UMOWA 2018

UMOWA       2018

zawarta w dniu r. Ustce pomiędzy

Gminą Miasto Ustka z siedzibą w Ustce przy ul. Ks. Kardynała Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 3 NIP : 000-000-00-00 Regon : 770979789

reprezentowaną przez:

Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce xx. Xxxxxxxxxxx 00 - Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - Xxxxxxxxx Xxxxxxx

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

               z siedzibą w         , ul.                           ,

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS          , NIP          , REGON       

reprezentowanym przez

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” o następującej treści :

§ 1.

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu budowlanego tymczasowego kontenera socjalnego zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty cenowej wraz z załącznikami, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 2.

Termin realizacji umowy

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy

§ 3.

Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki płatności

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi :

...................................zł netto + podatek VAT (…...% ) zł

(słownie )

2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez Xxxxxxxxxxxxx.

4. Faktury za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi na :

NABYWCA

Gmina Miasto Ustka

ul.Ks Kard.Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 3 76-270 Ustka

NIP 000-000-00-00

ODBIORCA

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce xx. Xxxxxxxxxxx 00

00-000 Xxxxx

5. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności faktury liczony będzie od daty wpływu do Zamawiającego faktury korygującej.

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu

umowy i w całości wyczerpuje naleności Wykonawcy z tytułu jego wykonania.

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Wykonawca dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia:

1) kontakt przez telefon komórkowy z pracownikiem Wykonawcy -               , tel.      

2) dostateczną ilość sił i środków gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia.

§ 5. Odbiór

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wersję roboczą projektu drogą elektroniczną celem dokonania przez Zamawiającego jej sprawdzenia. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych dokona akceptacji projektu lub zgłosi ewentualne uwagi, które należy uwzględnić w projekcie.

2. Po akceptacji przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu projekt w ilości 5 egzemplarzy drukowanych wraz z zapisem na nośniku elektronicznym (komplet dokumentacji w formacie pdf) celem przystąpienia do jej odbioru przez Xxxxxxxxxxxxx.

3. Miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego.

4. Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego przedmiotu umowy będzie protokół odbioru przedmiotu podpisany przez obie strony umowy.

5. Zamawiający zobowiązuje się, że dokona odbioru dokumentacji stanowiącej przedmiot odbioru w terminie 7 dni od jej otrzymania od Wykonawcy zgodnie z ust. 2 w stanie kompletnym i pozbawionym wad albo w tym terminie zgłosi swoje pisemne zastrzeżenia.

§ 6.

Wady lub braki przy odbiorze

Jeżeli Zamawiający w toku czynności odbiorowych stwierdzi, iż przedmiot umowy zawiera wady lub braki:

1. Jeżeli wady lub braki nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub braków, wyznaczając w tym celu Wykonawcy dodatkowy termin nie krótszy jednak niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni. Jeżeli termin ten upłynie bezskutecznie Zamawiający może odstąpić od umowy z jednoczesnym żądaniem kary umownej zgodnie z §8 ust. 1 pkt 3,

b) dokonać odbioru, wyznaczając Wykonawcy w celu usunięcia wad lub braków dodatkowy termin nie krótszy jednak niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni. Jeżeli termin ten upłynie bezskutecznie Zamawiający może odstąpić od umowy z jednoczesnym żądaniem kary umownej zgodnie z §8 ust. 1 pkt 3.

2. Jeżeli wady lub braki nie nadają się do usunięcia, Xxxxxxxxxxx może:

a) odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu w części, tj. w zakresie prac wadliwie wykonanych i niewykonanych bez zapłaty wynagrodzenia za tę część prac i powierzyć wykonanie tej części przedmiotu umowy osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy, a nadto zażądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej zgodnie z

§8 ust. 1 pkt 3.

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, stosownie do zmniejszonej wartości przedmiotu zamówienia.

§ 7.

Wady lub braki po odbiorze

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu niniejszej umowy.

2. W razie stwierdzenia wad lub braków przedmiotu umowy po odbiorze, bez względu na czas, który upłynął od odbioru, Wykonawca usunie bezpłatnie wady i braki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o wadzie lub potrzebie uzupełnienia przedmiotu umowy. Obowiązek bezpłatnego usuwania wad i braków, o którym mowa w zdaniu poprzednim, trwa do chwili upływu okresu rękojmi i gwarancji wykonawcy kontenera na podstawie projektu wykonanego w ramach niniejszej umowy.

3. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad lub braków zgodnie z ust. 2 Zamawiający uprawniony jest do powierzenia usunięcia wady lub braku podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

4. O stwierdzeniu wady lub braku Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.

§ 8.

Zwłoka i kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad lub braków przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze albo po odbiorze przedmiotu umowy w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

c) za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zapłata kar umownych z poszczególnych tytułów wymienionych w ust.1 jest niezależna od siebie.

3. Kary umowne niezależne są od poniesienia szkody.

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

5. Zamawiający może potrącić kwoty kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, po uprzednim pisemnym poinformowaniu o tym Wykonawcy (z podaniem przyczyny i wysokości roszczeń).

§9.

Prawa autorskie

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby przy wykonywaniu przedmiotu umowy przestrzegane były prawa autorskie osób trzecich, jednocześnie deklarując, iż będzie posiadał pełne prawa autorskie do przedmiotu umowy, i ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za wszelką szkodę poniesioną w związku z zaspokojeniem przez niego roszczeń osób trzecich skierowanych do Zamawiającego na skutek naruszenia przez Wykonawcę tego zobowiązania.

2. Całość przedmiotu umowy stanowi własność Zamawiającego. Wraz z chwilą odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy, a w razie rozwiązania umowy - w trakcie jej trwania niezależnie od podstaw i przyczyn rozwiązania, Wykonawca bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego, niezależnie od wszelkich innych okoliczności, wszelkie autorskie prawa majątkowe obejmujące prawo do nieograniczonego w czasie korzystania z przedmiotu umowy oraz do rozporządzania nim na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami na zasadzie wyłączności na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 pkt 1-3 ustawy z 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i wszystkich innych polach eksploatacji znanych w chwili podpisania niniejszej umowy. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na dokonywanie bez konieczności uzyskania dalszej zgody Wykonawcy wszelkich zmian, poprawek lub innych modyfikacji przedmiotu umowy. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w dokumentacji dokonywane przez Wykonawcę.

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu zgody na wykonywanie praw zależnych do przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie określone w § 3 ust.1 umowy obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich i korzystanie z nich na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

§ 10.

Odstąpienie od umowy

1. Nieprzystąpienie do wykonania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy lub przekroczenie określonych w niniejszej umowie terminów na wykonanie któregokolwiek z obowiązków umownych przez Wykonawcę o co najmniej 2 dni, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust 1 pkt 2 niniejszej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane listem poleconym.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający i Wykonawca przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń,

aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy.

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie poniosła strona nie odpowiadająca za odstąpienie od umowy.

§ 11.

Rozwiązywanie sporów

1. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, były rozwiązywane polubownie poprzez bezpośrednie negocjacje.

2. Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 12.

Siła wyższa

1. Strony nie będą ponosiły żadnej odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się ze zobowiązań umownych spowodowanych przypadkami „siły wyższej”. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie wydarzenia, których nie można było przewidzieć przy podpisywaniu umowy spowodowane wyjątkowymi okolicznościami, takimi jak: powódź, trzęsienie ziemi i inne kataklizmy przyrodnicze mające charakter siły wyższej.

2. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, strona zainteresowana traci prawo do powoływania się na siłę wyższą.

3. Po zakończeniu trwania siły wyższej, druga strona powinna być o tym natychmiast poinformowana.

§ 13.

Postanowienia końcowe

1. Umowa wiąże strony z dniem jej podpisania przez strony.

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do umowy mogą być wnoszone tylko w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiany muszą być dokonane na piśmie i podpisane przez Zamawiającego i Wykonawcę pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

.................................................... ...............................................