanie przeglądu okresowego osuszacza BA-A9XSDS 2 szt.:

2.2.1. wymiana tłumików;

2.2.2. wymiana filtrów przy osuszaczu;

2.2.3. wymiana filtrów sieciowych;

2.2.4. wkładu owamat;

2.2.5. kontrola pracy;

2.2.6. weryfikacja zaworów w osuszaczu oraz weryfikacja złoża,

2.3. sprawdzenia szczelności połączeń z wpisem do książki przeglądów,

2.4. naprawy usterek do 10% wartości brutto umowy, usterki przekraczające wskazana wartość udzielane będą na podstawie odrębnego zlecenia, po zaakceptowaniu oferty,

2.5. wystawienia protokołu każdego urządzenia z określeniem wykonanych prac, typem i rozmiarami wbudowanych materiałów,

2.6. zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia oraz wykonania go zgodnie z zasadami BHP,

2.7. zagospodarowania we własnym zakresie odpadów powstałych podczas prac zgodnie z Ustawą o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, 1954).

3. Wykonawca zabezpieczy miejsce wykonywania prac tak, aby nie spowodować uszkodzeń i zabrudzeń na ścianach, drzwiach, aparaturze medycznej itp. Zamawiającego oraz dołoży wszelkich starań, by wykonywane prace nie zakłócały normalnego funkcjonowania Szpitala.

4. Strony związane umową po wykonaniu przedmiotu zamówienia sporządzą protokół odbioru robót dołączony do faktury.

5. Wykonawca oświadcza, iż przed złożeniem oferty oraz podpisaniem umowy uzyskał konieczne informacje, zapoznał się z warunkami technicznymi obiektów i nie wnosi do nich uwag. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że warunki te zostały uwzględnione w wynagrodzeniu umownym.

§ 6

Przedstawiciele stron:

1. Do merytorycznego nadzoru nad realizacją umowy oraz do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający upoważnia: Pana Xxxxxxxxx Xxxxxxx tel. (00) 000-00-00 wew. 179 lub 000-000-000.

2. Do kontaktów z Zamawiającym, Wykonawca upoważnia: ……………….. , tel. ……………..

e-mail: …………..

§ 7

Odpowiedzialność Wykonawcy:

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku wyrządzenia szkód pacjentom, w tym szkód osobowych i majątkowych, a także szkód w przedmiotach, sprzęcie i aparaturze medycznej Zamawiającego, gdy szkody te będą następstwem uchybień i zaniedbań personelu lub osób działających w imieniu i na zlecenie Wykonawcy w wykonywaniu obowiązków, a w szczególności, jeżeli szkoda będzie skutkiem świadczenia usług w sposób niezgodny z niniejszą umową.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu szkód wyrządzonych Zamawiającemu, gdy szkody te będą następstwem uchybień i zaniedbań personelu lub osób działających w imieniu i na zlecenie Wykonawcy.

§ 8

Gwarancja:

1. Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na użyte materiały i wykonane prace - licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ze swojej strony zobowiązuje się, że wady stwierdzone w okresie gwarancji usunie nieodpłatnie na swój koszt w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od przyjęcia zgłoszenia telefonicznie na numer ……………… lub drogą e-mailem pod adres: ………………………

3. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie do 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia przez Zamawiającego stwierdzonych wad, usterek albo uwag eksploatacyjnych dotyczących przedmiotu umowy nie podejmie działań zmierzających do ich usunięcia Zamawiający ma prawo, po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, przystąpić do zastępczego usunięcia stwierdzonych wad, usterek itp. na koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne i prawne wykonanych prac zmniejszające ich wartość luz użyteczność.

§ 9

Odstąpienie od umowy:

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:

1.1. nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia podpisania umowy,

1.2. przerwania prac przez Wykonawcę z przyczyn nie zależnych od Zamawiającego przez okres dłuższy niż 2 dni robocze, licząc od dnia uzyskania informacji od osoby sprawującej nadzór nad realizacją umowy.

2. W przypadku rażącego naruszenia zapisów niniejszej umowy, umyślnego wyrządzenia szkody przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

3. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Zmiany treści umowy:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących wypadkach:

1.1. Dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),

1.2. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku gdy ze względów organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego nie było możliwe wykonanie zamówienia w terminie przewidzianym przez Zamawiającego.

2. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 11

Kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w §3 ust. l umowy w przypadku:

1.1. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

1.2. odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

2. W przypadku niedotrzymania terminu zakończenia prac określonego w §2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień opóźnienia.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wystawiania pisemnego dokumentu obciążającego (noty obciążeniowej) Wykonawcę i potrącania kwot zastosowanych kar umownych z należności wynikających z umowy.

4. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych– Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania.

§ 12

Postanowienia końcowe:

1. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności:

1.1. dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,

1.2. przyjmować poręczeń za dług Xxxxxxxxxxxxx od podmiotów trzecich,

1.3. dokonywać jakiejkolwiek innej czynności prawnej skutkującej zmianą podmiotu zobowiązania, w tym udzielania pełnomocnictwa do windykacji wierzytelności z prawem do inkasa dla podmiotów innych niż adwokat lub radca prawny.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności oraz wszelkie kwestie sporne dotyczące treści i realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

……………………… ………………………