Umowa Nr AR – 052 / / 2024

Umowa Nr AR – 052 / / 2024

zawarta w dniu ………… 2024 r. w Radomiu pomiędzy:

Uniwersytetem Radomskim im. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, publiczną szkołą wyższą, NIP: 000-000-00-00, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez :

prof. dr. xxx. xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx - Rektora a

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”……………………………………………….

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektowo- kosztorysową dla zadania „Adaptacja pomieszczeń dla Laboratorium charakteryzacji magnetomechanicznej i strukturalnej elementów z metalicznego druku 3D. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie projektów wykonawczych:

1.1. Projekt aranżacji wnętrz obejmujący, dobór posadzki, wykończenia ścian, wyposażenia meblowego, oświetlenie,

1.2. Projekt branży architektonicznej obejmujący: zerwanie istniejącej wykładziny PCV, wykonanie nowej okładziny posadzkowej, poszerzenie i wykonanie drzwi wejściowych przeszklonych do pomieszczeń, wymianę sufitu podwieszanego, montaż rolet zewnętrznych (tylko sala Nr 105B1) i wewnętrznych w pomieszczeniu Nr 105B1 i 233B3,

1.3. Projekt instalacji sanitarnych obejmujący wymianę istniejących grzejników wraz z podłączeniami w obydwóch salach, w sali 233B3 wykonanie podejść wodno- kanalizacyjnych do polerki i przecinarki,

1.4. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z centralami wentylacyjnymi z pompą ciepła,

W pomieszczeniu 105 B1 obecnie istnieje wentylacja grawitacyjna, w pomieszczeniu Nr 233B3 wentylacja grawitacyjna i niesprawna wentylacja nawiewowa.

1.5. Projekt instalacji elektrycznych obejmujący: zaprojektowanie rozdzielni głównej dla każdego z pomieszczeń, gniazda wtykowe, oświetlenie, zasilanie do urządzeń,

1.6. Projekt sieci LAN obejmujący zaprojektowanie w każdym pomieszczeniu szaf rakowych, przeprowadzenie światłowodu pomiędzy serwerownia główną a szafami w pomieszczeniach, rozmieszczenie skrętek (należy przyjąć 2 skrętki dla każdego stanowiska), gniazd komputerowych,

1.7. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót /STWiOR/,

1.8. Kosztorysów inwestorskich,

1.9. Przedmiarów robót,

1.10. Zapewnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlano- montażowych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, aż do czasu odbioru końcowego robót budowlanych. Zakres obowiązków w ramach nadzoru autorskiego to x.xx.:

− wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, w tym wykonywanie rysunków uzupełniających;

− uzgadnianie i ocena możliwości lub zasadności wprowadzenia ewentualnych zmian rozwiązań projektowych i zastosowania urządzeń lub materiałów zamiennych, których konieczność wprowadzenia jest zasadna lub może wyniknąć w trakcie realizacji zadania, a zgłaszanych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego. Wszelkie proponowane rozwiązania zamienne muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego;

− zapewnienie zespołu uprawnionych projektantów we wszystkich branżach, którzy będą wykonywać usługę nadzoru autorskiego;

− zrealizowanie usługi z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, postanowieniami odpowiednich umów, uzgodnień, decyzji i zasadami wiedzy technicznej;

− uczestniczenie w innych czynnościach związanych z doprowadzeniem obiektu do zdolności użytkowych, w tym we wszelkich czynnościach odbiorowych.

2. Opracowanie musi uwzględniać obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

3. Przeniesienie całkowite własności intelektualnej związanej z dokumentacją – możliwość korzystania w dowolny sposób z dokumentacji bez ograniczeń i bez konieczności powiadamiania Wykonawcy.

4. Wszystkie materiały przewidziane w projekcie do wykonania Przedmiotu umowy muszą być zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych oraz innymi obowiązującymi przepisami.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestniczenia w procesie tworzenia dokumentacji projektowej na każdym etapie opracowania. Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji z Zamawiającym w celu uzyskania akceptacji zastosowanych rozwiązań, doboru materiałów i urządzeń w określonych częściach projektu oraz kosztów z tym związanych.

6. Po uruchomieniu procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych realizowanych w oparciu o Przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, tzn. nie później niż następnego dnia roboczego po otrzymaniu pytania od Zamawiającego lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, odpowiadać na pytania Wykonawców biorących udział w przetargu na wykonanie robot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji będącej Przedmiotem umowy. Koszt z tym związany ujęty jest w wynagrodzeniu, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Pytania i odpowiedzi na pytania będą przesyłane tylko i wyłącznie za pośrednictwem Zamawiającego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie błędy w projektowaniu (błędy w sztuce),

w szczególności skutkujące koniecznością wykonania dodatkowych prac celem należytego wykonania świadczenia Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, zgodnie z jej postanowieniami oraz celem zamierzonym przez Xxxxxx. Odpowiedzialność Wykonawcy polega w szczególności na tym, iż jest on zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z błędu, a z tytułu podjętych przez niego czynności celem usunięcia błędu i jego skutków nie należy mu się wynagrodzenie. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia osobie trzeciej wszelkich czynności niezbędnych do usunięcia błędu lub jego skutków na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowiązuje się opatrzyć dokumentację pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się opatrzyć dokumentację pisemnym oświadczeniem, że nie narusza ona jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, o których mowa w niniejszym ustępie stanowi integralną część opracowania.

§ 2

TERMIN WYKONANIA

1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy rozpoczyna się z dniem jej podpisania, a termin zakończenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji opisanej w §1 ustala się nie później niż do dnia

….…………………..2024r.

§ 3

ODBIORY

1. Opracowany przez Wykonawcę Przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu w ilości oraz w formie:

a) Kompletne projekty wykonawcze: 3 egz. w wersji papierowej;

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: 3 egz. w wersji papierowej;

c) Kosztorys inwestorski sporządzony metodą uproszczoną i przedmiar robót po 3 egz. w wersji papierowej;

d) Komplet opracowań w wersji elektronicznej w pdf i w wersji edytowalnej (dwg, Word, Excel, ath itp.)

– 3 egz. – na nośniku typu pendrive, wraz ze skanem kompletu dokumentacji projektowej z podpisami,

2. Przy przekazywaniu Przedmiotu Umowy Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonywania sprawdzenia jakości przekazywanej dokumentacji stanowiącej Przedmiotu Umowy. Podpisanie protokołu przekazania dokumentacji przez Zamawiającego jest wyłącznie dowodem przekazania przez Wykonawcę Przedmiotu

umowy w terminie określonym w umowie i nie stanowi potwierdzenia jakości i rzetelności wykonanej dokumentacji.

3. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji stanowiącej Przedmiot Umowy, przystąpi do czynności sprawdzenia i odbioru przekazanej dokumentacji w ciągu 7 dni od dnia jej dostarczenia, którą zakończy albo podpisaniem protokołu odbioru (przyjęciem dokumentacji stanowiącej Przedmiotu Umowy, albo zwrotem dokumentacji z podaniem w formie pisemnej przyczyn odmowy odbioru). W przypadku zwrotu dokumentacji tj. stwierdzenia wad, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w terminie 7 dni i ponownego zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia czynności odbiorowych. W przypadku kolejnego stwierdzenia wad, Wykonawca zobowiązany będzie do ostatecznego ich usunięcia w terminie 5 dni.

4. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy (przyjęcia dokumentacji stanowiącej Przedmiotu umowy) jest protokół przekazania dokumentacji projektowej przygotowany przez Zamawiającego i podpisany przez upoważnionych do tego przedstawicieli Stron.

§ 4

GWARANCJA

1. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za przedmiot umowy, jeżeli przygotowane przez niego i przedstawione Zamawiającemu dokumenty nie są kompletne lub mają wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność. Za zmniejszenie użyteczności uważa się w szczególności jakiekolwiek braki bądź wady, czy uchybienia w Przedmiocie Umowy. Podpisanie przez Xxxxxxxxxxxxx protokołu odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady ukryte.

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany Przedmiot Umowy na okres 12 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.

3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wszelkich wad Przedmiotu Umowy, które ujawniły się w okresie gwarancji. Strony każdorazowo ustalą termin usunięcia wad, który jednakże nie może być dłuższy niż czternaście dni kalendarzowych.

W razie wykonania przez Wykonawcę obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji, okres gwarancji zostaje przedłużony o czas usunięcia wady potwierdzony protokołem odbioru.

§ 5

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy bez wad Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………

zł netto (słownie: złotych). Do tej kwoty zostanie doliczony podatek VAT 23% w wysokości zł

(słownie: …………… złotych), wynagrodzenie z podatkiem VAT: brutto: …………………………………….

(słownie: złotych).

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

3. Wynagrodzenie określone w § 5 ust 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, w tym z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych.

4. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace na podstawie protokołu odbioru końcowego.

5. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest prawidłowo wystawiona faktura, płatna w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół odbioru końcowego wykonania przedmiotu umowy bez wad.

§ 6

KARY UMOWNE

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki w przekazaniu przedmiotu umowy.

2. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, zapłaci On Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% kwoty brutto wynagrodzenia umownego za prace, od których Zamawiający odstąpił. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace przerwane lub niezrealizowane.

3. W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% kwoty brutto wynagrodzenia umownego.

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywistej szkody.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez drugą stronę, po wcześniejszym wezwaniu strony naruszającej do usunięcia naruszenia i wyznaczeniu jej odpowiedniego terminu do usunięcia naruszenia.

§ 8

PRAWA AUTORSKIE

1. W przypadku stworzenia w toku wykonywania Umowy utworu (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2509, z póżn. zm.), przez Zleceniobiorcę, jego Podwykonawców lub personel któregokolwiek z nich, na podstawie Umowy (dalej: „Utwór”) z chwilą zapłaty Wynagrodzenia Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę na zasadzie wyłączności całość autorskich praw majątkowych do nieograniczonego w czasie i przestrzeni (w kraju i za granicą) korzystania i rozporządzania w/w Utworem w całości lub części oraz udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie oraz zezwalanie osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych do ww. Utworów, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolnymi technikami w obrębie Zleceniodawcy,

b) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału lub egzemplarzy, oraz udostępniania osobom trzecim, w tym również doradcom Zleceniodawcy,

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w inny sposób – wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i remitowania, a także publicznego udostępnienia w taki sposób, aby osoby zainteresowane mogły mieć od niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d) modyfikacji i adaptacji w zakresie niezbędnym do korzystania z Utworu z jego przeznaczeniem, w tym streszczania, przerabiania w dowolny sposób w całości lub części;

e) wprowadzenie do pamięci komputera w tym sieci intranet jak również rozpowszechniania zapisywania, zwielokrotniania, i edycji w pamięci komputera,

f) analiz i weryfikacji dokonywanych przez audytorów badających Sprawozdanie Finansowe Zamawiającego,

g) wykorzystanie podczas seminariów i zebrań organizowanych przez Zleceniodawcę.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu nastąpi bezwarunkowo z chwilą uregulowania płatności wynikającej z realizacji niniejszej Umowy.

3. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych własność nośników, na których utrwalono Utwór przekazany Zleceniodawcy przechodzi na Zleceniodawcę.

4. Zleceniodawca może przenieść ww. autorskie prawa majątkowe na osoby trzecie.

5. Wykonawca zachowuje prawa własności intelektualnej w zakresie danych, oprogramowania, projektów, programów, narzędzi, modeli, systemów oraz innych metodologii i know-how, które stanowią własność Wykonawcy lub do których Wykonawca posiada licencje podczas świadczenia usług, jak również w zakresie dokumentów roboczych, opracowanych przez Wykonawcę w związku z Umową (z wyłączeniem zawartych w nich informacji otrzymanych od Zleceniodawcy). Jeżeli jakiekolwiek Utwory stworzone w ramach Umowy, przygotowane zostaną w oparciu o istniejące narzędzia metodologiczne, które stanowią produkty standardowe Wykonawcy i do których Wykonawcy przysługują prawa autorskie lub licencje na korzystanie, przeniesienie praw autorskich do Utworów nie będzie oznaczało przeniesienia na Zleceniodawcę praw autorskich do przedmiotowych narzędzi. Wykonawca zachowa nieograniczone prawa autorskie do powyższych narzędzi oraz ich zmian, rozszerzeń i opracowań. Wykonawca zachowuje prawo do wykorzystywania powyższych narzędzi podczas świadczenia usług na rzecz innych podmiotów i tworzenia na ich podstawie materiałów podobnych Utworów dostarczanych Zleceniodawcy.

6. Zleceniobiorca ma prawo do pozostawienia elektronicznej i papierowej kopii Utworów dla potrzeb dokumentacyjnych.

7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Zleceniodawcy lub za jego pośrednictwem Utworów lub ich części osobom trzecim lub wykorzystania Utworów przez osoby trzecie.

8. Zleceniobiorca oświadcza i gwarantuje, że Utwór nie będzie obciążony prawami, ani roszczeniami osób trzecich, a w szczególności roszczeniami dotyczącymi praw autorskich oraz że korzystanie z Utworu nie wymaga żadnych zezwoleń osób trzecich.

9. Strony zgodnie postanawiają, że w wynagrodzeniu, opisanym w ust.§ 6 zawiera się również wynagrodzenie za:

a) przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów na wszystkich, wymienionych powyżej polach eksploatacji,

b) przeniesienie na Zleceniodawcę własności wszystkich egzemplarzy/nośników, na których zapisano Utwory. Zleceniobiorca nie ma prawa domagania się od Zleceniodawcy dodatkowego wynagrodzenia z powyższych tytułów.

10. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń wobec Zleceniodawcy z tytułu naruszenia ich praw własności intelektualnej przez Zleceniobiorcę w związku z realizacją Usługi, Zleceniobiorca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zleceniodawcy przed takimi roszczeniami osób trzecich, pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcy na piśmie o fakcie zgłoszenia roszczenia oraz pod warunkiem, że Zleceniodawca udzieli Zleceniobiorcy wszelkich informacji o roszczeniu oraz bez uzgodnienia z Zleceniobiorcą nie podejmie żadnych działań w związku z roszczeniem, w szczególności nie uzna go ani nie zawrze ugody oraz że udzieli Zleceniobiorcy lub wskazanej przez niego osobie stosownych pełnomocnictw. W szczególności Zleceniobiorca zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zleceniodawcy, lub w przypadku braku takiej możliwości, przystąpić po stronie Zleceniodawcy do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zleceniodawcy, a także zobowiązuje się zrekompensować Zleceniodawcy koszty, jakie poniesie Zleceniodawca lub jakie Zleceniodawca będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z uzasadnionym roszczeniem, o którym mowa powyżej - na podstawie prawomocnego wyroku sądowego lub porozumienia stron zawartego za zgodą Zleceniobiorcy. Ponadto, jeśli Utwór zostanie prawomocnym wyrokiem właściwego organu uznany za naruszający prawa własności intelektualnej osoby trzeciej jak wymieniono powyżej, Zleceniobiorca może na swój własny koszt wybrać jedno z poniższych rozwiązań: uzyskać dla Zleceniodawcy prawo do dalszego korzystania z Utworu lub zmodyfikować Utwór tak, żeby był zgodny z Umową, ale wolny od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób trzecich.

stron.

§ 9

KOROSEPONDENCJA

1. Każda ze stron zobowiązuje się do dołożenia wszelkiej staranności w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, w tym także do pełnej współpracy z drugą Stroną w celu zapewnienia należytego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

2. Wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy kierowaną do Zamawiającego w tym korespondencję obejmującą również korespondencję rozliczeniową należy wysyłać na poniższy adres: Uniwersytet Radomski im. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Ul. Xxxxxxxxxxxxx 00

26-600 Radom

3. Natomiast wszelką korespondencję związaną z realizacja niniejszej umowy kierowaną do Wykonawcy w tym korespondencję obejmującą również korespondencje rozliczeniową, faktury i inne noty obciążeniowe należy wysyłać na poniższy adres:

……………………………………………………..

4. W sprawach dotyczących bieżącej realizacji umowy Strony mogą porozumiewać się za pomocą telefonu, lub poczty elektronicznej.

5. Strony ustalają, że do bezpośrednich kontaktów (w tym wszelkich konsultacji, uzgodnień i odbiorów) w trakcie wykonania niniejszej umowy powołane zostają następujące osoby:

a) ze strony Wykonawcy: e-mail:……………………………………………..

b) ze strony Zamawiającego: e-mail: …………………………………………….

6. Wskazana w ust. 3 pkt. b osoba nie jest upoważniona do zmiany zobowiązań Stron wynikających z niniejszej umowy.

§ 10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Radomski im. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx w Radomiu (UTH Radom) z siedzibą przy ul. Xxxxxxxxxxxxx 00 x Xxxxxxx, tel.: 00 000 00 00, adres e-mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w URad powołanym przez Administratora Danych Osobowych jest xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (dane kontaktowe: tel. 00 000 00 00 e-mail: xxxx@xxxxxx.xx).

3. Pańskie dane osobowe będą przetwarzane w związku z:

• wiążącą nas umową,

• obsługą finansowo-księgową.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pańskich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 RODO.

5. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu podanego w pkt. 3, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe jego wykonanie.

7. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 6 oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa. Następnie dane zostaną usunięte przez Administratora.

§ 11

INNE POSTANOWIENIA

1. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie ujawniać ani wykorzystywać dla innych celów niż przewidziane Umową dokumentów, materiałów i informacji przekazanych przez Zamawiającego („Informacje poufne”), w szczególności informacji dotyczących pracowników Zamawiającego, a także informacji organizacyjnych, technicznych, technologicznych, finansowych, oraz innych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w okresie obowiązywania Umowy, jak również w okresie 3 lat po jej rozwiązaniu lub po jej wygaśnięciu, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Nie stanowią Informacji Poufnych informacje, które:

a) są publicznie znane, chyba że stały się one publicznie znane w związku z działaniem lub zaniechaniem Zleceniobiorcy, sprzecznym z niniejszą Umową, przepisami prawa lub zasadami etyki zawodowej;

b) zostały otrzymane od niezależnej osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; lub

c) zostały samodzielnie opracowane przez Wykonawcę nie w związku z realizacją Umowy.

2. Udostępnienie Informacji Poufnych osobom trzecim w zakresie uzgodnionym ze Zamawiającym powinno być kontrolowane i ograniczone do przypadków koniecznych, związanych z realizacją Umowy. Wykonawca ponadto może ujawnić Informacje Poufne, których ujawnienie jest wymagane na podstawie przepisów prawa, jednak zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o konieczności ujawnienia Informacji Poufnych.

3. Wszelkie materiały, w tym umowy i inne dokumenty zawierające dane dotyczące Zamawiającego, w których posiadanie Wykonawca wejdzie w związku z wykonywaniem Umowy są i pozostaną własnością Zamawiającego. Wykonawca zwróci je Zamawiającemu nie później niż z upływem terminu wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, niezależnie od trybu bądź okoliczności jej wygaśnięcia bądź rozwiązania.

4. W razie naruszania postanowień niniejszego paragrafu przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia netto określonego w § 5 Umowy. W przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższa wartość kary umownej, Zleceniodawca będzie uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych.

8. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy rozpatrywane będą w pierwszej kolejności polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca: Zamawiający:

…………..…………………….. ……………………………………