ZAŁĄCZNIK Nr. 2 Wzór umowy UMOWA NR PL/000023461/5211/MKO/19
ZAŁĄCZNIK Nr. 2 Wzór umowy
XXXXX XX XX/000000000/0000/XXX/00
Zawarta w dniu ........................ w …………………..pomiędzy ……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………….
REGON nr ............................. , zwaną w dalszej części umowy SPRZEDAJĄCYM, reprezentowanym przez:
1. .................................... : ......................................;
a GŁÓWNYM INSTYTUTEM GÓRNICTWA, z siedzibą w Katowicach, XXXX XXXXXXX 0, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000090660, w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Regon nr 000023461, jako Zamawiającym, zwanym w dalszej części umowy KUPUJĄCYM, reprezentowanym przez :
1……………………………… : ………………………………….
2. …………………………… : ………………………………….
następującej treści :
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY I CENA UMOWY
1. Główny Instytut Górnictwa kupuje 3 zestawy rejestratora drgań i wychyleń, zwane dalej „przedmiotem umowy” zgodnie z ofertą z dnia ………. r. w oparciu o art. 4 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. KUPUJĄCY zamawia, a SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w kwocie:
netto: …………………………… / PLN/
słownie:…………………………………………………………………………………………………
wartość podatku VAT …………… / PLN /
słownie: …………………………………………………………………………………………………
brutto: ……………………………… / PLN /
słownie:…………………………………………………………………………………………….……
3. Cena obejmuje dostawę „przedmiotu zamówienia” na warunkach CIP Incoterms 2010 do oznaczonego miejsca wykonania zamówienia, tj. Główny Instytut Górnictwa, 00-000 Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx 0, Zakład Akustyki Technicznej i Techniki Laserowej (BR).
4. Osoba składająca podpis w imieniu SPRZEDAJĄCEGO jest upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu SPRZEDAJĄCEGO i oświadcza, że takie upoważnienie zostało jej udzielone oraz na dzień zawarcia umowy nie zostało odwołane.
§ 2. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Należność za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, pkt. 1 zostanie przelana na konto SPRZEDAJĄCEGO:
w banku ……………………………..
nr rachunku …………………………….
na warunkach: płatność będzie dokonana w terminie…….. dni. Termin płatności będzie liczony od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru ilościowo – jakościowego.
2. Za płatność dokonaną po terminie określonym w pkt. 1, SPRZEDAJĄCY ma prawo domagać się odsetek za opóźnienia w zapłacie, naliczanych wg stawki ustawowej.
3. SPRZEDAJĄCY wyraża zgodę na zapłatę za wykonany przedmiot umowy wyłącznie przez 3. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się do tego, że bez uprzedniej pisemnej zgody KUPUJĄCEGO pod rygorem nieważności:
- jakiekolwiek prawa SPRZEDAJĄCEGO związane bezpośrednio lub pośrednio z umową, a w tym wierzytelności SPRZEDAJĄCEGO z tytułu wykonania umowy i związane z nimi należności uboczne (m. in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich;
- nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela KUPUJĄCEGO;
- nie zawrze umów przelewu, poręczenia, zastawu, xxxxxxxx, przekazu oraz o skutku subrogacji ustawowej lub umownej;
- celem dochodzenia jakichkolwiek praw z umowy nie udzieli upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego, innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu x.xx. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r.w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.
4. SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się i przyjmuje do wiadomości co następuje:
- zapłata za świadczenia wykonane zgodnie z umową nastąpi tylko i wyłącznie przez KUPUJĄCEGO bezpośrednio na rzecz SPRZEDAJĄCEGO, i tylko w drodze przelewu na rachunek SPRZEDAJĄCEGO;
-
umorzenie długu KUPUJĄCEGO
do SPRZEDAJĄCEGO
poprzez uregulowanie
w jakiejkolwiek formie na rzecz innych
podmiotów niż bezpośrednio na rzecz SPRZEDAJĄCEGO,
może nastąpić wyłącznie za poprzedzającą to uregulowanie zgodą
KUPUJĄCEGO
wyrażoną
w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
5. W razie naruszenia obowiązku opisanego wyżej w ust. 3 lub ust. 4, SPRZEDAJĄCY zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz KUPUJĄCEGO kary umownej w wysokości do 0,5% wartości wskazanej w §1 ust. 2 umowy za każdy przypadek naruszenia, co nie narusza prawa KUPUJĄCEGO do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.
§ 3. FAKTUROWANIE
SPRZEDAJĄCY wystawi fakturę VAT i przekaże ją KUPUJĄCEMU.
Faktura będzie opisana w sposób następujący:
SPRZEDAJĄCY / nazwa , adres / - …………………………………………
…………………………………………
Numer identyfikacyjny „SPRZEDAJĄCEGO ” ( NIP ) ………………………
KUPUJĄCY - Główny Instytut Górnictwa,
Xxxx Xxxxxxx 0, 00 - 000 Xxxxxxxx
Numer identyfikacyjny „Kupującego” (NIP) -634 – 012 – 60 – 16
KUPUJĄCY potwierdza upoważnienie do otrzymywania faktur VAT i upoważnia SPRZEDAJĄCEGO do ich wystawiania bez swojego podpisu.
SPRZEDAJĄCY potwierdza upoważnienie do wystawienia faktur VAT.
§ 4. TERMIN I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. SPRZEDAJĄCY dostarczy „przedmiot umowy” w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy, na warunkach CIP Incoterms 2010, do oznaczonego miejsca wykonania, tj. Główny Instytut Górnictwa, 00-000 Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx 0, Zakład Akustyki Technicznej i Techniki Laserowej (BR).
2.
Dostawa „przedmiotu umowy” będzie potwierdzona protokołem
odbioru ilościowo - jakościowego
z zaznaczeniem ewentualnych
rozbieżności.
§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU GWARANCJI
1.
Warunki odpowiedzialności określa niniejsza umowa, Kodeks Cywilny
oraz oferta SPRZEDAJĄCEGO.
W przypadku rozbieżności postanowień w danej kwestii,
pierwszeństwo mają postanowienia korzystniejsze dla KUPUJĄCEGO.
2. SPRZEDAJĄCY udziela gwarancji i rękojmi na „przedmiot umowy” nie krótszej niż 12 miesięcy liczonej od daty odbioru „przedmiotu umowy” przez KUPUJĄCEGO.
3. Gwarancja będzie obowiązywać od daty odbioru „przedmiotu umowy” określonego w §4, ust. 1 niniejszej umowy.
4. SPRZEDAJĄCY gwarantuje, że towar zamawiany w tej umowie jest nowy, pozbawiony wad materiałowych i wykonawczych, a ponadto jest wykonany zgodnie z obowiązującymi standardami i normami jakościowymi.
5. KUPUJĄCY ma obowiązek zawiadomić SPRZEDAJĄCEGO o wadzie najpóźniej w okresie jednego miesiąca od daty jej wykrycia - faksem, pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres SPRZEDAJĄCEGO.
§ 6. POUFNOŚĆ
1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. O dostępie do informacji publicznej, Xx. X. Xx 000, xxx. 1198 z późn. zm.) o dostępie do informacji publicznej.
2. SPRZEDAJĄCY zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11, ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
§ 7. KARY UMOWNE Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA OKREŚLONYCH WARUNKÓW
1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonego „przedmiotu umowy” za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 4, ust. 1.
2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad, wynikających z gwarancji i rękojmi, SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,5 % wartości brutto „przedmiotu umowy” za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego wspólnie przez Xxxxxx.
3. W przypadku niewykonania umowy z przyczyn niezależnych od KUPUJĄCEGO, SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości umowy brutto.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiada SPRZEDAJĄCY, KUPUJĄCEMU przysługuje kara umowna w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
5. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wartość kary umownej SPRZEDAJĄCY zapłaci KUPUJĄCEMU odszkodowanie uzupełniające do wysokości poniesionej szkody.
6. Kary, o których mowa powyżej SPRZEDAJĄCY zapłaci na wskazany przez KUPUJĄCEGO rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania KUPUJĄCEGO zapłaty kary umownej. Po bezskutecznym upływie terminu KUPUJĄCY ma prawo potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia SPRZEDAJĄCEMU.
7. Obowiązek zapłaty przez SPRZEDAJĄCEGO kar umownych pozostaje niezależny od wysokości poniesionej przez KUPUJĄCEGO szkody, jak i niezależny od zaistnienia szkody w tym ewentualnego braku szkody.
§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie opóźnienia w wykonaniu umowy z przyczyn zależnych od SPRZEDAJĄCEGO, KUPUJĄCY może:
a) odstąpić od umowy po upływie 14 dni od dnia powstania opóźnienia, bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu i żądać kary umownej z tytułu niewykonania umowy lub,
b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania umowy, żądając kary umownej za opóźnienie z zagrożeniem odstąpienia od umowy.
2. Jeżeli SPRZEDAJĄCY realizuje dostawę niezgodnie z warunkami niniejszej umowy, KUPUJĄCY wzywa do zmiany sposobu realizacji dostawy wyznaczając w tym celu odpowiedni termin. Po upływie wyznaczonego terminu KUPUJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie SPRZEDAJĄCEGO.
§ 9. KLAUZULA PRAWNA
Strony zobowiązują się w przypadku sporów zaistniałych z tytułu umowy, dążyć do osiągnięcia porozumienia.
W przypadku gdy strony nie mogą osiągnąć porozumienia, rozstrzygnięcie nastąpi przez Polski Sąd Powszechny właściwy dla siedziby KUPUJĄCEGO i na podstawie prawa polskiego.
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Polskiego, Kodeksu Cywilnego oraz oferty SPRZEDAJĄCEGO.
W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami zawartymi w w/w aktach, pierwszeństwo
w zastosowaniu mają postanowienia korzystniejsze dla KUPUJĄCEGO.
§ 10. ZMIANA ZAWARTEJ UMOWY (ANEKS)
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
2. Warunkiem zmiany treści umowy jest podpisanie protokołu konieczności.
§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim,
z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.Ewentualne zmiany umowy muszą być uzgodnione przez obie strony w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
SPRZEDAJĄCY: KUPUJĄCY:
........................................ ……….....................................
........................................ ........................................
4