WZÓR) UMOWA NR: ………………..
(WZÓR)
UMOWA NR: ………………..
na zakup niezbędnych instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami dla orkiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu
W dniu …………………2018 r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zawarto umowę pomiędzy:
Teatrem Wielkim im. St. Moniuszki w Poznaniu xx. Xxxxxx 0, 00-000 Xxxxxx
NIP: 000-00 00-000, REGON: 000278853
wpisanym do RIK 13 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w imieniu, którego działają:
1) Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych – Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
2) Główny Księgowy – Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a
1 w imieniu i na rzecz, którego
działa:
- …………………………………………………………………………………………………………….. zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ
Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późniejszymi zmianami).
§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest Zakup niezbędnych instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami dla orkiestry Teatru Wielkiego w Poznaniu – część nr ……… instrument : …………. zwanego dalej
„Przedmiotem Umowy” lub „Instrumentem”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik nr 1 do umowy oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 2 do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Instrumentów fabrycznie nowych, dobrej jakości, spełniających parametry, normy oraz wymogi określone w przepisach dotyczących jakości Instrumentów.
3. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty w języku polskim, w szczególności instrukcje użytkowania oraz gwarancje Instrumentów.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dochowania najwyższej staranności i dbałości o interesy Zamawiającego przy wykonaniu przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym Umową oraz, że posiada odpowiednie zaplecze logistyczne, wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz
doświadczenie i odpowiedni potencjał wykonawczy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy oraz realizacji wszelkich postanowień Umowy.
§ 2
Warunki dostawy
1. Dostarczenie Przedmiotu Umowy odbędzie się na koszt Wykonawcy, który wliczony jest w cenę oferty.
2. Dostarczenie przedmiotu umowy odbędzie się w godzinach od 9.00 do 15.00 w dni robocze.
3. O przygotowaniu Przedmiotu Umowy do wydania Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Panią Xxxxx Xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxx.xx, z 2-dniowym wyprzedzeniem.
4. Wszystkie dodatkowe koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy (np. ubezpieczenie dostawy, opakowanie, opłaty importowe, itp.) wliczone są w cenę wynagrodzenia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia Przedmiot Umowy - zgodności ilości elementów oraz ich jakości w ciągu 7 dni od jego przyjęcia. Odbiór jakościowy i ilościowy odbędzie się poprzez podpisanie przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
6. W razie stwierdzenia wad Zamawiający złoży stosowną reklamację Wykonawcy, który udzieli odpowiedzi na nią w ciągu 3 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu reklamacja uznana będzie za zasadną w całości. Termin załatwienia wniesionej reklamacji wynosi 14 dni.
7. Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu, xx. Xxxxxx 0, 00-000 Xxxxxx
§ 3
Termin realizacji zamówienia
1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do dnia 31.10.2018 r.
2. Za termin zakończenia realizacji umowy uważa się termin wykonania dostawy i podpisania protokołu, o którym mowa §2 ust.6.
§ 4
Wynagrodzenie
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 w wysokości: (zostaną wpisane dane z oferty).
2. Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT. Do faktury należy załączyć protokół odbioru, o którym mowa w §2 ust. 6 i po przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 1 ust. 6.
3. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wystawienia faktury na konto wskazane przez Wykonawcę.
4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Fakturę za dostawę należy dostarczyć na adres: Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu, xx. Xxxxxx 0, 00-000 Xxxxxx.
6. Cena określona w ustępie ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym: ewentualne cło, koszty odpowiedniego opakowania i ubezpieczenia przedmiotu umowy w czasie dostawy do siedziby Zamawiającego Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu, xx. Xxxxxx 0, 00-000 Xxxxxx, koszty transportu i dostawy przedmiotu umowy do
siedziby Zamawiającego, łącznie z wszystkimi ewentualnymi kosztami udzielenia gwarancji, zagwarantowania czasu oczekiwania na przybycie lub reakcję serwisu oraz realizacji serwisu.
7. Zgodnie z art.106e ust.18) Ustawy o podatku od Instrumentów i usług (Dz.U.2017 poz.1221 z xxxx.xx.)- w przypadku dostawy Instrumentów, dla których obowiązanym do rozliczenia podatku jest nabywca Przedmiot Umowy faktura powinna zawierać wyrazy „odwrotne obciążenie”.
§ 5
Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
1) W przypadku opóźnienia w wykonaniu całości Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia.
2) W przypadku opóźnienia w wykonaniu reklamacji, o której mowa w §2 ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia.
3) Za każdy dzień opóźnienia, do 14 dnia włącznie, w sytuacji, o której mowa w §6 ust. 4, w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia.
4) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia całkowitego określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy;
5) W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar na rzecz Zamawiającego w wysokości 100,00 zł za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia, związanego z oczekiwaniem na przybycie lub reakcję serwisu, liczonego ponad upływ czasu: do 48 godzin, w dni robocze, serwis dostępny co najmniej 5 dni roboczych w tygodniu od momentu zgłoszenia awarii.
2. Zastrzeżone kary umowne są niezależne od siebie. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej szkody niezależnie od zapłaty kar umownych.
3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1.
4. Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od zawartej umowy nie powoduje uchylenia obowiązku zapłaty kar umownych z tytułu zdarzeń zaistniałych w okresie jej obowiązywania. Odstąpienie od umowy nie niweczy uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji, które pozostają aktualne pomimo wykonania tego prawa.
5. Zastrzeżone kary umowne są niezależne od siebie. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości faktycznie poniesionej szkody niezależnie od zapłaty kar umownych.
6. Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia na podstawie kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi.
§ 6
Gwarancja
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest sprawny i wolny od wad. Oferowany przedmiotu umowy jest kompletny, sprawny i gotowy do pełnego użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
2. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny co do jakości przedmiotu umowy stanowiącego przedmiot dostawy realizowanej na podstawie niniejszej umowy.
3. Przedmiotu umowy jest objęty gwarancją na okres (liczony od daty potwierdzonego protokołem przyjęcia przedmiotu umowy): 2 lata.
4. W okresie gwarancji Zamawiający może żądać od Wykonawcy usunięcia wad w drodze naprawy przedmiotu umowy. Czas oczekiwania na przybycie lub reakcję serwisu wynosi do 48 godzin, w dni robocze, serwis dostępny 5 dni roboczych w tygodniu, licząc od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. Wykonawca posiada serwis w …….. przy ul. ……….
5. W okresie gwarancyjnym, jeżeli nie ma możliwości naprawy Instrumentu w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt odbiera Instrument i dostarcza go do serwisu lub Zamawiający, po uzgodnieniu z Wykonawcą, samodzielnie dostarcza Instrument do Wykonawcy lub do serwisu (w miejsce wskazane przez Wykonawcę) na koszt Wykonawcy. W okresie pogwarancyjnym Zamawiający na własny koszt dostarcza urządzenia do Wykonawcy lub do serwisu (w miejsce wskazane przez Wykonawcę). Po naprawie Wykonawca ma obowiązek dostarczyć urządzenie do Zamawiającego na swój koszt.
6. Jeśli Wykonawca, po wezwaniu go przez Zamawiającego do wymiany Przedmiotu Umowy lub usunięcia wad i okazaniu dokumentu (niniejsza umowa) gwarancyjnego przez Zamawiającego, nie dopełnia obowiązku wymiany Przedmiotu Umowy na wolny od wad lub usunięcia wad w drodze naprawy w terminie określonym w umowie, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na ryzyko i koszt Wykonawcy zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne (wykonawstwo zastępcze).
7. Każda naprawa trwająca powyżej 14 dni w okresie gwarancji, przedłuża okres gwarancji o czas w jakim była dokonywana.
8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny oraz możliwość świadczenia płatnego serwisu pogwarancyjnego. Wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od momentu zgłoszenia awarii.
9. Po naprawie Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot umowy do Zamawiającego.
10. Koszty transportu (związane z naprawą gwarancyjną przedmiotu umowy) oraz związane z tym ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiot umowy ponosi Wykonawca.
11. Serwis dostępny będzie w następujących dniach tygodnia w godz.
............................., tel.: ………………………………., e-mail: ………………..
12. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym paragrafie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1.
§ 7
Przelew wierzytelności
Przelew wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8
Zmiana umowy
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących przypadkach:
a) zmiana terminu wykonania zamówienia w sytuacjach wystąpienia:
o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego;
o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy;
b) zmiany wynagrodzenia umownego:
o nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych,
o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych;
c) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia:
o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;
d) zmiana w zakresie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia na nie gorsze niż przyjęte w opisie przedmiotu umowy ze względu na:
o zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność realizacji przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
o zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia;
o obniżenia kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w związku z wykonywanym przedmiotem umowy,
o poprawienia parametrów technicznych,
o aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny.
2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9
Odstąpienie od umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy dostawa jest wykonana niewłaściwe lub sprzecznie z umową po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wywiązywania się z postanowień niniejszej umowy.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za zrealizowaną część przedmiotu umowy.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Przedstawicielstwo stron
Do realizacji zapisów niniejszej umowy strony upoważniły:
1) Po stronie Wykonawcy ………………………
2) Po stronie Zamawiającego:
Xxxxx Xxxxxxxxx, e-mai: xxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxx.xx.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych z realizacji umowy jest sąd powszechny w Poznaniu.
2. Strony zobowiązują się do informowania o wszelkich zmianach w ich statusie prawnym mających wpływ na świadczenie usług objętych niniejszą umową.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: Kodeks cywilny i Prawo zamówień publicznych.
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca.
5. Integralną część niniejszej umowy stanowią: